《配送中心工程承包合同(空白)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《配送中心工程承包合同(空白)(7页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、第 1 页 共 7 页项目工程施工合同(合同编号:20161002)工程名称:发 包 人:承 包 人:签订日期:2016 年 10 月 11 日 签订地点:龙岩市新罗区 第 2 页 共 7 页福建省 XX 配送中心项目工程施工合同甲方(发包方): 乙方(承包方): 为明确甲乙双方在维修改造工程中的权利、义务,根据中华人民共和国合同法 、建筑法等法律、法规的规定,经双方友好协商,签订本合同,以双方便遵照执行。第一条、工程概况:1、工程名称:福建省 XX 配送中心改造项目。2、工程地点:龙岩市新罗区 。3、改造内容:具体见工程书为准。4、工程造价及承包形式 : (1)承包形式:由甲乙双方现场实地考
2、察后并按甲方要求以包工包料形式发包给乙方施工。 (2)工程总造价:人民币: 。 (具体按改造实际完成工程量计算为准)(3)工程造价的具体组成及其适用的结算单价、计算方法依据工程量清单报价表。(4)本工程施工现场的相关水电费用由 乙 方承担和支付。(5)工程发生工程量变更时,则工程造价应按变更内容、数量及本合同工程量清单报价表议定单价予以计算调整(本工程量清单报价表未设定的项目由双方参照工程量清单报价表的价格确定。如果乙方已经下料加工,则乙方下料加工的部件乙方应当立即通知甲方,未经甲方验证所造成的损失由乙方负责) 。(6)如属于乙方原因投标报价不完善而造成的费用增加将不作调整,由乙方自己承担。第
3、二条、工程承包范围1、承包范围:详见工程量清单报价表。第 3 页 共 7 页第三条、本合同文件组成及解释顺序: (一)本合同协议书(二)本合同专用条款(三) 建设工程施工合同通用条款(四)标准、规范及有关技术文件(五)工程量清单报价表(六)附件双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第四条、工程造价的支付与结算1、工程预付款:合同签订后伍日内甲方支付乙方该项目合同总造价之 20 %作为备料款(以后施工期内不论材料单价涨跌,甲方均不予增补或扣减) ,计(大写)人民币:。 .2、工程完工款:工程全面完工后经甲方验收合格,办理决算和收到税率为 17%的增值税专用发票后,甲方应支
4、付乙方合同总造价之 75%,计人民: 。3、合同总造价之 5%,计人民币: 作为工程质量保修金,待工程验收合格 壹年后 10 天内无息支付,期间如有返修,发生费用在质量保修金内扣除,不足扣除时,乙方应全部承担。4、合同期内发生工程量变更及费用签证、索赔等事宜时,应按实际发生增减的工程量调整本合同造价金额,调整后合同造价的支付时限仍按本合同约定执行。在增减的工程造价确定后,按调整后合同价款结合本合同约定的付款比例支付各期的工程造价,具体支付额度应达到当期和前期的百分比例之和。第五条、工程质量1、本工程的质量标准为:符合现行建筑工程施工质量验收统一标准等合格标准 。2、进场材料需提供产品质量保证书
5、、合法质监部门检验合格证等相关资料,经甲方第 4 页 共 7 页代表确认符合招标要求后,方可使用于本工程。3、材料要求:材料规格型号及质量标准必须与招标要求一致,均为国标材料,材料应具有质量保证书,并符合国家现行有关标准的规定。4、由于乙方自身原因引起的返工,其费用由乙方自行承担。5、所有材料因乙方在运输、安装、施工过程中发生的局部损伤,由乙方负责现场修复。第六条、工期1、工期一个月,应于 2016 年 12 月 20 日前完成。第七条、工程管理1、甲方任命代表为 、乙方任命的驻工地代表为 ;甲乙双方任命的驻工地代表分别代表各方签发有关工程联系单、验收单、结算付款单等文书及办理工程相关事宜,若
6、甲乙双方的驻工地代表易人,须提前七天书面通知对方。第八条、工程设计变更1、经双方共同确认的施工要求、说明和有关技术资料,作为乙方施工的依据,除有效的变更,没有经甲方同意乙方不得擅自修改。2、施工过程中如发现存在错误或严重不合理的地方,发现方应及时以书面形式通知对方,及时会同有关部门确定修改意见或变更。乙方应按修改或变更后的方案进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由责任方负责,并调整合同造价及工期。修改变更期间的工期予以顺延。3、甲方提出工程变更时,必须以书面形式向乙方发出变更通知书。乙方应根据变更通知书等相关变更内容资料 4 天内提
7、出变更工程价款的报告,经甲方确认后,乙方开始执行变更。承包方在双方确定变更后 4 天内不向甲方提出变更工程价款的报告时,视为该变更不涉及合同价款的变更。第九条、工程验收及竣工结算1、工程竣工验收,以招标文件要求及甲方现场监督、工程量更改通知、国家现行的施工验收规范和质量检验标准为依据。 2、乙方在工程完工后必须先自检,自检合格后及时向甲方报送工程竣工验收报告,第 5 页 共 7 页甲方应在收到竣工验收报告后及时组织有关单位验收,并在验收后 7 天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。若甲方逾期不组织验收的,视为竣工验收报告已被认可。3、当本工程无任何变更并
8、验收实际工程量与其相符时,则以本合同书上的造价进行竣工结算,即本工程的结算造价为本合同书的工程造价。如有变更则工程结算造价为合同工程造价与增加或减少工程造价之和。4、因甲方建设规模的变更,导致建筑物单位平方米造价与合同签定时的单位平方米造价不相符时,应以实际建筑物的单位平方米造价进行结算。 第十条、工程安全与保险1、乙方在工程施工过程中,与甲方驻场代表协调,充分保障库区进出人员的安全。2、乙方在工程施工过程中,发生的一切安全事故由乙方承担,与甲方无关。3、乙方应根据建筑法及相关法规规定,为现场从事项目作业的相关人员办理意外伤害保险,支付保险费,保障风险防范。第十一条、奖罚与违约责任1、因乙方施
9、工问题致使工程质量不符合招标文件规定的,乙方负责无偿修理或更换,相关费用由乙方负责。2、因乙方过错不能按合同规定的期限交付使用的,除本合同规定的工期顺延的情形外,每延误工期一天,乙方应按每日 500 元 向甲方偿付逾期违约金,双方约定该违约金总额不超过工程造价的 3 % ;3、甲方未按合同规定支付工程款,应按迟延支付的工程款数额向乙方支付每日 的迟延支付工程款违约金;同时乙方有权停止施工。延误的工期予以顺延。停工造成的在建工程损失、恢复施工必须的额外支出及相关的损失由甲方承担。如乙方施工质量没按招标文件要求,出现的质量问题甲方有权通知乙方返工至工程合格,如乙方不配合,甲方有权清除出场,并没收未
10、付的工程款,乙方不得有异议。4、因甲方原因造成工程中途停建、缓建或由于要求变更工程量而造成的停工、返工,甲方应采取措施避免损失扩大。对因此给乙方造成的损失,包括返工、停工等各项第 6 页 共 7 页相关费用乙方有权要求赔偿,由此引起的工期中断、顺延按本合同的约定执行。第十二条、工程保管与所有权1、本工程所属的工作物与材料器具,分别由其各自保管和负责。2、当甲方完成本合同第九条之工程验收及竣工决算程序后以及依本合同第四条之工程造价支付与结算的 1 至 4 款付清除工程质量保修金外的其他所有款项,工程所有权方转为甲方所有。第十三条、工程质量保修1、乙方应向甲方提供工程保修服务,保修期为招标文件规定
11、的该工程合理使用年限,自本工程竣工验收合格之日起开始计算;工程竣工验收合格后,乙方应向甲方出具工程质量保修书。保修期间内如因乙方材料或施工技术质量问题所造成工程损坏,由乙方无偿修复,但如因甲方或第三人使用不当或周围环境改变及不可抗力所造成的工程损坏和经核查非乙方责任除外。2、本工程具体的保修范围及保修责任规定以双方签订的的工程质量保修书为依据, 但须符合国家现行有关规范、规程、规定的保修范围。第十四条、纠纷解决办法1、任何一方违反合同规定,应经双方友好协商解决,如双方协商不成,可向人民法院提起诉讼。第十五条 附则:1、本合同书一式 叁 份,甲方 贰 份,乙方壹份,每份都具有同等的法律效力。2、
12、本合同书经双方代表签字并加盖双方公章或合同专用章后成立,工程竣工验收合格,保修期满并且所有工程款项支付完毕后终止。3、乙方工地代表未经乙方书面的特别授权无权单独设立、变更、终止乙方的权利和义务,其所发出的要约与承诺以本合同约定的范围为限,凡有违反,均以本合同条款为准。4、本合同未尽事宜,经双方协商同意可另行签订同等法律效力的补充协议。5、本合同附件为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。第 7 页 共 7 页6、本合同的工程总造价为本工程的几个单体工程组成,具体详见附件的报价单。第十六条 补充条款:1、本合同的工程总造价为乙方投标时的报价清单,其包含道路、墙面、水沟,主辅材及其运输、道路铺设、墙面粉刷、水沟维修、办公室装修等及防火、各项税款、安装脚手架、审查费、检测费等等的所有一切费用。(以下无正文)甲方(盖章) 乙方(盖章)甲方代表(签字): 乙方代表(签字):日期: 日期:开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号:税务登记号: 税务登记号:单位地址: 单位地址:邮政编码: 邮政编码: