《高速公路合作协议书新版》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高速公路合作协议书新版(8页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、可编辑国道207线桑根达来至宝昌段一级公路施工LM3合同段协议编号:协议甲方:协议乙方:日 期: 年8月13日建设工程合作协议协议双方: (以下简称甲方) (以下简称乙方)甲方参与国道207线桑根达来至宝昌段一级公路施工招标LM3合同段的投标,并一举中标。基于双方的合作基础,本着厉行节约、互惠互利的原则,依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,经友好协商,为了实施该工程,甲方充分利用乙方的人力、机械设备等资源,同意乙方为甲方提供项目管理人员和机械设备,共同参与本工程的建设。为此特订立本协议,供双方共同遵守。第一条 工程项目(一) 工程名称:国道207线桑根达来至
2、宝昌段一级公路施工招标LM3合同段(二) 工程地点:内蒙古锡林郭勒盟(三) 工程内容:国道207线桑根达来至宝昌段一级公路施工招标LM3合同段所有工程内容,以业主提供的施工图为准。(四) 工程范围:依甲方与业主签订的合同为准。(五) 合作方式:1、甲、乙双方共同组建项目经理部,工程技术负责人、财务负责人主要人员由甲方出任或聘用,其余管理人员由乙方提供。甲方对项目进行宏观管理和控制,乙方负责本工程组织管理。2、所有施工人员、机械设备等资源由乙方组织。3、甲方派驻工地财务及其它人员工资、旅差费等均由甲方负责。第二条 项目管理费用1、本项目有效中标价人民币 元,甲方按人民币 元收取公司管理费,分三次
3、从前三次计量款中扣除,扣除比例分别为30%、 %、40%。2、甲方每年从该项目中提取经营费用15万元,从监理批复开工日期计,不足一年按折算月份提取。3、施工过程中履约检查相关费用由乙方支付。第三条 工期与质量(一) 在监理工程师发出开工令之后,在监理工程师明确的开工期限内开工。本合同工期与业主要求同期,工期以上述开工期的最后一天算起,如业主中途调整工期,乙方无条件服从。在实际施工中还应符合业主阶段性工期要求,如延误工期(不可抗拒原因除外),则一切损失由乙方承担。(二) 本工程必须达到优良等级,如工程达不到优良等级造成返工及其损失由乙方承担。第四条 甲方的权利和义务(一) 派驻或聘用符合业主要求
4、的相应管理人员,负责该项工程的宏观管理。(二) 负责对项目管理人员履行聘用手续。(三) 负责提供项目经理部公章及项目经理部财务专用章及按业主要求出具履约保证及履约保函,印章不得用于与本工程实施无关的事项。(四) 甲方出据委托书授权派驻的该项目的项目经理全权负责该项目的实施。(五) 乙方在本项目工程实施中,工程进度、工程质量不影响业主总体要求的前提下,甲方不得终止本协议,否则甲方承担责任。(六) 甲方对工程财务进行必要的核算及管理,如实地反映工程项目财务状况,乙方必须协助甲方做好相应工作,提供发票、收据等。第五条 乙方的权利和义务(一) 乙方负责项目经理部的建点工作,履行甲方与业主签订的合同条款
5、并承担甲方相应责任和义务。(二) 严格按照经审定的施工方案进行施工,执行方案中的质量、安全保证措施,维护甲方的信誉,确保工程项目管理目标的实现,若出现业主严重不满意或损害甲方信誉现象,甲方将有权采取必要补救措施,且由此造成经济损失,均由乙方负责。(三) 按施工安全规范做好施工质量、安全管理,指定安全负责人。物件堆放整齐,道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故及与地方发生的纠纷,一切责任及所造成的经济损失均由乙方负责并要及时报告甲方及有关部门,有关伤亡事故的调查、统计工作及处理费用全部由乙方负责。(四) 乙方负责做好施工原始记录和施工日志,处理与业主、监理及地方关系,每月按业主、监理和甲方
6、要求报送“工程进度月报表”。(五) 负责施工现场的文明施工并应满足招标文件及当地主管部门的有关要求。(六) 施工中、竣工后因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。(七) 负责工程竣工后的场地清理工作(包括建筑垃圾,临时的生产和生活设施拆除)。 (八) 竣工资料按国家工程竣工验收规定整理编制。(九) 向甲方交纳履约保证金300万元(其中现金履约保证金200万元,履约保函银行抵押金100万元),待工程竣工验收后相应的履约责任结束,甲方向乙方返还该保证金,如乙方违约,甲方将没收该保证金。(十) 配合甲方财务做好正常财务核算(乙方应及时提供与工程项目相关的发票及工程结算单到甲方财务作
7、帐),除甲方收取乙方管理费形成的帐面利润所得税外,本工程所有税款、奖罚款及其他相关税费均由乙方承担。乙方应搞好工程成本控制,一切非甲方原因造成的亏损,全部由乙方承担,甲方不承担任何经济责任。第六条 工程款结算(一) 工程款结算按业主招标文件实行进度计量支付,即乙方按当期已完成的工程量计算资料上报业主,并以业主、监理签证后计量的工程量为准,甲方在收到业主支付的当期工程款后七天内将乙方当期上报完成的工作量扣除甲方费用后,及时全额拨付给乙方。(二) 竣工完工结算时,按甲方有关结算程序进行,扣除甲方费用后,全额拨付给乙方。第七条 争议解决方式发生争议应协商或调解,协商或调解不成时,通过法院诉讼解决。第八条 本协议经双方签字盖章后生效,至工程保修期满后终止。第九条 本协议壹式陆份,双方各执正本壹份,副本贰份。附件:甲方与本项目业主签订的合同文件。甲方单位:法人代表:签约代表:日 期: 年 月 日乙方单位: 法人代表:签约代表:日 期: 年 月 日THANKS !致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载,资料仅供参考-