《拆除工程合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《拆除工程合同（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、- 1 -拆除工程施工合同发包人（全称）：承包人（全称）： 依照中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。第一条：工程概况工程名称： 工程地点： 第二条：发包方式、合同价款及承包范围2.1 发包方式：包工包料2.2 合同价款：人民币(大写)： 2.3 承包范围：涉及本次改造装修工程的所有需拆除的施工项目，包含但不限于：一至十六层的楼地面混凝土垫层水泥砂浆铺设大理石、防静电地板基层铺设地毯、墙面钢材龙骨干挂大理石、木作基层贴饰面材料、轻钢龙骨石膏板吊顶、铝扣板吊顶等；一至十六层的强
2、电管线、卫生间给排水管道及洁具。第三条：下列文件作为本合同附件，并具有法律效力：本拆除工程的预算书。第四条：合同价款支付：- 2 -4.1、工程款支付：4.2、工程结算：本合同采用固定总价包干，在合同实施期间不因政策或市场或实际拆除物数量与承包人测算数量发生偏差等因素的变化而发生改变。完成本合同范围之内的所有拆除施工项目后，按照合同价款进行结算，不再进行调整。4.3、付款采用银行汇票或电汇。第五条: 工期 2010 年 10 月 1 日进场开始拆除施工，2010 年 10 月 30 日拆除工作结束。第六条 工程质量及技术要求6.1 承包人将拆除范围内所有需拆除项目全部拆除，并将建筑垃圾运至指定
3、的存放地点，拆除的材料全部运出楼外，拆除现场要做到工完料净场地清。6.2 拆除过程中要保证拆除范围外的其他设施等的安全。6.3 整个拆除过程的工程质量及技术要求严格按照相关质量技术规范书执行。第七条 施工安全7.1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，制定安全生产施工措施，严格按安全标准组织施工。并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。7.2 承包人必须设置足够的专职安全员，负责施工现场安全生产的监督检查工作。7.3 承包人在施工过程中所造成的工伤等事故或其他经济损失，概由承包人负责。7.4 承包人应做好垃圾运输过程中沿途的安全防护工作，如因此
4、发生安全事故，一切损失和责任由承包人承担。- 3 -7.5 承包人在拆除过程中应做好安全防护工作，确保楼内设施、人员的安全，如因承包人的安全防护措施不当，造成的一切损失由承包人承担。7.6 整个拆除过程的安全要求严格按本合同所附双方签订安全协议执行。第八条 发、承包双方责任8.1 发包人职责： 8.1.1 提供拆除场地。8.1.2 负责审核承包人施工组织设计、安全技术措施及进度网络图。8.1.3 负责现场工程质量、工程进度的检查监督工作。8.2 承包人职责8.2.1 承包人必须拥有相应的资质，相关材料办理施工手续，发生的一切费用由承包人负责。8.2.2 施工现场的管理人员必须统一着装。8.2.
5、3 负责地方关系及施工现场周边环境的协调，如因地方关系等处理不当造成停工、窝工、工期拖延等，全部由承包人承担责任。8.2.4 承包人在施工过程中拆除的材料不得任意堆放，不得影响施工现场交通和绿化景观，其建筑垃圾应集中堆放，及时外运至济南市规定的建筑垃圾倾倒地点，在垃圾外运期间承包人应确保道路清洁、畅通，道路上洒落的建筑垃圾应当每天及时清理干净。8.2.5 负责施工现场、沿途及建筑垃圾堆放场地的安全防护及消防工作。8.2.6 承包人在施工期间未经甲方同意，不能随意更换现场代表。8.2.7 因拆除工作量大、时间紧、拆除场地狭小等，承包人应服从发包人现场的协调管理，严格按照合同范围和规定的拆除顺序施
6、工，确保不影响拆除范围外其他设- 4 -施的安全。8.2.8 承包人必须给其所有施工人员配置明显的标识，承包人人员凭此标识进、出施工场地。8.2.9 拆除过程中要保证拆除范围外的其他设施等的安全。否则，因承包人责任造成的发包人的损失，承包人应负全额赔偿责任。8.2.10 在每个单位工程拆除前，承包人应提前 72 小时将拆除的措施、时间报发包人认可，未经发包人认可不得拆除。8.2.11 除由于法律或实际上不可能继续履行合同义务的情况外，承包人应严格按合同规定执行，达到使发包人满意的程度。承包人应严格遵守与执行发包人的指令，应服从发包人在施工现场的统一管理，按照发包人的部署进行拆除工作，不得野蛮施
7、工 。8.2.12 承包人应制订施工措施、安全措施、进度计划网络图报发包人审批。8.2.13 在开工前承包人应提供其特种作业人员的有效证件。 第九条 竣工验收9.1 承包人在完工前七天内向发包人送交“完工报告” （最终验收证书） 。9.2 完工前五天，由承包人组织预验收，符合要求后，由发包人组织各相关部门进行竣工验收，并提供最终验收证书。9.3 验收存在的工程质量问题及其它问题承办方必须按要求进行整改，以最终符合验收要求日期为竣工交工日期。第十条 违约责任10.1 承包人未完全履行合同，承包人应无条件返工，由此造成的工料损失由承包人承担，或因承包人原因发生其它使合同无法履行的行为，承包人应承担
8、违约责任。- 5 -10.2 除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行，违约方承担违约责任后应继续履行合同。10.3 因承包人施工、保管不善造成的自有及拆除的设备和材料的丢失、毁损，由承包人负全部责任。10.5 按照承包人的施工进度安排，如果发包人认为承包人的人员、机具配置不能完全胜任此进度安排工作，发包人有权要求承包人在规定时间内更换（补充）符合要求的人员或机具，否则承包人承担违约责任，发包人有权解除合同。10.6 承包人不将建筑垃圾运至指定地点，随意倾卸或道路未及时清理的，承包人应负违约责任。10.7 争议解决办法 ：甲乙双方履行合同时发生争议，双方应协商解决，如协商不成，任何一方
9、均可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十一条 合同生效、变更、中止和终止11.1 本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。11.2 如果承包人有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，发包人将用书面通知承包人，承包人在接到通知后 3 天内确认无误后应对违反或拒绝作出修正，如果认为在 3 天内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，发包人将保留中止本合同的一部分或全部的权利。对于这种中止，发包人将不出具变更通知书，由此而发生的一切
10、费用、损失和索赔将由承包人负担。11.3 如果承包人的违约行为在本合同其它条款中有明确规定，则按有关条款处理。- 6 -11.4 在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，承包人或发包人可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。11.5 本合同经双方签字盖章后开始生效。第十二条 不可抗力12.1 不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等） 、战争（不论是否宣战） 、叛乱、动乱等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不
11、可抗力的延迟而调整合同价格。12.2 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方，并在 10 天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。12.3 如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到 60 天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题。第十三条其它本合同一式陆份，发包人叁份，承包人叁份，未尽事宜由双方共同另行商议。发包人（公章）： 承包人（公章）：地址： 地址：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：- 7 -电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：账号： 账号：邮政编码： 邮政编码：
