施工合同钢结构（14篇）

《施工合同钢结构（14篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同钢结构（14篇）（24页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、施工合同钢结构（集锦14篇） 施工合同钢结构 第1篇 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 兹有钢结构工程钢结构安装劳务委托乙方承包施工，根据中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国建筑法、建筑安装工程承包合同条例及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商一致，为明确双方权利和义务订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包方式：劳务清包(含人工、辅材、机械、吊装、找补漆等)不含油漆、涂料、电费 四、包工内容： 劳务清包钢结构安装必须符合图纸设计和规范要求，工期必须按建设方合同要求及甲方要求及时完成。 五、

2、工程款结算办法： 采用第2种结算方式。 1、钢结构安装/元一吨、屋面板安装/元一平米。 2、钢结构安装元/平方;建筑面积约平方米(据实结算)。 工程款合计：(大写)(小写)￥元;签证变更另计。 六、工期要求： 本工程定于年月日开工，年月日竣工。合同工期总日历天数为天。 七、付款方式： 合同签订后工人到工地5日内付工程款10%;钢架完付到50%;屋面、围护部分完付到80%;工程验收合格付到97%;剩余3%为质保金，一年后结清。 八、施工进度： 1、乙方认真接受甲方安排的施工计划进度，必须在规定的期限内完成所布臵的任务，只能提前，不得延期，否则重罚，直至开除。 2、乙方在规定的时间内完成甲方布臵的

3、施工任务，属于甲方供料不及时，甲方承担责任。 九、施工质量要求： 1、乙方严格按施工图、技术交底及规范要求施工。 2、乙方必须接受甲方和监理部门的监督管理。 3、乙方要记好施工自检记录，每2天将记录清单上交甲方存档。 4、每步工序经甲方验收合格后方可进行下道工序施工，不合格的坚决返工，所造成供料损失由乙方承担。 5、甲方(和公司)的检查记录作为奖罚的依据。 十、安全方面： 1、乙方人员进入甲方施工现场前，接受甲方的安全培训后方可上岗，必须遵守国家及甲方的各项安全操作规章制度，严格按操作规程作业，每天上班前要有口头教育，每七天上交甲方一份安全记录清单。 2、安全目标：安全无事故。 3、在施工中发

4、生的工伤事故，由乙方自己自行负责，所有费用和后果由乙方自己承担。 4、对违章作业者，给与警告处分;不戴安全帽、安全带作业的，停工处理并罚 5、遵守国家法律法规和甲方公司安全制度，在施工工地擅自违法、违纪引起民事、刑事案件和纠纷，责任乙方自负。 6、乙方必须给其工人办理意外伤害保险。否则将给与经济处罚(按2元/平方米) 7、乙方人员在本工程中必须服从甲方管理人员的管理、安排、调度等;必须遵循甲方公司的相关的管理制度(包括质量、技术、生活、工作等各方面)、施工规定、等等。 8、工地现场达到市级安全文明施工现场标准。 十一、材料管理： 乙方视同甲方为一家，珍惜甲方的材料，爱护机械设备;现场材料归类堆

5、放整齐，已完工序要清扫归堆，对三次警告仍不听者，甲方派人清理，乙方按1.5倍的工资支付甲方。 十二、文明施工管理： 1、乙方所有人员必须服从甲方管理，文明施工，时时维护甲方公司形象;听从甲方施工人员指挥，特别在作业时间及配合上必须服从指挥，发现屡不听从指挥者，甲方有权更换乙方或要求乙方更换班组及个人，乙方承担由此造成的一切经济损失。 2、乙方必须服从甲方的规章制度，应负责所有员工不能偷盗甲方的财物或其他人的财物，不准打架斗殴，若出现此情况，乙方应承担甲方对肇事者(班组)的罚款或按财物实际价值的十倍进行罚款，情节严重者送公安机关处理。对于打架斗殴者(班组)，不论谁是谁非最低均罚款500元/次。

6、3、乙方所有人员必须服从甲方合理性的后勤工作安排，不能私自烧电饭 十三、其它事宜： 1、零工130元/个， 2、签证变更根据现行市场行情定价。 3、未尽事宜协商解决。 4、本合同在履行过程中发生的争议时，有双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第_(2)_种方式解决： (1)提交_东营市_仲裁委员会仲裁; (2)依法向甲方所在地人民法院起诉。 十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 施工合同钢结构 第2篇 甲方： 乙方： 经甲乙双方协商，甲方将 项目钢结构防火保护工程

7、单项承包给乙方并施工完成，具体内容如下： 一、名称： 项目钢结构防火保护工程 二、工程范围： 工程防火保护 三、技术要求乙方：必须服从甲方、业主方的管理;严格按照油漆施工规范和工艺流程进行施工;对工程其他成品进行保护，造成损失者自行负责;对施工材料要妥善保管和应用，切记不得浪费，应必须远离火源;做成成品后，表面应“不花、不流、不漏底”。地面漆点不能随处可见;24小时保持通讯畅通，施工中必须配备安全防护，个人意外保险施工人员必须购买，若发现一次没栓安全带和不带安全帽，甲方罚乙方责任人最低￥1000元至￥20XX0.00元;由于乙方违反安全操作规程和安全管理制度，造成安全事故(包括人员伤亡及生产、

8、生活用具、设施的毁坏等)或造成恶劣影响的，由乙方承担一切责任和费用;构成犯罪的提交司法机关追究法律责任;备注：自带工具，乙方人员来去的路费、施工时食宿由乙方自己负责。 四、人工费按图_附甲方决算表。 五、付款方式：该工程完工后付 60 %，其余待甲方交工，收到尾款全部付清。 六、承包方式：单项承包 七、施工工期：按通知进场 天内完成 八、违约责任：按合同法的规定执行。 九、其它事项：本合同自签定之日起生效，结清财务后自行失效，本合同未尽事宜，双方协商解决，本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。 甲方： 乙方： 年 月 日 年 月 日 施工合同钢结构 第3篇 甲方： 乙方： 若发包人因未能及时办理完

9、毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据中华人民共和国民法典及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。 一、钢结构工程概况 （1）工程名称： （2）工程地点： （3）工程范围和内容：本房为_跨钢结构厂房，规格：长_米；宽_米；檐高_米，按图纸施工。 （4）建筑外包面积：_平方米。 二、工程施工日期 （1）开工日期：_年_月_日； （2）竣工日期：_年_月_日； （3）合同工期总日历天数_天。 三、工程合同造价及结算 （1）本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变，但发生图纸变更或本项目中面积有增

10、减时，以工程联系单形式可作调整，将调整后的金额以书面形式通知对方。 （2）本合同签订后，甲方须付预付款_计人民币_ 元作为合同定金及备料款，乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价的_计人民币_ 元作为工程进度款，乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的_，计人民币_ 元作为工程进度款，工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的_，计人民币_ 元作为工程款。 （3）工程竣工验收后，甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。 （4）如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工，窝工损失，甲方应承担相应经济损失责任，并应向乙方支付拖欠金额的百分之三的违约金。 （5）本合

11、同造价结算方式：_。风险提示：工程质量未符合标准的归责 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 四、质量标准工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。 五、甲方的义务责任 （1）办理好各种施工手续，并在乙方进场前提供给乙方； （2）施工过程中，协助乙方协调好各种关系； （3）提供施工所需的水、电源。 六、乙方的义务责任 （1）乙方须严格按照合

12、同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明，并按相应标准进行加工制作，如不相符，甲方有权提出整改或相应经济赔偿； （2）在施工过程中，乙方应文明施工； （3）乙方在施工中发生的一切事故，由乙方负全责。 七、安全责任乙方进场后，要严格按照操作规程及有关施工安全规范进行施工，严禁违章施工，如施工中违章发生安全事故及施工质量达不到要求，一切经济损失及责任全部由乙方承担。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用

13、和（或）延误的工期，由承包人承担。 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。 八、材料的提供工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方，并附合格证、实验报告，经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。 九、工程验收 （1）乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补并承担一切费用，凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题，由乙方无偿保修_年（本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准）。 （2）甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在_日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。（竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格）。 十、维修期限承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定，在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修合同，并对交付发包人使用的工程，在质量保修期内承担质量保修责任。保修期为：_年_月_日_年