《施工安全协议(2)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工安全协议(2)（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、承攬商安全协议书甲方：勤昆科技昆山有限公司乙方：地址：昆山市勤昆路88 號地址：電話：電話：甲乙雙方为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，切实加强建设工程管理，确保施工施工中人身、电氣和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。第一条 施工作業方：第二条 施工项目：第三条 施工期限：本協議簽訂之日至驗收日止. 第四条 甲方安全责任1、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场，三次不听从整改，今后不得承接我司业务。2、甲
2、方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术防護措施進行稽查并依據處罰細則懲處，3 、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。4；甲方為乙方提供必要的施工所需能源，相關費用另行協商。第四条 乙方安全责任乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏，環境污染等事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。2、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规 及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。，乙方自行配備施工安全管理人員. 3
3、、涉及安全性的材料进场需要检查是否有出产合格证，同时应经甲方相關负责人或安全管理人員验证后方可使用。，如（消防設施材料原件等，電氣安全佈局設置，原有電力載體加大負荷等）包括但不限於此。4、施工期间，涉及特種作業乙方应指派专职安全员作为安全工作联系和现场安全管理。5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底， 并在整个施工过程正确、 完整地执行，无措施或未交底严禁布臵施工。6、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。开工前，乙方应到甲方办理相關进场施工手續。进场施工人员应佩戴識別標識（馬甲，證件
4、等）。7、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。8、乙方施工过程中应做到班後清理垃圾恢復現場保持施工场地卫生整洁。9、做好文明施工、 安全施工 ; 施工过程中需使用电、 水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接 ; 做好施工临时用电 ; 按规范要求搭设脚手架做好安全防护工作，确保施工人员和其他人員安全。10、 建立整改责任制， 对检查中发现的质量安全隐患， 采取有效措施立即进行整改，落实专人负责监控，确保质量安全。11、现场工地要切实加强节日期间安全、文明生产工作，制定緊急預案一旦发生各类突发事故和紧急情况，要立即启动预案，并按照有关
5、规定及时上报和妥善處理。如有異常乙方应将意外事件事故调查处理意见提交甲方备案。12、发生以下情况停工整顿， 因停工造成的損失及延遲工期等违约责任由乙方承担：(1) 人身伤亡事故 ; (2) 发生施工机械、生产主设备严重损坏事故; (3) 施工发生火灾事故 ; (4) 发生违章作业、冒险作业不听劝告被責停的; (5) 施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求被責停的; (6) 施工过程中，因违反工程相关规定的，被相关管理机关勒令停工的。(7) 無理取鬧不服從管理辱罵管理人員被責停作業的(8) 其他違法事項導致停工的(9) 質量不符合標準停工返工復工的. 第五条 违约责任1、由于甲方或乙方主
6、要责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。2、乙方未設置安全監護人员; 未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计;施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施; 用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。3、違反施工作業安全規程法規要求的其他行為視為違約，因違約導致甲方直接間接損失由乙方承擔 . 4、甲方不能強令乙方違章冒險作業，因甲方違章指揮違反施工安全管理法規之要求乙方有權拒絕且不視為違約. 5、本協議中違約之處罰細則參照承攬商施工作業違規處罰細則附表執行. 第六条 甲乙双方必须严格执行本协议，本协议中關於施工安全，環境衛生，消防，安全性質保等條款效力與其他協議效力衝突部分以本協議為准。第七条本協議其他內容與前期簽訂的施工作業承攬協議具有同等效力視為承攬施工等協議的補充部分 . 第八条 本协议经双方法定代表人或負責人签字或盖章后生效。第九条 本协议一式兩份甲乙双方各执一份。第十条 本协议發生爭議雙方先行協商處理，協商不成向履行地法院訴訟解決。第十一条未盡事宜雙方協商補充：甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：联系电话：联系电话：年 月日
