《大型建筑工程施工合同范本(总16页)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《大型建筑工程施工合同范本(总16页)(16页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、大型建筑工程施工合同范本大部分建筑工程都是由一些建筑公司或者其它专业团队承包下来建造的。这些施工单位在建筑一栋大楼前,通常都会事先签订工程施工合同,那么,大型建筑工程施工合同如何写?接下来大家一起来学习有关大型建筑工程施工合同范本吧!大型建筑工程施工合同范本一发包方(以下称甲方):_承包方(以下称乙方):_法定代表人:_法定代表人:_身份证号码:_身份证号码:_为了保证工程施工质量,如期完成施工任务,达到甲乙双方互惠互利的目的,经甲、乙双方充分协商,根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规,明确双方在施工过程中的权利与义务,现双方协商自愿签订本合同。第一条工程概况
2、1、工程名称:_2、工程地点:_3、工程内容:_4、工程面积:_5、工程立项批准文号:_第二条工程项目期限1、合同工期总共历时_天(日历天);开工日期:_年_月_日;竣工日期:_年_月_日。2、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延:(1)在施工中如因停电、停水_小时以上或连续间歇性停水、停电_天以上(每次连续_小时以上),影响正常施工;停水停电_天以上;(2)因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;(3)因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。3、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。第三条工程承包内容1、工程承包形式:_2、工程承包范围:_第四条工程项目结算及付款方式1、合同生效后_
3、日内,甲方付_万元(大写)(¥_元)工程预付款。2、甲方按核实的工程进度,于收到工程月报_日内支付工程进度款。3、工程进度款支付达工程总造价的_%时,不再按进度付工程款,而在办完交工验收后一个月内支付_%的款,留_%的质保金,保修期满后支付结乙方。4、若甲方拖欠工程款时,应按本工程经办的银行当时贷款利率支付给乙方。5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时,其造成乙方停、窝工损失应由甲方承担,工期相应顺延。6、在验收过程中,如有不合格项目,应当在双方验收时商定的时间内,由施工单位修好。否则,超过一天按保留价款万分之三罚款。7、拨付工程款时乙方应到有关部门开“建筑安装专用发票”,甲方凭盖有乙方印章的
4、发票拨付工程款。8、甲方应将工程款拨至乙方指定帐户内,不得直接拨至施工队或班组,否则,所造成的一切质量和经济责任,由甲方负责。第五条工程质量标准1、工程质量应当达到达到设计施工图纸要求及甲方规定的有关质量要求以及合同约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。2、甲乙双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求,竣工验收备案合格。第六条工程验收乙方工程施工完成,已具备了竣工验收条件,必
5、须提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸,相关资料及竣工验收报告等,竣工验收由甲方有关部门进行验收,分项工程由乙方负责。第七条安全施工乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。第八条违约责任1、乙方无故逾期开工或逾期完工的,每逾期一天应按工程总造价的_%支付违约金。2、甲方逾期付款的,每逾期一天应按合同应付工程款的_%支付违约金。3、乙方采购工程材料及施工质量不合格或有重大质量隐患,影响甲方正常使用的,除应一次性支付工程总额_%的违约金,并及时采取措
6、施返工更改外,每影响正常使用一天,还应按工程总造价的_%支付违约金。第九条双方的权利与义务1、甲方的权利与义务(1)解决材料物资的堆放和临时设施场地。(2)在乙方不违反合同条例的情况下,保证按照合同约定方式按时支付工程款。2、乙方的权利与义务(1)在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度,保护甲方设施,乙方人员不得随意在甲方厂区内走动、闲逛,服从甲方进出门管理。(2)承担本工程施工中的一切安全事故责任。(3)按合同工期组织施工,以确保工程按期完成。(4)把好质量关,确保工程质量达到验收标准并根据有关规定组织工程验收工作。(5)组织落实施工管理人员和材料设备进场。(6)施工中如遇人力不可抗拒的自然灾
7、害影响,不能按原计划正常施工,乙方应及时向甲方通报,由此而发生的费用增减或损失,双方协商解决。(7)安全文明施工。第十条争议解决因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十一条附则1、本协议经双方签章后生效。2、本协议于_年_月_日在_签署。3、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。4、本协议一式_份,双方各执_份,具有同等法律效力。甲方(盖章):_乙方(盖章):_代表人:_代表人:_年_月_日_年_月_日大型建筑工程施工合同范本二发包方:承包方:依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑
8、法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,定论立本合同。一、工程概况1、工程名称2、工程地点3、工程内容二、工期1、承包方应按发包方人要求的工期完成全部工作。开工日期竣工日期合同工期总日历天数天。2、工期奖罚:本工程以发包方验收通过为竣工。分承包方不能按上述工期完成时,每推迟一天罚款元。3、有下列情况之一,并经发包方签证,工期可以顺延。(1)因发包方原因影响开工。(2)工程量有较大的增加。(3)不可抗力。(4)发包方同意工期顺延的其他情况。非上述原因,工程不能按合同工期竣工,承包方应承担违约责任和因此造成的发包方损失。三、工程质量及验收
9、1、质量标准。2、承包方应按照施工图及说明、国家有关施工规范、验收规范和经发包方确认的施工方案组织施工。3、承包方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、安全性负完全责任,因承包方责任造成工程质量事故、返工,其经济损失由承包方自负,因此造成工期延误的,承包方承担全部责任。4、承包方必须接受发包方在施工过程中的管理,及时办理质量检验手续。承包方应按国家竣工验收有关规定,向发包方代表提供完整的过程检验资料。5、质量达不到约定标准,发包方罚承包方总造价的。四、过程结算、工程款支付1、结算方式:(1)承包方式:(2)计价方法:(3)合同价款(大写):(4)结算方法:2、工程支付:五、材料供
10、应及设备管理1、全部材料由承包方自行采购,经发包人认可后使用。2、机械设备由承包方自备。六、发包方责任1、负责办理有关建设手续。2、审查承包方编制的施工方案,各种技术资料和工程预决算。3、提供施工图纸套。4、负责组织工程设计交底、图纸会审。5、发包人指派同志为工地代表。七、承包方的责任1、承包方在施工中必须配备确保工程进度和质量的现场管理班子。2、遵守发包方的质量、技术、安全、文明施工管理等管理制度,接受发包方代表的指挥、检查和监督。3、本合同生效后日内编制出施工方案,报发包方审核,并按施工方案组织施工。4、做好施工原始记录,按发包方要求的工程资料的样式及填写方式,汇集施工技术资料,提供给发包
11、人2套。5、承包方指派同志为工地代表。八、安全生产与文明施工1、承包方应派专人对施工用电、施工机械进行管理,加强使用过程中的检查,确保使用安全。2、承包方必须按文明施工要求组织施工,做到施工现场文明整洁。3、承包方在施工中,应严格安全措施,严禁高空抛物。4、承包方在施工中,如发生人身和设备事故,一切费用和善后问题的处理,均由承包方负责,并承担因此给发包方造成的经济损失。九、其它1、本合同双方约定经签字,盖章后生效。2、合同份数:(1)本合同正本两份,具有同等效力,由发包方、承包方分别保存一份。(2)本合同副本份(发包方执,承包方执)。十、补充条款发包方:承包方:合同订立日期:年月大型建筑工程施工合同范本