《的施工合同汇编七篇（一）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《的施工合同汇编七篇（一）（30页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、本文档为Word版本，可随意编辑的施工合同汇编七篇有用的施工合同汇编七篇随着法律学问的遍及，合同浮现在我们生活中的次数越来越多，签订合同也是最有效的法律依据之一。则普通合同是怎么起草的呢？下列是我收拾的施工合同7篇，欢送阅读与收藏。施工合同 篇1发包方： (下列简称甲方)承包方： (下列简称乙方)现甲方把曲阜栖庭水岸居住区G区G-2和G-5号住所楼的瓦工分项项目以清工的方式承包给乙方，经双方友好商议，以便有利于本项目施工的方针，特签订本协议书，以明确甲乙双方的权利和义务，望双方共同恪守。一、承包范围：自挖槽开场到屋面除钢筋、木工以外的所有砌体、砼浇灌、室内外回填土、预制小构件的制作、自身所用暂
2、时脚手架的搭拆和脚手架根底、内外墙架眼的梗塞(外墙用混凝土，内墙用砖)、施工道路和料场的硬化、配电盘底座、砖砼接茬处的清理。二、质量规范：执行国家现行施工质量验收标准及省市有关文件规定及操作规程和技术交底。本项目为合格项目，按现行施工质量验收标准检查，分项必需合格，不允许浮现不合格点。建立单位及监理单位提出的要求必需执行，因本分项浮现的质量问题，建立单位及监理单位下发罚款单，甲方将加倍罚款。乙方负责本项目主体方面质量监视站的验收，如因乙方施工质量缘由而浮现复验状况，由此引起的一切费用均由乙方承当。细部质量方面：现浇板及楼梯砼外表应平整、密实，不能露石子，要用木槎板槎出细毛，观感要好，要做好成品
3、庇护，对其它工种人员有意破坏成品的，指认给甲方管理人员，指认一次，甲方嘉奖10元，假如砼外表浮现脚窝等人为破坏，而又不能指认出责任人，那么罚乙方20元/每处，乙方并负责修整好。平整度误差超过1cm每米罚款5元，正常天气每天分早、中、晚浇水养护三次，每少一次罚款100元。干砖上墙每块罚款5元。砼浮现孔洞、蜂窝、麻面每处分款50500元。现浇构件如因乙方施工缘由，造成外表浮现干裂现象，甲方将视干裂状况赋予经济处分。三、承包价格及计算方式：(1)G-2号楼建造面积按规范层七层计算，阁楼按实际面积计算，26元/计算。(2)G-5号楼建造面积按规范层八层计算，阁楼按实际面积计算，26元/计算。四、进度要
4、求：该项目动工日期为 年 月 日，G-2、G-5号楼主体同时施工，每层按 七天计算 。完工日期： 年 月 日必需完成住所阁楼的屋面砼。假期、阴雨天、停水停电均已考虑在内，不再顺延工期，如迟延以上要求的节点工期，甲方有权视情节轻重，扣罚乙方项目款的3%5%。如发觉乙方不能胜任本项目工期的要求，甲方可以单方面中止合同，并扣除乙方所施工项目款的30%50%，乙方损失自负。甲方下达的施工进度打算与本合同书有同等的效力。乙方单方面中止合同，甲方有权不予结算，乙方损失自负。五、付款方式：每层完毕后付款该层人工费的85%。，余额在项目竣工验收后二个月内付清。每次付款均要有工地主要管理人员二人签字认可，方能付
5、款。每一次付款都要将罚款扣除。罚款单需有甲方两人以上签字有效。六、项目进度的管理及规章制度：乙方应有足够的人员保证不浮现对其它工种造成窝工现象，假如对其它工种造成窝工，要对被窝工方支付窝工费，按每人每天35元计算。反之其它工种对乙方造成窝工，同样支付给乙方窝工费。 乙方在施工中严格恪守工地上的一切规章制度，并负责相关技术、平安资料的提供和收拾。对工人进行平安教导、培训，为工人提供必要的平安用具。严禁违章作业，未经同意，擅自冒险作业，一经发觉将严厉处理并查究相关责任。严禁撤除、毁坏平安设施。严禁无防护和戒备进行撤除施工。严禁高空坠物，严禁私拉乱扯电线。制止打架斗殴、酗酒闹事。加强平安意识和劳动庇
6、护，杜绝平安事故，对在施工中发生的一切病伤和事故，由乙方负责。进入施工现场发觉一人不戴平安帽罚款5元，发觉一人大便罚款100元。每发觉一人违章、擅自撤除平安设施罚款100元。浮现一次高空坠物罚款1000元。因乙方缘由发生平安事故，轻伤罚款500元，重大事故罚款1万元以上。无论任何缘由浮现打架闹事时，打架闹事者开除，对班组罚款500元。无论任何缘由，凡发生辱骂、殴打管理人员时，除开除该人外，对班组罚款500元，并由乙方负责人公开赔礼道歉，对全部工人进行教导，保证下不为例。七、平安施工与工伤事故：乙方应恪守平安操作规程及平安技术交底，恪守工地规章制度。自己检查施工环境时如发觉有平安隐患准时通知甲方
7、处理。不按章操作的浮现的平安事故由乙方负责。乙方的施工人员与本协议的乙方签字人有劳务关系，与本协议的甲方无劳务关系，本合同全部条款只针对乙方承包人。在本项目中浮现的工伤平安事故，3000元下列(县级医院发票)乙方自理，3000元以上，甲乙双方共同商议解决。乙方工人要由乙方管理，如乙方工人发生刑事案件与甲方无任何关联。八、现场文明施工：各自的施工现场每日应清理整洁、干净，堆料场地应收拾至方便进料。废料、垃圾堆放在指定地点，严禁乱堆乱放。如使用用电机械应通知工地电工接电，严禁私自私拉乱接。施工现场、生活区的污水应清理整洁，做到现场整洁、干净、卫生。否那么甲方有权处以经济罚款或派人清理，所发生的费用
8、由乙方承当，在拨付项目款时扣除。九、机具管理：乙方所使用的大小机具每日应清理整洁，堆放整齐，否那么视状况轻重，甲方有权处以罚款。分配到本班组的工具，在完工后应如数交还，不得私自截断、私自改装。如机具浮现故障准时通知甲方维修，发觉带故障运行者，甲方有权罚款。十、其它：1、甲乙双方如浮现争议，应本着商议解决的看法，如不能商议解决，要在被起诉方身份证所在地法院起诉。2、如甲方使用乙方人工，按 元/工日计算，工地指派的承包范围之外的工作必需要做，不能借故推托。3、甲方所用乙方计时工，每周核对一次，甲、乙双方签字认可。4、补充合同与本合同有同等效力。5、附工地规章制度 1份6、附平安技术交底 1份7、本
9、合同书一式两份，甲、乙双方各持一份。甲方代表： 乙方承包人：年 月 日施工合同 篇2甲方：_乙方施工责任方：_甲方承建之_，现托付乙方实行包工、料、机械、设备、平安生产及平安设施等大包干方式进行施工。为了明确项目内容及双方责任，特约定如下条款，共同恪守执行：一、项目内容按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项项目工程的工作内容，详细为：站、区间交通设施局部项目。二、方式甲方按照乙方负责施工之上述项目终于与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的_%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。三、组织领导1、乙方必需顺从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，恪守
10、甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、平安施工。2、乙方必需确保进场人员的技术素养，全部工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随便更换施工队伍和人员，以保证该工程技术力量和施工队伍的稳定性。3、乙方必需指定专职管理人员，负责支配施工、生产、人员调配、技术平安、项目质量以及生活、计生等工作。四、双方责任1、甲方责任：1负责工地现场的项目质量、平安生产、项目进度、配料用料的指挥、监视与管理。2负责支配乙方工作量及现场进度，审核完成项目量，申报预决算，申请拨付项目款。3负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。2、乙方责任：1严格根据施工图纸与设计变更通
11、知施工，严格执行国家现行施工技术验收标准。敬重和顺从业主、监理单位及甲方管理人员的监视与指挥，对项目质量全面负责并确保到达优良等级以上。2强化本施工队伍的平安生产教导，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他平安事故的发生。否那么由乙方承当由此产生之所有责任。3工人进入施工现场必需穿反光背心，佩带平安帽，不穿拖鞋，做到文明、平安施工、工完场清。4负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对顺从甲方项目进度支配；班组长每天必需在作业现场，未经工程经理同意不得擅自离动工地。5必需保证充沛的施工人员及技术力量，人数稳定，
12、工作效率高，否那么因而而造成的延期交工、项目质量等问题均由乙方承当。6详细施工作业中必需配备所需交通平安标志牌、平安围挡、指示牌和指示灯等交通平安设施，并且必需合乎我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保平安、文明施工，否那么由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自承当。7乙方及其施工人员必需严格恪守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违背且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行支配其他施工队伍组织施工，残余项目之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。8该项目完工并移交甲方前，乙方应保障
13、甲方不承当任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承当任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。9乙方不得将依据本责任书取得，经甲方托付施工之施工任务再行转包，否那么甲方有权立刻收回本施工工程。10项目完工后，向甲方准时上报该项目的施工总结。五、项目质量及验收规范项目质量应合乎国家现行施工验收标准以及业主、监理单位和甲方的要求。必需到达国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成项目质量不合乎设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承当，由此造成之材料浪费及经济所有由乙方负责赔偿，工期不予顺延
14、。六、工期乙方必需严格根据甲方现场所支配的月、周施工打算所要求的时间或期限，如期按时或提前完成全部本工程的施工任务，假设迟延工期，每延期一日，按结算总价的_或_元向甲方支付罚金。七、付款办法1甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项项目完工后，按照业主给甲方拨付或结算之项目款，到甲方帐户后三天内按_%扣除税金和管理费后支付给乙方。2质保金：质保金按项目总造价的_%逐月或每单项项目逐次扣除，待项目完工并通过竣工验收_年后，据实返还。因质量缘由造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承当。项目保修期间，乙方应在收到甲方书面通知_日内派人维修，否那么甲方可托付其他单位或人员维修，其费用由甲方在乙
15、方质保金内扣除，缺乏局部由乙方支付。八、其它1假设乙方无正当理由单方终止本责任书，除承当由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付项目总造价_%的违约金。2假设乙方违背本责任书之上述有关商定，不按工期竣工、质量到达设计标准或要求、存在较大平安隐患或发生平安事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应该予以赔偿。九、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。十、本责任书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工工程办完项目验收交接并竣工结算后，除保修条款依旧有效外，即告终止。甲方公章：_法定代表人签字：_年_月_日乙方公章：_法定代表人签字：_
