《崇文重点镇五路地质勘察合同模板》由会员分享,可在线阅读,更多相关《崇文重点镇五路地质勘察合同模板(11页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程勘察合同项目名称:西咸新区泾河新城崇文重点镇五路地质勘察发 包 人:陕西省西咸新区泾河新城土地储备中心承 包 人:陕西理正勘察设计有限公司 二一五年七月二十四日西咸新区泾河新城崇文重点镇五路地质勘察合同发包人:陕西省西咸新区泾河新城土地储备中心承包人:陕西理正勘察设计有限公司发包人委托承包人承担西咸新区泾河新城崇文重点镇五路项目地质勘察,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。第一条 本合同签订依据中华人民共和国合同法、建设工程勘察设计市场管理规定。国家及地方有关建设工程勘察管理法规和规章。建设工程批准文件。第二条 勘察依据2.1 发包人给承包人的委托书或勘察合同2.2 发包人提交的基础
2、资料2.3 承包人采用的主要技术标准是:国家及地方行业标准 2.4勘察应考虑到发包人的要求。第三条 合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:3.1 合同书3.2 发包人要求及委托书第四条 本合同项目概况、阶段、内容4.1 项目概况:崇文重点镇五路位于泾河新城崇文重点镇,连接崇文重点镇二路与崇文新街,全长291米,道路红线宽度20米,建设内容包括道路、雨水、污水、管道、交通、照明、电力管沟及给水工程,设计时速40千米/小时。4.2 勘察阶段:详勘4.3 工作内容:崇文重点镇五路地质勘察及后期服务。4.4工期:共8个日历天第五
3、条 发包人向承包人提交的有关资料、文件。序号资料及文件名称份数有关事宜1 相关规划资料1/2相关道路现状13其它勘察要求的资料1第六条 承包人向发包人交付的勘察文件、份数、地点。序号资料及文件名称份数有关事宜1勘察报告8/注:以上报告均胶装装订成册,由承包人免费送达发包人工作地点。第七条 工作费用及付款方式7.1 本工程实行单价包干,包括人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、规费等全部费用。项目钻孔进尺约84米,探井进尺约24米,含税包干单价均为120元/米。合同总价款暂定为人民币大写:壹万贰仟玖佰陆拾元整,¥12960.00元。7.2 合同最终金额以双方确认的结算工程量*含税包干单价为准。
4、7.3 付款方式:承包人完成地质勘察工作并向发包人提交全部符合国家技术规范、标准要求的地质勘察报告,经发包人确认合格后,发包人一次性支付承包人全部勘察费用。第八条 双方责任8.1 发包人责任8.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向承包人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行勘察。8.1.2 发包人变更委托勘察项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提供资料作较大修改,以致造成承包人勘察返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按承包人所耗工作量向承包人支付返工费。8.1.3 发包人应按
5、本合同规定的金额和日期向承包人支付勘察费。8.1.4发包人要求承包人比合同规定时间提前交付勘察文件时,须征得承包人同意,不得严重背离合理勘察周期。8.1.5 发包人应为承包人派驻现场的工作人员提供工作等方面的便利条件。8.1.6 勘察文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由承包人负责解决。8.2 承包人责任8.2.1 承包人应按国家规定的和合同约定的技术规范、标准进行勘察,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付勘察文件(出现8.1.1、8.1.2规定有关交付勘察文件顺延的情况除外)。并对提交的勘察文件的质量负责。8.2.2承包人对勘察文件出现的遗漏或错误负责在不超过本合同约定工
6、作范围内进行修改或补充。由于承包人勘察错误造成工程质量事故,承包人除负责采取补救措施外,应免收损失部分的勘察费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额双方商定。8.2.3 由于承包人原因,延误了勘察文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收勘察费的千分之二,减收总额不超过勘察费的10 %。8.2.4 合同生效后,因承包人原因导致合同终止或解除的,承包人应按合同总费用的30%向发包人支付违约金,不足弥补发包人损失的,承包人还应据实赔偿。8.2.5 承包人交付勘察文件后,按规定参加有关勘察审查,并根据审查结论负责不超出原定审查范围的内容做必要调整补充。第九条 保密双方均应保护对方的知识产权,
7、未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十条 争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决。双方协商不成或不愿协商的,可向工程所在地人民法院诉讼解决。第十一条 合同生效及其他11.1 发包人要求承包人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。11.2 承包人为本合同项目的服务至该项目施工结束为止。11.3发包人委托承包人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。11.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应
8、及时协商解决。11.5 本合同双方签字盖章即生效,一式 8份,发包人4 份,承包人 4 份。11.6 本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。11.7 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。11.8 未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。11.9 合同签订地点:陕西省西咸新区泾河新城11.10 合同签订时间:2015年7月24日(以下无正文)(签字页无正文)发包人名称: 承包人名称:(盖章) (盖章)
9、法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 住 所: 住 所:电 话: 电 话:开户银行: 开户银行:注意事项 以下内容请自行查看,是需要注意的一些地方 作为文档额外部分,资料整理自网络,如有侵权,请联系作者删除合同一般应按如下结构来写:一、标题。1、标题要根据合同的性质来确定,如“购销合同”、“租赁合同”。2、标题最好能和合同的性质保持一致,但这不是强制性要求。认定合同的性质,主要还是看合同的内容,而非标题。3、在实践中,一般可以认为“合同”、“协议”是同义词。二、首部。1、首部只要写明双方当事人的名称(姓名)及某方即可。如:“甲方:小王。乙方:小李”。2、双方当事人的具体信息,
10、放在最后的签章部分写明。自然人的,主要写身份证号、住址、电话。单位的,主要写法定代表人、授权签章人、住址、电话、营业执照号。三、正文。正文按如下顺序写:1、简单叙述合同目的和订立情况。如:“为合作共赢,共同发展,甲乙双方经平等协商后达成以下合同”。2、合同目的(即合同标的)。这是很关键的部分,因为这里直接体现了合同的性质,而且当出现约定不明时,这也是解释的主要依据。如:“甲方向乙方销售X型电视机200台”。另外,这里也可以写明合同的期限。3、合同的履行程序。将合同的履行程序独立出来写,是为了简洁明了,就好像法学上将“程序法”和“实体法”分开一样,合同的履行程序就是“程序法”,双方权利义务等细节
11、就是“实体法”。4、双方的权利义务。这里必须要写明数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式。如果双方还约定了其他权利义务,也应写明。5、违约责任。违约责任应当明确,即对于什么情况算违约,应怎么处理。另外,也可以对非根本性违约和根本性违约做出界定;可以就预期违约做出约定;也可以在这部分对先履行抗辩权、同时履行抗辩权和不安履行抗辩权做出约定。6、争议的解决。一般写:“合同履行过程中如发生争议,双方应友好、平等协商解决。协商不成的,由X法院/X仲裁委员会裁判”。这里要注意的是,如果约定管辖法院的话,一定要明确约定有管辖权的某一个法院管辖,而不能只说“有管辖权的法院”或“XX法院和XXX法院”。
12、7、合同的变更和解除。主要写明合同通过什么程序、什么程序变更。合同怎么解除。8、关于合同本身的约定。这里主要是写合同文本共几页,共几份,是否有附件,附件是否合同本身的组成部分,合同的成立和生效。四、签章。这部分是用来给当事人签章的。一般自然人直接签字或按手印即可(最好不要只盖印章,因为印章容易被伪造),单位则需要盖公章。最好有单位法定代表人或授权签章人的签字。另外,如果签章的不是法定代表人,一定要查验签章人的授权文件。合同一般包括以下条款:(一)当事人的名称或者姓名和住所;(二)标的;(三)数量;(四)质量;(五)价款或者报酬;(六)履行期限、地点和方式;(七)违约责任;(八)解决争议的方法。(参见中华人民共和国合同法第十二条)注意事项:1)、只要符合合同法及其他的规定,两个自然人或单位之间可以订立有效的合同,不需要再经过其他机构的确认。2)、简单的合同(如自然人之间的借款),当事人可以自己去写。但对于一些复杂的合同或者标的额较大的合同,最好向专业人士(如律师)咨询。3)、写合同的功夫是通过大量的经验练出来的,不要指望在网上下一个什么所谓的“完美合同”就可以解决你的问题这样只会误你自己的事。作者就见过很多图省事从网上乱下合同,看都不看,最后搞得自己焦头烂额的人。