《电力建设工程承包合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力建设工程承包合同（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、电力建设工程合同发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 签定时间： 年 月 日按照中华人民共和国合同法的规定，为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合该工程具体情况，经双方协商同意签订合同。一、工程范围1、 工程名称： 2、 工程地点： 3、 工程承包项目和内容： 二、工程造价4、本工程采用总承包形式，工程总造价为人民币 壹佰伍拾捌万 元￥ 1580000.00 元。三、建设工期5、 根据有关工期定额和使用需要，暂定工程总工期为预付款到账后 45 日历天。6、 如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延；（1）甲方未按乙方要求完成土建基础，不能提供施工场地，水、电源、道路未能接通
2、，障碍物未能清除，设备未能到位，影响进场施工。（2）不属包干范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因 而影响进度。（3）在施工中因停电、停水 8 小时以上或连续间歇性停电、停水 3 天以上（每次连续 4 小时以上） ，影响正常施工。（4）未按合同规定拨付款而影响施工。（5）人力不可抗拒的因素而延误工期。（6）因供电部门原因无法停电，致使乙方不能连续施工而影响进度。四、工程质量、验收与安全管理7、 本工程的质量为优良。8、 工程质量验收依据及标准：该工程施工图纸、设计说明和设计变更；电力建设工程验收规范；设备、材料制造厂产品说明书及技术资料。9、 甲
3、方在不防碍乙方正常作业的情况下，可随时对作业进度、质量进行检查、督促。10、 隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的，乙方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格执行电力工程方面的国标、部标、行标，特别是主要设备应符合地方供电部门要求。11、 该工程竣工后，由地方供电部门根据工程质量验收依据及标准进行验收，验收合格的，甲方按照本合同支付工程款，验收不合格由乙方承担责任。12、 乙方严格按照电力建设安全施工管理规定落实本工程施工的各级安全责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍，有相关责任方负责处理并承担费用。五、工程造价的拨款和结算13、本工
4、程总造价为 壹佰伍拾捌万 元人民币。14、本工程合同签订后 10 日内，甲方支付本工程造价部分工程款，计人民币 壹佰万元，工程竣工验收合格（正式送电前）支付工程余款伍拾捌万元。六、其他事项15、本合同及附件一式肆份，甲乙双方个执贰份。16、 本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效，需办理签（公）证的，自办毕签（公）证之日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程造价款后终止。17、 本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。18、 任何一方违反合同规定，双方协商或向仲裁机构申请仲裁。19、二期工程低压部分联络柜一期以考虑，其费用待二
5、期另行计算。甲 方（合同章）： 乙 方（合同章）：委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：单位地址： 单位地址： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号: 电 话： 电 话： 电力建设工程合同发包方(甲方)：承包方(乙方)：泰州广源电气工程安装有限公司签定时间： 年 月 日按照中华人民共和国合同法的规定，为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合该工程具体情况，经双方协商同意签订合同。一、工程范围1、 工程名称： 2、 工程地点： 3、 工程承包项目和内容： 二、工程造价4、本工程采用总承包形式，工程总造价为人民币 元整 ￥ 元。三、建设工期5、 根据有关工期定额和使用需要，暂定
6、工程总工期为预付款到账后 日历天。6、 如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延；（1）甲方未按乙方要求完成土建基础，不能提供施工场地，水、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，设备未能到位，影响进场施工。（2）不属包干范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因 而影响进度。（3）在施工中因停电、停水 8 小时以上或连续间歇性停电、停水 3 天以上（每次连续 4 小时以上） ，影响正常施工。（4）未按合同规定拨付款而影响施工。（5）人力不可抗拒的因素而延误工期。（6）因供电部门原因无法停电，致使乙方不能连续施工而影响进度。四、工程质量、验收与安
7、全管理7、 本工程的质量为优良。8、 工程质量验收依据及标准：该工程施工图纸、设计说明和设计变更；电力建设工程验收规范；设备、材料制造厂产品说明书及技术资料。9、 甲方在不防碍乙方正常作业的情况下，可随时对作业进度、质量进行检查、督促。10、 隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的，乙方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格执行电力工程方面的国标、部标、行标，特别是主要设备应符合地方供电部门要求。11、 该工程竣工后，由地方供电部门根据工程质量验收依据及标准进行验收，验收合格的，甲方按照本合同支付工程款，验收不合格由乙方承担责任。12、 乙方严
8、格按照电力建设安全施工管理规定落实本工程施工的各级安全责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍，有相关责任方负责处理并承担费用。五、工程造价的拨款和结算13、本工程总造价为 元人民币。14、本工程合同签订后 日内，甲方支付本工程造价部分工程款，计人民币_ 元，工程竣工验收合格（正式送电前）支付工程款 元。六、其他事项15、本合同及附件一式肆份，甲乙双方个执贰份。16、 本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效，需办理签（公）证的，自办毕签（公）证之日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程造价款后终止。17、 本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。18、 任何一方违反合同规定，双方协商或向仲裁机构申请仲裁。甲 方（合同章）： 乙 方（合同章）：委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：单位地址： 单位地址：姜堰市民营经济产业中心开户银行： 开户银行： 建 行 通 扬 路 分 理 处帐 号： 帐 号: 32001766443059888999电 话： 电 话：0523-88212362
