建筑合同范文集锦6篇3

《建筑合同范文集锦6篇3》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑合同范文集锦6篇3（33页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、精选建筑合同范文集锦6篇 精选建筑合同范文集锦6篇 随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是为大家的建筑合同7篇，希望对大家有所帮助。 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 按照中华人民共和国合同法、建筑装饰装修管理规定和其它法律、法规，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 1.l、工程名称： 1.2、工程地点： 1.3、承包范围： 1.4、承包方式： 1.5、工期：天，本工程自年月日开工，于年月日竣工。 1.6、工程质量： 1.7、合同价款（人民币大写）： 2.l、开工前天，向乙方提

2、供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或局部腾空房屋，消除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用考前须知。办理施了所涉及的各种申请、批件等手续。 2.2、指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.3、委托 监理公司进行工程监理，监理公司任命 为监理工程师。其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方份。 2.4、负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承当相应费用。 2.5、如确实需要拆改

3、原建筑物结构或设备管线，负责到有关部问办理相应审批手续。 2.6、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承当相应费用。 3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度方案，交甲方审定。 3.2、指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决有乙方负责的各项事宜。 3.3、严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。 3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏

4、。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。 3.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3.6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 4.l、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。 4.2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。 4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)。工期相应顺延。 5

5、.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收标准（JGJ7391）、建筑安装工程质量检验评定统一标准（GBJ3088）等国家制定的施工及验收现范为质量评定验收标准。 5.2、本工程质量应到达国家质量评定标准。 5.3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予成认。假设甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。假设复验合格，甲方应承当复验费用，由此造成停工，工期顺延；假设复验不合格，其复验及返工费用由乙方承当，但工期也予顺延。 5.4、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方

6、承当，工期顺延。 5.5、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不顺延。 5.6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。 6.l、双方商定本合同价款采用第种： (1) 固定价格。 (2) 固定价格加包干风险系数计算。包干风险包括内容。 (3) 以可调价格:按照深圳市有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。 6.2、本合同生效后，甲方分次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。 拨款分次进行，拨款金额 6.3、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有

7、关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在天内，结清尾款。 7.l、本工程甲方负责采购供给的材料、设备(见附表一)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承当运输费用。由甲方供给的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承当。甲方供给的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值 的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。 相关的合同范本英文建筑合同房屋建筑装修施工合同建筑工程施工平安合同协议书建筑安装施工合同国际土木建筑工程合同标准建筑工程施工合同范本

8、7.2、凡由乙方采购的村料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。假设已使用，对工程造成的损失由乙方负责。 8.l、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计标准。 8.2、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、标准。 8.3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计标准，导致发生平安或火灾事故，甲方应承当由此产生的一切经济损失。 8.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程，消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应承当由此引发的一切经济损

9、失。 9.l、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一大，按付款额的支付滞纳金。 9.2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为奖励。 订立合同双方： 建设单位：，以下简称甲方； 设计单位：，以下简称乙方。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设工程的设计任务，根据建设工程勘察设计合同条例的规定和批准的方案任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 一，工程名称，规模，投资额，建设地点

10、 甲方委托乙方承当工程的设计工程，建筑安装面积为平方米，批准总投资为万元，建设地点在 二，甲方的义务 1，甲方应在一九年月日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。甲方在一九年月日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 2，及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3，在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后

11、，甲方应通知乙方参加竣工验收。 4，在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5，甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 三，乙方的义务 1、乙方必须在一九年月日以前，向甲方交付初步设计文件；在一九年月日以前，向甲方交付技术设计文件；在一九年月日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式份，技术设计文件一式份，施工图设计文件一

12、式份，甲方另需增添文件分数和需要模型费，另行收费。一九年月日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件，材料设备清单）。 大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（2）。） 2、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术标准，规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。 3、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承当。 4、设

13、计单位对所承当设计任务的建设工程应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。 四，设计的修改和停止 1、甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。 2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条方法计算。 3、甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结

14、清设计费，同时结束合同关系。 五，设计费的数量和交付方法 本设计合同生效后天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后天内，甲方应向乙方支付的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程工程，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。 六，奖励与违约责任 1、在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取奖励乙方。 2、由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延

15、外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日元计算增付设计费。 3、甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。 4、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的的违约金（甲方可在设计费中扣除）。 5、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失局部的设计费外，还应付与直接受损失局部设计费相等的赔偿金。 七，其它 、 本合同自一九年月日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。 在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。