《建筑工程合同纠纷申请至最高院》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程合同纠纷申请至最高院（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建筑工程合同纠纷申请至最高院 建筑工程合同纠纷，申请至最高院 辩论人：太原市某建筑工程集团XXXX工程处 辩论人：太原市某建筑工程集团 因山西某某建筑装饰设计与太原市某建筑工程集团XXXX工程处、太原市某建筑工程集团建筑装饰工程施工合同纠纷申请再审一案，现提出辩论意见如下： 1、辩论人严格依照双方签订的建筑装饰工程施工合同履行合同义务，山西某某建筑装饰设计(以下简称“某某”)在没有正当理由情况下拖延工期，造成工程逾期竣工。 建筑装饰工程施工合同第1.5条工期约定：“本工程自xx年12月5日开工，于xx年4月30日竣工。”第6.2条关于工程价款规定“双方约定本合同按进度付款。乙方进场后付合同价款
2、10%，基层完工付30%，面层完工付40%，竣工验收后付10%。”根据证明材料显示的事实是xx年12月 20日辩论人支付超出10%的进场费，完全履行了某笔支付义务，至此之后陆续支付的费用并非严格依照合同比例进行。造成此事实的原因并非辩论人成心不履行支付价款义务，而是某某公司对于工程报价义务的不作为造成。在施工过程中，某某始终未提交任何书面材料报进度价款，辩论人根本没有材料可以依据并按约定比例付款。对于非严格依照合同比例支付的后续款项，辩论人是有权利不予支付，但本着老实信用原那么和促成合同实现目的还是善意进行了局部支付(目前总共已经支付450万人民币)。因此，工程逾期的违约责任在于某某，而辩论人
3、已严格按照合同履行义务，并不存在违约行为。 2、建筑装饰工程施工合同第4.1条约定“按照双方约定工期到达竣工验收标准，甲方按乙方结算总值奖乙方5%。假设工期延期一天，那么罚乙方结算总值的 0.5%(按此处分，每一天类推)”，该条款合法有效，某某方应当按照合同约定支付工程逾期120天的违约金。(约定竣工期为xx年4月30日，实际竣工期为xx年9月1日)。 首先，该违约责任条款是辩论人与某某自愿订立，未违反任何法律、行政法规和公共利益，根据中华人民共和国合同法第四条的规定，符合自愿原那么，应属合法有效。 其次，该违约责任条款的性质属惩罚性违约金，并不以损失多少为衡量根底。根据中华人民共和国合同法某
4、百一十四条某款：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”辩论人与某某约定的违约金数额确定方式是此条款某种方式，即根据违约情况向辩论人支付一定数额，在本案中，“违约情况”为120天的工程逾期，“一定数额”是结算总额的0.5%(每天类推)。所以本案不是本条款后半段规定的“也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法”的情况。 另根据中华人民共和国合同法某百一十四条第三款：“当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务”的规定，法律认可合同当事人约定迟延履行违约金，所以本案关于工程逾期的违约金条款合法有效。
5、对于某某公司认为的“违约赔偿责任应当与实际造成的经济损失根本一致，是我国合同法关于违约赔偿责任的一般原那么”，辩论人认为这是对法律的误读不能采信。因为某某公司的观点仅仅是在补偿性违约金情况下才可以以损失额为确定标准，而某某公司的观点与本案案情无关，所以不能成为拒绝履行违约金支付义务的正当事由。 3、辩论人认为工程总造价按照鉴定报告的结论，应当仅仅支7,257,502.89元(人民币)。 首先，该鉴定报告合法有效，应当为价款支付依据。其次，关于取费问题，双方在合同中已协商约定对人工费上调至70元，而其他费用不予支付，故此，这 1,006,946.61元(人民币)取费费用按合同约定应不予支付，而山
6、西省高院终审判决酌情认定的50万价款无法律明确依据，并不能计入工程总价款。再次，关于税金，辩论人将此分包工程的税款含入辩论人总承包工程的税款内代缴为缴纳，并有完税凭证加以佐证，某某公司只有分包工程价款收据而没有缴税凭证，因此，该税金不应给付给某某公司。 综上所述，辩论人请求如下：某、请求人民法院否认申请再审人某某公司提出的第二项、第三项诉讼请求。第二、判决辩论人仅承当某某公司工程造价款 7,257,502.89元(人民币)。第三、判决某某公司承当工程逾期违约金共计4,354,501.734元(人民币)。第四、本案全部诉讼费用由某某公司承当。 此致 最高人民法院 辩论人：太原市某建筑工程集团XXXX工程处 辩论人：太原市某建筑工程集团 xx年5月7日 附：1、辩论人营业执照共2份 2、辩论人法定代表人身份证明书1份 3、辩论人诉讼代理人授权委托书1份 4、律师证复印件1份 5、律师事务所介绍信1份 6、工程造价鉴定报告复印件1份 7、建筑装饰工程施工合同复印件1份 8、完税证明复印件1份 模板,内容仅供参考
