《2023年建筑材料供货合同范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年建筑材料供货合同范本（26页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023年建筑材料供货合同范本 2023年建筑材料供货合同范本1甲方（需方）：乙方（供方）：根据中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：第一条乙方供给甲方等建筑材料确保质量。材料名称规格型号数量单位单价元（不含税）备注总计：大写：第二条质量要求乙方所供材料必须达到国家相关合格标准，提供合格的证明检验报告，符合项目施工图纸及发包方的要求。第三条供货规定乙方根据甲方的材料进货单供货给甲方（电话或书面形式通知），甲方必须把提货计划提前天通知给乙方，乙方组织车辆供货。凡在约定的日期内未能发货，给甲方造成的损失一律由乙方
2、承担。第四条交货地点及运费负担甲、乙双方约定交货地点为，由乙方负责承担货物的运输费用运送到甲方施工单位，由甲方自行解决卸车问题。第五条付款及结算方式、时间第六条经济责任（1）乙方的责任1、材料品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用的，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。2、对乙方提供的所有产品甲方保持随时更换的权利，已定的产品甲方可以退换。3、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。4、由于乙方所供材料质量
3、、技术性指标问题导致维修或返工，所产生的一切费用由乙方承担，因此造成工期延误及给甲方造成其他经济损失，由乙方来承担。5、货物交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应支付甲方500元延期交货的违约金，延期超过20天甲方有权另找供货商，乙方除承担违约责任外还承担因此给甲方造成的全部损失。6、在合同履行过程中，甲方发现乙方已经违约或已无法按时履约，甲方有权要求乙方及时采取补救措施，乙方采取补救措施仍无法履约或者不采取补救措施，甲方有权单方解除合同，另找供货商，乙方承担给甲方造成的全部损失。7、如果发现乙方超领甲方材料款，乙方应及时返还，否则，甲方有权处以乙方每天1%超领款的罚款。（2）甲方的责任1
4、、甲方如中途变更材料颜色、品种、规格、质量，应提前给予乙方通知，并顺延交货日期。2、甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额_付给乙方延期违约金。3、甲方在未付清乙方货款以前，不得到其他地方再去提货，若经乙方发现甲方到其他地方提货一次，乙方有权要求甲方立即付清所欠货款，并视甲方行为违约，并赔偿由此造成的经济损失。4、甲方如中途退货，应在交货前7天告知乙方，否则乙方可不予退货。退货时乙方应退还甲方已支付的预付款等款项。第七条合同争议的解决方式：1、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的.，任何一方可向合同签订地人民法院起诉。2、在合同有效期内，若无
5、不可抗拒因素发生，甲乙双方中的任何一方都不得终止合同，终止合同方视为违约。第八条其他约定事项保密责任乙方对甲方所供货物资涉及的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。合同终止1）甲方或乙方如要提前终止本合同，应提前三十天正式书面并电话通知对方，双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同方可终止。2）合同终止后，合同双方仍应承担原合同内所规定之双方履行而尚未执行完毕的义务和责任。补充与变更本合同可根据双方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，与合同具有相同的法律效力。生效条件及其他1、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本
6、合同上签字并加盖公章之日起生效。2、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份，具有相同法律效力。甲方：乙方：法定代表人（或授权代表）法定代表人（或授权代表）日期：年月日日期：年月日2023年建筑材料供货合同范本2甲方(供方)：_乙方(需方)：_甲、乙双方本着中华人民共和国合同法及有关法规的规定，经友好协商，达成如下条款，以资双方共同遵守：一、定货明细乙方向甲方购买以下常规产品：_注：_1、以上数量及尺寸以实际下单交货数为主计算2、以上价格不含税，3、甲方负责运输(仅限_至_长途)二、质量检验1.质量标准：按国家有关规定标准验收2.尺寸要求：以乙方下单尺寸为标准。3.包装要求：货物的包装须满足易碎
7、物品的运输、搬运要求，并符合乙方标准包装，包装费含在产品报价中。三、付款方式本合同签订后，乙方一次性支付合同总额的_即_人民币：_元作为订金，甲方在收到乙方订金后开始下单生产，_天内生产完工，第_天内乙方需付清余款_元，货从_发出，_天内到达_。四、交货方式、交货时间、交货地点1.交货方式：先付款再发货，一次性送至乙方指定的_工地2.交货时间：自收到定金之日起_天内货到达3.交货地点：_五、产品接收及检验货到达指定地点后，供方以书面的形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请，需方需有专人(要有委托书)负责点数、验货，并签名确认。检验要符合国家有关规定标准(以客户确定的样板型号标准验收。)六、对
8、产品提出异议的时间和办法乙方在收货当日对产品的数量、品种、型号、质量如发现有与国家标准及已经确定的样品不相符时，应于_日内向甲方提出书面异议，甲方将在_个工作日内对乙方提出的异议给予书面解释，如产品不符合国家标准及已经确定的样品要求，甲方将无偿更换，如果在竣工后，_日内乙方未提出任何书面异议，即乙方已确认所有安装的产品合格!七、违约责任1.甲方未按合同规定的时间交货应向乙方支付逾期部分货款每日万分之_的违约金，并承担因此所造成的损失;2.乙方未能及时收货造成货物延迟交货的由乙方承担逾期的全部损失;3.乙方未能及时按合同约定的时间付款的，乙方应向甲方支付逾期部分货款每日万分之_的违约金，并承担因
9、此所造成的损失;八、其他条件1.合同变更：甲乙双方均无权单方变更合同规定内容，如需变更，应由双方协商确定后进行。2.本合同双方签字后生效，凡因本协议引起的调解、诉讼、双方连带责任人均同意以中山市地方法院仲裁为主。3.未尽事宜，双方可以补充协议的方式予以补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。4.本合同一式_份，甲、乙双方各执_份，具有同等法律效率，自签字之日起生效。甲方(签名)：_乙方(签名)：_日期：_年_月_日日期：_年_月_日2023年建筑材料供货合同范本3购货单位：（以下简称甲方）供货单位：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿公正和诚实信用原
10、则，双方就建设工程材料供货事项协商一致，订立本合同。第一条：工程概况工程名称;天津天安智空间1-4楼及地下车库工程第二条：产品名称、规格型号、生产厂家、单价第三条：质量要求1、多层板模板及方木质量：模板实际厚度不得低以确保工程正常连续使用，周转10次以上，同时保证在周转期内不起皮、不开胶，如有上述情况发生供货方应无条件随时更换新的多层板，否则购货单位对不合格产品不予结帐付款，且供货单位必须承担由此给购货单位造成一切损失。2、供货方所供应的材料必须附原生产厂家的材料合格证书、检查、试验报告及相关材料。必须符合国家或行业技术标准及建设单位，施工单位的技术质量要求、符合国家环保要求。第四条：交货及验
11、收办法1、进入施工现场的材料必须经过购货方收料员同供货方代表验收并在收料单上签字认可。2、根据购货方要求供货方供货到施工现场指定位置、堆放整齐、按工地通知时间要求决不误时送达工地确保工程正常使用。3、计量方式：按现场实际验收张数为准并作为结帐依据。4、如达不到双方约定的质量要求，购货方有权不予结帐。5、交货时间为甲方通知(书面或电话)为准，乙方保证在接到甲方通知三天内送达工地，保证不耽误工程进度。第五条：结算办法及付款方式1、结算依据：按实际张数乘以合同单价结予结算。2、付款方式：正负零付80%，余款每个月结算。工程封顶2个月内结沟。第六条：违约责任1、供货方所供材料不符合国家质量标准或规范范
12、要求，不是购货方指定的产品规格型厂家的材料以及假冒产品均属违约或欺诈。2、供货方必须按期按量交货到合同规定的地点，供货方在接到购货方需求电话后一天内供货到施工现场，若供货方未能履行合同规定的任何重要条款，如无合理解释，购货方有权终止合同或拒收货。第七条：解决合同纠纷的方式双方当事人履行本合同时发生的一切争议均应通过友好协商解决，如不能协商解决，双方当事人可选择_市_区人民法院进行起诉解决。第八条：其他约定1、供货方在进入施工现场运输、装卸过程中要注意安全由于供货方不听从指挥等原因造成车辆、人身事故或现场设施损坏由供货方负责赔偿。2、供货方在运输过程中应对标的物进行覆盖，防止抛洒起高超长或扬尘污
13、染环境，因而造成损失或有关部门罚款全部由供货方负责。第九条：延期交负1、乙方应按照甲方规定的时间交货和提供服务。2、在履行合同过程中，未经甲方书面同意，乙方不得延误交货。3、如乙方未经甲方书面同意而延期交货，乙方承担甲方造成的损失、违约金按合同价款5%计算。第十条：合同的生效终止1、本合同双方签字盖章确认后生效。2、本合同在完成供货工作内容后结算完毕即自行生效。第十一条：合同份数本合同一式伍份，供货方一份，购货方肆份，具有同等法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日2023年建筑材料供货合同范本4使用方(以下简称甲方):_有限公司项目部供应方(以下简称乙方)：_第一条、目的和背景条款1.1根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律法规和本项建设工程的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的原则，就_工程所需的供应事宜签订本合同，以资共同遵守。第二条、材料交货地点、供货期限2.1交货_2.2供货起止时间：_年_
