《劳务分包合同1-2017（律师修正版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务分包合同1-2017（律师修正版）（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、精品文档劳务承包协议书承包单位：海南天腾建筑工程有限公司（以下简称甲方）分包单位： （以下简称乙方）依照中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就扩大劳务承包事项达成一致，订立本协议书。一.劳务承包工作范围及内容 1.工程名称：巨野县凯旋新城 2.工程地点: 巨野县人民医院西邻 3.承包方式：包人工、包施工所有小型工具、小五金、包生活； 4.承包单价： 框剪结构每平方米为： 元（依施工图纸建筑面积，此价格不含税金）此价格包括劳务用工、小型机械设备（如钢筋机械用具、木工电锯、搅拌机、震动棒、电锤、电钻以及二级配电箱以外的电箱电线）、工具、食宿、生活
2、用品、劳保防护用品、保险、临时用工、小五金等相关综合费用； 5.建筑面积：约80000（最终以实际发生的面积计算为准）。 6、图纸变更部分按照实际变更工程量另价计算，价格由甲乙双方现场签字确认。 二. 施工内容: 1.主体及二次结构工程:主体、砌体、门窗过梁、内墙抹灰拉毛、外墙面抹灰、楼地面水泥砂浆找平压光、结构顶棚砼面一次成型、楼梯踏步及休息平台水泥砂浆找平压光、（不含外墙保温及镶贴）、包安全、包质量、包工期、包文明施工； 2.本工程范围内从基础大开挖开始。零星工程：人工 清槽、边坡维护、砖砌、土方人工回填、人工平整、人工夯实；施工放线。混泥土：泵管架设拆除、浇筑、振捣、维修、清理、养护、试
3、块留置以及水泥支棍和搅拌机；模板：制作、转运、支护、安装、拆除、维修、保养、材料归类堆放；钢筋：配制料单、制作、吊运、绑扎、铁钉、扎丝、焊接、墙体拉结筋预埋铁、拉拔试验、钢筋验收、清理、材料堆放、原材料归类保管、半成品保护、成品保护及维修；砖砌体：材料施工场地内运输、砂浆制作、墙体植筋、砌体砌筑、过梁、构造柱、出风口砌筑、保湿、保养、楼层清理。文明施工现场;机械工具摆设、二级配电以外的配电箱及电缆、临时照明设备、施工用水泵 均文明安置。机械设备：（甲方只提供泵车及一级配电箱、塔吊）塔吊技师及其它大型施工用机械设备、二级配电箱。以下相关连接线材由乙方负责购买或租赁并承担其相关费用。 三.安全文明
4、施工： 1.施工现场及时清扫清理，工人遵守安全规范、文明施工。2.人员组织调配协调、安全教育监督。四.甲供材料图纸涵盖范围内的材料：除大甲方提供钢筋、混凝土、水泥、沙石料、砖块、 泵车、电、现场水源、一级配电电缆配电柜外、承包方提供民工住宿、床铺、塔吊、木板、木方、施工电梯、钢管，其余的由乙方自行解决。五.质量标准：按国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，山东地区现行强制规范及验收标准，本工作必须达到质量评定合格等级。六.合同工期：2017年6月7日至2018 年 6 月 5 日。七、甲方分包的项目：门窗安装工程、水电暖及消防工程、楼梯扶手、防水、镶贴、外墙涂料、电梯
5、工程八、甲乙双方的权利与义务 1.甲方义务： （1）.甲方委派担任驻工地履行本协议的项目经理为。 （2） 甲方提供临时设施。 （3）负责按照乙方工期计划和材料计划及时调配甲供材料，保证乙方施工。 （4）负责协调其他分包单位积极配合乙方施工。 （5）负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。 （6）负责统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设备、工作用水、电及施工现场。负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。2、乙方义务 （1）乙方委派担任驻工地履行本协议的项目经理为： 。 （2）乙方组建与工程相适应的项目管理班子，
6、全面履行清包劳务协议书内容，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向甲方负责； （3）乙方负责执行各项管理目标，协助组织编制年、季度、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、监督、检查和验收。 （4）对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的技术员、工长、专职质检安全员、电工、熟练工人投入工作，未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人、承包人及有关部门建立工作联系，自觉遵守法律法规及有关规章制度。 （5）乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每周末前提交下一周施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬
7、、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。 （6)严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心施工。确保工程质量达到约定的标准，科学安排作业计划，投入足够的人力物力，保证工期，加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全施工、现场脏乱造成的损失及各种违规罚款 （7）自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、适用
8、情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其它单位协调配合，照顾全局。 （8)按甲方统一规划堆放材料、机具、按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。施工区、生活区、厕所卫生需派一名专职人员清理。 （9)按时提交报表、完整的原始技术经济数据，配合甲方办理各项验收。 （10）做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。 （11）乙方必须服从甲方下属管理员及工程师的指令。因乙方原因造成劳务人员上访讨薪发生一次处罚乙方2万元至5万元，并当面交清罚款，如乙方不执行，结
9、算时甲方有权从乙方劳务款项中双倍扣除。 （12）除非本协议书的约定，乙方应对其工作内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行协议书约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。九、安全施工与检查 （1)乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定。严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。 （2）甲方应对其在施工现场的工作人员进行安全教育并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相同的责任及费用。 十、安全防护 （1)
10、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防范措施，经甲方认可后实施，防护措施材料费用由甲方承担。 （2）乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如：安全帽安全带及其它保护用品），由乙方负责承担。 十一、事故处理 （1)发生重大伤亡事故及其它安全事故，乙方员应按照有关规定立即汇报施工现场负责人，由施工现场负责人向有关部门报告。采取急救措施同时保护现场。同时按照国家有关法律、行政法规对事故进行处理。 （2）乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定找相关部门处理。 十二、保险 （1).乙方施工开始前，乙方施工场内的所有人员应办
11、理保险，费用自理。 （2)乙方必须为从事危险作业的职工办理职工意外伤害保险，并为施工场地内自有工人员生命财产办理保险。 （3）保险事故发生时，劳务公司人员和甲方管理员有责任采取必要措施，防止或减少损失。十三、工时及工程量的确认采用固定劳务报酬方式的，在施工过程中不计算工时和工程量，由劳务分包项目经理按月将完成的工程量报甲方，由甲方认可确认。（因乙方原因的不予计算）十四.劳动报酬支付以及保证金条件采用固定劳务报酬方式支付劳动报酬。乙方与甲方约定下列方式支付; （1）.一期工程主体结构完成至封顶，甲方付乙方完成工程量的70%，砌体完成后付已完工程量的80%，内外墙抹灰完成付已完成工程量的85%。
12、（2）工程竣工验收合格，双方办理决算确认后，一个月内付至工程确认总价的97%，留3%为质量保修金，质量保修金按国家规定一年后无质量问题无息退还。 （3）工人进场后缴纳农民工压金每平方米2.5元，单体单栋主体封顶后无息退50%，工程竣工后无息退50%。十五、施工变更 （1）施工过程中如发生对原工作内容进行变更，甲方技术员应及时以（口头提前通知）书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更图纸和说明，乙方按照甲方（技术负责人）发出的变更通知及有关要求，进行下列必要的变更;（2）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸。（3）增减合同中约定的工程量。（4）改变有关的施工时间和顺序。（5）其它有关工程变更需
13、要的附加工作。 （6）因变更导致劳务报酬的增加造成乙方损失，由甲方承担；延误的工期相应顺延，因变更减少的，劳务报酬相应减少，工期相应调整。 （7）施工过程中劳务人不得对原工程设计进行变更，因劳务人员擅自变更、不按图施工、不及时按甲方变更通知施工发生的费用和导致甲方的直（间）接损失，由乙方承担，延误工期不予顺延。因乙方自身原因导致的工程变故，乙方无权要求追加劳务报酬和工期。十六、施工验收 （1）乙方应确保所完施工质量，应符合合同的约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收，甲方应在收到乙方的上述报告后及时对乙方施工成果进行验收，甲方在收到乙方上报期限内（3个工作日）未组织验
14、收的，视为乙方已经完成成了本合同约定工作。但甲方与乙方在隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不得延长工期。 （2）工程全部竣工（包括乙方完成工作在内）竣工，乙方对在质量保修期的质量保修责任由乙方承担。十七、施工配合 乙方应积极配合甲方对其对其工作进行的初步验收，以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。除乙方合同范围之外，乙方因提供上述配合而发生的工期损失和费用由甲方负担。十八、索赔 （1）任意一方违约后，另一方要求
15、违约方继续履行协议时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行协议。 （2）甲方根据轻工劳务施工协议向乙方递交索赔意向通知或其它数据时，乙方应予以积极配合，保持并出示相应数据，以便甲乙双方遵守劳务施工协议书内容。十九、争议 1、甲方和乙方在履行协议时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、达不成调解的，双方约定采用下列几种方式解决争议。 （1）双方达成仲裁协议，向当地仲裁委员会申请仲裁。 （2）向当地管辖的人民法院起诉。2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行协议，保持工作连续；保护好已完工作成果。 (1）单方违约导致协议确已无法履行，双方协商终止协议。 （2）调解要求终止协议，且为双方接受。 （3）仲裁机构要求停止协议工作。 （4）法院要求停止协议。二十、禁止转包或再分包 乙方不得将本协议项下的劳务作业转包或再分包给他人；否则，乙方将依法承担全部责任。二十一、不可抗拒力
