《通讯施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《通讯施工合同（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、通信工程施工合同通信工程施工合同工程名称：建设单位：施工单位:：山西省邮电建设工程局合同编号:：局合同字 号通信工程施工合同文本1通通 信信 工工 程程 施施 工工 合合 同同发包人： （以下简称甲方）承包人：山西省邮电建设工程局 （以下简称乙方）签约地点：山西太原根据 的委托，山西省邮电建设工程局承担 工程的施工任务。为分工负责，协作配合，经双方协商一致，特签订本合同，共同信守。第一部分第一部分 工程概况工程概况第一条：工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点（段）：1.3 工程总投资：1.4 工程总工日： 其中技工工日： 普工工日：1.5 主要工程量：第二条：工期依据邮电部工期定额要
2、求，经双方商定，本工程于 200 年 月 日开工， 200 年 月 日竣工，有效工期 天。 第三条：承包方式及合同价款 3.1 承包方式：3.2 合同价款：本工程合同价款总额为人民币 元，大写人民币 元。（详见工程费用明细表）第二部分第二部分 双方双方职责职责第四条：施工工地代表 4.1 甲方施工工地代表： 4.2 乙方施工工地代表：4.3 在施工期间甲乙双方工地代表各自代表其工地日常工作，并负责签署各种有关文件。第五条：甲方职责。通信工程施工合同文本25.1 组织乙方、设计单位和质量检查部门进行设计交底与设计会审，并整理会审及交底纪要。5.2 检查工程质量，及时签署有关证件。在接到隐蔽工程检
3、查证 24 小时内予以签署，否则按自检合格对待。5.3 监督工程进度，组织竣工验收。5.4 办理拨付工程款和办理结算手续。5.5 保质保量提供各种设备和材料。5.6 办理投资许可证、建设规划许可证：临时占地、占道许可证，委托质量监督手续。5.7 负责对外联系，协助办理各种施工手续；办理各种赔偿事宜。5.8 提供施工条件，密切配合施工，提供必要的真实性原始资料。5.9 其它。第六条：乙方职责。6.1 提供施工组织设计（计划）和相应的进度报表，确保工程质量和工程顺利实施。6.2 严格按照原“邮电部颁发的施工规范”和施工图设计要求组织文明施工，安全生产，不得发生质量事故。如若发生，应及时向甲方工地代
4、表和有关部门报告。6.3 遵守当地人民政府和有关部门对施工使用车辆交通管理规定，会同甲方办理有关施工手续，甲方承担由此发生的费用。因乙方责任造成的费用和罚款由乙方承担。6.4 对市容环境卫生及施工现场进行严格管理，坚持文明施工，做到工程完、场地清。6.5 若由乙方供应材料或由乙方代购材料，要保质保量提供各种设备和材料。通信工程施工合同文本36.6 若甲方委托乙方负责对外联系，乙方应有偿办理和健全各种施工执照和施工手续。6.7 乙方对已竣工工程，但未交付甲方之前，且由于乙方原因造成损坏应负责修复，并接受甲方对已完工采取日常维护的要求；但甲方提前使用所造成损坏的维修费由甲方承担。6.8 参加甲方组
5、织的设计会审和设计交底。6.9 负责办理合同登记和准予施工通知单。6.10 其它。第三部分第三部分 质质 量量第七条：标准及其保证措施。乙方应严格按照部颁标准、规范以及施工图设计要求组织施工，认真贯彻执行 GB/TI90012000 idt ISO9001:2000 质量管理和质量保证体系，随时接受甲方代表及其委派人员（或监理单位）和有关部门的检查检验，为检查检验提供便利条件。7.1 施工中经检查检验工程质量不合格，乙方应按甲方代表、质检部门（或监理单位）的要求进行返工、修改，承担其返工、修改费用。非乙方原因而导致返工、修改的费用由甲方承担。7.2 以上检查检验不影响施工的正常进行。第四部分第
6、四部分 工程工程预预付款及工程价款付款及工程价款结结算算第八条：工程预付款8.1 根据原邮电部颁发的 626 文件规定，通信建设工程按包工、包材料（主要材料）的方式承包时，预付款按施工承包价值的 60%支付乙方。通信工程施工合同文本48.2 通信建设工程按包工、不包材料的方式承包时，其工程预付款按通信设备安装工程、通信线路工程、通信管道工程分别为施工合同总价值的20%、30%、40%支付。8.3 工程预付款的拨款时限，为合同生效后的十天内甲方支付乙方。第九条：工程价款结算。9.1 甲方应根据乙方提供的月进度报表拨付工程款，至承包合同总价值的95%（含预付工程款）时停止拨付，其余款在工程验收后结
7、清。甲方接到月报表后的十日内应按规定拨付工程款。9.2 由于甲方的原因造成停工、窝工损失，应根据双方签证资料按实进行结算，停、窝工损失全部由甲方负责，计费办法按原邮电部（1995）626 号文件执行即：损失的人工工日工日单价（1+现场管理费率）且工期顺延；由乙方原因造成的停、窝工全部损失由乙方自负，且工期不得顺延。9.3 工程施工中甲方委托乙方承担合同（设计）以外的工作，有定额规定的按定额计算，没有定额规定的按实际发生劳力结算劳务费。9.4 本工程按原邮电部有关规定实行保修六个月的承诺服务，在保修期间，乙方应对由于乙方原因而造成的质量问题负责无偿修复。9.5 工程价款结算时限：验收后十天内，由
8、乙方负责编报工程结算文件（一式两份，双方各持一份），甲方接到工程结算文件后十五日内审核完毕（如有争议时应在该时限内通知乙方），并于 20 日内付清工程总价款。9.6 甲方支付乙方工程价款时，要按合同指定的乙方账户汇款。其他账户一律无效。第五部分第五部分 材料、材料、设备设备供供应应通信工程施工合同文本5第十条：甲方供应材料和设备。10.1 甲方提供材料种类、规格、数量、单价、质量等级和所提供供货的时间、地点等应另外附加清单，作为合同附件。10.2 按邮电部1995626 号文件规定，甲方支付乙方 50%的材料采购保管费。第十一条：乙方采购材料、设备。11.1 由甲方指定生产厂家或对质量规格有特
9、殊要求的材料、设备，应将其名称、价格、数量、提供时间另外附加清单；如材料、设备有价差时，甲方应予承认，并按实承担价差。11.2 各种材料均由乙方自行采购的，其材料差价按有关调整差价文件的规定办理。11.3 甲方委托乙方代购材料时，由甲方承担发生的经济支出。11.4 甲方供应和乙方采购的材料，均应附有合格证明，材料进场时双方均应参加验收。第六部分第六部分 交工与竣工交工与竣工验验收收第十二条：交工。12.1 有关施工工艺及隐蔽工程，采取随工验收的办法，合格时办理检查签证手续，作为竣工资料的一部分；其余项目采取终期交工相结合的办法。12.2 施工及验收均按邮电部部颁施工及验收规范和会审后的施工图设
10、计要求进行，个别标准不太明确的项目，双方可事先议定，或报请上级主管部门解决。第十三条：竣工验收。13.1 工程具备验收条件，乙方向甲方提交竣工验收报告（交工通知）和完整竣工通信工程施工合同文本6资料一式四份。13.2 工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此发生的质量安全及其他问题，由甲方承担责任。13.3 甲方接到乙方交工通知十天内未组织验收时，自超过之日起至验收之日 终，由甲方支付乙方维护费，维护费按每日 元计算，所用车辆按台班元计算，逾期验收不得超过三十日，否则视为乙方工程合格。13.4 竣工工程质量验收不合格，乙方应按质量监督部门或有关单位提出的要求进行返工、修改，直到符合合格条件要
11、求。并承担返工、修改所发生的经济（费用）支出。第七部分第七部分 其其 它它第十四条：安全施工。14.1 乙方按有关规定采取严格的安全保护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用，非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担和有关费用支出。若发生重大伤亡事故，乙方工地代表应及时上报有关部门并通知甲方工地代表，甲方要积极配合并为抢救提供必要的条件。14.2 乙方在动力设备、高压线路、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工前，应向甲方代表提出安全措施，经甲方工地地表批准后实施，由甲方承担防护措施费用。14.3 在有害、有毒环境中施工，甲方应按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关的经济支出
12、。第十五条：设计变更。15.1 甲、乙双方均必须坚持按会审后的施工图设计施工，任何一方不得随意变通信工程施工合同文本7更设计，确需变更设计时，需经原设计单位同意，并出具变更文件或图纸。15.2 设计变更根据承包方式凭签证结算。15.3 设计外发生的工程量价款另外计算。15.4 本工程仅保证本工程设计范围的实物工作量符合规范标准，对于新、旧衔接处，双方要严格履行签证手续，避免发生纠纷。第十六条：遇有下列情形时，可依据实际情况调整承包值。1、 国家统一调整物价运价、定额及费用等。2、 遇有人力不可抗拒的自然灾害时。3、 地质、建筑物发生变化时。第十七条：违约责任。双方任何一方未履行或未完全履行本协
13、议约定的任何条款均构成违约，由违约方承担返工、维修、补救、赔偿等责任。第十七条：合同的生效与终止。本合同自双方盖章之日起生效，各条款履行完毕，合同终止。第十八条：如合同履行中发生争议，甲乙双方应友好协商，协商不成可向合同签约地人民法院起诉。第十九条：本合同其它未尽事宜，双方可在补充说明中另行约定，作为合同附件。补充条款不得与国家、部、省及地方有关法律相抵偿触。第二十条：本合同一式 份，正本 份，副本 份。甲、乙双方各执 份；由甲、乙双方分送有关部门备案。本合同工程名称： ；合同值 元。通信工程施工合同文本8建设单位（章）： 施工单位（章）：地 址： 地 址：法定代表人： 法定代表人：委托代理人
14、： 委托代理人：经办人： 经办人：开 户 银 行： 开 户 银 行：帐 号： 帐 号：邮政编码： 邮政编码：年 月 日 年 月 日工工 程程 费费 用用 明明 细细 表表工程名称： 年 月 日费 用 名 称合同值(元)备注技 工 费城建制普工费普 工 费主要材料费材保费 50%辅助材料费直接费机械使用费直接其冬雨季施工增加费通信工程施工合同文本9夜间施工增加费工程干扰费特殊地区施工增加费新技术培训费仪器仪表使用费生产工具、用具使用费工程车辆使用费工地器材搬运费流动施工津贴人工费差价工程点交场地清理费他直接费施工生产用水、电、蒸汽费临时设施费费现 场经 费现场管理费企业管理费间接费财务费计划利润税 金施工队伍调遣费 其它费用总 计
