《混凝土工劳务承包合同1doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《混凝土工劳务承包合同1doc(7页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、混凝土工劳务承包合同甲方:乙方: 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑安装工程合同条例之有关规定,遵循诚实信用,平等互利的原则,为加强施工中的协调与配合,共同完成施工生产任务,经双方共同协商,签订本合同,供双方共同遵守。一、工程名称:乌海市污水处理厂扩建工程。 二、承包内容:砼输送泵管及架子的安装、拆除、检查、清洗并运至指定堆放地点、每盘添加引气泵送剂、工作面清理、洒水、摊平、振捣、找平、抹面压光(至少三遍)、养护(前七天养护每天不少于6次,前14天每天不少于三次保持混凝土面湿润以及养护遮盖材料的覆盖)、施工缝清理、凿毛、钢筋上混凝土清除、清扫落地砼、成品保护、厂区内围栏拆除恢复、配合
2、项目部检查和验收等。三、施工工期: 施工场面出来后及时浇筑。 四、结算价格:不论部位、混凝土强度、放量大小,每方混凝土元,如项目部需要点工,乙方应该积极配合技工每小时12元,普工每小时9元。五、 费用结算:劳务费用的支付按每月实际完成工程量的60%支付,每月30 日为结算时间,支付时间为次月15日以前。施工完工后再付至总工程量价款费的80%。余款工程竣工验收合格后7天内付清。乙方作业人员的工资按甲方确认的考勤表,依据劳动合同确定单价,有职工亲笔签名画押,由公司财务发放到人。六、 安全生产事故处理a) 乙方必须严格按规范标准施工,杜绝重大事故的发生,轻伤事故发生频率控制在1以内。b) 乙方使用的
3、各类机械及防护措施,应由甲方主管部门进行验收,确认符合安全标准后,方可使用。c) 乙方人员发生伤亡事故时,双方应尽全力施救,同时保护好事故现场以便有关部门进行检查、鉴定伤亡事故性质。责任方承担全部的经济和法律责任,按国家有关规定对伤亡职工和家属进行经济补偿。 七、 双方义务 A、 甲方义务 1、 乙方工人驻在甲方施工现场时,甲方应对其进行“遵纪守法、安全生产、文明施工、消防及企业内部管理制度”等方面教育工作。 2、 甲方应及时对乙方进行技术交底,使乙方交代清楚施工技术、质量、安全、材料等要求。 3、 甲方应负责安排好乙方正常工作,避免停工、窝工,若不能保证连续生产应进行合理调整。 4、 甲方应
4、为乙方工人提供食宿条件。 5、 甲方应按合同规定及时办理劳务费的结算、付款。 B、 乙方义务 1、 乙方对与确定劳动关系的工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不低于18周岁,不得高于5周岁。 2、 乙方人员必须保证人员相对稳定,不能随意变动登记人员,保证按期、按质、按量完成甲方委托的生产任务,服从甲方的统筹安排、统一调动。当甲方因故不能保证连续生产时,可将队伍临时调整,对所调整的人员在不影响甲方生产的前提下应向甲方出具书面通知。 3、 乙方人员必须按甲方提供的施工图纸及说明的要求进行施工,如有合理的建议应征得甲方同意,并办理变更手续后方可施工。在施工中应注意成品、
5、半成品的保护,爱护使用甲方提供的机械设备及用电设施。如发生损坏、丢失应照价赔偿,如因损坏、丢失的设施给别的班组或工程进度造成影响时,给予相应的处罚。 4、 乙方应对工人进行安全生产、食品卫生、交通安全、治安安全等方面的教育。乙方人员必须遵守甲方的有关安全生产、消防保卫、场容卫生等规章制度,服从甲方有关人员的指导、教育、管理监督和检查,并及时向甲方提供有关情况和资料。 八、 违约责任 A、 甲方违约责任 由于甲方管理人员指挥造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由甲方承担。 B、 乙方违约责任 1、 乙方人员未按约定时间进场,由此造成延误工期,按延误天数占工期比例扣除劳务费;乙方在合同约定进场
6、时间三天内仍未进场,甲方可终止合同,并提出索赔;乙方无故撤走部分或全部工人,并因此对工期造成影响时,甲方可书面通知乙方,在三日内乙方仍未采取措施确保工期,甲方有权拒付其未领的劳务费,终止合同,并有权要求索赔。 2、 乙方进场人员不符合要求,甲方有权要求乙方进行调整,乙方无法调整时,甲方有权暂不安排施工任务(窝工损失有乙方自负),并书面通知乙方,直至合同终止。 3、 因乙方责任造成质量事故和返工重做的,其工料损失费一概由乙方承担,造成工期延误乙方承担工期延误责任。 九、 双方确认如遇不可抗力自然灾害时,本合同允许变更或终止;如是国家政策性调整使合同不能继续实施时,双方协商解决。 十、 双方在履行
7、合同过程中发生争议时,双方先协商,如协商不成,可向人民法院起诉。 十一、 乙方承诺接受以下条款:1、施工老板每礼拜要在施工现场不超于2天,带班人员每月在施工现场不少于26天,老板和带班人员离开施工现场要项目部同意,方可离开,否则每天处罚200元。 2、乙方把进场新职工做好花名册,新职工必须经过三级安全教育后方可上岗;若没有进行安全教育擅自上岗者,每人次罚款50元,并责令退场。 3、 乙方职工进入施工现场不戴安全帽及不扣好帽带者,每人每次罚款20元,班组承包人每人次100元;不按要求系安全带作业者,违者罚款100元。 4、 在工地现场打闹者,每人次罚款50元,由乙方承担,乙方不得向工人扣罚,但对
8、屡教不改者乙方可解雇工人。 5、 施工用电要严格按施工用电有关规定执行,做到三级用电三级保护,接电由项目部电工负责,严禁乱接乱拉,违者罚款200元。并责令整改。 6、 机械操作严格按各类操作规章进行施工,严禁无证上岗,要做好机具保修和养护工作。人机固定,持证上岗,违者罚款每人次50元。 7、 乙方必须配合甲方做好消防工作,严禁烧电炉、热得快、煤碳炉及火功率灯泡取暖,违者每次罚款100元;若动用明火作业,必须到项目部办动火证,并做好防火措施,违者每次罚款500元。 8、 安全帽、安全带由甲方统一购买,并在工程款中扣除。乙方必须给劳动者发放必须的劳动保护用品。 9、 乙方承包者在砼浇筑的时间要保护
9、绑扎好的钢筋和安装好的模板,出现跑模、炸模现象要及时通知甲方,以便及时处理。10、乙方必须及时加强职工素质管理教育,文明施工,如由乙方职工聚众滋事造成不良影响,罚款1000元,为首者无条件开除。 11、乙方要确保施工现场整洁,材料归类堆放整齐,接受甲方随时检查。如不符合文明标化工地标准,每次罚款100元。12、乙方要严格遵守甲方现场材料管理制度,爱护甲方的机械设备及周转材料,发现对甲方的设备不进行保养,任由损坏,按原价进行赔偿。 13、 乙方所有施工人员进场后,严禁带18周岁以下人员进入施工现场和生活区,家属探亲不允许留宿。14、乙方要服从项目部的管理,充分尊重项目部管理人员,不允许冲撞项目部
10、管理人员。15、乙方用的材料、器具要按照甲方指定的位置集中堆放,乙方的材料要放在基坑维护栏杆以外,离基坑边线不小于1.2米,需要拆除维护栏杆等要告知甲方,同意后方可拆除,同时要及时恢复,禁止班组人员到污水厂生产区内。16、乙方要尊重甲方的卫生人员的劳动成果,垃圾要放在垃圾桶内,不要随意乱扔垃圾。同时要做好宿舍的卫生工作。17、质量标准:(1)按国家现行施工规范、规程施工。(2)砼内实外光,无漏振、峰窝、麻面等质量通病缺陷。(3)平面找平必须控制在5以内,否则每平方米罚款20元。若整改后仍然达不到质量标准,在二次施工发生的材料费、人工费等均由乙方承担.同时乙方还应承担在整改期间所发生的一切费用等(含甲方罚款、材料费)。如出现大的质量事故,自愿接受甲方每处罚款2000.00-5000.00元。(4)超过5CM的蜂窝一处处罚10元,漏振一处处罚20元。十三、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。 甲 方: 乙 方: 联系电话: 联系电话: 地 址: 家庭地址: 身份证号: 身份证号: 年 月 日 年 月 日