《建设工程勘察合同（一）（示范文本）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程勘察合同（一）（示范文本）（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探工程名称：_工程地点： _合同编号：_（由勘察人编填）勘察证书等级：_发包人： _勘察人：_签订日期： _中华人民共和国建设部 监制国家工商行政管理局- -发包人 _ _勘察人 _ _发包人委托勘察人承担 _ _任务。根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的具体 情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一 致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况1.1 工程名称： _ _ 1.2 工程建设地点： _ _1.3 工程规模、特征： _1.4 工程勘察任务委托文号、日期： _1.5 工程勘察任务（内容）
2、与技术要求： _ 1.6 承接方式 _ _ 1.7 预计勘察工作量： _第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠 性负责。2.1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、 勘察许可等批件（复印件）。2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平 面布置图。2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种 管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。2.5 发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付 相应费用。第三条：勘察人向发包
3、人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行 收费。第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1 开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1 本工程的勘察工作定于_年_月_日开工， _年_月_日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原 因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为 准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因 造成的停、窝工等）时，工期顺延。4.2 收费标准及付费方式4.2.1 本工程勘察按国家规定的现行收
4、费标准_计取费 用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式 计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另 行议定。4.2.2 本工程勘察费预算为_元（大写_）， 合同生效后 3 天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的 20作为定金、计 _元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型 勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度_时，向勘察人支付预算勘 察费的_的工程进度款，计_元；勘察工作外业结束后 _天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的_，计_元； 提交勘察成果资料后 10 天内，发包人应一次付清全部工程费用。第五条：发包人、勘察人
5、责任5.1 发包人责任5.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术 要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责 查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地 下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时， 由发包人承担民事责任。5.1.3 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问 题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民 及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水 源、挖好排水沟渠以及水上
6、作业用船等），并承担其费用。5.1.4 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发 包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员 进行保健防护，并承担费用。5.1.5 工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程 用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派 人与勘察人的人员一起验收。5.1.6 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际 发生的工作量支付勘察费。5.1.7 为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如 不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费_元。5.1.8 由于发包人
7、原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支 付停、窝工费（计算方法见 6.1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工 （或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付_元 计算加班费。5.1.9 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图 纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发 包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同 外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。5.1.10 本合同有关条。款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2 勘察人责任5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准
8、、规程和发包人的任务委托书及技 术要求进行工程勘察，。按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料， 并对其负责。5.2.2 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给 予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时， 勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时， 勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向 发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的_。5.2.3 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人 员一起验收发包人提供的材料。5.2.4 勘察过程中，根据工程的岩土工程
9、条件（或工作现场地形地貌、地 质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工 作的意见。并办理正式变更手续。5.2.5 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关 的规章制度，承担其有关资料保密义务。5.2.6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。第六条：违约责任6.1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来 回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值 计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。6.2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时， 其运
10、工勘察费用由勘察人承担。6.3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时， 勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的；完成 的工作量在 50以内时，发包人应向勘察人支付预算额 50的勘察费计 _元；完成的工作量超过 50时，则应向勘察人支付预算额 100的勘 察费。6.4 发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付 未支付勘察费的千分之一逾期违约金。6.5 由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超 过一日，应减收勘察费千分之一。6.6 本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金；勘察人不 履行合同时，双倍返还
11、定金。第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议， 补充协议与本合同具有同等效力。第八条：其它约定事项： _ _ _第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地 建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由 _仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构， 事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起拆。第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行 政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地 工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合 同终止。本合同一式_份，发包人_份、勘察人_份。发包人名称： 勘察人名称：（盖章） （盖章）法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）住 所： 住 所：邮政编码： 邮政编码：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：银行帐号： 银行帐号：建设行政主管部门备案： 鉴证意见：（盖章） （盖章）备案号： 经办人：
