《合同-桩基工程施工合同必须总包签订吗_桩基工程施工终止合同_桩基工程施工终止合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合同-桩基工程施工合同必须总包签订吗_桩基工程施工终止合同_桩基工程施工终止合同（166页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、该文本为Word版，下载可编辑合同:桩基工程施工合同必须总包签订吗_桩基工程施工终止合同_桩基工程施工终止合同 【.jht868. - 桩基工程施工终止合同】 现如今，我们在很多场合下都会使用到范本合同，签订合同时要注意遵循合法原则。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方签署的一份协议。签施工合同也有很多有注意的地方，不然也容易让自己上当，那么，您有没有了解过怎么去写一份施工合同呢？下面是我帮大家编辑的最新合同:桩基工程施工合同必须总包签订吗，希望对您的工作和生活有所帮助。 桩基工程施工合同必须总包签订吗(篇一) 工程发包方：(甲方)_ 工程承包方：(乙方)_ 为保证工程顺利施工，双方根据中
2、华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规经协商达成以下协议条款： 一、工程概况 工程名称：_ 工程地点：_ 工程内容：_ 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 1、工程施工日期_年_月_日机械进场。 2、打试桩结束时间_月_日。 3、正式施工全部工期为_天有效工作日，正式施工为_年_月_日，正式施工日期有提前或退后业主提前_天通知承包方。 4、因雨天、停水、停电、设备变更、群众阻碍、地下障碍物及不可抗拒的自然因素影响则工期顺延。(发包签证为准)。 5、试桩检测时间不包括在有效工作日内。 四、质量标准 1、工程质量标准： 2、承包方施工的管桩必须达到一、二类标准。不得出现三
3、、四类桩。 五、合同价款 合同总价：施工费用约_元(_元)，管桩材料费用约_元( _元)，结束后按实调整。 六、双方权利和义务 (一)发包方的权利和义务 1、施工现场三通一平(路通、水通、电通电源至施工现场100米内、施工现场平整)，由发包方在机械设备进场前3日内完成，并能满足桩机运输车辆正常通行，提供地下管网平面图并负责清理现场障碍物(便道位置由乙方指定，甲方负责实施)。 2、负责在开工前3日提供施工图，场地地质勘探报告各二份，并组织图纸会审，形成书面纪要。 3、负责协调建筑物主轴线的定位，确定现场水准点和坐标控制点。 4、负责管桩的及时供应且运至桩机施工地点的30米范围内。 5、有权监管承
4、包方施工过程中的一切生产活动，但不得强行干涉或违背可观规律去乱指挥，否则造成一切安全生产质量事故由发包方承担。 6、有义务协调解决施工现场四邻关系。 (二)承包方的权利和义务 1、按照国家验收规范完成工程桩基设计图纸及相关变更内部内容。 2、提交承包方有效的资质文件。 3、做好开工前的各项准备工作，包括场内定位放线，设备进场并调试完毕做好施工人员的组成工作。 4、编制施工组织设计，提交开工报告于开工前报业主或监理，经审批后方可正式开工。 5、现场施工必须按照设计图纸、国家规范及安全操作规程，按章操作。 6、应对施工人员进行安全教育后再上岗，做好文明施工，确保无安全质量事故。 七、工程量确认 1
5、、工程量计算办法： (1)桩长度计算方法：按设计图纸及相关设计变更有效桩长以延长米计算。 (2)施工综合单价：PHC600(130)AB：_元米 (3)材料单价：PHC600(130)AB：_元米 2、工程桩检测合格，甲方在接到决算报告30天内，按图纸核定已完工程量。若发包人在收到承包人决算报告30天内未进行计量或以各种理由不计量，则从第31天起报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付依据。 3、决算审核，承包人必须派专人配合，如无人配合审计，中途缺席超过2天，甲方直接审计或事务所审计，结果仍然有效。 八、工程款的支付 针对桩基工程的特殊性双方约定： 1、施工至_付至工程量的_%。 2
6、、施工结束后付总价款的_%。 3、桩基检测结束后质量齐全已完工程量的_%。 4、桩基工程资料提交主体封顶付至合同额的_%。 5、材料费用款到发货，合同签订后付材料费用的20%。 九、竣工验收 1、桩基竣工验收由甲方组织。 2、乙方负责提交三套完整的桩基技术资料在验收后15天内提交给发包方。 3、工程未经验收若发包方自行上部施工，出现一切问题由发包方负责。 十、违约、索赔和争议 (一)违约 1、发包人违约; 1)发包人不按时支付工程款，导致施工无法进行时; 2)发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款; 3)发包人不履行合同义务或不按合同履行义务的其他情况，发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人
7、造成的直接经济损失，顺延的工期，并支付违约金。 4)因发包人原因造成承包人停工，由此造成承包方桩机台班停置费按1000元/天计算。 2、承包人违约 1)承包人不能按协议所约定的工期或监理工程师(业主)同意顺延的工期内完成。 2)因承包人施工质量达不到协议书约定的质量标准。 3)承包人不履行合同内义务的其他情况等，则承包人赔偿因其违约给发包人造成的一切损失。 4)开始正式打桩后，发包方发现承包方不能满足经现场监理审批的工期要求(合同天数)，发包方有权另加工程队伍，承包方不得阻挠。 (二)索赔 1、当一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生的有效证件; 2、当一方向另一方提出索
8、赔要在索赔事件发生后28天内送交报告，受理方要在28天内予以回复，否则视为该索赔已认可。 (三)争议 双方约定，在履行合同过程中或未尽事宜发生争议时，在协商未果的情况下，可直接向工程所在地人民法院提起诉讼。 十一、有关事项 1、为保证工程能顺利实施，发包方委派同志为工地代表，承包方委派为工地代表，随时协调处理工程施工中的一切事项。 2、本合同自签订之日起生效，工程款结清后自行废止。 3、本合同条款与国家、省、市有关法律相抵触时，一律以国家、省、市法律法规为准。 十二、其它 1、合同价款中含第一次试桩检测期间的机械停滞周期为15天，超过此期间停滞费用另计。 2、如因第一次试桩结果未能满足设计要求
9、，再次要求打试桩，机械停滞费台班按投标报价所报费再行结算。两种规格一种试桩合格不计停滞费，两种都不合格按20xx元/天/台。 3、如需引孔或增加其它的技术施工措施所造成的费用另行协商结算。 4、按照合同工期，乙方每提前或延期一天，甲方予以奖励或处罚20xx元/天。因付款不及时造成工期延误，按机械停滞台班补偿。 5、合同签订后，若乙方无正当理由机械设备不进场或甲方无故拒绝乙方进场施工，则违约方赔偿另一方10000元整。至合同签订后2天内。 6、甲方要满足本合同签订幢楼桩基工程连续施工，如果中途停滞时间超过一周，甲方补偿乙方一周以外每天停滞费20xx元/天，需要临时桩机退场，甲方补贴进退场费陆万元
10、/次。 7、合同中未尽之处，以现场实际进行签证。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 桩基工程施工合同必须总包签订吗(篇二) 发包方(建设单位)： 承包方(施工单位)： 按照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规等规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 一、工程名称：xx厂区桩基工程 二、工程地点：xx开发区 三、工程承包范围：一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理，包工包料，(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩)按当地水泥市场价格：复合硅酸盐水泥32.5，335.00元/吨 四
11、、规格及工程量：水泥标号：32.5级。总桩数约1252棵，设计桩长6.5米(含桩头)，桩径500，总进尺约10000米 六、工程造价：约29万元 1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米，大写：(最终结算按实际工 程量计算，设计变更、工程签证等一并进入结算)。 2、税金另加0.99元/米 七、工程质量等级：合格。 八、施工工期： 本工程有效工期 25 天，暂定于自 年 月 日开工，施工期间如遇下列情况，经发包方现场代表及监理方签证后，工期顺延：不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力
12、不可抗拒的因素而延误工期。 九、工程师职责 9.1发包方派驻的工程师 姓名： 职务： 职权：负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系，报经建设单位负责人同意，审批现场签证，参加分部工程验收。 9.2监理单位委派的工程师 姓名： 职务： 发包方委托的职权：负责该工程的工期、质量及安全管理，在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。 十、双方的主要责任 (一)、发包方的责任： 1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用，办理施工许可证和占道许可证等。 2、负责开工前施工场地的“三通一平”工作，提供地下管网资料，处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。 3、提供建筑物的坐标控制
13、点和高程控制点。 4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审，按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份，并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。 5、按协议条款的规定及时拨付工程款。 6、承担本工程的桩基检测费用为： (二)、承包方责任 1、按双方确定的分工范围，做好材料的采购、供应和管理，并及时组织人力、物力及各种施工机械设备进入施工现场，做好施工前的各 种准备工作。 2、严格按照施工图进行施工，确保工程质量，按合同约定的时间进行施工，确保按时竣工和移交。 3、按照国家有关规定提供竣工验收资料，参加竣工验收，办理竣工结算。 4、在开工前 3 天内向发包方提交施工组织设计或施工方案。 5、做好建筑物的定位验线工作，及时上报施工资料。 6、施
