《《建设工程设计合同》[示范文本一] .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《建设工程设计合同》[示范文本一] .pdf（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程设计合同 工程名称 工程地点 合同编号 设计证书等级 发包人 设计人 签订日期 发包人委托设计人承担 工程设计 经双 方协商一致 签订本合同 依照 中华人民共和国合同法 中华人民共和国 建筑法 及其他有关法律 行政法规 遵循平等 自愿 公平和诚实信用的原则 双方就本建设工程施工项协商一致 订立本合同 第一条本合同依据下列文件签订 1 1 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 建设工程勘察 设计市场管理规定 1 2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章 1 3 建设工程批准文件 第二条本合同设计项目的内容 名称 规模 阶段 投资及设计费等见下 表 第三条发包人应向设计人提交
2、的有关资料及文件 第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件 第五条本合同设计收费估算为 元人民币 设计 费支付进度详见下表 说明 1 提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费 2 在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费 不留尾款 3 实际设计费按初步设计概算 施工图设计概算 核定 多退少补 实际设 计费与估算设计费出现差额时 双方另行签订补充协议 4 本合同履行后 定金抵作设计费 第六条双方责任 6 1 发包人责任 6 1 1 发包人按本合同第三条规定的内容 在规定的时问内向设计人提交资 料及文件 并对其完整性 正确性及时限负责 发包人不得要求设讨人违反国家 有关标准进行设计 发包人提交
3、上述资料及文件超过规定期限15天以内 设计人按合同第四条规 定交付设计文件时间顺延 超过规定期限 15天以上时 设计人员有权重新确定提 交设计文件的时问 6 1 2 发包人变更委托设计项目 规模 条件或因提交的资料错误 或所提 交资料作较大修改 以致造成设计人设计需返工时 双方除需另行协商签订补充 协议 或另订合同 重新明确有关条款外 发包人应按设计人所耗工作量向设 计人增付设计费 在未签合同前发包人已同意 设计人为发包人所做的各项设计工作 应按收 费标准 相应支付设计费 6 1 3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时 如果 设计人能够做到 发包人应根据设计人提前投入的工作
4、量 向设计人支付赶工费 6 1 4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员 提供必要的工作 生活及交通等方便条件 6 1 5 发包人应保护设计人的投标书 设计方案 文件 资料图纸 数据 计算软件和专利技术 未经设计人同意 发包人对设计人交付的设计资料及文件 不得擅自修改 复制或向第三人转让或用于本合同外的项目 如发生以上情况 发包人应负法律责任 设计人有权向发包人提出索赔 6 2 设计人责任 6 2 1 设计人应按国家技术规范 标准 规程及发包人提出的设计要求 进 行工程设计 按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料 并对其负责 6 2 2 设计人采用的主要技术标准是 6 2 3 设计
5、合理使用年限为 年 6 2 4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容 进度及份数向发包人交 付资料及文件 6 2 5 设计人交付设计资料及文件后 按规定参加有关的设计审查 并根据 审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充 设计人按合同规定时限 交付设计资料及文件 本年内项目开始施工 负责向发包人及施工单位进行设计 交底 处理有关设计问题和参加竣工验收 在一年内项目尚未开始施工 设计人 仍负责上述工作 但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费 收费额由双 方商定 6 2 6 设计人应保护发包人的知识产权 不得向第三人泄露 转让发包人提 交的产品图纸等技术经济资料 如发生以上情况并给发
6、包人造成经济损失 发包 人有权向设计人索赔 第七条违约责任 7 1 在合同履行期间 发包人要求终止或解除合同 设计人未开始设计工作 的 不退还发包人已付的定金 已开始设计工作的 发包人应根据设计人已进行 的实际工作量 不足一半时 按该阶段设计费的一半支付 超过一半时 按该阶 段设计费的全部支付 7 2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费 每逾 期支付一天 应承担支付金额千分之二的逾期违约金 逾期超过 30天以上时 设 计人有权暂停履行下阶段工作 并书面通知发包人 发包人的上级或设计审批部 门对设计文件不审批或本合同项目停缓建 发包人均按7 1 条规定支付设计费 7 3 设
7、计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充 由于设计 人员错误造成工程质量事故损失 设计人除负责采取补救措施外 应免收直接受 损失部分的设计费 损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付 赔偿金 赔偿金由双方商定为实际损失的 7 4 由于设计人自身原因 延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文 件的交付时间 每延误一天 应减收该项目应收设计费的千分之二 7 5 合同生效后 设计人要求终止或解除合同 设计人应双倍返还定金 第八条其他 8 1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时 双 方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同 8 2 设计人为本合同项目所采用
8、的国家或地方标准图 由发包人自费向有关 出版部门购买 本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过 工程 设计收费标准 规定的份数 设计人另收工本费 8 3 本工程设计资料及文件中 建筑材料 建筑构配件和设备 应当注明其 规格 型号 性能等技术指标 设计人不得指定生产厂 供应商 发包人需要设 计人的设计人员配合加工定货时 所需要费用由发包人承担 8 4 发包人委托设计配合引进项目的设计任务 从询价 对外谈判 国内外 技术考察直至建成投产的各个阶段 应吸收承担有关设计任务的设计人参加 出 国费用 除制装费外 其它费用由发包人支付 8 5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务 另行支
9、付费用 8 6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时 双方应及时协商解决 8 7 本合同发生争议 双方当事人应及时协商解决 也可由当地建设行政主 管部门调解 调解不成时 双方当事人同意由 仲裁委员会仲裁 双方当事人未在合同中 约定仲裁机构 事后又未达成仲裁书面协议的 可向人民法院起诉 8 8 本合同一式 份 发包人 份 设计人 份 8 9 本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效 8 10 本合同生效后 按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部 门备案 双方认为必要时 到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证 双方履行 完合同规定的义务后 本合同即行终止 8 11 本合同未尽事宜 双方可签订补充协议 有关协议及双方认可的来往电 报 传真 会议纪要等 均为本合同组成部分 与本合同具有同等法律效力 8 12 其它约定事项 发包人名称 设计人名称 盖章 盖章 法定代表人 签字 法定代表人 签字 委托代理人 签字 委托代理人 签字 住所 住所 邮 政 编 码 邮 政 编 码 电话 电话 传真 传真 开 户 银 行 开 户 银 行 银 行 帐 号 银 行 帐 号 建设行政主管部门备案 鉴 证 意 见 盖章 盖章 备案号 经办人 备 案 日 期 年月日鉴 证 日 期 年月日
