《2020年广告牌制作合同范文》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2020年广告牌制作合同范文（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、广告牌制作合同范文 根据中华人民共和国合同法的有关细则规定结合广告产品具体情况经双方协商一致本着自愿、平等、互利为原则签订如下条款共同遵信执守 一、项目名称和地点 1、项目名称：型广告塔n座 2、工程地点： 二、工程内容： 1、依据甲乙双方确认的xxxxxxx施工钢结构加工包括结构表面刷两遍xx漆(xxx色)工程做法及选材标准详见施工图委托加工数量为xxxxxxxx型广告塔n座 2、乙方负责广告塔钢结构配件加工及钢结构配件运输、安装.面板、马道、基础、灯具由乙方自理合同生效后由乙方向甲方提供施工图两套(含钢结构及基础施工图) 三、承包方式和造价： xxxxxxx型广告塔n座单价每座0000.0
2、0元(大写：xxxxx)合计人民币xxxx元大写：xxxxxx元整; 本项目由甲方以包工包料方式委托乙方加工广告塔钢结构及基础施工. 四、工程价款支付、结算方式： 付款方式：合同签订后甲方支付给乙方工程总造价的xx%,计人民币xxxx元(大写:xxxx元整);钢结构配件运到现场当天再支付工程总造价的xx%计人民币xxxx元(大写：xxxxx元整);之后每个广告塔主体钢结构安装完毕甲方再付乙方单个广告塔网架部分总造价xxxx元(大写：xxxxx元整)的xxx%;合计人民币xxx元(大写：xxx元整)n座广告塔共计xxxx元(大写：xxxxx元整);3%作为乙方的保修保障金合计人民币xxxx元(大
3、写：xxxx元整)满一年后七天内甲方负责与乙方结清余款 五、工程期限为n天其中加工配件n天运输n天,安装n天 六、双方责任 (一)甲方责任 1、甲方负责广告塔(牌)的前期审批如因甲方批准手续不全施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时甲方负责协调至正常施工止协调期间停工应由甲方补偿乙方施工人员误工补助误工补助按每天每人x元计工期相应顺延 2、开工前甲方为乙方施工接通电源电源通至施工现场20米以内由乙方负责其电费甲方协助乙方选好材料堆放场地 3、原材料堆放场地如为有偿占用由甲方负责协调乙方负责其费用;材料存放期间由乙方负责看管如因看管不力造成丢失或损坏与甲方无关 4、甲方派驻工地代表对工程进度、
4、工程质量进行监督办理工程验收手续解决应由甲方解决的问题以及其它事宜 5、甲方应按本合同及时拔付工程款项如工程款不能及时到位工期相应顺延造成停工待料或窝工情况甲方负责其施工人员滞留损失施工人员误工每人每天n元 6、甲方负责工程价款拔付和竣工结算负责组织工程竣工验收 7、如甲方未按合同约定期限支付余款甲、乙双方经协商无效情况下乙方有权对该广告塔(牌)进行处理或拍卖同时此合同终止 (二)乙方责任 1、乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容并确保广告塔(牌)结构安全性广告牌设计基本风压为kn/m2(抗风设计值为n级)广告塔质保期为n年保修期为n年在质保期如因钢结构配件质量问题在正常使用下发生结构破坏
5、经检验属于配件质量或设计问题由乙方负责其直接损失(出现不可抗拒的自然灾害除外);如因安装不当导致广告牌出现质量问题一切责任由乙方承担;在施工过程中乙方要认真做好施工安全工作对施工中出现的人员伤亡事故由乙方负责;在广告牌使用过程中如确系乙方责任造成广告塔损坏由此对第三方造成的人身和财产损失由乙方承担全部责任 2、由于乙方原因未能在合同规定的时间内完工每逾期一日按工程总造价的x%赔偿甲方损失 3、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定服从管理遵纪守法如有违法违纪行为甲方有权按照有关规定实施处罚情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任 4、施工中出现的问题由甲、乙双方协商解决如遇到无法抗拒自
6、然灾害(如刮风下雨、雪等)或停电原因工期顺延 5、工程质量验收：以国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据工程质量达不到验收标准甲方有权拒付工程款;钢结构配件安装完工后验收合格日期即为保修期开始(验收日期为);如乙方工程已竣工书面通知甲方进行验收甲方在收到验收通知5日内未验收工程故视为验收通过 6、非经甲方书面同意乙方不得转包工程否则甲方有权拒付工程款 7、在保修期内乙方首年对广告塔维护、保养一次费用由乙方承担以后的设施维护由甲方按使用说明书定期检修和维护 8、保修期内乙方不能按照标准进行维修维护或保修质量不符合要求甲方有权扣除保证金直至保修质量合格 七、违约责任：如果甲乙双方发生纠纷由双
7、方协商解决;协商不成时由该工程所在地人民法院裁决 (一)合同未尽事宜由双方协商解决补充协议作为合同附件共同遵守 (二)本合同一式两份具有同守效力甲、乙双方各持一份 (三)经甲方确认后的设计图纸为本合同的有效文件如图纸内容变更附变更备忘录 (四)本合同附广告塔验收标准该标准依据中国工程建设标准化协会标准户外广告设施钢结构技术规程、xx省工程建设标准xxxxxxxxxxx验收手续一式两份甲乙双方各持一份 (五)本合同从甲方首期付款到乙方帐户之日起生效 甲方代表人签字：乙方代表人签字： (盖章)(盖章) 年月日年月日 3、原材料堆放场地如为有偿占用由甲方负责协调乙方负责其费用;材料存放期间由乙方负责
8、看管如因看管不力造成丢失或损坏与甲方无关 4、甲方派驻工地代表对工程进度、工程质量进行监督办理工程验收手续解决应由甲方解决的问题以及其它事宜 5、甲方应按本合同及时拔付工程款项如工程款不能及时到位工期相应顺延造成停工待料或窝工情况甲方负责其施工人员滞留损失施工人员误工每人每天n元 6、甲方负责工程价款拔付和竣工结算负责组织工程竣工验收 7、如甲方未按合同约定期限支付余款甲、乙双方经协商无效情况下乙方有权对该广告塔(牌)进行处理或拍卖同时此合同终止 (二)乙方责任 1、乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容并确保广告塔(牌)结构安全性广告牌设计基本风压为kn/m2(抗风设计值为n级)广告塔质保
9、期为n年保修期为n年在质保期如因钢结构配件质量问题在正常使用下发生结构破坏经检验属于配件质量或设计问题由乙方负责其直接损失(出现不可抗拒的自然灾害除外);如因安装不当导致广告牌出现质量问题一切责任由乙方承担;在施工过程中乙方要认真做好施工安全工作对施工中出现的人员伤亡事故由乙方负责;在广告牌使用过程中如确系乙方责任造成广告塔损坏由此对第三方造成的人身和财产损失由乙方承担全部责任 2、由于乙方原因未能在合同规定的时间内完工每逾期一日按工程总造价的x%赔偿甲方损失 3、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定服从管理遵纪守法如有违法违纪行为甲方有权按照有关规定实施处罚情节严重的移交地方司法部
10、门追究其法律责任 4、施工中出现的问题由甲、乙双方协商解决如遇到无法抗拒自然灾害(如刮风下雨、雪等)或停电原因工期顺延 5、工程质量验收：以国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据工程质量达不到验收标准甲方有权拒付工程款;钢结构配件安装完工后验收合格日期即为保修期开始(验收日期为);如乙方工程已竣工书面通知甲方进行验收甲方在收到验收通知5日内未验收工程故视为验收通过 6、非经甲方书面同意乙方不得转包工程否则甲方有权拒付工程款 7、在保修期内乙方首年对广告塔维护、保养一次费用由乙方承担以后的设施维护由甲方按使用说明书定期检修和维护 8、保修期内乙方不能按照标准进行维修维护或保修质量不符合要求甲方有权扣除保证金直至保修质量合格 七、违约责任：如果甲乙双方发生纠纷由双方协商解决;协商不成时由该工程所在地人民法院裁决 甲方代表人签字：乙方代表人签字： 签字日期：签字日期： gn:left;line-height:150%;
