《建设工程施工合同修改》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工合同修改（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、GF 19990201 建 设 工 程 施 工 合 同（示范文书）中华人民共和国建设部 制定 国 家 工商 行 政管 理 局第一部分协议书发包人（全称）：宝鸡钢管资阳钢管厂承包人（全称）：中铁八局集团建筑工程有限公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：螺旋焊管生产线异地技术改造项目1#2#3#厂房工程工程地点：资阳市城南工业园区工程内容：焊管、防腐、工具机修厂房群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：自筹二、工程承包范围承
2、包范围：施工图中的内容及附属工程三、合同工期：开工日期： 2008年元月三日竣工日期： 2008年七月三十一日合同工期总日历天数 210 天。四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额（大写）： 肆佰伍拾玖万捌仟伍佰壹拾捌元（人民币）￥： 4598518.00 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：、本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、 变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包
3、人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：二 00八年元月三日合同订立地点：资阳钢管厂本合同双方约定签字盖章后生效。发包 人：（公章）承 包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真 ：开 户 银 行：开 户 银 行：账号：账号：邮 政 编 码：邮 政 编 码 ：合同鉴证机关意见 : 经办人 : 年月日(盖章) 第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：执行第一部份 ”
4、协议” 第六条2、语言文字和适用法律、标准及规范2.1 本合同使用汉语。2.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：合同法建筑法招投标法及建筑工程质量管理条例2.3 适用标准、规范适用标准、规范的名称：检验评定标准验收规范及有关强制性条文发包人提供标准、规范的时间： / 3、图纸3.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：伍套发包人对图纸的保密要求：见图纸说明使用国外图纸的要求及费用承担：通用条款第 4.2，4.3 二、双方一般权利和义务4、工程师4.1 监理单位委派的工程师姓名：职务： 总监理工程师发包人委托的职权：质量、进度、安全控制、合同管理需要取得发包人批准才能行使的职权：工程交更、
5、经济签证及索赔处理4.2 发包人派驻的工程师姓名： 马根林职务：工程师姓名：张振坤职权：工程师5、项目经理姓名：职务：项目经理6、发包人工作6.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已完成（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已完成（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已完成（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：已完成（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：已办理完毕（6）水准点与座标控制点交验要求：通用条款 8.1（6）条（7）图纸会审和设计交底时间：开工后 10 日内（8）协调处理
6、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：无（9）双方约定发包人应做的其他工作：无6.2 发包人委托承包人办理的工作：无7、承包人工作7.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：执行通用款9.1(2) 条, 每月 25 日前报两份（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行通用款 9.1(3) 条（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按要求自行办理相关手
7、续及承担费用（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：执行通用款 9.1(6) 条（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人自行承担（8）施工场清洁卫生的要求：作到工完、料净、场地清、道路畅通、环境干净卫生。（9）双方约定承包人应做的其他工作：作到安全生产、文明施工。三、施工组织设计和工期8、进度计划8.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工后 10 日内工程师确认的时间：承包人提交后 10 日内8.2 群体工程中有关进度计划的要求：无11、工期延误11.1 双方约定工期顺延的其他情况：因承包人原因造成工期每延
8、误一天扣合同价0.5四、质量与验收2、隐蔽工程和中间验收12.1 双方约定中间验收部位：基础工程、主体工程、隐蔽工程13、工程试车13.1 试车费用的承担：无五、安全施工执行“通用条款”五条20，21，22 款六、合同价款与支付14、合同价款及调整14.1 本合同价款采用固定总价方式确定。（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：所有人工、材料、机械及相关费率均不作调整风险费用的计算方法：承包人自行承担风险范围以外合同价款调整方法：见招标文件 36.6.2.3 （2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：无（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：无23.3 双方约定合同价款的其他
9、调整因素：无15、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：本工程无预付款扣回工程款的时间、比例：无16、工程量确认25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月10日前17、工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：见”通用条款 ”第 26 号七、材料设备供应18、发包人供应18.1 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符：（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：（3）承包人可代为调剂串换的材料：无（4）到货地点与一览表不符：无（5）供应数量与一览表不符：无（6）
10、到货时间与一览表不符：无18.2 发包人供应材料设备的结算方法：无19、承包人采购材料设备19.1 承包人采购材料设备的约定：无八、工程变更以发包人提供的：工程变更图及说明为准，承包人不能以任何理由拒绝接受九、竣工验收与结算20、竣工验收20.1 承包人提供竣工图的约定：承包人竣工时应提供竣工图三份20.2 中间交工工程的范围和竣工时间：十、违约、索赔和争议21、违约21.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24 条约定发包人违约应承担的违约责任：无本合同通用条款第26.4 款约定发包人违约应承担的违约责任：承包人不得停止施工本合同通用条款第33.3 款约定发包人违约应承
11、担的违约责任：无双方约定的发包人其他违约责任：无21.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2 款约定承包人违约承担的违约责任：因承包人原因、工期每延误一天，按合同价款 0.5承担违金本合同通用条款第15.1 款约定承包人违约应承担的违约责任：按国家有关规定，承担违约责任双方约定的承包人其他违约责任：无、争议37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：（1）请 双方当事人协商解决，当协商不成时，并约定向当地仲裁委员会提请仲裁或向当地人民法院提起诉讼。十一、其他、工程分包38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：无分包施工单位为：无、不可抗力39.1 双方关于不可
12、抗力的约定：无、保险40.6 本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：无发包人委托承包人办理的保险事项：无（2）承包人投保内容：办理团体人身保险、担保41.3 本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：无担保合同作为本合同附件。（2）承包人向发包人提供46 万元的履约担保， 担保方式为：银行保函担保合同作为本合同附件。（3）双方约定的其他担保事项：无、合同份数46.1 双方约定合同副本份数：正本两份，发包人、承包人各一份，副本捌份。、补充条款当投标文件与合同发生冲突时以本合同为准。附件 3：工程质量保修书发包人（全称）：宝鸡钢管资阳钢管厂承包人（全称）
13、：中铁八局集团建筑工程有限公司为保证螺旋焊管 1#、 2#、 3#厂房基础工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围及内容质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程， 以及电气管线、 上下水管的安装工程， 供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：1#、2#、3#厂房基础工程；主体钢结构及围护工程具体按建筑工程质量管理条例执行。二、质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收工程，按单项分别计算质量保修
14、期。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：1、土建工程为贰年，屋面防水工程为伍年；2、电气管线、上下水管线安装工程为无年；3、供热及供冷为无个采暖期及供冷期；4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为无年。5、其他约定：无三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目， 承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。2、发生须紧急抢险事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3、在国家规定的工程合理使
15、用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。 因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。四、质量保修金的支付工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5% ， 本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 5 % 。（不计利息）本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为。质量保修金银行利率为无。五、质量保修金的返回发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金返还承包人。六、其它双方约定的其他工程质量保修事项：无本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日
