《门窗幕墙工地进程合同(家装上传)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《门窗幕墙工地进程合同(家装上传)(4页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、1工程合同项目名称: 年 月 日2工程合同发包方: (以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法并结合建设工程施工合同的有关规定和本工程的具体情况,经双方友好协商,拟定本合同,以资共同遵守。一、工程概况:1、项目名称: 2、工程地点: 3、承包范围: 4、承包方式:5、工 期:6、合同款人民币 元整。 (¥: 元) 。 (详见附件 1 报价书)二、甲方工作1、甲方负责审定将乙方提供的施工图纸及设计说明,审定乙方的施工方案和进度计划。2、指派 为甲方代表,负责合同的履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更手续和其他事宜。3、甲方负责门窗幕墙的
2、相关检测费用。4、甲方协调现场物料存放区及现场水电。三、乙方工作:1、参加施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。2、指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、严正声明保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录,参加竣工验收。4、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。工程施工时,负责对现场存放设备物料及工程成品进行保护。四、关于工期的约定:1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并
3、支付乙方因赶工采取的措施费用。2、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不得顺延。3、因变更或非乙方原因造成的停电及不可抗力因素影响,导致停工 8 小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延(工期顺延需有甲方人员签证)。3五、关于工程价款及结算的约定:1、本工程合同价款采用固定价格(若无变更工程量,则按固定总价执行付款;有变更的,变更部分按实际发生的工程量结合乙方报价书进行增减结算。)2、结算方式:(1) 、在合同签订后,甲方支付预付款至总价款的 45%(¥:_);(2)、乙方人员、设备、材料进场时甲方支付至总价款的80%(¥:_);(3)、乙方竣工验收合格后甲方结清合同总价款。
4、六、有关安全生产和防火的约定:1、乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。2、乙方在施工期间应严格遵守建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程JGJ/T-151、 建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、民用建筑设计通则GB50352;建筑玻璃应用技术规程 JGJ 113 、 建筑结构荷载规范 GB 50009和其他相关的法规、规范。3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全事故,乙方应承担全部责任。七、奖励和违约责任:1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应按停工的实际工日进行延期。甲方不按合同的约定拨付款,每拖延一天
5、,甲方按应付款额的 1支付滞纳金。2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方按合同总价款 2支付违约金。甲方要求提前竣工,乙方每提前一天,甲方按按合同总价款 2支付作为奖励。3、未经甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故,由乙方负责并承担损失。4、未经办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。5、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。八、争议或纠纷处理:1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。2、当事人不愿通过协商、调解解
6、决或者协商、调解不成时,当事人有权向合同履行当地人民法院提出诉讼。九、附则:1、本合同在履行期间如遇地震等不可抗力造成的损失由甲、乙双方共同协商解决。未尽事宜,双方协商解决。2、本合同经甲、乙双方法人代表或授权代表人签字并加盖公章生效,保修期满,双方结清质量保修金后合同终止。43、本合同(有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力,且以签署时间在后者为准) 。4、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。5、附件 1:(报价书) 附件 2:(工程量施工图)以上附件签章生效。甲方(签章): 乙方(签章);代表签字: 代表签字:电话: 电话: 年 月 日 年 月 日