《2014建设工程合同格式》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2014建设工程合同格式（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 1 / 720142014 建设工程合同格式建设工程合同格式签订合同时为了维护交易更加公平的进行，无论是哪签订合同时为了维护交易更加公平的进行，无论是哪一方利益亏损，只要签了合同，就都有法可循，有法可依，一方利益亏损，只要签了合同，就都有法可循，有法可依，从而使交易更加顺利并且完美化。下面是跟大家分享的有从而使交易更加顺利并且完美化。下面是跟大家分享的有关合同的信息，仅供参考。欢迎关注留学更多相关信息。关合同的信息，仅供参考。欢迎关注留学更多相关信息。www./hetongfanben/.www./hetongfanben/
2、. （本文为你提供合同范本两篇。（本文为你提供合同范本两篇。 ）篇一：篇一：养护工程合同养护工程合同合同编号：合同编号：发包方发包方( (甲方甲方) )：承包方承包方( (乙方乙方) )：兹因甲方工程建设需要，甲方工程交乙方承建，按照兹因甲方工程建设需要，甲方工程交乙方承建，按照中华人民共和国合同法中华人民共和国合同法和有关法律法规的规定，结合和有关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。本工程具体情况，双方达成如下协议。第第 1 1 条条 工程概况工程概况工程名称：工程名称：工程地点：工程地点：工程施工范围：工程施工范围：工程施工内容：工程施工内容：工程量：工程量：工期：本工程
3、自期共计工期：本工程自期共计 日。日。工程承包性质：工程承包性质：精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 2 / 7工程预算总造价：工程预算总造价：( (人民币大写人民币大写) )： 按照甲方认可的工按照甲方认可的工作量和定额计算作量和定额计算 。材料供应：材料供应：第第 2 2 条条 甲方工作甲方工作开工前，向乙方提供经甲方确认的施工图纸或者现场开工前，向乙方提供经甲方确认的施工图纸或者现场说明，并向乙方进行现场安全交底。向乙方提供施工所需说明，并向乙方进行现场安全交底。向乙方提供施工所需的水、电等，并说明使用注意事项。由甲方办理施工所涉的水、电等，并说明使用注
4、意事项。由甲方办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。及的各种申请、批件等手续。协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。第第 3 3 条条 乙方工作乙方工作参加甲方组织的施工图纸或者施工说明的现场交底，参加甲方组织的施工图纸或者施工说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划。拟定施工方案和进度计划。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、交通安全、环境保护规定。严格按照图纸或施工说明进行交通安全、环境保护规定。严格按照图纸或施工说明进行施工，做好各项质量检查及记录。参加竣工验收，编制工施工，做
5、好各项质量检查及记录。参加竣工验收，编制工程结算。程结算。遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，处理木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位好由于施工带来的扰民问题及周围单位( (住户住户) )的关系。的关系。施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导
6、写作 独家原创 3 / 7路面及各种公路设施。路面及各种公路设施。工程竣工未移交建设单位之前，负责对现场的一切设工程竣工未移交建设单位之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。施和工程成品进行保护。乙方必须提供养护项目要求的质量保证资料乙方必须提供养护项目要求的质量保证资料( (如砼试块如砼试块报告、原材料质保单、试验单等报告、原材料质保单、试验单等) )，在竣工验收或年终提交，在竣工验收或年终提交质量内业资料。质量内业资料。乙方必须配合甲方对养护项目进行的质量检查并提供乙方必须配合甲方对养护项目进行的质量检查并提供相应资料。相应资料。第第 4 4 条条 关于工期的约定关于工期的约定因甲方
7、未按约定完成工作，影响工期，工期顺延因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延; ;因乙因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工或者其他原因，影方责任，不能按期开工或中途无故停工或者其他原因，影响工期，工期不得顺延。响工期，工期不得顺延。因设计变更或非乙方原因的不可抗力因素影响，导致因设计变更或非乙方原因的不可抗力因素影响，导致停工停工 8 8 小时以上小时以上( (一周内累计计算一周内累计计算) )，工期相应顺延。，工期相应顺延。第第 5 5 条条 关于工程质量及验收的约定关于工程质量及验收的约定本工程根据国家有关施工规范、设计施工图纸及会审本工程根据国家有关施工规范、设计施工图纸及会审纪要和
8、变更设计联系单组织验收。工程质量应当符合国家纪要和变更设计联系单组织验收。工程质量应当符合国家现行验收规范标准，按照现行验收规范标准，按照 JTJ073JTJ0739696公路养护技术规范公路养护技术规范 、JTJ075-94JTJ075-94公路养护质量检查评定标准公路养护质量检查评定标准及及沪杭高速沪杭高速公路养护管理考核标准公路养护管理考核标准等标准验收。等标准验收。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不得顺延。工期不得顺延。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 4 / 7工程竣工后，乙方应通
9、知甲方验收，甲方自接到验收工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后通知后 5 5 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期。日期，但甲方应承认竣工日期。本工程的质量保证期为竣工之日起壹年。本工程的质量保证期为竣工之日起壹年。第第 6 6 条条 关于工程价款及结算的约定关于工程价款及结算的约定双方商定本本工程按照双方确认的工程量按照额双方商定本本工程按照双方确认的工程量按照额 计算计算工程造价，材料价格根据工期月份的
10、上海市标准定额管理工程造价，材料价格根据工期月份的上海市标准定额管理总站发布的市场指导价计价。待工程竣工验收后，由甲方总站发布的市场指导价计价。待工程竣工验收后，由甲方委托审价单位审计工程造价。结算价格由审价报告确定。委托审价单位审计工程造价。结算价格由审价报告确定。付款方式为：付款方式为：质量保证金为工程总价款的，待质量保证期满，如无质量保证金为工程总价款的，待质量保证期满，如无质量纠纷，如数支付。质量保证金不计利息。质量纠纷，如数支付。质量保证金不计利息。第第 7 7 条条 关于材料供应的约定关于材料供应的约定本工程使用的材料由提供或者采购。本工程使用的材料由提供或者采购。乙方使用的材料应
11、为合格产品，符合有关国家标准或乙方使用的材料应为合格产品，符合有关国家标准或行业标准。行业标准。乙方在施工前应当向甲方提供材料清单、相关标准资乙方在施工前应当向甲方提供材料清单、相关标准资料。重要材料的选用必须报甲方审查批准。料。重要材料的选用必须报甲方审查批准。第第 8 8 条条 有关安全生产的约定有关安全生产的约定乙方在施工期间应严格遵守乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术建筑安装工程安全技术规程规程 、 建筑安装工人安全操作规程建筑安装工人安全操作规程 、 中华人民共和国中华人民共和国精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 5 / 7消防条例消防条例
12、 、 中华人民共和国道路交通安全法中华人民共和国道路交通安全法和其他有和其他有关的法律法规、规范。关的法律法规、规范。由于乙方在施工产生过程中违反条款的法律法规和规由于乙方在施工产生过程中违反条款的法律法规和规范，导致发生安全事故、交通事故等人为和意外事故，乙范，导致发生安全事故、交通事故等人为和意外事故，乙方应承担由此引起的一切经济责任并且保证有关责任与甲方应承担由此引起的一切经济责任并且保证有关责任与甲方无关。方无关。乙方对其在工作中因疏忽或者其他与甲方无关的原因乙方对其在工作中因疏忽或者其他与甲方无关的原因造成的人身伤亡、财产损失负全部责任。造成的人身伤亡、财产损失负全部责任。第第 9
13、9 条条 违约责任违约责任任何一方违约除按照本合同支付违约金之外，造成对任何一方违约除按照本合同支付违约金之外，造成对方损失的，还应当赔偿损失。方损失的，还应当赔偿损失。由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，支付合同暂由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，支付合同暂定总价款的百分之壹的违约金，违约金从工程款中扣除。定总价款的百分之壹的违约金，违约金从工程款中扣除。竣工验收前，工程质量不合格，由乙方返工，费用自理竣工验收前，工程质量不合格，由乙方返工，费用自理; ;竣竣工验收后发现，乙方除免费维修以外，甲方可以视情况扣工验收后发现，乙方除免费维修以外，甲方可以视情况扣除一定比例的质量保证金。除一定比
14、例的质量保证金。乙方应妥善保护甲方提供的设备及公路设施，如造成乙方应妥善保护甲方提供的设备及公路设施，如造成损失，应照价赔偿。乙方未办理任何手续，擅自同意拆改损失，应照价赔偿。乙方未办理任何手续，擅自同意拆改或者擅自拆改公路设施、设备及管线，由此发生的损失或或者擅自拆改公路设施、设备及管线，由此发生的损失或事故事故( (包括罚款包括罚款) )，由乙方负责并承担损失。，由乙方负责并承担损失。未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。失由甲方负责。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 6 / 7因一方原
15、因，合同无法继续履行时，应通知对方，办因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。失。第第 1010 条条 争议或纠纷处理争议或纠纷处理本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。解。当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双方同意在合同签订地人民法院起诉。时，双方同意在合同签订地人民法院起诉。第第 1111 条条 其他约定其他约定 本合同签订后，双方必须签订安全本合同签订后，双方必须签订安全管理协议、消防保卫协议、路政管理等行政部门的相关手管理协议、消防保卫协议、路政管理等行政部门的相关手续。续。施工中产生的建筑垃圾清运工作由乙方
