《工程索赔例题》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程索赔例题（23页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、一、单项选择题一、单项选择题 1.1.承包人在索赔事项发生后的（）承包人在索赔事项发生后的（）d d以内，应向工程师正式提出索赔意向通以内，应向工程师正式提出索赔意向通知。知。A.14A.14B.7B.7C.28C.28D.21D.212.2.下列关于建设工程索赔的说法，正确的是（）。下列关于建设工程索赔的说法，正确的是（）。A.A.承包人可以向发包人索赔，发包人不可以向承包人索赔承包人可以向发包人索赔，发包人不可以向承包人索赔B.B.索赔按处理方式的不同分为工期索赔和费用索赔索赔按处理方式的不同分为工期索赔和费用索赔C.C.工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后工程师在收到承包人送交的
2、索赔报告的有关资料后28d28d未予答复或未未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可D.D.索赔意向通知发出后的索赔意向通知发出后的14d14d内，承包人必须向工程师提交索赔报告及内，承包人必须向工程师提交索赔报告及有关资料有关资料3.3.索赔是指在合同的实施过程中，（）因对方不履行或未能正确履行合同所索赔是指在合同的实施过程中，（）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。补偿要求。A.A.业主方业主方B.B.
3、第三方第三方C.C.承包商承包商D.D.合同中的一方合同中的一方4.4.在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更施工顺序，造成工期延长和费用损失，承包商可提出索赔。这种索赔属于施工顺序，造成工期延长和费用损失，承包商可提出索赔。这种索赔属于（）引起的索赔。（）引起的索赔。A.A.地质条件的变化地质条件的变化B.B.不可抗力不可抗力C.C.工程变更工程变更D.D.业主风险业主风险5.5.索赔可以从不同角度分类，如按索赔事件的影响分类，可分为（）。索赔可以从不同角度分类，如按索赔事件的影响分类，可分为（）。A.
4、A.单项索赔和综合索赔单项索赔和综合索赔B.B.工期拖延索赔和工程变更索赔工期拖延索赔和工程变更索赔C.C.工期索赔和费用索赔工期索赔和费用索赔D.D.发包人和承包人、承包人与分包人之间的索赔发包人和承包人、承包人与分包人之间的索赔6.6.（）是索赔处理的最主要依据。（）是索赔处理的最主要依据。A.A.合同文件合同文件B.B.工程变更工程变更C.C.结算资料结算资料D.D.市场价格市场价格7.7.下列关于索赔和反索赔的说法，正确的是（）。下列关于索赔和反索赔的说法，正确的是（）。A.A.索赔实际上是一种经济惩罚行为索赔实际上是一种经济惩罚行为B.B.索赔和反索赔具有同时性索赔和反索赔具有同时性
5、C.C.只有发包人可以针对承包人的索赔提出反索赔只有发包人可以针对承包人的索赔提出反索赔D.D.索赔单指承包人向发包人的索赔索赔单指承包人向发包人的索赔二、多项选择题二、多项选择题1.1.建设工程索赔按所依据的理由不同可分为（）。建设工程索赔按所依据的理由不同可分为（）。A.A.合同内索赔合同内索赔B.B.工期索赔工期索赔C.C.费用索赔费用索赔D.D.合同外索赔合同外索赔E.E.道义索赔道义索赔2.2.承包商向业主索赔成立的条件包括有（）。承包商向业主索赔成立的条件包括有（）。A.A.由于业主原因造成费用增加和工期损失由于业主原因造成费用增加和工期损失B.B.由于工程师原因造成费用增加和工期
6、损失由于工程师原因造成费用增加和工期损失C.C.由于分包商原因造成费用增加和工期损失由于分包商原因造成费用增加和工期损失D.D.按合同规定的程序提交了索赔意向按合同规定的程序提交了索赔意向E.E.提交了索赔报告提交了索赔报告3.3.承包商可以就下列（）事件的发生向业主提出索赔。承包商可以就下列（）事件的发生向业主提出索赔。A.A.施工中遇到地下文物被迫停工施工中遇到地下文物被迫停工B.B.施工机械大修，误工施工机械大修，误工3d3dC.C.材料供应商延期交货材料供应商延期交货D.D.业主要求提前竣工，导致工程成本增加业主要求提前竣工，导致工程成本增加E.E.设计图纸错误，造成返工设计图纸错误，
7、造成返工三、案例题三、案例题 案例案例11北京某工程基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质北京某工程基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符，有古河道，须将河道中的淤泥清除并对地基进行资料不符，有古河道，须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此，业主以书面形式通知施工单位停工二次处理。为此，业主以书面形式通知施工单位停工lOdlOd，并，并同意合同工期顺延同意合同工期顺延lOd.lOd.为确保继续施工，要求工人、施工机为确保继续施工，要求工人、施工机械等不要撤离施工现场，但在通知中未涉及由此造成施工单械等不要撤离施工现场，但在通知中未涉及由此造成施工单位停工损失如何处理。施工单
8、位认为对其损失过大，意欲索位停工损失如何处理。施工单位认为对其损失过大，意欲索赔。赔。问题：问题：（1 1）施工单位的索赔能否成立，索赔证据是什么？）施工单位的索赔能否成立，索赔证据是什么？（2 2）由此引起的损失费用项目有哪些？）由此引起的损失费用项目有哪些？（3 3）如果提出索赔要求，应向业主提供哪些索赔文件？）如果提出索赔要求，应向业主提供哪些索赔文件？ 案例案例22某建筑公司（乙方）于某年某建筑公司（乙方）于某年4 4月月2020日与某厂（甲方）签订了修建建筑面日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为积为3000m23000m2工业厂房（带地下室）的施工合同。乙方编制的施工方案和工业厂房（
9、带地下室）的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定：土方工程进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为采用租赁一台斗容量为1m31m3的反铲挖掘机施工。甲、乙双方合同约定的反铲挖掘机施工。甲、乙双方合同约定5 5月月1111日开工，日开工，5 5月月2020日完工。在实际施工中发生如下几项事件：日完工。在实际施工中发生如下几项事件：因租赁的挖掘机大修，晚开工因租赁的挖掘机大修，晚开工2d2d，造成人员窝工，造成人员窝工1010个工日；个工日； 基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师基坑开挖后，因遇软土层，接到监
10、理工程师5 5月月1515日停工的指令，进日停工的指令，进行地质复查，配合用工行地质复查，配合用工1515个工日；个工日；55月月1919日接到监理工程师于日接到监理工程师于5 5月月2020日复工令，日复工令，5 5月月2020日日5 5月月2222日，因罕日，因罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工1010个工日；个工日；55月月2323日用日用3030个工日修复冲坏的永久道路，个工日修复冲坏的永久道路，5 5月月2424日恢复正常挖掘工作，日恢复正常挖掘工作，最终基坑于最终基坑于5 5月月3030日挖坑完毕。日挖坑完毕。问题：问题：（1 1）简述工
11、程施工索赔的程序。）简述工程施工索赔的程序。（2 2）建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以）建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。要求索赔，并说明原因。（3 3）每项事件工期索赔各是多少）每项事件工期索赔各是多少d d？总计工期索赔是多少？总计工期索赔是多少d d？ 案例案例33某公司在北京地区新建一办公楼，建筑面积某公司在北京地区新建一办公楼，建筑面积20000m220000m2，开工日期为，开工日期为20012001年年6 6月月2020日，竣工日期为日，竣工日期为20032003年年1111月月2020日。工程按照合同约定顺利开
12、工，在结构工程施日。工程按照合同约定顺利开工，在结构工程施工到工到1/21/2时，甲方与承包商协商，并达成如下协议：甲方将该楼外墙的玻璃幕装时，甲方与承包商协商，并达成如下协议：甲方将该楼外墙的玻璃幕装修项目、室内隔墙砌筑项目，单独发包给专业公司施工，并支付承包商该项目价修项目、室内隔墙砌筑项目，单独发包给专业公司施工，并支付承包商该项目价格的格的1.5%1.5%作为管理配合费使用，专业公司按承包商管理要求的日期进场，有关工作为管理配合费使用，专业公司按承包商管理要求的日期进场，有关工程款由甲方直接支付给专业公司。程款由甲方直接支付给专业公司。承担外墙玻璃幕装修项目的专业公司根据有关承包商的要
13、求，于承担外墙玻璃幕装修项目的专业公司根据有关承包商的要求，于20022002年年4 4月月2020日日进场施工，但是在进场后的进场施工，但是在进场后的20022002年年6 6月月1010日，该专业公司因甲方未按其双方签署日，该专业公司因甲方未按其双方签署的合同约定支付工程款而停工，承包商因外墙装修停工，原计划的合同约定支付工程款而停工，承包商因外墙装修停工，原计划20022002年年1010月月2020日日开始的其他外墙施工项目无法进行。开始的其他外墙施工项目无法进行。外墙装修项目在外墙装修项目在20032003年年6 6月份才恢复施工。月份才恢复施工。在在20022002年年5 5月月2
14、020日，承包商按进度计划安排，要求室内隔墙砌筑项目的施工单位日，承包商按进度计划安排，要求室内隔墙砌筑项目的施工单位进场，要求完工日期为进场，要求完工日期为20022002年年1111月月2020日。该项目的施工单位按合同约定准时进场。日。该项目的施工单位按合同约定准时进场。在施工过程中，因施工质量不合格，多次返工，致使承包商的机电施工受到影响。在施工过程中，因施工质量不合格，多次返工，致使承包商的机电施工受到影响。直到直到20032003年年3 3月月2020日才合格地完成砌筑任务，致使机电项目施工拖延了日才合格地完成砌筑任务，致使机电项目施工拖延了5 5个月。个月。问题：问题：（1 1）
15、承包商是否可以因外墙装修项目停工，向发包人提出工期索赔、经济损失）承包商是否可以因外墙装修项目停工，向发包人提出工期索赔、经济损失索赔？索赔？（2 2）发包人是否可以向外墙玻璃幕装修单位因停工提出经济损失的索赔？为什）发包人是否可以向外墙玻璃幕装修单位因停工提出经济损失的索赔？为什么？么？（3 3）因室内砌筑进展缓慢，承包商是否可以向发包人提出工期索赔和窝工索赔）因室内砌筑进展缓慢，承包商是否可以向发包人提出工期索赔和窝工索赔？ 案例案例44 某公司新建住宅楼，通过公开招标确定了施工单位，合同价款形式为可调某公司新建住宅楼，通过公开招标确定了施工单位，合同价款形式为可调价格合同，施工合同按价格
16、合同，施工合同按19991999年建设部颁发的建设工程施工合同示范文本为基础签年建设部颁发的建设工程施工合同示范文本为基础签署。署。施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于甲方责任造成施工窝工时，窝施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于甲方责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费工费用按原人工费、机械台班费60%60%计算。计算。在专用条款中明确在专用条款中明确6 6级以上大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素级以上大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起处理。工程师应在收到索赔报告之日起28d28d内予以确认，工程师无正当理由不
17、确内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自索赔报告送达之日起认时，自索赔报告送达之日起28d28d后视为索赔已经被确认。后视为索赔已经被确认。在施工过程中出现下列事件：在施工过程中出现下列事件：1.1.因业主不能及时提供图纸，使工期延误因业主不能及时提供图纸，使工期延误20d20d，1010人窝工；人窝工；2.2.因施工机械故障，使工期延误因施工机械故障，使工期延误l0dl0d，5 5人窝工；人窝工；3.3.因外部供电故障，使工期延误因外部供电故障，使工期延误2d2d，2020人窝工；人窝工；4.4.因下大雨，工期延误因下大雨，工期延误3d3d，2020人窝工。人窝工。根据双方商定，人工费定额
18、为根据双方商定，人工费定额为3232元元/ /工日，机械台班费为工日，机械台班费为20002000元元/ /台班。台班。根据上述约定乙方提出工期补偿根据上述约定乙方提出工期补偿35d35d，费用，费用1305613056元（所有事件窝工费用及机械元（所有事件窝工费用及机械费用之和）索赔的要求。费用之和）索赔的要求。问题：问题：（1 1）乙方上述要求是否合理？为什么）乙方上述要求是否合理？为什么（2 2）经工程师认定的索赔工期为多少）经工程师认定的索赔工期为多少d d？（3 3）如果工程师未在收到报告后）如果工程师未在收到报告后28d28d内给予答复意见或确认，工期延长多少内给予答复意见或确认，
19、工期延长多少d d？结算时费用补偿为多少？结算时费用补偿为多少？ 案例案例55某工程在施工过程中发生如下事件：某工程在施工过程中发生如下事件：1.1.基坑开挖后发现有古河道，须将河道中的淤泥清除并对地基进基坑开挖后发现有古河道，须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。行二次处理。2.2.业主因资金困难，在应支付工程月进度款的时间内未支付，承业主因资金困难，在应支付工程月进度款的时间内未支付，承包方停工包方停工20d.20d.3.3.在主体施工期间，施工单位与某材料供应商签定了室内隔墙板在主体施工期间，施工单位与某材料供应商签定了室内隔墙板供销合同，在合同内约定：如供方不能按约定时间供货，每天
20、赔供销合同，在合同内约定：如供方不能按约定时间供货，每天赔偿订购方合同价万分之五的违约金。供货方因原材料问题未能按偿订购方合同价万分之五的违约金。供货方因原材料问题未能按时供货，拖延时供货，拖延10d.10d.在上述事件发生后，承包方及时向业主提交了工期和费用索赔要在上述事件发生后，承包方及时向业主提交了工期和费用索赔要求文件，向供货方提出了费用索赔要求。求文件，向供货方提出了费用索赔要求。问题：问题：（1 1）施工单位的索赔能否成立？为什么？）施工单位的索赔能否成立？为什么？（2 2）按索赔当事人分类，索赔可分为哪几种？）按索赔当事人分类，索赔可分为哪几种？ （3 3）在工程施工中，通常可以
21、提供的索赔证据有哪些？）在工程施工中，通常可以提供的索赔证据有哪些？ 案例案例6 6 某施工单位根据领取的某某施工单位根据领取的某2000m22000m2两层厂房工程项目招标文件和全套两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。该施工单位施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。该施工单位（承包商）于（承包商）于20002000年年3 3月月1010日与建设单位（业主）签订了该工程项目的固日与建设单位（业主）签订了该工程项目的固定价格施工合同，合同期为定价格施工合同，合同期为8 8个月。工程招标文件参考资料中提供的使用个月。工程招标文件参考资料中
22、提供的使用砂地点距工地砂地点距工地4km4km，但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商只得，但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商只得从另一距工地从另一距工地20km20km的供砂地点采购。由于供砂距离的增大，必然引起费的供砂地点采购。由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包商经过仔细认真计算后，在业主指令下达的第用的增加，承包商经过仔细认真计算后，在业主指令下达的第3d3d，向业，向业主提交了将原用砂单价每吨提高主提交了将原用砂单价每吨提高5 5元人民币的索赔要求。元人民币的索赔要求。工程进行了一个月后，业主因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要工程进行了一个月后，业主因资金紧缺
23、，无法如期支付工程款，口头要求承包商暂停施工一个月，承包商亦口头答应。恢复施工后，在一个关求承包商暂停施工一个月，承包商亦口头答应。恢复施工后，在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临时停工：键工作面上又发生了几种原因造成的临时停工：5 5月月2020日日5 5月月2424日承包日承包商的施工设备出现了从未有过的故障；商的施工设备出现了从未有过的故障；6 6月月8 8日日6 6月月1212日施工现场下了罕日施工现场下了罕见的特大暴雨，造成了见的特大暴雨，造成了6 6月月1313日日6 6月月1414日的该地区的供电全面中断。针日的该地区的供电全面中断。针对上述两次停工，承包商向业主提出要求顺
24、延工期共计对上述两次停工，承包商向业主提出要求顺延工期共计42d.42d.问题：问题：（1 1）该工程采用固定价格合同是否合适？）该工程采用固定价格合同是否合适？（2 2）业主要求承包商暂停施工一个月的合同变更形式是否妥当？为什）业主要求承包商暂停施工一个月的合同变更形式是否妥当？为什么？么？（3 3）上述事件中承包商提出的索赔要求是否合理？说明其原因。）上述事件中承包商提出的索赔要求是否合理？说明其原因。 案例案例77某高层酒店工程，计划开工日期为某高层酒店工程，计划开工日期为19991999年年6 6月月5 5日，竣工日期为日，竣工日期为20012001年年1010月月2020日，合同内约
25、定按月进度支付工程款，在统计报告递交后日，合同内约定按月进度支付工程款，在统计报告递交后14d14d内内甲方审定并支付工程进度款的甲方审定并支付工程进度款的90%.90%.工程按期开工，工程进展顺利，在工工程按期开工，工程进展顺利，在工程进行到主体结构施工时，出现了下述问题：程进行到主体结构施工时，出现了下述问题：1.1.二层结构部分完成时，承包人按合同约定，及时向甲方提交了已完工二层结构部分完成时，承包人按合同约定，及时向甲方提交了已完工作量统计报告，但是甲方未按合同约定的付款方式和期限支付工程进度作量统计报告，但是甲方未按合同约定的付款方式和期限支付工程进度款，乙方在此情况下开始停工，直到
26、甲方支付工程进度款和违约赔偿金款，乙方在此情况下开始停工，直到甲方支付工程进度款和违约赔偿金后乙方才开始复工，工期耽误了后乙方才开始复工，工期耽误了180d.180d.2.2.甲方按合同约定支付了工程进度款，乙方按正常管理方式恢复施工。甲方按合同约定支付了工程进度款，乙方按正常管理方式恢复施工。在工程施工到在工程施工到1212层时，发生了不幸的事故，某一脚手架工人在施工时因层时，发生了不幸的事故，某一脚手架工人在施工时因未按规定使用安全设施，不慎从脚手架上坠落，造成死亡，施工单位及未按规定使用安全设施，不慎从脚手架上坠落，造成死亡，施工单位及时向甲方和国家安全生产管理部门通报，因此工期耽误了时
27、向甲方和国家安全生产管理部门通报，因此工期耽误了20d.20d.问题：问题：（1 1）事件）事件1 1中承包商是否可以向甲方提出工人窝工索赔和施工单位在停中承包商是否可以向甲方提出工人窝工索赔和施工单位在停工期间保护管理施工现场所发生的费用索赔？工期间保护管理施工现场所发生的费用索赔？（2 2）事件）事件2 2中承包商是否可以向甲方提出工期索赔，为什么？中承包商是否可以向甲方提出工期索赔，为什么？（3 3）如果本工程合同工期为）如果本工程合同工期为300d300d，甲方批准工期可以延长，甲方批准工期可以延长180d180d，本工，本工程实际完工工期为多少程实际完工工期为多少d d？因事件？因事
28、件2 2造成工期延长造成工期延长20d20d，甲方是否可以向承，甲方是否可以向承包商提出因工期延长包商提出因工期延长20d20d所增加发生的现场管理费的索赔要求？所增加发生的现场管理费的索赔要求？ 案例案例88发包人与某建筑承包公司于发包人与某建筑承包公司于19991999年年8 8月签订了一份土地平整工程月签订了一份土地平整工程合同。合同约定：承包人为发包人平整土地工程，造价合同。合同约定：承包人为发包人平整土地工程，造价20.520.5万元，交工日期是万元，交工日期是19991999年年1111月底。在合同履行中因发包人未月底。在合同履行中因发包人未解决征用土地问题，承包人施工时被当地居民
29、阻拦，使承包解决征用土地问题，承包人施工时被当地居民阻拦，使承包人人5 5台推土机无法进入施工场地，窝工台推土机无法进入施工场地，窝工240240个台班。后经双方个台班。后经双方协商同意将原合同规定的交工日期延迟到协商同意将原合同规定的交工日期延迟到19991999年年1212月底。工月底。工程完工结算时，双方又因停工、窝工问题发生争议，发包人程完工结算时，双方又因停工、窝工问题发生争议，发包人拒付工程款。承包人诉至法院要求支付工程款，赔偿窝工损拒付工程款。承包人诉至法院要求支付工程款，赔偿窝工损失。失。问题：问题：（1 1）请问法院是否会支持承包人的主张？为什么？）请问法院是否会支持承包人的
30、主张？为什么？（2 2）简述承包商的索赔要求成立的条件。）简述承包商的索赔要求成立的条件。 案例案例99甲方和乙方签订了某工程施工合同，乙方的承包范围为土方、基础、甲方和乙方签订了某工程施工合同，乙方的承包范围为土方、基础、主体结构在内的全部建筑安装工程，合同工期为主体结构在内的全部建筑安装工程，合同工期为350d350d，开工日期为，开工日期为20032003年年1111月月1212日，本工程在冬期不停止施工，甲方在合同内约定：乙方采用日，本工程在冬期不停止施工，甲方在合同内约定：乙方采用措施保证冬期施工，措施费为措施保证冬期施工，措施费为150150万元，包干使用，不再增减。在开工前，万元
31、，包干使用，不再增减。在开工前，乙方向甲方提交了施工组织方案及进度计划，甲方同意按此方案实施。乙方向甲方提交了施工组织方案及进度计划，甲方同意按此方案实施。在实际施工过程中发生了以下事件：在实际施工过程中发生了以下事件：1.1.在土方开挖施工时，由于乙方自身没有土方施工专业队伍和机械，随在土方开挖施工时，由于乙方自身没有土方施工专业队伍和机械，随将土方开挖分包给另一家土方施工专业公司将土方开挖分包给另一家土方施工专业公司A A，由于乙方和，由于乙方和A A单位就土方单位就土方开挖的价格未能及时谈拢，土方施工单位未在甲乙双方约定的时间进场开挖的价格未能及时谈拢，土方施工单位未在甲乙双方约定的时间
32、进场开挖，致使土方开挖拖延开工开挖，致使土方开挖拖延开工20d.20d.2.2.在土方开挖后，开始施工地下室部分，因甲方提供的图纸设计有误、在土方开挖后，开始施工地下室部分，因甲方提供的图纸设计有误、乙方发现此错误后及时通知甲方，甲方通过和设计单位联系，随后以图乙方发现此错误后及时通知甲方，甲方通过和设计单位联系，随后以图纸变更洽商的形式，下指令给乙方，因此地下室部分比原计划时间推迟纸变更洽商的形式，下指令给乙方，因此地下室部分比原计划时间推迟30d.30d.经乙方现场统计，在图纸变更前，乙方配料和人工及窝工已经发生经乙方现场统计，在图纸变更前，乙方配料和人工及窝工已经发生了了6060万元的费
33、用。万元的费用。3.3.乙方根据合同工期要求，冬期继续施工，在施工过程中，乙方为保证乙方根据合同工期要求，冬期继续施工，在施工过程中，乙方为保证施工质量，采取了多项技术措施，由此造成额外的费用开支共施工质量，采取了多项技术措施，由此造成额外的费用开支共200200万元。万元。在上述事情发生后，乙方及时向甲方通报，并恳请甲方以事实为依据，在上述事情发生后，乙方及时向甲方通报，并恳请甲方以事实为依据，给予工期顺延、同时给予损失补偿。给予工期顺延、同时给予损失补偿。问题：问题：（1 1）事件）事件1 1中乙方是否可以要求甲方给予工期延长？中乙方是否可以要求甲方给予工期延长？（2 2）在事件）在事件2
34、 2中甲方是否应同意乙方的工期顺延要求，乙中甲方是否应同意乙方的工期顺延要求，乙方所发生的费用甲方是否应该给予补偿？方所发生的费用甲方是否应该给予补偿？（3 3）在冬期施工中，乙方依据现场实际情况向甲方提出给）在冬期施工中，乙方依据现场实际情况向甲方提出给予经济补偿，希望甲方能够按实际发生的费用计算并支付技予经济补偿，希望甲方能够按实际发生的费用计算并支付技术措施费用，甲方是否可以考虑乙方的这一请求？术措施费用，甲方是否可以考虑乙方的这一请求？ 案例案例1010某施工单位（乙方）与某建设单位（甲方）签订了某汽车某施工单位（乙方）与某建设单位（甲方）签订了某汽车制造厂的土方工程与基础工程合同，承
35、包商在合同标明有松制造厂的土方工程与基础工程合同，承包商在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石，因而工期提前软石的地方没有遇到松软石，因而工期提前1 1个月。但在合同个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到了一些工程地质勘察没中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到了一些工程地质勘察没有探明的孤石。由于排除孤石拖延了一定的时间，使得部分有探明的孤石。由于排除孤石拖延了一定的时间，使得部分施工任务不得不赶在雨期进行。施工过程中遇到数天季节性施工任务不得不赶在雨期进行。施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨引起山洪暴发，造成现场临时道路、大雨后又转为特大暴雨引起山洪暴发，造成现场临时道路、管网
36、和施工用房等设施以及已施工的部分基础被冲坏，施工管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础被冲坏，施工设备损坏，运进现场的部分材料被冲走，乙方数名施工人员设备损坏，运进现场的部分材料被冲走，乙方数名施工人员受伤，雨后乙方用了很多工时清理现场和恢复施工条件。为受伤，雨后乙方用了很多工时清理现场和恢复施工条件。为此乙方按照索赔程序提出了延长工期和费用补偿要求。此乙方按照索赔程序提出了延长工期和费用补偿要求。问题：问题：（1 1）你认为乙方提出的索赔要求能否成立？为什么？）你认为乙方提出的索赔要求能否成立？为什么？（2 2）一份完整的索赔报告通常由哪些内容组成？）一份完整的索赔报告通常由哪些内容组成？
37、 案例案例1111某国家机关新建一办公楼，建筑面积某国家机关新建一办公楼，建筑面积50000m250000m2，通过招投标，通过招投标手续，确定了由某装饰公司进行室内精装修施工，并及时签手续，确定了由某装饰公司进行室内精装修施工，并及时签署了施工合同。双方签订施工合同后，该装饰公司又进行了署了施工合同。双方签订施工合同后，该装饰公司又进行了劳务招标，最终确定江苏某劳务公司为中标单位，并与其签劳务招标，最终确定江苏某劳务公司为中标单位，并与其签订了劳务分包合同，在合同中明确了双方的权利和义务。订了劳务分包合同，在合同中明确了双方的权利和义务。在装修施工过程中，建设单位未按合同约定的时间支付某在装修施工过程中，建设单位未按合同约定的时间支付某装饰公司工程进度款，该装饰公司以此为由，在合同有明确装饰公司工程进度款，该装饰公司以此为由，在合同有明确约定的情况下，拒绝劳务公司提出的支付人工费的要求。约定的情况下，拒绝劳务公司提出的支付人工费的要求。问题：问题：（1 1）本装修工程施工过程中，劳务公司是否可以就劳务费）本装修工程施工过程中，劳务公司是否可以就劳务费问题向建设单位提出索赔？问题向建设单位提出索赔？（2 2）发生索赔后，承包人应注意的索赔时效问题是什么？）发生索赔后，承包人应注意的索赔时效问题是什么？
