《建筑土建工程承包合同样板》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑土建工程承包合同样板（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建筑土建工程承包合同发包方：（建设单位） 承包方：（施工单位） 根剧中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签定本合同。第一条 工程概况一、工程名称： 。二、面积约： 平方米。 三、框架： 层。四、工程造价：约 万元。 五、工程地址： 。 第二条 施工准备一、发包方责任：1施工前做好建筑红线外的“三通一平”，即接通施工用水、用电（包括水表、一级配电箱），应满足施工用水、用电量需要；施工运输道路通畅及施工场地内平整。2合同签订后10天内向承包方提供完整的建筑安装施工图 份，施工技术资料（包括地质勘察、000控制点）。
2、3组织承包方、发包方和设计单位、及有关部门参加施工图交底会审，并做好几方签署的交底会审记录。二、承包方责任：1负责施工区域的临时道路、临时设施搭设、水电管线的铺设管理和维修工作。2组织施工管理人员和材料、施工机械、机具进场。3编制施工组织设计或施工方案，施工总进度计划，材料配备、成品半成品等进场计划（包括月计划）用水、用电计划。第三条 工程承包范围一、采用 包料的形式承包。二、承包方按设计图纸内容承包如下土建工程：基础（不包桩基础）、主体框架、砌砖批灰、塑料落水管、屋面工程、回填土（用水冲实、震动棒震实），余土及施工垃圾清理集中堆放、化粪池、排污管道（排污管道通出室外只限于2米）、全工程混凝土
3、标准养护、装饰工程：外墙贴 、各层楼地面贴 、楼梯梯级平面贴 、楼梯级边侧面 楼梯墙裙贴瓷砖 米高、卫生间瓷片贴 、厨房瓷片贴 、大厅墙裙贴 米高、房间墙裙贴瓷砖 米高、女儿墙内侧贴 、隔热层 。内墙面、柱面、天花面层 。三、施工用的周转材、铁钉、铁线、机械机具、工具、临时设施等一切由承包方负责。四、外墙、门面、外台阶、内外楼梯级或其他楼地面如采用大理石铺的由 方负责。五、使用商品混凝土泵车泵送费由 方负责。六、卫生间内的卫生器具安装由 方负责。七、合同外的混凝土、 欠土回运、余土外运、施工垃圾外运、 屋面柔性防水工程、外墙保温工程由 方负责。第四条 合同工期一、双方商定工程工期为 天（日历天
4、），以开挖第一条桩开始至完成合同中的全部土建工程任务（此工期不包括验收时间）。工程完成后发包方应在10天内组织设计、施工单位及有关部门进行工程竣工验收。二如遇下列情况，经发包方现场代表签证后工期相应顺延：1、按施工准备规定，发包方不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工。2、不属于承包方范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因影响进度。3、在施工中如因停电、停水8小时以上的或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上的）影响正常施工。4、非承包方原因而发包方代表签证不及时而影响下一道工序施工。5、发包方未按合同规定
5、拨付预款或工程进度款而影响施工。6、施工过程中因发包方原因导致承包方不能施工壹天以上。（不含壹天）7、人力不可抗拒的因素而延误工期。第五条 工程质量、安全及双方责任一、本工程质量经双方商定要达到 工程。二、发包方责任：1、施工过程中要派一名代表常在工地监督施工质量及施工安全，文明施工，如发现质量问题或安全隐患要及时通知承包方整改，严重质量问题及安全隐患要停工处理，不能在工程竣工后工程结算时以这样那样质量问题为借口扣除工程款。2、所提供的主要原材料必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意，并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程。对于不合格的（或没有合格证的
6、）材料，发包方强要用于工程上导致出现质量问题，一切后果由发包方负责。3、在未领取“建设工程施工许可证” 及在不安全的情况下，发包方不得强要承包方施工。如强要承包方施工，在施工过程中如发生质量、安全事故、承包方停工等一切责任由发包方负责，与承包方无关。4、工程在保修期内，认真检查是否有质量问题。如发现质量问题，要在保修期内及时通知承包方无偿维修，保修期满后才发现问题属发包方责任。三、承包方责任：1、承包方必须严格按照施工图纸说明文件和国家颁发的建筑工程规范和标准进行施工，并诚恳接受发包方派驻代表监督。2、承包方应在工程结构（主体工程）完成时，应会同发包方及有关单位进行工程中间验收。3、承包方在施
7、工中发生质量问题，应及时告知发包方派驻代表共同研究处理方案，重大质量问题的处理方案应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究并经设计单位、发包方签证方能实施。4、工程竣工后承包方应对本工程实行保修，保修时间自竣工验收通过之日起，保修期为（ ）年；且在保修期间做好回访工作。5、承包方必须严格做好安全防护措施，制定有效的安全管理制度。在施工中发生的一切工伤、死亡事故均由承包方负责，与发包方无关。6、在未领取“建设工程施工许可证”的情况下，不能擅自开工。如发包方要求增建面积或加层等，必须有正规图纸及补报加建面积资料，承包方方能实施，否则承包方有权拒绝施工。第六条 工程造价及结算方式一、发包方按每
8、平米 佰 拾 元人民币发给承包方承包，面积计算按完工后每层浇筑的混凝土垂直投影面积计算包括高于女儿墙梯屋及高度在1.5米以上（含1.5米）电梯顶房；每层预留孔洞、电梯井、普通楼梯、旋转楼梯的空间不扣除；非同楼面同时浇筑凸出墙面的装饰线条、窗头窗台板、门头雨蓬板、遮阳板、挡风板、栏杆压顶板等不计面积。但在图纸及合同外的增加工程，按实际发生的人工费或市场价计增加费用。二、层内隔层按净空垂直投影面积按上述单价100%计算、层内房内搁板按净空垂直投影面积按上述单价50%计算。三、施工报建时在规划建设所发生的营业税、企业所得税、城建税及其他税等一切费用由发包方全部负责。四、工人工资保障金（在建设银行缴交
9、的）由发包方负责。五、办理施工临时排污许可证费用由 方负责。六、办理施工施工用工证明费用由 方负责。七、施工用的水、电（包括生用水、电）费由 方负责。八、工程竣工验收资料、安全资料及其他资料跟踪、收集、整理由 方负责。九、桩检测费、原材料检测费、办理房产证费等由 方负责。第七条 工程进度款支付及结算一、施工报建时发包方预付 万 仟元给承包方缴交本方报建费用。二、完成基础0.00后付 万 仟元； 完成第一层框架付 万 仟元； 完成第二层框架付 万 仟元；完成第三层框架付 万 仟元；完成第四层框架付 万 仟元；完成第五层框架付 万 仟元； 完成第六层框架付 万 仟元； 完成第一、二层砌砖付 万 仟
10、元；完成第三、四层砌砖付 万 仟元；完成第五、六层砌砖付 万 仟元；完成第一、二、三层批灰付 万 仟元；完成第四、五、六层批灰付 万 仟元；完成装饰（粘贴）工程付 万 仟元；工程全部完成经发包方、承包方验收合格后（或经有关单位综合验收报告备案后）（ ）天内结算及付清款项。三、每次工程进度款支付在完成该次进度部位后7个工作日内支付，如超时支付按第十条第五点执行。第八条 施工与设计变更一、发包方提供的设计图纸、说明和有效技术资料，作为施工的有效根据。开工前由发包方组织设计交底和图纸会审作出会审纪要作为施工的补充根据、承包、发包双方均不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方
11、及时以书面形式通知发包方。由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（如返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁材料购配件积压的实际损失）由发包方负责，并调整合同造价。三、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施，重大修改或增加造价时必须另行协商，在取得落实证明、技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。第九条 工程验收一、竣工工程验收，以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和国务院有关部门指定的竣工验收规定及施工图纸及说明书，施工
12、技术文件为依据。二、工程竣工后必须经发包方、承包方验收（或经有关单位初验收）合格后，发包方方能使用。三、工程竣工后未经发包方、承包方（或未经有关单位初验收）验收，发包方擅自投入使用的（包括入住、出租），视为发包方确认工程质量符合合同约定的标准。且发包方投入使用后在15天内必须与承包方进行结算及付清款项。第十条 违约责任及奖罚 承包方责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工，由于修理或返工造成逾期交付使用的，偿付逾期违约金 元。二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按每天罚承包方 元。三、领取施工许可证后，承包方以其他种种借口，不与发包方承包，承包方要偿付违约金 10000元给发
13、包方。 发包方责任：一、工程途中停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁的实际损失。二、工程按合同规定的工期提前交付使用的，按每天奖励承包方 元。三、工程未经验收，发包方提前擅自投入使用，由此而发生质量或其他问题，由发包方承担责任。四、领取施工许可证后，发包方以其他种种借口不给承包方承包另找其他施工队承包的，发包方要偿付违约金 10000 元给承包方。五、工程进度款如超期支付，按每日千分之一的违约金支付给承包方，但不超过 20 天，如超过上述天数，承包方有权停止施工，由此产生的后果由发包方负责。六、领取施工许可证后，要在60天内开工；超过期限开工的，如果人工费及周转材料发生提价时，应按实际价差进行调整合同单价。第十一条 纠纷解决办法 任何一方违返合同规定，双方协商不成按以下方式解决一、向有关部门申请调解。二、向经济合同仲裁机关申请仲裁。三、向人民法院起诉。第十二条 附则一、本合同一式二分，发包方、承包方各执正本一份。二、本合同自双方签字生效，工程竣工验收符合要求，结（付）清工程款后终止。三、本合同签定后，承包方、发包方如需提出修改时，必须经双方协商一致后，可以签定补充协议，作为本合同的补充合同。第十三 补充：
