《2022年工程施工合同范本》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年工程施工合同范本(8页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、2022年工程施工合同范本统一社会信用代码:通讯地址:风险提示:对于承包方的主体资格审查应从有无企业法人营业执照、是否具有与所承包工程相适应的资质证书等方面。最好是具有相应施工资质的公司主体。如果承包方是个人,存在以下风险:1、本合同可能被认定无效;建议发包给有资质的单位;2、对方所雇佣的工人发生工伤,对方直接携款跑路,我方可能被要求承担赔偿责任;建议让对方给工人购买意外险。承包人(以下简称乙方):统一社会信用代码:通讯地址:根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。第一条 工程项目一、工程名称:_二、
2、工程地点:_三、工程内容:_四、承包形式:_五、工程立项批准文号:_六、工程承包范围:_第二条 工程期限风险提示:明确约定好工程期限有利于保障工程进度,是保证工程正常进行的必要条件。另外,承包方如果没有按照约定的时间完成工程,发包方也可以据此要求承包方承担违约责任。另外,在涉及工程工期的诉讼中,由于不同的原因所造成工期延误的法律后果是不同的。因此,在履行工程合同中,发包方应当对可能出现工期延误的情况专门制定制度作出书面认定,比如增加建设项目、增加工作量、提供原材料和其他条件的时间等方面的事项,以避免将来发生诉讼时无据可查。一、合同工期总日历天数_天;开工日期:_年_月_日;竣工日期:_年_月_
3、日。二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延:、在施工中如因停电、停水_小时以上或连续间歇性停水、停电_天以上(每次连续_小时以上),影响正常施工;停水停电_天以上;2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。三、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。第三条 工程价款、结算及付款方式双方同意按下述第_方式支付本合同价款,甲方付款前,乙方应提供正式发票。第一种方式:本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为_元人民币(大写:_)。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。1、本合同签订后_日内,甲方支付_元工程款;2、工程竣工经甲方验收
4、合格后,甲方支付_元工程款;3、余款_元作为质量保证金,待保修期满后_个工作日内无息支付。第二种方式:本合同实行按实结算,双方依据最新现行定额计价规范和施工期(或材料定购期)的信息价(信息价不明确的以甲方确认材料价为准)进行计算,计算后的总价下浮_%作为本合同的结算价款。1、甲方于_年_月_日支付_元;2、乙方施工完成并经甲方验收合格后,提交竣工验收报告及工程决算书,经甲方审核确认后,付至结算价款的_%,留_%做质保金,待保修期满后_个工作日内付清。3、工程量及价格签证,签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。第四条 建筑材料、设备的供应和采购一、工程材料、设备由乙方采购。
5、二、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由乙方承担。第五条 施工与设计变更一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,乙方不得擅自修改。二、甲方因使用功能提出的变更内容,为不影响施工进度,乙方应先行实施,并及时做好现场签证。三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据,工程采用包干价,对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。第六条 工程质量管理及验收一、质量标准:工程质量符合_标准。二、工程具备隐
6、蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场代表在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。三、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)。验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。四、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。第七条 安全施工乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工
7、,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。第八条 质量保修一、本工程保修期限为_年,自工程竣工验收合格起算。二、在免费保修期内,乙方应保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收_%的劳务费。乙方保修联系电话:_ ;乙方保修联系人:_。第九条 违约责任一、乙方未能按时竣工的,每延期一日应按工程总价款的_向甲方支付违约金(从工程款中直接扣
8、除);无故延期_日以上视为根本性违约,甲方有权解除本合同,乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外,还应向甲方支付违约金人民币_元。二、工程出现质量问题视为乙方严重违约,视情节轻重乙方应按工程款的_%向甲方支付违约金(可从工程款中直接扣除),此外应赔偿因此给甲方造成的损失。三、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的_%向守约方支付违约金。四、保密事项:除法律规定或合同另有约定外,未经发包人同意,承包人不得将发包人提供的_需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。除法律规定或合同另有约定外,未经承包人同意,发包人不得将承包人提供的_保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。第十条 争议解决风
9、险提示:建设工程为专属管辖,规定在工程所在地。如仅为小型简易工程,不属于建设工程范畴的(注意向法务经理咨询确认),可不受专属管辖规范,有利的规定的约定为己方所在地,如甲方所在地有管辖权的人民法院。本合同在履行过程中如果产生纠纷,则各方应首先友好协商解决。若无法协商,也可通过和解、调解的方式解决,非诉方式无法解决争议时,双方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。第十一条 签订地点本合同在市区签订。第十二条 补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。第十三条 合同生效本合同自双方签字盖章后生效。第十四条 合同份数本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。(以下无正文)甲方(盖章):签约日期:_年_月_日乙方(盖章):签约日期:_年_月_日