《建设工程勘察合同(二)(示范文本)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程勘察合同(二)(示范文本)(9页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程勘察合同 岩土工程设计、治理、监测建设工程勘察合同(二)(示范文本) 岩土工程设计、治理、监测 工 程 名 称: 工 程 地 点: 合 同 编 号: (由承包人编填) 勘 察证书等级: 发 包 人: 承 包 人: 签 订 日 期: 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 二年三月 发包人: 承包人: 发包人委托承包人承担工程项目的岩土工程任务,根 据中华人民共和国合同法及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签 订本合同。 第一条 工程概况 工程名称: 工程地点: 工程立项批准文件号、日期:岩土工程任务委托文号、日期: 工程规模、特征: 岩土工程任务(内容)与技术要求: 承接方
2、式: 预计的岩土工程工作量: 第二条 发包人向承包人提供的有关资料文件 序号 资料文件名称 份数 内容要求 提交时间 第三条 承包人应向发包人交付的报告、成果、文件 序号 报告、成果、 文件名称 数量 内容要求 交付时间 第四条 工期 本岩土工程自年月日开工至年月 日完工,工期为天。由于发包人或承包人的原因,未能按期 开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。第五条 收费标准及支付方式 本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准计取;或 以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收 费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。 本岩土工程
3、费总额为元(大写),合同生效 后天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的,计元作 为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。 本合同生效后,发包人按下表约定分次向承包人预付(或支付) 工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程 费的滞纳金。 拨付工程费时间 占合同总额百分比 (工程进度) 金额人民币(元) 第六条 变更及工程费的调整 本岩土工程进行中,发包人对工程内容与技术要求提出变更,发包人应 在变更前天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更; 承包人接通知后于天内,提出变更方案的文件资料,发包人收到该文 件资料之日起天内予以确认,如不确认或不提出修改意见
4、的,变更文 件资料自送达之日起第天自行生效,由此延误的工期顺延外,因变更 导致承包人经济支出和损失,由发包人承担。变更后,工程费按如下方法(或标准)进行调整: 第七条 发包人、承包人责任 发包人责任 发包人按本合同第二条规定的内容,在规定的时间内向承包人提供 资料文件,并对其完整性、正确性及时限性负责;发包人提供上述资料、文件 超过规定期限天以内,承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺 延,规定期限超过天以上时,承包人有权重新确定交付报告、成果、文件 的时间。 发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时, 发包人应按每提前一天向承包人支付元计算加班费。 发包人应为承包人现
5、场工作人员提供必要的生产、生活条件;如不 能提供时,应一次性付给承包人临时设施费元。 开工前,发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木 赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作,及解决扰民和影响正 常工作进行的有关问题,并承担费用; 发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物(如电力、电讯电缆、各种管 道、人防设施、洞室等)的资料及其具体位置分布图,若因地下埋藏物不清, 致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事 责任; 在有毒、有害环境中作业时,发包人应按有关规定,提供相应的防护措施,并 承担有关的费用; 以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点;
6、 发包人应解决承包人工作现场的平整,道路通行和用水用电,并承担费用。发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、 线路的保护负责,对承包人提出书面具体保护要求(措施),并承担费用。 发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技 术、特殊工艺和合理化建议,未经承包人同意,发包人不得复制泄露或向第三 人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,承包 人有权索赔。 本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。 承包人责任 承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、 成果、文件,并对其质量负责。 承包人对报告、成果、文件出现的遗漏
7、或错误负责修改补充;由于 承包人的遗漏、错误造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责采取补救 措施外,应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费,并根据受损失程度向发 包人支付赔偿金,赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的。 承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、 文件。发生上述情况,承包人应负法律责任,发包人有权索赔。 遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定,做好工作现 场保卫和环卫工作,并按发包人提出的保护要求(措施),保护好工作现场周 围的建、构筑物,古树、名木和地下管线(管道)、文物等。 本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。 第八条 违约责任 由
8、于发包人提供的资料、文件错误、不准确,造成工期延误或返工时, 除工期顺延外,发包人应向承包人支付停工费或返工费,造成质量、安全事故 时,由发包人承担法律责任和经济责任。在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未开始工作的, 不退还发包人已付的定金;已进行工作的,完成的工作量在以内时,发 包人应支付承包人工程费的的费用;完成的工作量超过时,发包 人应支付承包人工程费的的费用。 发包人不按时支付工程费(进度款),承包人在约定支付时间天后, 向发包人发出书面催款的通知,发包人收到通知后仍不按要求付款,承包人有 权停工,工期顺延,发包人还应承担滞纳金。 由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付
9、报告、成果、文件,每延 误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。 交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分,发包人可要求承 包人返工,承包人按发包人要求的时间返工,直到符合约定条件,因承包人原 因达不到约定条件,由承包人承担返工费,返工后仍不能达到约定条件,承包 人承担违约责任,并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额 最高不超过返工项目的收费。 第九条 材料设备供应 发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责,提供产品合格证明, 并经发包人、承包人代表共同验收认可,如与设计和规范要求不符的产品,应 重新采购符合要求的产品,并经发包人、承包人代表重新验收认定,各自承担 发
10、生的费用。若造成停、窝工的,原因是承包人的,则责任自负;原因是发包 人的,则应向承包人支付停、窝工费。 承包人需使用代用材料时,须经发包人代表批准方可使用,增减的费用 由发包人、承包人商定。 第十条 报告、成果、文件检查验收 由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后天内检查验收 完毕,并出具检查验收证明,以示承包人已完成任务,逾期未检查验收的,视 为接受承包人的报告、成果、文件。 隐蔽工程工序质量检查,由承包人自检后,书面通知发包人检查;发 包人接通知后,当天组织质检,经检验合格,发包人、承包人签字后方能进行 下一道工序;检验不合格,
11、承包人在限定时间内修补后重新检验,直至合格; 若发包人接通知后小时内仍未能到现场检验,承包人可以顺延工程工期, 发包人应赔偿停、窝工的损失。 工程完工,承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及 报告、成果、文件、发包人应在天内组织验收,如有不符合规定要求 及存在质量问题,承包人应采取有效补救措施。 工程未经验收,发包人提前使用和擅自动用,由此发生的质量、安全 问题,由发包人承担责任,并以发包人开始使用日期为完工日期。 完工工程经验收符合合同要求和质量标准,自验收之日起天内, 承包人向发包人移交完毕,如发包人不能按时按管,致使已验收工程发生损失, 应由发包人承担,如承包人不能按时交付,
12、应按逾期完工处理,发包人不得因 此而拒付工程款。 第十一条 本合同未尽事宜,经发包人与承包人协商一致,签订补充协议,补充 协议与本合同具有同等效力。 第十二条 其它约定事项: 第十三条 争议解决办法 本合同发生争议时,发包人、承包人应及时协商解决,也可由当地建设行政主 管部门调解,协商或调解不成时,发包人、承包人同意由仲 裁委员会仲裁。发包人、承包人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书 面仲裁协议的,可向人民法院起诉。第十四条 合同生效与终止 本合同自发包人、承包人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规 定的审查部门备案;发包人、承包人认为必要时,到项目所在地工商行政管理 部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后,本合同终止。 本合同一式份,发包人份、承包人份。 发包人名称: 承包人名称: (盖章) (盖章) 法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字) 委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字) 住 所: 住 所: 邮政编码: 邮政编码: 电 话: 电 话: 传 真: 传 真: 开户银行: 开户银行: 银行帐号: 银行帐号: 建设行政主管部门备案: 鉴证意见: (盖章) (盖章) 备案号: 经办人: 备案日期: 年 月 日 鉴证日期: 年 月 日