《鹏宇天下城二期智能化合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《鹏宇天下城二期智能化合同（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 编号：_本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载鹏宇天下城二期智能化合同 甲 方：_乙 方：_日 期：_说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。施工口同0一四年四月十五日发包人（全称）:驻马店市鹏宇房地产开发有限公司承包人（全称）:河南众诚系统工程有限公司依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、安防工程有关 标准、规定、规范及鹏宇天下城二期智能化系统设计图纸，承包单位深（优）化设 计图，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程-智能化分
2、项工 程施工事项协商一致，签订本合同，共同遵守。一、工程概况工程名称：鹏天下城二期智能化系统工程工程地点：驻马店市乐山路北段工程内容： 根据发包人提供的招标文件要求，鹏宁天下城二期智能化系统的 招标范围所包含的内容。二、工程承包范围承包范围：监控系统、可视对讲系统、停车场管理系统、电梯控制系统、电子 围栏系统、电子巡更系统、背景音乐与电梯五方对讲系统的设备材料采购、安装及 调试。三、合同工期开工日期：2014年4月15日，竣工日期:2014年6月15日,日历工 期为60天;承包人应采取措施予以保障。四、质量标准及验收要求1、严格按照ISO9001质量管理体系的要求，符合国家有关法律法规、施工及
3、 验收规范的有关规定 。2、在施工过程中积极采用新技术、新工艺、新方法，配合主体工程达到“鹏宇 天下城二期智能化招标文件”的质量要求。3、严格按照有关规范及行业标准要求施工，满足鹏宇天下城二期智能化系统要 求，依据国家验收标准验收，没有国家验收标的参考相关验收规范进行。五、合同价款金额（大写）：壹佰捌拾玖万圆整（人民币）: 1,890,000.00 元六、组成合同的文件组成合同的文件包括：1、本合同书2、投标书及其附件3、标准、规范及有关技术文件4、图纸（含承包单位提供的优化设计图纸）5、在施工过程中，双方就工程施工等的洽商会议纪要、 设计变更、工程签证等 书面文件。七、双方的一般责任和义务发
4、包人的责任和义务：1、 合同签订生效后，由发包人向承包人提供有关设计图纸及文件等资料壹 套、 负责有关技术方面的交底。2、根据施工需求，提供承包人的用水用电设施，费用由承包人自己承担，价格 执行物价局规定的价格。3、发包人提供承包人的施工临时用房， 供承包人存放施工材料，施工、休息之 用。承包负责所使用的房间卫生打扫和活洁，造成有关设施受损或丢失由承包人负 责赔偿损失。4、发包人负责承包人进行施工中，有关的协调工作，为承包单位施工提供便利， 承包人不承担由此产生的费用。5、发包人有按本合同办法支付款项的义务。6、 发包人委派 为发包人驻工地代表。承包人的责任和义务：1、负责中心控制室至室外各部
5、位及各用户终端的各种系统敷管、布线（除对讲系统的预埋管外）、设备安装。确保闭路监控监视效果、图像应活晰，满足识别人、 物要求。2、严格遵守建设工程程序，必须服从发包人委托的监理单位对施工全过程的监 督管理；必须遵守安全、消防、卫生、保证文明施工，保持良好的施工环境，无条 件遵守工地一切规章制度，凡有违规者，接受发包人的经济处罚，因承包人造成施 工安全事故、周边建筑物、道路及地下管线等周围环境的破坏由承包人承担一切损 失或法律责任。3、按发包人提供的有关施工图、设计文件，承包人应在发包人提供的基础上做 深化设计，经发包人认可后三日内交付发包人，切依据图纸等资料为依据做精心组织施工。4、承包人按发
6、包人要求，必须向发包人提供1套图纸，且在工程竣工验收时按 发包人要求及时提供相关数量的竣工图和齐全的竣工资料，否则发包人有权进行经济处罚。5、若因承包人原因造成施工质量不合格， 承包人应无条件承担一切责任，并负 责由此而造成的经济损失。6、承包人有保守商业秘密的义务，必须负责对发包人认为是商业秘密的有关文 件及资料的保密。7、承包人必须无条件执行发包人及监理公司与总包单位共同制定的施工管理条 例，如有违犯，发包人有权利按照施工管理条例进行处罚。8、 承包人委派 为发包人驻工地代表,全权代表承包人处理现场事务。八、设备、材料的米购材料的采购：1、承包人应按发包人招标文件和设计要求的要求，选择材料
7、供应厂家、产品、 质量等级、价格，采购工程所需材料，负责提供产品合格证明、有关技术资料及有关质量热线咨询电话，并及时报监理单位进行检验。2、承包人采购的材料设备在投入使用前，应经监理单位检验合格后方可投入施 工中使用，对不合格的产品不得使用，检验或实验所产生的费用有承包人承担。设备的米购：主要设备由承包人提供，在采购前必须将材料供应厂家的有关资料报发包人审 查，必须满足投标书上设备的规格型号及技术参数， 如设备不符合招投标文件要求，发包人有权要求承包人退换，且承担一切责任及由此而产生的费用。九、付款方式及工程结算1、 合同约定允许调整部分：工程量的增减、工程变更及招投标未含的材料、设 备等费用
8、结算按合同双方代表签字的书面文件为准，在竣工决算时再予以调整。2、合同签订后进场施工前，发包人支付合同总价款的20嘘口人民币参拾柴万捌 仟元整( 378,000.00 )的项目实施预付款；线缆敷设完毕(3号楼除外)一周内 发包人支付合同总价款的 20哪口人民币参拾柴万捌仟元整( 378,000.00 );设备 安装完毕后(3号楼除外)一周内发包人支付合同总价款的 20P人民币参拾柴万 捌仟元整( 378,000.00 );经综合调试正常并验收合格后一周内发包人支付合同总价款的35P人民币陆拾陆万壹仟伍佰元整( 661,500.00 );余下5%!|3人民币 玖万肆仟伍佰元整( 94,500.0
9、0 )为工程质量保证金，保修期满后 7日内一次性 付活。3、工程竣工结算：按照合同第五条价款加变更工程量价款为最终决算价。4、 变更增加部分按照按照投标价加施工费及税金结算，如无投标价需由承包方 和发包方公共确认设备材料及施工费用价格。5、付款原则上按照施工进度付款。十、工程的竣工验收1、承包人按照国家有关法律法规及相关规范和设计图纸要求保质保量及时完成 了该项目的安装、调试，工程具备验收条件，承包人按照国家有关规定向发包人提 供完整的竣工资料、竣工报告以及所有设备的使用说明书、合格证、安装资料，系 统使用、维护与保养说明书。2、弱电系统安装调试完毕，具备验收条件后，由承包人提出验收。发包人应
10、在 接到承包人提出验收申请的3日内组织相关人员进行验收，如发包人无理由逾期不 验收将视为验收合格，保修时间从即日起计算。3、工程未经竣工验收或竣工验收未通过的， 发包人不得使用；如发包人擅自或 强行使用时，应当视为工程质量达到合同要求，由此而发生的质量问题及其他问题， 概由发包人负责及承担责任。十一、违约责任1、承包人必须按照合同要求，保质、保量及时的完成本合同约定的工程全部内 容。2、因不可抗力造成工程停工，经合同双方确认，可以顺延工期。3、因重大设计变更或发包人原因造成停工，经合同双方确认后可予以顺延工期； 因承包人造成停工、窝工等原因，不得顺延工期。4、承包人必须按本文件中承诺的工期，施
11、工中双方确认的增减工期如期竣工； 若因承包人原因造成不能按期竣工的，每延期一天，发包人有权按工程总造价的千 分之一的进行处罚。5、若甲方无理拖延付款，则按每拖延一天拖付金额的千分之一向乙方支付违约 金。十二、争议解决发包人、承包人在履行合同时发生争议，可以协商解决，协商不成的，任何一 方均可提交向合同履行地的人民法院进行裁决。双方因产品质量问题发生争议时，由河南省技术监督局进行质量鉴定，该鉴定 结果为最终结论，双方均应接受，由此产生的费用由责任方承担。十三、其他：1、承包人不得将所承包的工程进行转包， 未经发包人同意，不得将所承包工程 的任何部分进行分包。2、承包人应对本工程施工制定出相应的安
12、全措施，定期对职工进行安全教育， 凡违反安全措施而造成的罚款、损失、人身伤亡事故或伤害他人的事故，均由承包 人负责。3、承包人的优惠承诺：3.1、承包人应根据发包人提供的设计图纸、文件及相关规范要求，结合工程实 际情况，进一步优化设计，提高系统可靠性、安全性和可操作性， 提高系统性价比。3.2、承包人将提供终身免费操作系统升级、免费为发包人所届的工作人员提 供技术培训和指导，使操作人员熟悉系统构成，熟练掌握操作方法和日常维护系统 的基本知识的服务，以保证系统运行状态良好。3.3、承包人质量保修期为二年。保修期内对系统（线路、设备）出现的故障负责免费维修、运输及安装调试。如果故障及损坏系人为破坏
13、、甲方使用不当或不 可抗力造成的，乙方负责维修及更换零部件，费用由甲方承担。3.4、在工程竣工验收后，发包人接收之前，承包人负责设备保护管理。十四、合同生效1、本合同正本四份，发包方二份，承包方二份。自发包人、承包人双方签字盖 意之日起生效，未尽事宜双方协商解决。2、补充合同与此具有同等法律效力。附：投标设备型号规格、数量及产品品牌发包人：驻马店市鹏宇房地产开发有限公司法人代表人或授权代表：开户银行：帐号：日期： 年 月 日承包人：河南众诚系统工程有限公司法人代表人或授权代表：开户银行：浦发郑文支帐号：6597 6090 1547 0000 3493日期： 年 月 日附件：投标设备型号规格、数
14、量及产品品牌产品名称型号规格产地品牌数量彩色可视对讲主机402D-A3-C1-SK0厦门/狄耐克14多门切换器厦门/狄耐克7彩色可视分机402M-K-43-S厦门/狄耐克875感应卡（IC）AB-602K厦门/狄耐克2160系统电源UPS-DP/P厦门/狄耐克7分机电源UPS-P厦门/狄耐克42楼层交换机AB-402B-2厦门/狄耐克27楼层交换机AB-402B-6厦门/狄耐克106楼层交换机AB-402B-8厦门/狄耐克26信号放大器AB-602VA-4厦门/狄耐克7磁力锁DZ818厦门/狄耐克14闭门器RB-603S厦门/狄耐克14出门按钮DE-04厦门/狄耐克14彩色可视管理中心AB-602C-A-4-S2厦门/狄耐克1管理中心电源UPS-CP厦门/狄耐克1联网交换机AB-602VAP-8厦门/狄耐克2
