《2023年施工合同范文汇总六篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年施工合同范文汇总六篇（68页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023年施工合同范文汇总六篇 施工合同篇1（2136字）发包人：_承包人：_为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同基础上，按照中华人民共和国合同法及中华人民共和国建筑法等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议。一、工程概况1.工程名称：_。2.工程_。3.建筑面积：_。4.结构类型：底层为_结构、地上_层为_结构。5.设计单位：_。6.监理单位：_。二、工程内容及承包范围1._改为_。2._取消。3.本工程为满七层，结构找坡。4.楼梯踏步为_。5.外墙_取消。6._取消，
2、改为_。7.其余均按原图施工。三、合同工期(本协议中所列日期均为日历天数记)开、竣工日期：开工日期：_年_月_日;竣工日期：_年_月_日;总工期_天(含法定节假日)以建设工程竣工报告所载日期为准。四、付款方式本工程按建筑面积一次性包干，_元/平方米;在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算;本工程为垫款主体_层，_安装完毕，甲方按合同总价的_%支付给乙方，主体_安装完毕，甲方按合同总价的_%支付给乙方，主体_完工，甲方按合同总价的_%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的_%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的_%，滞留_%作保质、保修金，等到保质、保修
3、期到后一次性付清。五、合同生效与终止、争议处理1.除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后，本合同即告终止。2.本补充协议一式_份(其中正本_份)，甲乙双方各执正本_份、副本_份。3.本补充协议系_工程施工合同的非实质性补充，若二者不一致处，以本补充协议为准。4.本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商解决不成提交_市仲裁委员会。5.本补充协议自双方签订之日起_日内生效。甲方(签章)：_乙方(签章)：_联系电话：_联系电话：_年_月_日_年_月_日施工合同篇2（849字）甲方：公司名称（发包方）乙方：项目部，负责人：负责人身份证：（承包方）根据甲方与建设单位签订的建设工
4、程施工合同所规定之内容，甲乙双方就乙方的内部承包考核事宜，经充分协商后自愿达成合同内容如下：一、工程概况：建设单位工程名称建筑面积工期质量等级要求合同价款（大写）安全风险统筹金三材供应情况二、承包范围及方式：承包范围：承包方式：项目部负责人自负盈亏、内部承包考核制。三、结算方式：1、乙方应上缴甲方的管理费（包括代收代交）按本工程总造价的%计算。若工程无重大质量安全事故，做到文明施工按期交房，则按%上交甲方管理费。其他按细则执行。2、市劳保统筹基金按工程决算中实收实缴计算。3、水电配合费：临设（办公、宿舍）水电由公司水电安装部负责安装，土建不再收取配合费，安装生活用水电自理。4、工程结款：建设单
5、位进度款到账后，扣去乙方应承担的各项费用及风险金，根据乙方提供的合法票据，经甲方财务部核实后拨给乙方使用。四、违约责任及争议解决：1、任一方违约的应按合同价款的%对非违约方承担违约责任；造成非违约方损失的还应对其实际损失进行赔偿。2、因履行本合同书而发生争议的，双方应协商解决；协商不成的，双方一致同意由甲方公司所在地法院管辖审理。五、本合同书经甲、乙双方签字或盖章即生效，至本工程项目应结算款项全部清结时自行终止。本合同书附件系本合同不可分割之组成，与本合同书具有同等效力。六、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。甲方（盖章）乙方（签字）：代表（签字）：身份证：签订日期：签订日期：施工合同篇3
6、（2443字）甲方：_(以下简称甲方)乙方：_(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的_工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程名称与地点该工程为_工程，地点在_。二、承包方式与要求该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。三、工程承包单价与内容经双方协商，该_工程按_元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全
7、套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;_米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。四、工程质量与安全根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守安全操作规程，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故
8、的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。五、文明施工与奖罚乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好暂住证，严禁有非典疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如所有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。六、付款方式与工期该工程乙方队伍进场后，其先期费用由
9、乙方负责，甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的_%。工程竣工付至劳务费的_%。办完工程结算付至劳务费的_%。留_%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为确保工程按工期竣工竣工，故乙方进场须交纳工期保证金_万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点，认真组织，精心施工，保证工期目标的实现，如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外，将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。七、双方权力与义务(一)甲方1.甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容实施处罚，经济赔偿及辞退的权力。2.甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无
10、条件遵照执行。3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制，建立健康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。(二)乙方1.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动承担合同内容的全部工作，确保工程质量。2.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方必须承担全部责任，甲方概不负责。3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报
11、，私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。5.乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。6.为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。八、违约责任与其他1.以上条款双方必须严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必须追究违约方责任。2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。3.属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必须自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方承担。4.本合同一式叁份，甲方_份，乙方_份，经双方签字后生效。本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。甲方：_乙方：_代表：_代表：_年_月_日_年_月_日施工合同篇4（3092字）发包方：（甲方）承建方：（乙方）按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法和建筑安装工程承包合同条例的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。为明确双方在施工过程中的
