《园林绿化合同标准版2021》由会员分享，可在线阅读，更多相关《园林绿化合同标准版2021（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、园林绿化合同标准版2021本合同自双方签字盖章之日起生效在全部工程竣工办理交工验收保修期满工程款结清后失效。今天wtt就给大家整理了园林绿化合同标准版希望对大家的工作和学习有所帮助欢迎阅读!园林绿化合同标准版1甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法及其他有关法律行政法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则甲、乙双方本着平等、自愿、互惠互利、诚实信用的原则在本项工程建设中合作。就本次合作达成如下协议：一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、承建方式：5、工程期限：二、工程造价：1、工程以固定单价方式进行结算其中：2、结算方式(付款方式)本合同签定后甲方在工程完工后两个月内支付清
2、款项。三、乙方职责：1、严格按照工期完成工程若有延期按照2、工程质量达到甲方要求若达不到要求甲方有权要求返工重做。;：500元/天进行罚款。四、甲方职责1、按合同约定向乙方支付工程款。2、协调施工现场各方面的工序关系以保证乙方施工作业面。3、乙方进入施工现场前把现场不利绿化施工的杂物清理干净保障乙方如期施工4、应为乙方在施工中所需的用电、用水提供便利。5、接乙方通知及时进行验收。五、合同异议：1、甲、乙双方如在履行合同过程中发生争议应尽量协商解决协商不成的可向有管辖权的机构起诉。2、本合同未尽事宜可另外协商补充。六、备注:_本合同自双方签字、盖章之日起生效。本合同一式两份甲乙双方各执一份。甲方
3、(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日园林绿化合同标准版2总包方(甲方)：_分包方(乙方)：_按照中华人民共和国合同法及其他相关法律、法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则双方就本工程建设事项协商一致订立本分包合同。第一条工程概况1.1、工程名称：工程地点：1.2、承保范围：1.3、承包方式：工程质量：1.4、合同价款：1.5、工期：第二条甲方工作2.1、开工前3天向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明并向乙方进行现场交底。2.2、开工前3天应清楚施工现场障碍物施工用电接到乙方指定地点。2.3、甲方指派理验收、变更、登记手续和其他事宜。第
4、三条乙方工作3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底拟定施工方案和进度计划交甲方审定。3.2、指定施工任务解决由乙方负责的各项事宜。3.3、严格执行施工规范安全操作规程、防火安全规定。严格按照图纸或做法说明施工做好各项质量检查记录。参加竣工验收编制工程预算。3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定。第四条关于工期的约定4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时应征得乙方同意并支付乙方赶工采取的措施费用。4.2、因甲方未按约定完成工作影响工期工期顺延。4.3、因乙方责任不能按期开工或中途无故停工影响工期工期不顺延。4.4、因设计变更或乙方原因造成的停电等不可抗力因素影响
5、导致停工8小时以上(一周内累计计算)工期相应顺延。第五条关于工程质量及验收的约定5.1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和上海市园林工程质量检验评定标准等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收乙方可自行验收甲方应予承认。若甲方要求复验时乙方应按要求办理复验。若复验合格甲方应承担敷衍费用由此造成停工工期顺延;若复验不合格其复验及返工费用由乙方承担工期不顺延。5.3、由于乙方原因造成质量事故其返工费用由乙方承担工期不顺延。5.4、工程竣工后乙方应通知甲方验收甲方自接到验收通知3日内组织验收
6、并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收需及时通知乙方另定验收日期。但甲方应承认竣工日期并承担乙方的看管费用和相关费用。第六条关于工程价款及结算的约定6.1、双方商定本合同价款采用第(1)种：(1)、固定价格。(2)可调价格：按照国家有关工程几家规定计算造价并按有关规定进行调整和竣工结算。6.2、本合同生效后甲方按下表约定支付工程款：第七条奖励和违约责任7.1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。甲方不按合同的约定拨付款每拖期一天按付款额的_%支付滞纳金。7.2、由于乙方原因逾期竣工每逾期一天按总造价的_%罚款。7.3、甲方未办理任何手续擅自同
7、意拆改原有设备管线由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担损失。未经甲方同意乙方擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线由此发生的损失或事故(包括罚款)由乙方负责并承担损失。7.4、未办理验收手续甲方提前适用或擅自动用造成损失由甲方负责。7.5、因一方原因合同无法继续履行时应通知对方办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第八条争议或纠纷处理8.1、本合同在履行期间双方发生争议时在不影响工作进度的前提下双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。8.2、当事人不愿意通过协调、调解解决或协商、调解不成时本合同在执行中发生的争议双方同意由杨浦仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机
8、构事后又没达成书面仲裁协议的可向人民法院起诉)。第九条其他约定(可另行签订补充协议)9.1、附：预算报价书。9.2、绿化养护期一年。第十条附则10.1、本合同正本2份双方各执1份。副本2份甲方执1份乙方执1份。10.2、本合同自双方单位签章后生效至工程竣工办理交工验收和结清账款后失效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日园林绿化合同标准版3甲方：乙方(分包单位名称)：依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则根据甲方与建设单位签订的雄县污水水处理厂土建工程施工总承包合同
9、双方就本建设工程劳务施工进行协商并达成一致特订立本合同。1.工程概况工程名称：雄县污水处理厂厂区绿化工程工程地点：_县亚古城村东工程内容：厂区绿化工程2.承包范围：3.工程工期46天开工日期：20x年5月15日竣工日期：20x年7月1日4.工程质量乙方按照工程施工图纸、施工说明书及相应的施工技术规范要求进行施工符合总承包合同的质量标准并接收甲方代表、建设单位、监理单位的监督检查。乙方必须按照甲方编制的总体施工组织设计和设置的质量控制点进行施工控制。质量等级：5、安全：甲乙双方必须签订施工安全协议且严格执行。6、承包方式：包工包料7、双方责任甲方责任：项目经理的姓名：职务：开工前提供施工用水、电
10、源接口;开工前提供施工图及有关技术资料;开工前做好总包工程施工组织设计并向乙方交底;负责审批进度计划和施工方案;开工前或分阶段向乙方提供材料、设备。负责监督乙方施工质量和施工进度。负责办理设计变更和现场签证手续和费用事宜。办理与业主的工程预(结)算。按分包合同的约定向乙方拨付工程款。其它责任：提供乙方施工人员的住宿场地。乙方责任：派驻本工程的负责人的姓名：徐永进职务：项目经理服从甲方的统一管理、指挥和调度接受甲方业务部门的检查和监督;精心组织施工确保分包工程的施工进度、质量目标的实现;做好施工现场的安全、保卫、消防工作具体执行双方签订的施工安全协议;乙方安排保卫人员对施工现场内的机具及施工材料
11、进行保卫如有丢失损坏由乙方承担责任。做好施工现场的环境保护工作对施工现场的化学危险品、扬尘、固体废弃物、废水、噪声等进行有效控制做好文明施工工作;在施工中发生质量事故应当及时采取补救措施并及时向甲方报告。并承担由于乙方原因造成的费用损失;乙方施工人员必须按规定持证上岗并报甲方审查批准;乙方在施工过程中必须维护甲方名誉不得有任何损坏甲方的语言和行为;施工中乙方应严格遵守甲方的有关安全生产、环境保护、质量管理等方面的各种规定接受甲方监督;乙方施工人员必须按照甲方要求统一着装费用由乙方负责;乙方施工人员自身防护用品、劳保用品由乙方承担。按照甲方要求设置专职安全员负责本方施工人员的安全教育作好安全防护
12、接受甲方安全管理人员的检查和监督。其它责任：负责本方施工人员的食堂和吃饭。接受甲方每月有关安全、质量、进度、文明施工等方面的考核评分并按照甲方要求进行整改每扣罚1分罚款100元;工程竣工后整体评价满意的甲方将全部或部分罚款作为奖励给分包人。8、材料和施工机械供应9、工程竣工工程具备竣工验收条件时乙方按国家工程竣工验收有关规定向甲方报请验收。甲方收到竣工验收申请后3天内进行初步验收并给予认可或提出修改意见。乙方应按要求修改并承担由自身原因造成修改的费用;甲方初步验收合格后由甲方在总包工程竣工验收时将此工程一并交建设单位验收。若因乙方分包工程施工使总包工程不能通过竣工验收的乙方应积极返修并承担修改
13、的费用。10、工程结算工程造价：壹拾肆万伍仟伍百贰拾捌元整结算方式：第一次工程款拨付5万元第二次拨付4万元第三次拨付5.5528万元。支付方式：甲方或建设方直接拨入乙方账户。施工用水电挂表计量按实际发生的费用在结算价款中扣除。以上价格中均包括税金。乙方按照甲方要求提供发票税金由乙方据实负担。11、工程质量保修工程质量保修范围和内容：乙方施工范围内的全部内容质量保修金额：工程造价的5%工程质量保修期限：依据甲方与业主签定的合同中保修期限实施。12、违约责任施工中乙方施工进度、质量等不能满足甲方或业主的要求甲方有权解除合同更换队伍由此造成的损失由乙方承担。因乙方原因不能按约定的工期或甲方要求的关键
14、节点完工的每拖延一天应向甲方支付10000元的违约金;违约金仍不能弥补甲方损失的乙方应按实际损失补足。因乙方原因使工程质量达不到合同约定的质量标准的由乙方承担拆除和重新施工的费用且工期不予顺延并赔偿由此给甲方造成的损失。因乙方原因未做好施工现场的安全、保卫、消防、环保等工作而发生的损失由乙方承担。甲方对乙方违章作业、违章指挥造成质量失控或引发安全事故的行为和不服从甲方管理的行为有权甲方管理规定进行处罚罚款可从当月工程进度款或工程结算款中扣除。因甲方原因造成质量、安全问题和工期拖延由甲方承担责任和经济损失。13、争议本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决;协商不成的双方均可向雄县人民法院起诉。14、其他本合同一式五份甲方二份乙方二份建设方一份甲方与建设单位签订的总承包合同是本合同的执行条件之一本合同未尽事宜双方另行协商或参照总承包合同相关条款执行;GF-1999-0201建设工程施工合同(示范文本)中的通用条款是本合同执行条件之一本合同未规定的执行通用条款;本合同自双方签字盖章之日起生效在全部工程竣工办理交工验收保修期满工程款结清后失效。甲方(公章
