《工程拆除施工合同2023精选八篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程拆除施工合同2023精选八篇（33页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程拆除施工合同2023精选八篇工程拆除施工合同2023最新版范文（10篇）在承包合同中，承包人应按照与定作人约定的标准和要求完成工作，定作人主要目的是取得承包人完成的工作成果。下面是小编为大家整理的工程拆除施工合同2023精选八篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。 【篇一】工程拆除施工合同2023 发包方：大连_管理有限公司 承包方： 甲方将_拆迁项目中所涉及的部分建筑物委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务，经共同协商，一致同意签订本协议。 一、施工内容及工程量： 1、施工内容：建筑物拆除，渣土清运。 2、工程数量：934m2 3、拆除标准：拆除范围内建筑物房屋拆除
2、、渣土清运至室内地平。 4、注意；施工中拆下的各类废旧材料归甲方所有，均由甲方自行处理。 二、工程价款及结算方式： 1、工程价款： （1）双方商定：本工程单价为15元/m2。 （2）项目总金额；壹万肆仟元（14000元） 2、结算方式： （1）自签订合同开工日，甲方只付工程款的30%（4200元）； （2）乙方完成全部拆除清运工作后2个工作日内，甲方一次性支付工程尾款。 三、施工日期： 1、本合同工程定于20_年月日开工，于20_年月日竣工。 2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时，甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。 四、双方责任及权力： 甲方： 1、乙方进场后，甲方向乙方进行施
3、工交底，交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。 2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、热源、燃气、通信等线路。 3、配合乙方对施工人员进行安全教育。 4、甲方指定为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜并监督乙方的施工全过程。 乙方： 1、负责编制施工方案，制定安全、环保措施。 2、积极配合甲方的工作。 3、认真贯彻执行国家及大连市开发区有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。 4、必须严格按照相关法规条文施工作业，注意环保要求：洒水降尘，控制噪声，避免不安全因素发生。 5、负责机械及人员的安全，加强对施工人员的安
4、全教育及防范措施，确保施工中万无一失;对因管理不善所发生的任何安全责任事故，责任由乙方承担。 6、服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。 7、乙方指定为工程项目负责人，全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。 五、违约责任： 1、违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任。造成的损失由责任方全部承担（含经济损失）。 2、合同执行中发生纠纷，双方应做好协商解决，协商解决不成的可向北京市人民法院起诉。 六、其他： 1、本合同签字生效后甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改，需经双方协商同意并签订补充协议。 2、补充协议及附件与本合同正文有同等的法律效力，双方须共同遵守。 3、
5、本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。 4、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。 甲方： 乙方： 合同签订时间：_年_月_日 【篇二】工程拆除施工合同2023 甲方： 乙方： 现有东莞市中堂镇，下芦村，中南区十巷1号房，由甲方承包给乙方拆除，为保证此房屋的拆除工作顺利完成，和甲、乙双方的利益不受损失，经甲、乙双方协商、特定以下条款： 一、拆除范围： 东莞市、中堂镇、下芦村中南区十巷1号房的土建部份和基础，拆下的水泥块与砖渣需运走一部份。 二、材料所归： 本工程的钢筋和废铁归乙方所有，砖块由甲方向乙方购买，价格为每块两角钱。 三、拆除费用： 甲
6、方补给乙方拆除人工壹仟陆佰圆整（1600元）。 四、安全责任： 所有安全责任由乙方承担。 五、付款方式： 工地完工后，甲方当场把补助的人工费和红砖钱一次性付清。 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，共同遵守，经甲、乙双方签字后合同生效。 甲方签名： 乙方签名： 年 月 日 【篇三】工程拆除施工合同2023 甲乙双方本着平等互利、友好协商的原则，根据合同法及有关法规、政策规定，结合本拆除工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保拆除工作质量和安全，经双方协商一致，签订本合同，以兹共同遵守。 第一条拆除范围 1.1拆除工程地点： 项目地点 1.2拆除工程范围（_至Y)： 第二条拆除程序 2.1甲方
7、向乙方指明现场市政、公用设施分布情况及相应保护措施。 2.2甲方向乙方明确拆除范围、时间。 2.3乙方负责制定施工方案（施工方案中应包括：施工方法、安全措施、环保措施等主要内容)，甲方审核后，乙方应严格按照施工方案组织实施。 2.4乙方指定为项目负责人，全权负责工程拆除事宜，并及时向甲方代表通报工程拆除有关情况。 2.5甲方指定为项目负责人，负责协调施工中有关事宜，并监督施工进度、安全及文明施工。甲方代表对乙方施工中违规操作有权做出处理决定或经济处罚。 2.6拆除期限根据拆迁公司的交房进度进行拆除，拆迁公司交房后5日内必须完成拆除工作。 2.7拆除标准：被拆除房屋（含棚子、自建房等)拆除至室外
8、自然地坪，地下室部分拆除到地下室地坪，化粪池要求连同底板全部拆除，拆除过程中产生的渣土、废弃物等一并清理出现场。 第三条甲方责任 3.1甲方负责向乙方明确拆迁范围及时间。 3.2甲方指派现场管理人员负责监督乙方拆除过程中的安全及环保工作的执行情况，并对发现的问题和存在的隐患提出处理意见，对严重违章者，甲方有权做出停工处理。 3.3甲方制定现场施工安全技术要求（附后)并据此向乙方进行安全交底。 第四条乙方责任 4.1安全责任 4.1.1负责在开工前办理好拆除、城管、安全、环保及交通等有关部门所有拆除及清运审批手续。按照甲方拆除范围和时间，组织人员进场施工。 4.1.2负责制定拆除工程现场安全操作
9、规程，对施工人员进行安全交底，按安全程序施工并指派现场安全检查员。 4.1.3建立完善施工现场安全组织机构，明确岗位、职责，在施工中出现的一切安全事故，由乙方自行解决，并承担由此产生的经济和法律责任。 4.1.4接受甲方提出的安全处理意见，并及时改正。 4.1.5违反规定的安全操作规程，造成意外事故，由乙方自负。 4.1.6出现断水、断电及扰民问题，由乙方自行解决。 4.2环保责任 4.2.1制定拆除施工方案，提出具体的防止扬尘，降噪音等环保措施，明确拆除工地具体的环保要求和环保责任人。乙方施工中现场扬尘、噪音污染及渣土清运等环保措施，严格按施工方案规定执行。 4.2.2拆迁工地主要出入口应当
10、设立标牌，标明拆迁人、拆除施工单位、环保负责人、拆除时限等内容。 4.2.3拆迁工地外围应当设置封闭硬质围档，防止物料、渣土遗撒，并及时清理工地外围道路遗散的渣土，适当洒水，防止扬尘。拆迁围档高度不得低于1.8米。 4.2.4拆迁工地应按规定办理渣土消纳证，经常保持清洁卫生，拆除房屋过程中应随拆随洒水，避免大量扬尘。对拆除楼房的施工垃圾，必须设置封闭式临时专用垃圾道或者采用容器吊运，严禁随意凌空抛撒。 4.2.5渣土清运时现场出口道路要求用草帘被或大铁板铺设，拆迁工地渣土应设专门人员管理，定期洒水和清扫，并配备必要的洒水、排水设施。拆迁工地垃圾应及时清运，现场垃圾堆放总量不得超过60立方米。
11、4.2.6渣土清运车辆应按规定装载，遮盖严密，沿途不得遗撒。拆除工地出口应当设置专人清理车身及车轮泥土，确保车辆不带泥上路。 4.3文明施工 4.3.1乙方应作好文明施工及消防准备工作。 4.3.2乙方施工人员应着装整齐，佩戴统一标识，戴安全帽。 4.3.3乙方应保证施工现场内、外清洁卫生，交通道路畅通。 4.3.4乙方应保证在用市政、公用设施完好、畅通。 4.4乙方协助甲方办理人防、公共、消防、固定资产等报批手续。 4.5负责应由乙方承担的其他工作。 第五条拆除费及支付方式 5.1双方约定，拆除费按如下方式计取：拆除费单价为每建筑平米元人民币，暂估面积为建筑平米，最终以实际测量为准。 5.2
12、拆除费根据拆迁进度分次支付： 5.2.1当乙方完成拆除任务的%后，甲方按合同拆除费总额的%支付给乙方; 5.2.2当乙方完成拆除任务的%后，甲方按合同拆除费总额的%支付给乙方; 5.2.3当乙方完成全部拆除工作后，甲乙双方进行费用结算，并签订结算协议书之日起个工作日内，甲方一次性向乙方支付剩余拆除费。 第六条违约责任 6.1任何一方违约，违约一方应承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的经济损失。如属双方违约，根据实际情况，由双方承担各自的违约责任。如属不可抗力因素，双方协商解决。 6.2由于乙方原因致使拆除期限延误，每逾期一日，乙方应每天按拆除费总额的万分之五向甲方偿付逾期违约金。该违约金
13、可由甲方从乙方的拆除费中直接扣除，由于乙方的违约给甲方造成的一切经济损失均由乙方承担。 6.3对于乙方违反本合同的其他约定的行为，甲方有权要求乙方限期整改（工期不顺延)，并有权做出处理或处罚决定。 第七条争议的解决 凡有关本合同或执行本合同发生的争议，应经过友好协商解决;若不能协商解决，则提交甲方所在地方法院提起诉讼。 第八条不可抗力 8.1不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风，地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响。 8.2当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同义务时，履行合同的时间将予以顺延，延长期与不可抗力影响期相同，但拆除费不因此而改变。 8.3不可抗力发生后，双方应努力采取必要
14、措施，密切配合减少不可抗力的影响。不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。 8.4甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方认可后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。 第九条合同生效 9.1本合同自双方签章之日起生效。 9.2本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。 9.3本合同在执行期间，甲乙双方应本着相互信任、相互配合的原则，对拆迁中出现的问题积极协商解决。如有未尽事宜，需由甲乙双方协商，另订补充协议附于本合同之内，所有补充协议在法律上均与本合同有同等效力。 9.4现场施工安全技术要求为本委托合同之附件，与本合同具有
