《酒店装修合同协议书范本模板通用版》由会员分享，可在线阅读，更多相关《酒店装修合同协议书范本模板通用版（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、编号： 酒店装修合同甲 方： 乙 方： 签订日期： 年 月日甲方 :乙方 :按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、 室内装饰装修管理办法及其 他有关法律、 行政法规的规定 , 遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则 , 结合本装饰装修工程施 工具体情况 , 双方协商达成如下协议。第一条 ; 工程概况1 工程地点 : 。2 工程内容 : 总建筑面积 平方米。3 承包范围 ; 装饰装修人工费用 ;4 开工日期 : 年月日;竣工日期 : 年月日;总工期 （ 包括法定节假日 ） 个工作日。第二条 ; 合同价款1、 装饰装修人工费用总金额（人民币大写）： 元； : 。2、 签订合同当日甲方支付
2、装饰装修工程人工总费用的 %； : 。3、 装修装饰工程完成 %,甲方第二次支付费用 %, : 。4、 工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用 %, : 。5、 乘于的 %做为工程质量保证金 ,保证金在工程竣工验收后的一年内支付 ,:第三条 ; 甲方责任1 指派 为发包人驻工地代表 ,负责合同履行 , 对工程质量、进度、材料进场进行监督检查, 和其他事宜。2 装饰装修工程开工前 , 负责到有关部门办理审批手续。3 向承包人提供施工所需的水源、电源 , 并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。4 开工前应确认施工图纸或作法说明 , 并向承包人进行现场交底。5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作
3、 ,第四条 ; 乙方责任1 指派为承包人驻工地代表 ,负责合同履行。按要求组织施工 , 保质、保量、按期完成施工任务。2 严格按照图纸进行施工 , 做好各项质量检查记录 , 严格执行施工规范、 安全操作规程、 防火安全 规定、环境保护规定。3 严格遵守规定的装饰装修施工时间 , 降低施工噪音 , 减少环境污染。 处理好由于施工带来的扰民 问题及与周围单位、住户的关系。4 工程竣工未移交发包人之前 , 负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。5 保证装饰装修现场的整洁 , 竣工前做好卫生清扫和处理工作。第五条 ; 材料供应1 装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准 , 有质量检验合格证明和
4、有中文标识的产品 名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。2 由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异 , 对工程造成损失 , 责任由发包方承担。3 凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料, 如不符合质量要求或规格有差异 , 应禁止使用。若已使用 , 对工程造成的损失由承包人负责。第六条 ; 安全责任1 发包人提供确认的图纸施工说明 , 违反有关安全操作规程、 消防规定和防火设计规范 , 导致发生 安全或火灾事故 , 发包人应承担由此产生的一切经济损失。2 承包人进行装饰装修活动 , 要严格遵守施工安全操作规程
5、 , 按照规定采取必要的安全防护和消 防措施 , 不得擅自动用明火和进行焊接作业 , 保证作业人员和周围住房及财产的安全。3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程 , 导致发生安全事故 （ 包括人身事故 ）, 应承担 由此引发的一切责任。第七条 ; 质量验收1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。 发包人不按时参加隐蔽工程和中间 验收, 承包人可自行验收 , 发包人应予承认。3 工程竣工后 , 承包人应通知发包人验收 , 发包人自接到验收通知两日内应组织验收, 并办理验收和移交手续。第八条 ; 工程变更1 发包人
6、对工程项目及施工方式如需变更 , 双方均应及时沟通签证 , 方能进行该项目施工并以此 为依据相应变更价款及工期。2 承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用 , 必须经设计师、 发包人同意方可变更方案。 第九条 ; 工程保修1 验收合格后 , 承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程（保修 年） 。第十条 ; 违约责任1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工, 应承担违约责任。 每停工或窝工一天 , 发包人支付给承包人 元。发包人不按合同的约定拨付款 , 每拖期一天 ,按付款额的 %支付滞纳2 由于承包人原因致使工期延误 , 每延误一天 , 承包人支付发包人 元违约金。工程质量达不到
7、双方约定的质量标准 , 扣除工程总价的 %。3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、 陈设和工程成品 , 如造成损失 , 应照价 赔偿。, 由此发生的损失或事故 （ 包括罚款 ）造成空气污染超标的 , 应依法承担4 未经发包人同意 , 承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线 由承包人负5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料 赔偿责任6 未办理验收手续 , 发包人提前使用或擅自动用 , 造成损失由发包人负责。7 因一方原因 , 合同无法继续履行时 , 应通知对方 , 办理合同终止协议 , 并由责任方赔偿对方由此 造成的经济损失。第十一条 ; 争议解决1 本合同正本 份, 具有同等效力 , 由发包人、承包人分别保存 份。2 在履行过程中发生的争议 , 由双方协商解决 ; 也可由有关部门调解 ; 协商或调解不成的 , 可提交 仲裁委员会仲裁 ; 或依法向工程所在地人民法院起诉。发包方 （盖章）: 承包方 （盖章）:发包方电话承包方电话年 月日
