2022年项目承包协议书

上传人:lj157****0132 文档编号:257619651 上传时间:2022-02-21 格式:DOCX 页数:66 大小:59.55KB
返回 下载 相关 举报
2022年项目承包协议书_第1页
第1页 / 共66页
2022年项目承包协议书_第2页
第2页 / 共66页
2022年项目承包协议书_第3页
第3页 / 共66页
2022年项目承包协议书_第4页
第4页 / 共66页
2022年项目承包协议书_第5页
第5页 / 共66页
点击查看更多>>
资源描述

《2022年项目承包协议书》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年项目承包协议书(66页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、2022年项目承包协议书项目承包协议书在不断进步的社会中,协议运用的频率越来越高,协议协调着人与人,人与事之间的关系。想必很多人都在为如何写好协议而苦恼吧,以下是我整理的项目承包协议书,欢迎大家共享。项目承包协议书1甲方:身份证号:乙方:身份证号:经友好协商,依据国家相关法律规定,在同等、自愿、诚恳守信的基础上,各方确定合伙承包以下工程项目的施工任务,为明确各方的权利和义务,各方达成以下协议,以资共同遵守:一、项目名称:项目工程。二、工程地点:。三、工程造价:暂定万元人民币,最终以审定价为准。四、合伙期限:合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。五、出资约定:1、甲方出资人民币(大写)

2、:,小写:,占出资总额的%;乙方出资人民币(大写):,小写:,占出资总额的%;2、以甲方名义与业主方签订项目合作合同,全权负责合伙项目的经营管理,乙方不参加日常经营管理,但对合伙项目的日常经营管理及决策有知情权,对合伙项目的财务收支有监督权和管理权。待业主方款项到达甲方账户后内,各方刚好核对回款金额,在工程回款款项中按各方出资比例扣除后归还,或由各方协商该笔款项的用途。3、后续用款刚好到位,需垫资时应由各方按出资份额比例共同担当。4.双方设立一个公用账户,以甲方名义办理银行开户,乙方手机号码办理短信提示,全部合作项目的收支必需经由公用账户操作。六、权利和义务:1、双方在扣除各种经双方认可的用于

3、本工程的各项开支后,所获利润按甲方%、乙方%比例安排。反之,本着风险共担的原则,如承包本工程出现亏损或施工中出现的有关惩罚,由各方按各自所获利润安排比例分别担当。2、确定各种单价,购买大宗材料和机械工具时,合伙各方应进行协商,协商一样后方能执行。3、各方要发挥各自特长,在联系工程、协调各方关系竭尽所能,要互谅互让,共同面对和克服项目过程中遇到的困难,以确保项目顺当进行。4、盈余安排,以出资为依据,按比例安排;5、每月日为双方商定的结账日,由双方和会计共同下账,全部的支出均需两方签字后方能下账。6、重大支出和重大合伙事项应由甲乙双方事先共同确定,双方电话确定的应在最近的下账日补签书面决议。7、甲

4、乙双方未经协商,不得随意调拨公用账户款项;如遇特别缘由双方电话确定的应在最近的下账日补签书面决议。8、合伙如承包本工程出现亏损产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例担当。七、退伙合伙期间,一方退伙将严峻影响合伙项目建设进行的,不得退伙;退伙需经对方同意,方可实行;未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。八、禁止行为1、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动,若有其业务获得利益归合伙企业公共财产全部,造成损失按实际损失赔偿。2、禁止合伙人经营与合伙企业竞争的相关业务。3、禁止合伙负责人再加入同行合伙。4、合伙人严禁利用职

5、务,工作之便,侵吞挪用合伙人公共财产,或做有损合伙人利益的事,并赔偿相应的损失。5、合伙人严禁利用工作之便收受回扣和联系其它业务来私自获得相关利益,若有所收回扣及相关利益全部算入公共财产,并赐予相关惩罚。6、各合伙人严禁报销与合伙项目无关的一切费用。7、若合伙人违反以上各条,应按合伙实际损失赔偿,劝阻不听者可由全体合伙人确定除名退伙,除名股东投资本金不予返还,由守约方股东按比例无偿接收。九、合伙的终止及终止后的事项。1、合伙以后发生以下事由之一终止:11、合伙期届满。12、全体合伙人同意终止合伙关系。13、合伙事业完成或不能完成。14、合伙事业违反法律被撤销。15、法院依据有关当事人恳求判决解

6、散。2、合伙终止后的事项:21、即行推举清算人,并邀请相关法律机构中间人(或公证员)参加清算。22、清算后如有盈余,则按收取债权,清偿债务,返还出资,按比例安排剩余财产的依次进行,固定资产和不行分割物可作价卖给合伙人或第三人其价格参加安排。23、清算后如有亏损,不论合伙人出资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按起先出资比例担当。十:争议的解决方式。合伙人之间发生争议应共同协商,本着自利于合伙事业发展的原则予以解决,协商不成依法向合同签订所在地人民法院起诉。十一:合伙人违约责任:合伙人未按期缴纳或未缴足出资的,应赔偿由此给其他合伙人造成的损失,假如逾期仍未缴足出资,按退

7、股处理。合伙人私自转让其股份给他人的,其行为无效,由此给其他合伙人造成损失的,应担当赔偿责任。合伙人严峻违反本协议、或因重大过失导致该合伙项目解散的,应当对其他合伙人担当赔偿责任。十二、本协议的生效和终止。本协议自双方签字之日起生效,至本项目验收合格办理完结算,且利润安排完毕之日后失效。十三、本协议一式贰份,合伙各方各执壹份,具有同等法律效力。协议书签订地点:甲方(签章):年月日乙方(签章):年月日项目承包协议书2合同编号:119242购依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电

8、、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能刚好办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它相关法律、行政法规,为进一步明确内部承包经营责任,经甲、乙双方商定,并结合工程详细状况,对乙方各项技术经济指标、承包经营责任等事项达成如下协议:第一条、工程概况1、建设单位:工程名称:工程地点:建筑面积:结构形式:承包范围:承包方式:风险提示:关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照详细情形:工程经

9、竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人缘由,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自运用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 工程期限:(1)安排开工日期_年_月_日,(2)安排完工日期_年_月_日,总共_日历天。2、质量等级:3、合同价款:暂定总价:_元,建筑面积以最终房管局实测面积为准。其次条、合同文件选用标准和选用法规1、适用标准:2、适用法规:第三条、甲方职责1、帮助乙方的施工,保证工程交付给乙

10、方时是符合施工条件的;3、负责工程质量检查监督;抓好分部分项工程的验收签证,督促施工技术人员搞好工程技术资料的收集、整理、归档工作;4、在承包施工期间内,乙方因施工管理不善或发生严峻失误,造成重大经营损失,明显不能完成承包指标,甲方有权中止本合同,并视详细状况对责任人进行查处,并要求乙方无条件退场,直至追究法律责任;5、在乙方遇到困难时,有义务与有关部门协调,帮助解决实际问题,以便乙方顺当进行施工生产;6、水电安装由甲方所属建筑公司指定分包;7、工程竣工时,刚好组织人员验收;8、按时支付工程款,不得无故拖欠工程款。第四条、乙方职责1、必需严格履本合同和总承包合同规定的相应条款;2、必需根据本施

11、工合同协议条款完成施工任务,听从甲方的统一管理,统一调度,统一指挥;3、负责劳动组织支配,合理组合,提高工效;4、负责日常平安防范措施的落实,严格按平安操作规程组织施工,并协作专职平安员,接受甲方及上级平安管理部门的管理,杜绝事故的发生。因乙方缘由造成的一切平安责任均由乙方担当。5、确保工程质量,根据规范要求,确保工程质量达到甲方与施工企业签订的合同条款要求,发生质量事故及拖延工期,建设单位及公司的惩罚均由乙方负责。6、坚持文明施工,保持施工现场文明整齐。7、做好工程的回访保修工作,因乙方质量缘由,乙方必需在规定时间内做好修理工作,如乙方延误修理时间,甲方有权另行支配,费用由乙方担当。第五条、

12、付款方式1、本工程预算款为:_;扣回工程预付款的方式为:_。2、工程款按_方式支付,详细为:(1)本工程无预付款;(2)按每月完成工程量统计报表,经监理、甲方审核确认后,支付合格已完工工程款的_%;(3)总工程款的_%作为质量保证金,若无质量问题及其它违约情形,工程竣工后支付给乙方。相反,如存在质量问题及出现其它违约情形,甲方有权干脆扣付乙方质保金,如给甲方造成的损失超过质保金数额,乙方对超出部分仍应予赔偿。第六条、平安管理1、工程项目的平安管理人员依据乙方提名由甲方委派,乙方在组织施工过程中,必需依据甲方的内部规章制度建立健全项目平安生产保证体系,建立和实施平安生产责任制,确保必需的平安设施

13、投入、购置必备的劳动爱护用品、平安设备及配套设施,消退事故隐患,完全满意平安生产的须要;2特种作业人员包括机械工、电工等必需持证上岗,严格执行有关平安技术操作规程,确保平安施工。施工现场运用的施工机械、机具和电气设备状况良好、能平安运行;3、施工现场除应设置平安宣扬标语牌外,危急地点必需悬挂平安标记、警示牌等,确保施工人员、过往行人、周边住户的人身及财产平安;4、乙方不得违反操作规程施工,严禁违章作业,严禁野蛮施工。如发生平安事故,产生的法律责任和发生的一切费用,均由乙方担当。给甲方声誉造成影响的,应当赔偿甲方损失。风险提示:工程质量未符合标准的归责因发包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的

14、,由发包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。因承包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期。第七条、质量保修风险提示:保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,详细分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当依据有关法律规定以及合同约定担当保修责任。发包人未经竣工验收擅自运用工程的,保修期自转移占有之日起算。1、乙方在质量保修期内,根据有关法律法规、规章的管理规定,担当本工程质量保修责任,若托付甲方处理,所需费用由乙方担当;2、乙方承诺依照甲方与建设单位签订的建设工程施工合同中约定的质量保修期担当保修责任。质量保修期自工程竣工验收合格并交付建设单位之日起计算;3、质量保修责任,属于保修内容的项目,乙方应当在接到保修通知之日起_日内组织保修。乙方未在约定期限内组织保修的,甲方可以指派他人修理,费用在质量保证金中扣除;4、发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当马上到达事故现场抢修;5、对于涉及结构平安的质量问题,应当根据房屋建筑工程质量保修方法的规定

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > 其它办公文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号