《劳务分包合同协议条款》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务分包合同协议条款（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1工程劳务分包合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据生产需要，甲方现同意将（项目名称）中的（劳务分包工程名称）按劳务分包方式委托乙方负责的 （班组名称）施工。为使本工种工程能保证优质、高速及安全文明完成施工生产任务，明确双方在建筑劳务合作中的权利、义务关系，现依照中华人民共和国劳动法 、中华人民共和国合同法和其它有关政策规定，本着平等自愿、协商一致的原则，经双方共同协商特订立本合同有关条款如下：一、承包方式本工程劳务分包采用整个工程项目人工费和少量辅助材料包干方式，包人工费、包辅材、包安全、包质量、包文明施工、包劳保用品（强制性采购）进行承包施工（承包范围见附件 1） 。属于
2、承包范围内的工作，甲方不再给予计时工签证，乙方不再以任何理由要求甲方补价差；但因图纸变更或甲方同意的返工，返工费用由甲方承担。本劳务分包合同为实物工作量单价包干合同，在施工过程中，无论工程变更、设计修改或增减工程量，包干单价不作调整。包干单价已包含乙方及乙方代表的劳务工集体为完成指定工作量所必须采购的辅助材料、工具设备、保险费用、劳动工资以及可能发生的加班工资；劳动工资必须随本合同约定的实物工作量结算方法进行同步结算并及时发放。二、结算方法1、本劳务分包合同按成品包干单价（价格清单见附件 2）和现场实际工程量据实结算，其中承包范围外的借用工单价按每工日工资 40 元计算；在施工过程中，乙方未经
3、甲方同意擅自中途退场，无论任何原因，甲方对乙方的实物工程量的结算仅按照实际完成工程量的 50%给予确认； 2、本劳务分包工程按月进行中间结算。在次月 5 日前，乙方向甲方指定的劳资员（或商务经理）提交经施工员确认形象进度、质检员核定质量等级的当月劳务分包工程实物工程量结算书 （一式两份） 。劳资员（或商务经理）必须在十个工作日内根据图纸、合同和现场完成核量核价；3、本劳务分包合同承包范围内的工作全部完成并通过验收后，乙方向甲方申报本2劳务分包合同实物工程量的竣工结算；所谓的验收限定以甲方同业主间的施工合同约定的中间验收或分部分项工程验收为准；甲方指定人员必须在三十个工作日内完成本劳务分包合同实
4、物工程量的竣工结算的审核；4、上述结算书在甲方指定人员核定后的三日内由乙方签字认可并报甲方负责人审批后方可作为双方结算依据；否则，视为无效。三、付款方式1、对于本劳务分包合同，甲方按月支付实物工作量结算款的 80%（剩余 20%作为质量、安全和文明施工以及尾工工程的保留金在本合同竣工结算后一次性付清） 。在甲乙双方办理每月结算手续后，乙方提出付款申请并附上劳务分包工程劳动工资表 ，其中劳动工资表必须经过表列人员共同会签；2、甲方指定劳资或财务人员审阅乙方的付款申请和劳务分包工程劳动工资表并核查安全质量、文明施工、材料管理的所有奖励和罚款数额以及以劳务分包合同的付款条件及结算文书为基础的应付应扣
5、款金额后报甲方负责人审批；3、财务人员根据审批意见办理付款，其中劳动工资必须在甲方财务人员监督下（必要时）直接发放到劳务工手中（由本人持有效身份证明领款签署、工资表由财务部门存根备查）劳动工资总额不得超出以劳务分包合同的付款条件及结算文书为基础的应付应扣款金额（如乙方编制的当月劳动工资总额超出以劳务分包合同约定的限额，超出部分由乙方承担） ；4、在本劳务分包合同承包范围全面结束并完成本合同实物工程量的竣工结算后，甲乙双方办理安全质量、文明施工的所有奖励和罚款数额以及往来帐款的核定，乙方清结其所属班组劳务工劳动工资（提交相关的证据如工资表）并向甲方上缴工作牌或工作卡后，甲乙双方按多退少补的原则办
6、理各月安全质量、安全和文明施工以及尾工工程保留金的还返手续。四、适用标准本劳务分包工程管理适用标准包括工期、质量、安全和文明施工等管理目标和验收标准（属于强制性标准，见附件 3）和工序、技术、材料、合同、劳资等工作目标和实施方法（属于指导性标准，见附件 4）以及甲方围绕上述标准推行的奖罚措施及其标准（属于强制性标准，见附件 5） 。五、双方责任、甲方责任、乙方劳务工人进入施工现场后，甲方应对其进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查。、甲方应及时提供乙方所需的技术资料，向乙方进行技术交底，及时提供必备的机具（若遗失或损毁者照价赔偿） 。一般手工机具由
7、乙方自行负责解决。、甲方负责安排好乙方工人的连续生产，避免停工窝工。若不能保证连续生产，3甲方应提前三天书面通知乙方。、甲方为乙方工人提供食堂就餐和临时宿舍居住。乙方工人可在甲方医务室就医（医药费自理） 。如乙方或乙方人员与甲方不存在纠纷，甲方对应收取乙方相关人员每人每月 80 元的水电费、住宿费、搭伙管理费给予免收。、甲方负责组织乙方及其特种作业人员参加培训、考试并负责申报办理特种作业操作证。、乙方责任、乙方如成立法人单位，须将单位工商营业执照、施工企业资质等级证书、法人委托授权书等有效证件交甲方进行审查，并提交复印件一套作为协议附件。、乙方应与被用工人员签订劳动合同并负责办理有关人员劳务用
8、工手续、劳务暂住证和劳动保险或安全生产保险，特别强调乙方及所有工人在进场三天内必须购买意外人身保险和人身意外医疗保险（费用由乙方或工人自负、得益由付款人享受，手续可由甲方代扣代买统一办理） 。、乙方应对进入施工现场工作的劳务人员进行审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平。劳务人员年龄不得低于 18 周岁，不得超过 50 周岁，并且身体健康、体检合格。乙方按规定将劳务人员登记造册，并为劳务人员建立个人档案，其个人档案应具备以下内容：、务工人员登记表（附照片） ；、本人有效身份证（复印件） ；、外出务工许可证（含技术等级）；、流动人口计划生育证（原件） ；、特种作业人员需具备操作证（复印件）
9、 ；、管理人员、技术人员具备“上岗证” 。、乙方必须健全管理班子，配备相应管理人员及技术人员。乙方必须保证劳务人员的相对稳定，不得随意单方面调整人员。保证按期保质完成甲方安排的生产任务，并服从甲方的统筹安排，统一调动。当甲方因故不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方生产任务完成的前提下，征得甲方劳资组与项目经理部同意可将队伍进行适当调整，并向甲方出具书面调整安排意见。、乙方人员必须按操作规程、验收规范、施工图纸及有关说明施工，在施工中应注意保护成品、半成品，爱护使用甲方提供的机械设备及其它工具，如发生损坏，应按甲方有关规定赔偿。、乙方必须按国家规定为劳务工人提供必要的安全保护用品。、乙方应对工人
10、进行安全生产、社会治安、消防、计划生育、食品卫生、交通安全等方面的教育。乙方人员必须遵守甲方有关安全生产、消防保卫、场容卫生等规章制度，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料。六、安全生产及安全事故处理1、甲、乙双方必须认真地遵守国家有关安全生产的法律、法规及建设部、当地政4府颁发的其它有关规定；2、对乙方使用的各类机械、脚手架及防护措施，双方应由主管部门（或指定的负责人）做好交检工作，并做好记录存查。3、乙方人员发生伤亡事故时，双方应尽力抢救，同时保护好现场，以便有关部门进行勘察、鉴定。伤亡事故定性后，按以下办法处理：、属乙方责任，由乙方遵照国家有关法律、法
11、规自行对伤亡职工或家属进行处理，甲方不负经济责任和法律责任，但应协助乙方做好善后工作；如本工程业主对甲方给予处罚，乙方必须分摊 20%的罚款额；、属甲乙双方责任，由双方遵照国家有关法律、法规协商处理，费用承担按各自的责任大小按比例分摊，但具体善后工作由乙方负责安排和处理，甲方不直接对乙方工人及家属；如本工程业主对甲方给予处罚，乙方必须分摊 10%的罚款额；、属甲方或第三方责任，按法律程序裁定；如本工程业主对甲方给予处罚，乙方不分摊罚款额。七、变更和违约1、变更程序经甲、乙双方协商同意可依法变更（补充）劳动协议。变更协议文本或补充协议条款必须经双方盖章或签字后生效；如遇国家政策性调整，使双方不能
12、继续履行协议时，应由双方协商小、解决，并做好善后工作。2、违约责任、甲方违约、由于甲方安排任务不及时或因材料、机具供应不及时，造成停窝工超出 3 天时，超出部分按实际发生窝工数向乙方劳务工支付生活补贴，标准为_10 元/人天（停工、窝工记录应由双方现场负责人洽商签署，作为付款凭据） 。、由于本工程的业主原因或不可抗力引起的停窝工，乙方应积极协助甲方进行签证索赔工作；在签证索赔得到有效确认后，甲方和乙方根据停窝工签证中的人工费总额按 60%：40%的比例分成。、甲方任务不足时或确实需裁减人员，应提前三天通知乙方，双方协商后可提前终止协议。、由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及
13、有关责任，由甲方承担。、乙方违约、乙方人员未按协议约定时间进场，在双方再次商定的时间内仍未进场，甲方可向乙方提出经济索赔或终止协议书；乙方无故撤走部分或全部劳务工人，并因此对5工期造成影响时，甲方除有权拒付尚未支付的劳务费及终止协议外，可向乙方提出索赔。、乙方人员不符合要求，甲方有权书面要求乙方限期进行调整，乙方如不调整，甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失由乙方自己负责） ，直至终止协议。、因乙方责任造成质量事故和延误工期，工料损失概由乙方承担并由甲方在劳务费中予以扣回；因工期延误必然引起损失，甲方有权给予处罚。八、争议的解决双方在履行协议过程中发生争议时，双方首先由甲方所属项目部进行充分协商解决；若不愿协商或协商不成的，可以向甲方劳动协议调整委员会（小组）申请调解；调解不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。九、合同文件组成组成本合同的文件包括：1、本合同协议条款2、双方会签现场管理规定3、标准、规范及有关技术文件4、施工图纸、设计变更、工作指令等5、施工过程中的各种会议纪要十、合同生效本协议正本四份，双方各执二份（送双方主管部门各一份） ；本合同经双方指定代表人签定后生效；协议期满，办理有关结算后即终止失效。甲方： 乙方： 代表： 代表：日期： 日期：
