《消防工程协议书范本》由会员分享,可在线阅读,更多相关《消防工程协议书范本(10页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、 消防工程协议书范本撰写人:_日 期:_消防工程协议书范本发包方(甲方):承包方(乙方):风险提示:发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。根据中华人民共和国合同法及国家有关法律、法规的规定,甲乙双方就消防系统安装工程事宜协商一致,特签订本合同。第一、
2、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程承包方式:第二、工程日期风险提示:关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数:_天。第三、工程价款及支付方式金额(人民币大写):_元。1、合同价款的确定
3、本合同价款采用_方式确定。2、双方约定的工程款(进度款)支付方式和时间:_。3、甲方应按约定的支付方式和时间支付工程款(进度款),由于甲方未能按时支付工程款(进度款)所造成的一切后果由甲方负责,如影响工程进度的相应顺延工期。4、工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款(进度款)同期调整支付。第四、双方义务责任甲方工作:1、提供经当地消防部门审批的设计资料,如在施工中发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决。2、对乙方施工现场的设备、配线、管路等予以保护。3、如工程需基建方预留、预埋等基建配合工作,甲方应提前和乙方及基建单位协商解决。4、提供具备施工条件的施工场地。5、提
4、供施工所需水、电、电讯线路并接至施工场地。乙方工作:1、必须按消防部门审批合格的设计图纸和建筑设计防火规范等有关规定进行施工。2、在施工过程中,如发现技术要求与现场实际情况不符合国家消防验收规范时应向甲方提出,由甲方和设计单位与消防部门协商解决。3、乙方应按合同规定的时间完成和提供服务。第五、施工组织设计和工期1、开工及延期开工乙方应按合同约定的开工时间开始施工。乙方不能按时开工,应当以书面形式向甲方提出延后开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。因甲方原因不能按按合同约定的开工时间开始施工。甲方应并以书面形式通知乙方,推迟开工时间,工期顺延。2、由于
5、下列原因造成的工期延误,工期相应顺延:(1)甲方不能按合同规定提供图纸及开工条件;(2)工程量改变和设计变更;(3)因停水、停电、停气等原因造成的停工;(4)不可抗拒力;(5)因甲方无法达成约定义务造成的工期延迟;(6)双方约定工期顺延的其他情况。3、工程竣工(1)乙方按协议条款约定的竣工日期或顺延的工期竣工,如遇特殊情况双方另议。(2)施工中甲方如需提前竣工,双方协商一致后应签订提前_竣工协议,作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施,甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工追加的合同价款等内容。风险提示:工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合
6、同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。第六、工程质量工程质量应达到协议书约定的质量标准。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。第七、工程验收乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方代表依
7、据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员检查检验,并为检查检验提供便利条件。甲方代表的检查检验不应影响施工的正常进行。如影响施工的正常进行,影响正常施工的费用由甲方承担,并相应顺延工期。除此之外严重影响正常施工的追加合同价款由甲方承担。风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责任承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货
8、日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。第八、材料设备供应1、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场;产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后,由乙方购买供应到施工现场(甲方提供的材料设备除外)。2、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件,并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验,并须符合国家规定的安全和质量标准。3、施工中,由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用,甲方给予乙方适当的补偿后,不适用的材料设备由乙方自行处理。4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品(采用的产品品牌须经过甲方的书面确认)。风险提示:明确违约责
9、任在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。第九、违约责任甲方无正当理由未按合同约定付款,收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的,应从催告期满之日起,向乙方支付应付款项的_的违约金。1、工程未通过验收前,甲方擅自使用造成损坏的,由甲方承担相应责任,工程本身质量原因造成的除外。2、工程如未按合同约定时间竣工,每延误一天,乙方必须向甲方支付本工程总造价的_的违约金。3、由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因,导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全
10、事故或火灾事等,乙方承担由此造成的一切损失。4、工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收,乙方承担由此给甲方造成的一切损失,同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。5、乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方,否则每延误一天,必须向甲方支付工程总造价_的违约金。第十、争议解决本合同发生争议,双方协商解决;协商不成,可向工程所在地人民法院起诉。第十一、其他1、本合同正本两份,双方各执一份;副本四份,甲方执三份,乙方执一份。2、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。合同附件及相关说明,均为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。甲方(公章):签约代表:签约时间:_年_月_日签约地点:乙方(公章):签约代表:签约时间:_年_月_日签约地点:第8页共8页 范文仅供参考 感谢浏览