《简易建筑施工合同》由会员分享,可在线阅读,更多相关《简易建筑施工合同(2页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、简易建筑施工合同简易建筑施工合同 建筑工程施工合同 甲方: 乙方: 根据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条 例的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将 工程承包 给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款, 供双方共同遵守。 一、工程名称: 地点: 二、承包方式 三、工程承包内容 四、合同价款 五、 付款方式 六、总工期要求 个工作日。 七、甲方责任 1.甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备 三通一平等开工条件。 2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不 按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止 施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。 八、乙方责任 1
2、.乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。 2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担 责任:质量问题由乙方维修解决至合格,延误期每日罚款 元。 九、工程质量、安全及保修 1.乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。 2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承 担任何责任。 3.工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。 十、争议及解决办法 未尽事宜,甲乙双方协商解决。和解、调解不成的,按以 下方式解决争议: 第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员 会申请仲裁; 第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起 诉。 十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字 盖章后生效。 甲方: 乙方: 代表: 代表: 年 月 日