《宠物用品项目建设工程勘察设计合同管理_范文》由会员分享,可在线阅读,更多相关《宠物用品项目建设工程勘察设计合同管理_范文(54页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、泓域/宠物用品项目建设工程勘察设计合同管理宠物用品项目建设工程勘察设计合同管理目录第一章 项目背景分析3一、 产业环境分析3二、 必要性分析5第二章 公司概况6一、 公司基本信息6二、 公司主要财务数据6第三章 建设工程勘察设计合同管理8一、 工程施工合同订立8二、 工程施工合同纠纷审理相关规定10三、 FIDIC施工合同条件15四、 英国NEC和美国AIA合同文本24五、 工程勘察合同管理28六、 工程设计合同管理36第四章 投资方案44一、 投资估算的编制说明44二、 建设投资估算44三、 建设期利息46四、 流动资金47五、 项目总投资49六、 资金筹措与投资计划50第五章 进度计划方案
2、52一、 项目进度安排52二、 项目实施保障措施53第一章 项目背景分析一、 产业环境分析预计全省生产总值能够实现6%左右的预期目标,一般公共预算收入同口径增长5.2%,固定资产投资增长6%以上,社会消费品零售总额增长7.4%左右。今年经济社会发展的主要预期目标是:生产总值增长6%,在实际工作中力求取得更好结果;固定资产投资增长6%以上,社会消费品零售总额增长7%,一般公共预算收入同口径增长5%;十大生态产业增加值占生产总值比重达到28%;城乡居民人均可支配收入分别增长7%左右和8%左右;城镇新增就业34万人,城镇登记失业率控制在4.5%以内;居民消费价格指数涨幅控制在3.5%左右。宠物行业在
3、西方发达国家已有百余年的历史,我国宠物行业兴起于上世纪90年代,现已逐步形成比较成熟的市场。宠物产业涉及与宠物相关的所有领域,主要包括宠物医疗、宠物用品、宠物食品、宠物培训、宠物美容、宠物饲养、宠物保险等,其中宠物用品是宠物产业中的重要领域,其涵盖范围广阔,包括宠物窝垫、宠物服装、宠物玩具、宠物餐具、宠物牵引绳等产品。近年来,国内经济的增长和居民收入、消费水平持续提高,精神文化生活日益丰富,我国宠物行业得到迅猛发展,尤其是在宠物用品领域。随着宠物主人对宠物饮越来越重视,其对于宠物用品的要求也原来越高,不仅关注其生理需求,也逐步重视其某些心理需求。同时,传统的宠物喂养方式逐步改变,越来越多的宠物
4、家长选择购买专业宠物用品供宠物活动,进一步带动了宠物用品消费需求的增长。现阶段,国内豢养宠物的概念逐渐深入到家家户户,宠物不仅走进了人们的日常生活中,还启发了萌宠经济,并带动了相关产业的发展。2019年,我国宠物产业市场规模已达2025亿元,同比增长了18%。未来,随着全龄化消费者对宠物需求的全方位增长,我国宠物用品行业还将有较大的发展空间和良好的发展机遇。全球主要的养宠产业主要集中在美国、英国、日本等发达国家,其中美国养宠人数比例在65%左右,英国养宠人数比例在45%左右,日本养宠比例也接近40%,然而中国养宠比例却不足20%。未来,随着国内老龄化社会的加重,孤独经济的发展,饲养宠物的家庭数
5、量会逐渐增多,宠物在家庭中的地位也会进一步提升,我国宠物用品市场还有较大发展空间。当前,国内宠物用品生产企业数量较多,大多集中在浙江、江苏、上海等东部沿海省市,规模较大企业有杭州天元、天津庆泉等公司。由于行业起步较晚,行业内多数企业整体规模不大,资金、技术实力有限,新产品的研发能力薄弱,多数企业运营模式仍以OEM/ODM模式为主,加之产品销售渠道少、销售能力差,国内宠物用品企业整体竞争实力较弱。此外,我国是宠物用品出口大国,产品多以外销为主,欧美宠物市场的发展对我国宠物用品制造业影响较大。近年来,随着欧美国家对于进口宠物用品产品质量和使用要求越来越高,国内企业面临的经营压力逐渐增大。二、 必要
6、性分析(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第二章 公司概况一、 公司基本信息1、公司名称:xxx(集团)有限公司2、法定代表人:付xx3、注册资本:1410万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2013-8-77、营业期限:2013-8-7至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx二、 公
7、司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5595.064476.054196.30负债总额1926.371541.101444.78股东权益合计3668.692934.952751.52表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入18430.0514744.0413822.54营业利润2776.862221.492082.64利润总额2299.051839.241724.29净利润1724.291344.951241.49归属于母公司所有者的净利润1724.291344.951241.49第三
8、章 建设工程勘察设计合同管理一、 工程施工合同订立2007年,国家发展改革委等九部委联合发布了适用于大型复杂工程的标准施工招标文件(2007年版)其中包括“合同条款及格式”,2012年,九部委又联合发布了适用于工期在12个月内的简明标准施工招标文件,其中也包括“合同条款及格式”,2017年,住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局联合发布了适用于房屋建筑和市政基础设施工程的建设工程施工合同(示范文本)(GF-2017-0201)尽管施工合同示范文本有多种,但其中影响较大、应用广泛的是标准施工招标文件(2007年版)中的合同条款及格式。因此,这里主要介绍该合同条款及格式,包括通用合同条款、专用合同
9、条款、合同附件格式及合同文件的优先解释顺序。(一)通用合同条款通用合同条款是以发包人委托监理人管理工程合同的模式设定合同当事人的义务和责任,区别于由发包人和承包人双方直接进行约定和操作的合同管理模式。通用合同条款同时适用于单价合同和总价合同,合同条款中涉及单价合同和总价合同的,招标人在编制招标文件时,应根据各行业和具体工程的不同特点和要求进行修改和补充。通用合同条款包括24个方面:一般约定,发包人义务,监理人,承包人,材料和工程设备,施工设备和临时设施,交通运输,测量放线,施工安全、治安保卫和环境保护,进度计划,开工和竣工,暂停施工,工程质量,试验和检验,变更,价格调整,计量与支付,竣工验收,
10、缺陷责任与保修责任,保险,不可抗力,违约,索赔,争议的解决。(二)专用合同条款专用合同条款是发包人和承包人双方根据工程具体情况对通用合同条款的补充、细化,除通用合同条款中明确专用合同条款可作出不同约定外,补充和细化的内容不得与通用合同条款规定的内容相抵触。(三)合同附件格式格式。合同附件格式是订立合同时采用的规范化文件,包括合同协议书、履约保函和预付款保函1、合同协议书合同协议书是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书。合同协议书除明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外,订立合同时需要明确填写的内容包括发包人和承包人名称、施工的工程或标段、签约合同价、合同工期、质量标
11、准和项目经理人选。2、履约保函履约担保采用保函形式,履约保函标准格式主要有以下特点。(1)担保期限。自发包人与承包人签订合同之日起,至签发工程移交证书之日止。(2)担保方式。采用无条件担保方式,即持有履约保函的发包人认为承包人有严重违约情况时,即可凭保函要求担保人予以赔偿,不需承包人确认。在标准履约保函格式中,担保人承诺“在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额以内的赔偿要求后,在7日内无条件支付“。3、预付款保函预付款担保采用银行保函形式,同样也是采用无条件担保方式,即担保期限自预付款支付给承包人起生效,至发包人签发的进度款支
12、付证书说明已完全扣清预付款止。按照担保金额与剩余预付款的金额相等原则,保函格式中明确规定“本保函的担保金额,在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额”。二、 工程施工合同纠纷审理相关规定为更好地审理建设工程施工合同纠纷案件,最高人民法院审判委员会于2020年12月25日通过了新的最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)(法释202025号)自2021年1月1日起施行,其中部分条款与工程造价管理密切相关。(二)关于工期争议的解决1、开工日期争议解决当事人对建设工程开工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定:0
13、开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期;开工通知发出后,尚不具备开工条件的,以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人原因导致开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期。承包人经发包人同意已经实际进场施工的,以实际进场施工时间为开工日期。发包人或者监理人未发出开工通知,亦无相关证据证明实际开工日期的,应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间,并结合是否具备开工条件的事实,认定开工日期。2、实际竣工日期争议解决当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,人民法院应当按照以下情形予以认定:承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提
14、交验收报告之日为竣工日期;建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。3、顺延工期争议解决当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。(三)关于工程量及价款争议的解决1
15、、工程量争议解决当事人对工程量有争议的,按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。2、工程计价标准及方法争议解决当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的,按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化,当事人对该部分工程价款不能协商一致的,可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价标准或者计价方法结算工程价款。3、工程价款利息争议解决当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理。没有约定的,按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息。当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,人民法院应予支持,但是约定的利息计算标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,人民法院不予支持。4、工程价款结算争议解决当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载