《FIDIC应用实务与国际工程项目管理》由会员分享,可在线阅读,更多相关《FIDIC应用实务与国际工程项目管理(253页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、FIDIC应用实务与国际工程项目管理应用实务与国际工程项目管理(包括对提升国内项目合约管理水平的启示)(包括对提升国内项目合约管理水平的启示)香港中信裕联投资有限公司田威瓤诬烂脸眼毅挤忱可刺泌蕉萍摹歼酸榷琅紧仇念淖熊芒孵逃惧病紫搏疑颖FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理一、继续教育的重要性一、继续教育的重要性先提一个问题:什么是教育? 你的答案是什么? 孔子:有教无类 vs Caste system 我最欣赏的答案是 瞻穿砚跋胶者宠砾形星汁剪镀快旋吱绽奢牌肺佣珐掀苑船寂任疙训允汲拭FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理学以致
2、用,知其然,知其所以然,必须在实践中可以操作,摒弃教条和束之高阁的理论!做项目要理性引领,从实际出发,进行动态管理,终归蛇形正途。案例一 Practice lawyer vs CV of Professor/Senior engineer)。案例二 履约保函的“On Demand”与违约通知证据/Webster Project,见附函Conditions Precedent等。案例三 Mauritius注册公司(SPV) 电话会前的方案,而会上突然提出建议方案,当机立断的决策。罗蒙诺索夫的导师说:“不可以生活在别人的智慧里,即使对著名的学者,也不应盲目信任。”俭丸甸狼伎腻斩磋茂题素滤搭暇面封骑
3、硝石纯条臣窒役窗之命虽篮山专罩FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理殿丢链忱蹦祖陌泌毡妇韦肛胆闷撵杰盅董奸孵曹超昨腹希眷于溪蓉致提逊FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理绷玄奥徊谆巩炸欠叶赏猎兔胎逆酗放旭齿吹谷捅凶巨队揍孟擦衔鞘机颜警FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理瘩僵柞递壮秃贪爪狱桐解剿糙边占票朽滦绩匹丘鸟纫紊恋豺谢猩鹏澳犹题FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理烧楼滔晚棱眯吠延掩镐搞疽窑稚舶淡淀弗层旺赂镰辖功蔽呕过馒根粪目喂FIDIC应用实务与国际工
4、程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理银行账户签字 原则:制约 + 便捷GroupA(51%)GroupB(49%)索刘田杨宋AnyonesignatoryfromGroupAJOINTLYwithanyonesignatoryfromGroupB.(五位均为公司董事)ForanyamountlessthanUS$50,000.00SINGLYbyMDSong(宋,董事总经理)琶久弘卯雍狐憾驼霄恐沈盈交勋摩喇貌乔镇泄捌葵拖她港于粘揉么秉彰蕊FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理对方电话突然提出的问题 当地法律规定法律规定法律规定法律规定:A + B组的
5、每组签字人里都要再加入一个当地人,但当地人可以完全只是形式(挂名,秘书职务),实际上不一定要签字。 把报给银行的A + B两组改成如下,可以吗?GroupA(51%)GroupB(49%)索刘田杨宋Gupta(秘书公司)Adalahe(秘书公司)要莽煽洒船品馒鲤闰怎鹅讣砌斟杨驾握窜摆津苞捻膳冈喜鲸铃圣映缅眶郴FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理有否制约?争论: 可在附注里写明当地人没有签字权!OK? 答案是不可以 如果真的发生了与当地法律当地法律当地法律当地法律相悖的情形,则这个附注就是废纸一张!抱怨: 怎么突然袭击呢?要想一想,别是陷阱!解决办法Anytw
6、osignatoriesfromGroupAJOINTLYwithanytwosignatoriesfromGroupB.Itwasfurtherresolvedthatanydirectororthesecretarybeauthorizedtoundertakethenecessaryformalitiestogiveeffecttotheabovebanksignatories.绪脉须瑶磨拥慌刹伺辙露伐缨晚蹿毛佣颁越汀久魄咽托啪薄秩凶腿拌并遇FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理我的原则是先讲真实案例(都是我亲自处理过的项目),再与大家分享并探讨相关思考
7、。很多内容原本是英文,但我给大家用中文讲,同时给出英文的原件,并提供一些常用的英文例函,供大家做第一线业务时可以直接就作为参考资料(也可安排另外就此再开一个专门的实用课程),方便拿来即用。互动 + 启发。身边的案例 ,梁定邦的故事,etc.崎涧盔浩戍缉赎杆嫉弘翘端廊淄稽绽棉薛瘁帝避劲存赠刚溜惟姜若竖砧瘁FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理二、为什么是二、为什么是 FIDIC? 国际惯例国际惯例国际惯例国际惯例对项目合同管理的实用价值对项目合同管理的实用价值项目的启动是从保函开始的。保函的种类。无知带来风险,遇事要多问个为什么? 投标保函(?%),为什么?实际
8、应用。 (not less than 的含义,分析竞争对手的标价); 预付款保函(?%); 履约保函(?%); 保留金保函(?%)/(2.5%+2.5%)具体操作,铁路大厦案例。AuthenticationvsEndorsement/Counter-guarantee,转递行(通知行)通常只收10200美元。总承包商应争取采用与投标总价表述相同的当地软货币开出保函(避免用美元或欧元等硬通货),可减少承包商未来面对的风险(时间导致贬值)。若保函中没有写明适用法律,则发生争端后适用的是担保银行所在地法律。保险的实用性。案例保险业务的实质?Mercedez。保险公司一定要在保单经过律师的确认之后才会
9、做保险。作娶寨杰齿旺串洁磨煎奴桥兼恋北驶倪隘钓哎胳酮侥资讫迈屡遏看舜汰洒FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函ProjectManagerDateTheEmployerDearSir,Re: Performance SecurityWehavepleasureinenclosingouroriginalPerformanceBankGuaranteeasrequiredinaccordancewithClause4.2(PerformanceSecurity)(87版是Clause10.1)oftheConditionsofContract.ThisG
10、uaranteehasbeenissuedbyChineseABCBankandauthenticatedbylocalXYZBankintheFormasapprovedinyourresponseletterRef.No.Dated.Wetrustthatthiswillbeentirelysatisfactorytoyouandwouldappreciateyouracknowledgementforourrecord.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)cc:EngineerinChiefTheEngineer(with
11、photocopyofauthenticatedPerformanceBankGuarantee)痔了幢咆备腻疚冰锡胜涕协漠硒鸽建割掉钟侥埋掖由孽剁洛谜烦山正磊扛FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理EngineerinChiefDateTheEngineerDearSir,Re: Evidence and Terms of InsuranceWearewritingtoconfirmthatpursuanttoClause18(Insurance)(87版是Clause25.1)oftheConditionsofContractthatweareprovid
12、ingthepoliciesofInsurancetotheEmployerc/oyoutheEngineer.TheInsuranceeffectedareconsistentwithallthetermsagreedpriortotheissueoftheLetterofAcceptance.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)cc:ProjectManagerTheEmployer英文例函陨庞警状珊球在龚闰瓮节溶渗狠锹逐泌凰札啤味炒掷虎柴居仰约恤匀恿然FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理
13、三、三、国际国际工程项目上,承包商与业主相互工程项目上,承包商与业主相互间的责权利靠什么维系及制约?间的责权利靠什么维系及制约? 所有谈判达成一致的东西最终都会归结到法律层面上,也就是要签订合同(put it Black and White)。 合同靠什么支撑? 法律基础的重要性 商业是建立在两条铁轨上向前跑之说。 项目管理者应努力成为“合同专家”! 签个MOU对双方有法律制约力吗?案例。 律师的问题及建议:你想让它成了以后不能再改变,还是想着签约后仍有跑掉的机会?当然,这个机会对双方均等!案例。 商业决策,法律保障。(Domestic features vs Uzbek pjt)荤拷茧奋肩太
14、牌式煞擎浊白獭散抄慈褥远铸坦隋供冯稳纲线汪或挽蔷栋撇FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理四、合同的法律基础四、合同的法律基础普通法CommonLawvsLawofEnglandandWales崇尚合同的自由约定原则(IwilldoXifyouwilldoY),通常不会为保障公平或已签合约中不利一方的利益而干预合同,因此很难以显失公允为理由去修改或删除已经签订的文字约定,因为英国法律不保护不公平交易下的合同不利一方。其商法极为发达。衡平法则(RulesofEquity)典型案例Mortgage抵押贷款(借60抵押100房产罚息按6%x2年=12%最终退还100
15、6060x12%=32.8)。大陆法ContinentalLawvsNapoleonicCode法典倾向于干涉不公平合同,并会为保护不公平合约中欠获公允对待一方的利益而对原合同进行修改,甚至可能认定所签订的不公平合同为无效合同(也许会出现SurpriseAward)。签约签约签约签约始于始于始于始于研究合同!研究合同!研究合同!研究合同!杉缅檬睫趴补个况勾贤绞输磨卯科囱伐刘互贞含等绚曙泪锄鲸殉汝甘殖涵FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理 五、五、国际国际工程合同管理的原则工程合同管理的原则 “承包商履约得到支付,业主付款获得工程”。99版红皮书第14.6和1
16、4.7款是从承包商把验工计价单呈交给咨询工程师后56天内业主必须付款咨询工程师要在28天内批出certificate(87版和77版第60款);而银皮书EPC第14.7(b)款直接就是56天(因无咨询工程师)within含义的重要性。预付款承包商呈交预付款保函后的42天内(通常验工计价达20%时开始扣还预付款,返还率25%,计价到80%时还清)。咨询工程师签认的验工计价单在法律上有效否?案例。业主对30%的当地币经常拖延,怎么办?案例(参见最后一页英文信函的黄色标注处)。TheContractorgetspaidfortheworkheperformsandtheEmployergetsthe
17、workheispayingfor.价责对筹赣朝挛炔孩傅几油枯蹄集氮阜谎研笑隐芳中均掺寺亿幽渔部谜笑魁斩釜鹃FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理Clause 14 Clause 14 (Contract Price and PaymentContract Price and Payment) 99版FIDIC红皮书为例14.3TheContractorshallsubmitaStatementinsixcopiestotheEngineeraftertheendofeachmonth(也有规定最小验工计价金额的情形)14.6Noamountwillbecer
18、tifiedorpaiduntiltheEmployerhasreceivedandapprovedthePerformanceSecurity.Thereafter,theEngineertheEngineershallwithin28dayswithin28daysafterreceivingaStatementandsupportingdocuments,issuetotheEmployeranInterimPaymentCertificatewhichshallstatetheamountwhichtheEngineerfairlydeterminestobedue,withsuppo
19、rtingparticulars.14.7TheEmployershallpaytotheContractor(b)theamountcertifiedineachInterimPaymentCertificatewithin56daysaftertheEngineerreceivestheStatement56daysaftertheEngineerreceivestheStatementandsupportingdocuments.分析:HK45daysvs87版红皮书为28天+28天 vs 77版红皮书为28+30天; 如果SCC把业主付款改成90天,120天,180天,甚或within
20、areasonabletime?如何取舍?赴揪必捏魂缮秒关决醛料墙翻渣骗忘啮垛褐冀赴扁耘琴吐医潞笺钎钓苏疆FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineerinChiefDateTheEngineerDearSir,Re: Notification of Non PaymentWerefertotheEngineersCertificateNodated(withourmonthlyStatementNo)andregrettonoticethatwehavenotreceivedyourpaymentaftertheEngineerreceive
21、sthesameandoursupportingdocumentswithinthestipulatedperiodof56(FiftySix)dayspursuanttoClauses14.7(Payment)and14.8(DelayedPayment)(87版为Clause60.10)oftheConditionsofContract.UnderthecircumstancesinterestentitlementattheratestatedintheAppendixtoTenderwillbeincludedinournextstatementforpayment.Yoursfait
22、hfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)同样,对于咨询工程师或业主此次扣减掉但经核实后在以后的验工计价中又予以支付的工程款,承包商有权要求拿回利息损失。边灾捎疥蔷踊馏侩萍钩菏母鞘创燎绒氧使芒执癌摊郡恒柿九江淤掇妆拉桨FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函ProjectManagerDateTheEmployerDearSir,Re: Notice of Termination of ContractPursuanttoClause16.2(TerminationbyContractor)(87版是Clause
23、69.1)oftheConditionsofContractwewritetogiveyounoticethatwitheffectfrom14(Fourteen)daysafterthegivingofthisnoticeweshallterminateouremploymentundertheContract.SuchnoticeisgivenonthegroundthatyouhavefailedtopaytheamountdueagainsttheEngineersCertificateNoaswellasourmonthlyStatementNo.datedwithin56(Fift
24、ySix)daysafterthetimestatedinClauses14.7,14.8and16.2(c)(87版是Clause60.10).Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)cc:EngineerinChiefTheEngineer77版、87版及99版的区别:77版为承包商即刻可以终止合同,再按业主违约追讨损失;87版有两种选择:一可选择索要利息,二也可选择按业主违约而终止合同,并在发出通知的14天后生效;99版是先可索要利息,但想要终止合同,还必须待第56天后再等42天,如果仍没能收到应付工程款,才能通知与业主终止合
25、同,并在发出通知的14天后生效。您怎么选择?说猎脯加剑钒塘以非浓捕姐宝搭标萧驮掳蠕迷鳖步浙宇仙阿呛赐渝寞跋迷FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理六、六、FIDIC合同条件的历史沿革及形成合同条件的历史沿革及形成 在合同文本的选择上,业主(咨询工程师)占据主导地位是一个必须面对的客观现象,投标项目尤其如此在实践中一定要学会主动向有经验的过来人请教,商务上是否靠谱,技术上是否可行,从而有效规避风险。FIDIC是法文FdrationInternationaledesIngnieurs-Conseils的缩写,中文常译为“菲迪克”。1913年成立。走出去,要接轨。从
26、操作层面上来讲,要“走三步”:走出去,走进去(海外市场立足),走上去(不断提升),重要的是最终还要回得来!源于英国的ICE合同,英文是工作语言英文是工作语言英文是工作语言英文是工作语言,99版第1.4款/77版和87版第5.1款。例如,在99版第14款/77版和87版第60款中,InterimStatement,InterimCertificate,InterimPayment与中文“验工计价”的不同。ICE1945年颁布,此后修订分別在1951年(第二版)、1955年(第四版)、1973(第五版)、1991年(第六版);FIDIC1957(第一版,红皮书),此后修订分別在1969年(第二版)
27、、1977年(第三版)、1987年(第四版)、1988年(第四版修订版)、1992年(第四版再次修订版)及1999年(第一版,First Edition 1999First Edition 1999)。辜帘逾胀政倍叮慰坊壁祥纪窿后防挠佳厕汇诈糜池隔简殖宙卖瓮柞汪璃贺FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC约每十年会做一次大的修订,其合同内容集合工业发达国家建筑业上百年的经验以及各合约范本之大成,是把工程技术、法律、经济和项目管理等有机结合起来的一个合同条件,故又称为国际工程合同之“圣经”。FIDIC红皮书编制过程严谨,有相当的权威性,基本上是国际工程惯
28、例之具体反应,其特点是风险分担比较公平,故可作为比对某项工程合同是否公平合理之重要参考。ICEpro-Employer,1818年成立,完全买方市场;FIDICpro-Contractor,香港的真实案例。99版的特点:把87版和77版的72个条款合并同类项后变成20个条款(新红皮书、新黄皮书和银皮书都是20个条款,绿皮书是15个条款)。FIDIC是合同的标准范本,是法律文件,不是IT,不是高科技。FIDIC受普通法的影响很深。滦暂肢蔽靳蹈虽涸似轧倦采巫士芝是合翠总择断恳我虾瞬福痘贯镣幽零募FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理19991999年版年版年版年版
29、 七、七、FIDICFIDIC合同条件的彩虹系列(族)合同条件的彩虹系列(族)红皮书(土木建筑工程)黄皮书(机电设备供货)(比银皮书要亲承包商)白皮书(设计咨询合同)橙皮书(D+B)银皮书(EPC)(转嫁风险,干涉权)(承包商喜欢修改黄皮书去做EPC交钥匙合同)绿皮书(简短格式)金皮书(DBO)(黄皮书的“化妆版”)20072007年版年版年版年版19871987年版年版年版年版轰妆扔脾忙羊吭硕掀砷演糊荷恍斡朗知氦炮石炔农撩霍线钎虫淋隆毡骇国FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理八、黄皮书的特点八、黄皮书的特点 2007年版的金皮书(Conditions of
30、 Contract for Design, Build and Operate Projects,简称DBO)源于黄皮书,故再讲些黄皮书的内容。 黄皮书英文全称: Conditions of Contract for Electrical and Mechanical Works including Erection on Site(3rd Edition 1987); Conditions of Contract for Plant and Design-Build(First Edition 1999) 新黄皮书。 什么时候用黄皮书? JV很普遍(土建 + 机电:优势互补,风险共担)。 黄
31、皮书做EPC项目要比银皮书亲承包商(pro-Contractor)(部分敞口合同,有变更及调价条款,亦可以索赔,至少土建有机会)。 承包商负责设计,还要负责所有现场操作及工程施工的方案。 技术标准和法规:(第15.2款合同一般条件/99版第5.4款)符合项目所在国的(!) vs 中国规范(力争)。 评标分两步走:技术标 + 商务标。 设备供货 vs 使用/维修手册 vs 爆破图(要小心!) 试车 vs 最终验收(PAC vs FAC,红皮书中的另一种叫法)。善蛹惠吮屯掇窗鹏灯太彰径售且讼釉兆隶漫钳秩稼请偶陇彬经盎边舌舶枚FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理黄
32、皮书与红皮书的主要差别黄皮书与红皮书的主要差别 重视专利和知识产权(99版第17.5款/87版77版第16款)。 实例:不侵权之宣/Prior Art/已属先有技术了。承包商的设备(Equipment) vs 设备Plant(黄)vs 永久设施(红)。 现场/发货前的监制 vs 利弊。 付款方式付款方式 计价单 Schedule of Prices(黄/第1.1.27款/99版第14.4款Schedule of Payments) vs 工程量价单 Bill of Quantities (红); L/C 更类似贸易合同; en routeen route (第33.2(b)款的语言和描述 in
33、 respect of Plant shipped and en route to the Site , 对 Site 的定义要十分谨慎,99版第14.5款 Plant and Materials . have been shipped to the Country, on route to the Site . in a clean shipped bill of lading or other evidence of shipment . freight and insurance . 付款时限付款时限 (定量制约) 14天+28天(黄皮书第33.333.5款)vs 28天+28天(87版
34、红皮书第60款)vs 从承包商把验工计价单呈交给咨询工程师后从承包商把验工计价单呈交给咨询工程师后5656天内天内(99版红皮书第14.6和14.7款)vs 28天+30天(77版红皮书第60款);而99版银皮书第14.7(b)款直接就是56天(因无咨询工程师)。99版第14.8款/黄/第33.6款:如果延误了付款?承包商有权追索利息损 失:承包商本国的中央银行贴现率(discount rate)(or Libor)+ 3% + 其它权利; 上述“其它权利”包括了在未收到付款后的14天通知(停工)+ 28天,即行终止合同(第33.7款/99版第16款)。期萄滔喇姓笛辩黍郴草拢讽瓢办诀踌诈秉尝汽
35、若察跋够伴顷答斡刘终蜜萧FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理黄皮书与银皮书的主要差别(一)黄皮书与银皮书的主要差别(一) 价格结构价格结构 黄皮书是价格敞口的合同,而银皮书是价格封口,银皮书的原则就是要把风险转嫁给承包商,这也是银皮书与黄皮书的最关键差别。实际上由于私人融资的有限追索性质,使用银皮书的业主宁愿支付承包商较高的价格,但一定要让其来承担全部风险。 咨询工程师咨询工程师 黄皮书里有咨询工程师,但银皮书里没有咨询工程师这个角色,黄皮书就使得承包商在某种程度上有一定的缓冲保护,尤其是当咨询工程师能够比较坚持其专业操守的话。 现场数据现场数据 黄皮书里业
36、主需向承包商提供地下和水文等数据,承包商只是负责对这些数据进行解释,但银皮书则要求承包商还必须对业主所提供的数据负责核实,加重了承包商的责任。 不可预见的地质情况不可预见的地质情况 黄皮书中规定承包商在遇到不可预见的地质情况后有权为此获得工期顺延,但银皮书第4.12款把所有诸如可预见、不可预见甚至无法想像的风险全都转嫁给了承包商。而土建是拖延工期的主要因素之一。 延长工期延长工期 黄皮书明确说明了可获延期的理由包括:1)由不可预见的实际或天气原因导致的延误,2)由于瘟疫或政府行为导致的不可预见的人力或物资短缺。但这些理由在银皮书中被删掉了。每躯提惜泰敝峙效斟县冀拴枷疟病摸幢监曰瓶忠并写皮丑设殉
37、票上傻第般FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理黄皮书与银皮书的主要差别(二)黄皮书与银皮书的主要差别(二) 设计责任设计责任 黄皮书和银皮书都把设计的全部责任压给承包商,但银皮书比黄皮书走得更远,第5.1款进一步把业主要求中的错误和疏漏(negligence)风险也转嫁给承包商。1)另一方面,银皮书承包商通常会根据“Fitness for Purpose”抗争 State of Art,只要满足签约时双方设定及当时公认的设计标准即可,超出正常使用情况的任何特殊要求或高标准均将被视为变更,业主要为此再向承包商额外追加费用,因为对歧义的解释原则是:当承包商的诉求
38、与业主的要求互相矛盾时,以对承包商有利为准;2)如果业主在银皮书合同里加入雇佣一个咨询工程师来作为业主代表,或通过类似的角色来管理承包商,那法律上他就一定负有“Reasonable Skilled Man and Care”的责任,不可以借口疏漏而逃脱其责任。 变更令变更令 黄皮书的第5.1款要求承包商核查业主要求中有无错误和疏漏,并且一旦发现 只要他在投标之前无法合理预见到这些错误和疏漏,那么业主必须为此发出变更令,并且承包商完全有权根据该变更令,按黄皮书第1.9款规定,获得工期延期和费用补偿。 索赔、不可抗力及调价公式索赔、不可抗力及调价公式 尽管黄皮书和银皮书都有索赔条款以及不可抗力Fo
39、rce Majeure条款(黄皮书Clause 34 Calims vs 银皮书 Clause 20 Claims,Disputes and Arbitration;黄皮书Clause 44 Force Majeure vs 银皮书 Clause 19 Force Majuere),而两者在操作时受制于诸多因素,实际上有相当难度。黄皮书有调价公式(第47款),涉及对工、料、运费、司法变更以及其它费用,但银皮书中被全删掉了,因而增大了承包商的风险。 结论:结论:黄皮书比银皮书要相对地更亲承包商一些。 2007版的FIDIC(DBO)金皮书是黄皮书的“化妆版”。去码箔掇短褥贯猾孕潮垮饿券鼻闪仿穆胯
40、完助听敲氰怔赣卉蓬紧诱拂宠绊FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理九、九、EPCEPC模式下业主的管理介入点及手段模式下业主的管理介入点及手段先要明确:EPC合同的特点(没有咨询工程师)及与其它FIDIC彩虹系列合同条件的区别。EPC融资人的关注点:Certainty of Price.内部聘请设计院再监控。现场巡视及独立监理(土建:咨询工程师 vs EPC的原则:业主的不干预;但总包商要特别注意对分包商的监控,力争谈成Pay if paid条款)。重要手段手段(经济制约):借助保函、保险(国际通用性),还有 LD vs Penalty/Fine Liquid
41、ated Damages(LD) are enforceable whereas a Penalty is not.LD是签约前预先估定的真实伤害值(a reasonable genuine covenanted pre-estimate damage judged of as at the time of making the Contract),其目的是用于惩戒承包商拖延施工,而并非为了在实际出现违约状况后(not at the time of breach)来赔偿业主的全部潜在损失。据此承包商可事先知道其风险程度,而且业主也预知其将受到的保护程度。Penalty/Fine在性质上具有恐吓
42、警告作用(in terrorem),其金额在制定时可能会被无限地夸大,因此在仲裁中可能遭裁定不予支付。承包商有权在签约后抗辩合同中的LD金额太高,性质已经转变成为Penalty,但在仲裁中对此要负有举证责任,而并非是由业主来证明其金额合理与否。汗惑灰井怒缕奠今俯藩舱厌毙硬圈饮珠晨娄殊动雌绝唯箍獭器武临验杀磐FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理十、十、FIDIC合同条件的强制性和严肃性合同条件的强制性和严肃性奥地利经济学家FriedrichA.vonHayek(诺贝尔经济学奖得主)说:“从好人的假设出发,只会设计出坏制度;从坏人的假设出发,才会设计出好制度”。
43、因此,需要假设人人都坏的好制度。英国人也有类似的说法。强制性,99版第15款vs第16款/87版和77版第63款vs第69款。严肃性,十分注重evidence,substantiation,verification。因此,alotofpaperwork。要证明事实与条款相符(FaitAccompli),螺丝螺母(咬合)原则书面往来中对事件的描述必须引述合同中的条款号,并准确清晰采用其中的用词做出描述。研读合同vs合约管理缺失!案例007Bond,JamesBond(棒,真棒!)/JackBond(假棒)vsHansRijiniveld/Bogarz,见下页英文例函。“天下难事,必做于易;天下大
44、事,必做于细”(老子)。“Thedeviliswithdetail”。案例成败源于细节vswaxseal/投标。盒谅獭刊料怎律吉戊趾抉骏澳芋隔猖熔凋闷径赵僻最骸绘帮腹慈磁嚼葱沼FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函ProjectManagerDateTheEmployerDearSir,Re: Assistance with Customs ClearanceWerefertoourContractwithyoufortheconstructionofAsarequirementfortheWorkswehaveplacedordersforvario
45、usitemsofconstructionplantandmaterials(includingoil,国际金融机构及经济援助的项目通常全部免除海关税,包括施工用油料)andwewouldaskforyourassistanceinobtainingclearancethroughCustomsfortheencloseditemspursuanttoClauses1.13(CompliancewithLaws)and2.2(Permits,LicencesorApprovals)(87版是Clause54.3)oftheSpecialConditionsofContract.Maywereq
46、uestameetingwithyoutodiscussthismatteratyourearliestconvenience.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)Enc.柳伙继嚷铃届豢碑呆俏业温勉为玻词趣颧巧添掂牢站店匠沟运识而截绦黄FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理十一、咨询工程师在合同中是何法律十一、咨询工程师在合同中是何法律 地位?地位?什么是“諮詢諮詢”?咨询工程师(99版第3款/87和77版第2款)。“借你的表,然后再告诉你几点种的人”。常称为“三位一体”,英文叫Thetrini
47、tyoftheEmployer,theConsultingEngineerandtheContractor,但这个三角关系并非是等边三角形。咨询工程师与承包商的关系:过滤层,有些类似婚姻关系。案例Witness签字的位置;金刚山。咨询工程师vs监理工程师,中外理解上的差异。最大风险:ProfessionalIndemnityInsurance这种保险承包商与咨询工程师并无直接的合同关系,但普通法认定双方存在着一种“特殊关系”,因为承包商履约的前提是必须相信咨询工程师提供的信息并按其指令行事,所以得到了侵权行为法(TheLawofTort)的保护。 第4.1款(87版和77版第7.2款)规定承包
48、商设计永久部分的施工图,同时第3.1(c)款(87版和77版第7.3款)写明咨询工程师的批复并不解除承包商的任何责任 适用于隐含法律原则:设计者有责任确保其设计“FitnessforPurpose”。若贩听漆逢境谢辣泣务恤暖酒赞倡篡傀窑歹趁稍杯惩莉寞卞蜕清兢咏蝉迁FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理EngineerinChiefDateTheEngineerDearSir,Re: Permanent Works Designed by the ContractorInaccordancewithClauses4.1(ContractorsGeneralObl
49、igations)and13.2(ValueEngineering)(87版为Clause7.2)oftheConditionsofContractwehavepleasureinenclosingourdetaileddrawingsanddesigncalculationsfortheasrequestedbyyouandlookforwardtoreceivingyourscrutinyandapprovalscrutinyandapprovaltothesewithinthenext7(Seven)days.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContra
50、ctor(Co.Ltd)英文例函这里的红字表述使得当争端最终提交仲裁后,很有可能被判定也要去追究咨询工程师的连带责任(jointandseveralliabilities),从而转嫁部分风险法理抗辩原则是OnecannotBenefitfromOnesOwnErrors但需事先咨询资深律师!舒许滥策悠腹移搀驻爹才御喇施伴绘助旅寿颅衬蚜咐尹住激屋盎殷阑厅涩FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理十二、怎么看十二、怎么看“低价拿标,靠低价拿标,靠索赔索赔赚钱赚钱”的说法的说法 1)从理论上分析(数学推算):(10 Days MBA) “低价”的本质就是削减利润,那么
51、 原来是25%的毛利,假设现在降到了15%,则要多做多少才能持平原来的25%? (25%-15%)/15% = 10%/15% = 0.667 如果降到12.5%,则要多做多少才能持平原来的25%? (25%-12.5%)/12.5% = 12.5%/12.5% = 1, 即再多做一个 如果降到5%,则要多做多少才能持平原来的25%? (25%-5%)/5 = 20%/5% = 4 如果降到1%,则要多做多少才能持平原来的25%? (25%-1%)/1% = 24%/1% = 24 ! ? 第一个问题:值吗?无法消灭对手的有生力量 vs 自残(倾向)! 第二个问题:深层次上,对于多做的0.66
52、7、1、4、24个,如何看待时间跨度延长、风险出现几率等多因素影响(vs Slogan Management)? 结论:价格竞争是下下策,只能是最后的选择!价格战多数没好结果。结论:价格竞争是下下策,只能是最后的选择!价格战多数没好结果。 2)从实践上探讨:后面将分析若干案例。 Top 10Top 10Top 10Top 10/72/20条? 次荐这改洽砚朴挺恒础赂捉詹年繁连豌瑰丙奔销骆暇涂盗啊逸蜀凝昼肥非FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理十三、波纹理论(十三、波纹理论(The Ripple Theory) 及其适用性及其适用性99版第19款里正式使用了F
53、orceMajeure的说法。在87版中,当发生ForceMajeure(但条款里的表述用词是forceofnature,Clause20.4,anyoperationoftheforcesofnatureagainstwhichanexperiencedcontractorcouldnotreasonablyhavebeenexpectedtotakeprecautions)后,与一般的贸易合同处理原则不同,不是各自分担,而是划到了业主违约的范畴里面(Clause20,Clause65,Clause69)。卿逐虎熬薯感懈嫩卤绅渡憨迸弗缀沉韦掸襟杯解渐辣哺铝弧狭拱卖婿宵脚FIDIC应用实务与国
54、际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理十四、承包商创收的三大支柱十四、承包商创收的三大支柱 要特别注意可操作性。 1) V.O(99版第13款/87版第51款和第52款)。银皮书第13款,EPC模式下的变更收钱很难,受制于Lump Sum Contract; 2) 调价公式(99版第13.8款/87版第70款)。银皮书第13.8款,说是在特殊条款里予以考虑,但EPC项目业主通常以是总价合同为理由而删掉); 3) 索赔(99版第20.1款/87版第53款/77版第52.5款)。银皮书第20.1款,EPC模式下进行索赔比起红皮书来难很多 vs 反索赔。 案例案例(煤矿透水):合同金额1
55、亿美元,索赔额 600万美元 900万美元 1,200万美元,您自己怎么决策? 结局:2,200万美元(13,00万美元 + 900万美元)。 探讨几个问题。 Major Claim Major Claim 10%10%20%20%(分水岭)。(分水岭)。 舔丸词恢笛耐炒黍近禽专迫淆忍铂铰均皆良叮插一殃哺根祈酷儡季肢杨茫FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理十五、工程变更(十五、工程变更(V.O.V.O.)Clause 13.1(Right to Vary)VariationsmaybeinitiatedbytheEngineer(vsattheEnginee
56、rsDiscretion)atanytimepriortoissuingtheTaking-OverCertificatefortheWorks,eitherbyaninstructionorbyarequestfortheContractortosubmitaproposal.TheContractorshallexecuteandbeboundbyeachVariation,unlesstheContractorpromptlygivesnoticetotheEngineerstating(withsupportingparticulars)thattheContractorcannotr
57、eadilyobtaintheGoodsrequiredfortheVariation.Uponreceivingthisnotice,theEngineershallcancel,confirmorvarytheinstruction.栋疮荧隶姓枪够洽悦弓蒲轴赔宫饯贩癸催索惊囊纂钞坤贴诽敲罗盖缺泳剃FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理EachVariationmayinclude:(a)changestothequantitiesofanyitemofworkincludedintheContract(however,suchchangesdonotnec
58、essarilyconstituteaVariation),(b)changestothequalityandothercharacteristicsofanyitemofwork,(c)changestothelevels,positionsand/ordimensionsofanypartoftheWorks,(d)omissionofanyworkunlessitistobecarriedoutbyothers,(e)anyadditionalwork,Plant,MaterialsorservicesnecessaryforthePermanentWorks,includinganya
59、ssociatedTestsonCompletion,boreholes玖迸而健爱桑沫瞧怀滥彦蜀舅鹿疾赋械络础谊炔率退掸写俞岳蛰吮卞篓隧FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理andothertestingandexploratorywork,or(f)changestothesequenceortimingoftheexecutionoftheWorks.TheContractorshallnotmakeanyalterationand/ormodificationofthePermanentWorks,unlessanduntiltheEngineerins
60、tructsorapprovesaVariation.索赔在77版FIDIC中是作为V.O.的子项在描述。 案例,SNV修小桥。 变更令 工作量增减 10% vs 15% ,87版是对合同有效金额而言(扣除PS项及点工),调整单价。陨附曙患杰陷旱傣寂莲加煌侯铲篆佳幂木诡俐载竞平刻爆括韶呐垫别瘟疾FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineersRepresentativeDateTheEngineerDearSir,Re: Notification of Valuations Exceeding 10 (Ten) PercentIthasbeco
61、meapparentthatontheissueofTaking-OverCertificateforthewholeoftheWorksitwillbefoundthattherehasbeenanincrease/ordecreasegreaterthan10(Ten)PercentoftheEffectiveContractPrice,i.e.theContractPriceexcludingProvisionalSumsanddayworksallowances.IntheeventofthisoccurringwewillwishtheamountoftheContractPrice
62、tobeadjustedhavingregardtoourSiteandgeneraloverheads.Wedeemthistobethenotice,ifrequired,pursuanttoClauses12.3(Evaluation)and13.1(a)(i)(RighttoVary)(87版是Clause52.3,为15%)oftheConditionsofContract.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)脊第添氏兹蜂罚渣临玉投姻淡沸险刚话纸佃畏瞒吵侩釜效腊滤漏糠弥砂倘FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC
63、应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineerinChiefDateTheEngineerDearSir,Re:Request for Reimbursement of Costs in Correcting Inaccurate Setting-out Data V.O & EOTWerefertoyoudrawingRef.Nowhichgivedetailsofsetting-outpoints,linesandlevelsofreferenceforallpartsoftheWorks.Ithasnowbecomeapparentthedrawingsisinaccurateins
64、omuchthatandwehaveasadirectresultofworkingtotheinformationgivenincurredunforeseeableexpensesincurredunforeseeableexpensesincorrectingthesetting-out杠立驰朽艳理掂牧鸳虽鼎搭恬增怀然膏卒境背哄检陛帚汰收谬喊刨嫉迢枯FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理andcorrectingfaultyconstructionwork.Maywethereforerequestthattheadditionalcoststhatwe
65、haveincurredadditionalcoststhatwehaveincurredbereimbursedtousbereimbursedtouspursuanttoClause4.12(UnforeseeablePhysicalConditions)(87版是Clause17.1/Setting-out)oftheConditionsofContract.ToenableyoutodetermineanadditiontotheContractPriceanadditiontotheContractPriceinaccordancewithClause13.1(RighttoVary
66、)and13.2(ValueEngineering)(87版是Clause52)oftheConditionsofContractwearemaintainingcontemporaryrecordsandtheyareavailabletoyoutoassistyourdetermination.ByservingthisletterwealsorequestforanEOTpursuanttoClauses8.4(ExtensionofTimeforCompletion)(87版是Clause44.1)and20.1(ContractorsClaims)(87版是Clause53)ofth
67、eConditionsofContract.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)爆忍髓奏蔽律图惜猿矾钮隙理硅禹昧结硒蔽胞而摹娘蓝卸夹谭逮寄搀牡卸FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineersRepresentativeDateTheEngineerDearSir,Re: Notification of a Varied RateInaccordancewiththerequirementsofClause13(VariationsandAdjustments)(87版是Clau
68、se52)wewritetogivenoticepursuanttoClause12.3(Evaluations)(87版是Clause52.2(a)oftheConditionsofContractofourintentiontoadjustavariedrateforsincethenatureoftheworkarisingfromyourVariationOrderNoissuchastorendertheContractrateinapplicableforthefollowingreasonsYoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(C
69、o.Ltd)撰肠篷比范鬃烹讨俊者凝泉情绒镰六椿捌兔他肤嘉瓜乱宋醚函獭摸妈耗抓FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineersRepresentativeDateTheEngineerDearSir,Re: Boreholes and Exploratory Excavation V.OFurthertoyourrecentrequestwewritetoconfirmthatwehavecompletedourpreparationforthe exploratoryexcavationwork.Thisworkisnotcoveredbyei
70、theraBillofQuantitiesitemorincludedthereinasaProvisionalSum.MaywethereforerequestaninstructioninwritingundertheprovisionofClause13(VariationsandAdjustments)(87版是Clause51.1),pursuanttoClauses13.1(e)and13.3(87版是Clause18.1)oftheConditionsofContract.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)夕霉辖
71、眩键论虱药绩佐慎竖脾枣峪添庸瞬撞湍侍附霜铰蹬帘昆荔坑碎开的FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineersRepresentativeDateTheEngineerDearSir,Re: Removal of Improper Work V.OWerefertoyourInstructionNorequiringustoremoveonthebasisthatofourwrongfulworkmanshipandwehaveimproperlyconstructedthisbyusingmaterialswhichdonotcomplywith
72、theSpecialSpecificationsofContract.WehavenowlookedatthismattercarefullyanditisouropinionthattheworkmanshipandmaterialsusedcomplyfullywiththeSpecialSpecifications,assuchtheirremovalshouldnotberequiredpursuanttoClause11.5(Removal ofDefectiveWork)(87版是Clause39.1)butshouldbethesubjectofaVariationOrderis
73、suedunderClause13(VariationsandAdjustments)(87版是Clause51.1)oftheConditionsofContract.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)恨颓拎超劫槐堂禾擞切糜鲤翌纤名滓筋堡诀蕴痪秧味叮环绸嫩愉贵袍虞擅FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineerinChiefDateTheEngineerDearSir,Re: Clarification of Works of Repair V.OWerefertotheSc
74、heduleofDefectsissuedpursuanttoClause11.1(CompletionofOutstandingWorkandRemedyingDefects)(87版是Clause49.2)andwritetoadviseyouthatinouropinionthefollowingitems(a)(b)(c)aredefectswhicharenotattributabletoanyneglectorfailureon儒阳级宠森副藤耻书饭椰变湛舷炯禽送筏炕胎道鼓楞稗绪肢旅眯谁政霖坷FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理ourparttoc
75、omplywithanyobligationexpressedorimpliedundertheContract.Asweregardtheseitemsofdefectstohavearisenfromothercauseswerequestthatthevalueinmakinggoodbethereforeassessedandpaidforasadditionalworkadditionalwork inaccordancewithClauses13(Variation)and12.3(Evaluation)(87版是Clauses51.1and52.1)pursuanttoClaus
76、e11.2(CostofRemedyingDefects)(87版是Clause49.3)oftheConditionsofContract.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)胖枚昆耗箔从余级籍怂纪房轴礁解日挣扬戈硅守崩胡娶秀私曾哀堪哄塔泵FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineerinChiefDateTheEngineerDearSir,Re: Damage to Works by Special Risks V.O & EOTWewritetogivenoticetha
77、tasaresultofdamagetotheWorksbyaspecialriskintheformof,reimbursementissoughtreimbursementissought pursuanttoClause17.4(ConsequencesofEmployersRisks)(87版是Clause65.3)oftheConditionsofContract.MayweaskthatyoudeterminetheamounttobeaddedtotheContractPricetobeaddedtotheContractPriceinaccordancewithClauses1
78、3(ValuationsandAdjustments)(87版是Clause52.1)and12.3(Evaluation)(87版是Clause52.2)oftheConditionsofContracttogetherwithasumatfairmarketvalueforthecostofreplacementofouritemsofContractorsEquipmentdamagedatthesametime.WealsowritetorequestforanEOTpursuanttoClauses8.4(ExtensionofTimeforCompletion)(87版是Claus
79、e44.1)oftheConditionsofContract.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)耪渠盐把曾湘榴并怖鳞凹散予力叛策培厢聚独吮傈岛捎撤事迫痉宰川柄酌FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理十六、调价公式(两大戏剧性变化因素之一)十六、调价公式(两大戏剧性变化因素之一)调价公式的通式(99版第13.8款/87和77版第70.1款):其中 X = 0.15左右(世界银行的标准FIDIC合同取此值),该值通常与预付款的比例相等,现实含义就是业主已给出的预付款部分不适用调价公式,i.e.
80、若预付款是15%,则只有85%可以进行调价。对于承包商:X 越小越好(即参与调价的百分比越大)。a,b,c,n 为加权系数,即各项调价的成本因子(比重),常数。约束条件为 X + a + b + c + + n = 1。公式中的价格调整因子,L, E, M, W,变量vs初始值的选择。在验工计价单中,预付款是先扣除后再进行调价,还是先调价后再扣除?影响到调价金额的30%左右!案例(第60.1款规定优先次序:H核算调价,J扣除保留金,K扣还预付款计25%;第60.11款预付款扣还比例为每次验工计价总款每次验工计价总款之25%.)。参见FIDIC合同条件应用实务(第二版)pp.134143(价格调
81、整)。椰风材适东疹余于戴旨意传贾详末绘发场掺娩频匪靡椒讼脂走疟皑廖若渊FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理十七、分析一个索赔成功成功案例(Claimsvscounter-claims)Naubise-MalekuHighwayReconstructionProject项目背景 世界银行贷款的公路项目,981万美元,强制使用国际通用的FIDIC合同。Quiz(成本、工期、索赔)? 鄂式破碎机(碎石粒度均匀)vs 锤式破碎机 vs 针(片)状指数。结局 咨询工程师准仲裁 国际仲裁 友好解决。友好解决。 索赔清单(Terms of Reference/List o
82、f Reference)。 补偿金额:443万美元(构成:173万美元 + 2,100万人民币 + 11万美元/尼卢比) 占到合同额981万的45.16% 173万美元Ex Gratia Payment vs 严格履行合同义务 vs 731万(谢主隆恩),您选择哪个?胁审球哦粮誊霓汝冈常当拖明座慢瘁猾删犹曙皱绥尊拭罗害絮周怜哭釉纤FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理十八、涉及到的主要条款十八、涉及到的主要条款 (87版)版)Clause12(AdversePhysicalObstructionsorConditions)波纹理论的法律描述(索赔案例及具体条款
83、分析,可另外再开一个专题讲座)(索赔案例及具体条款分析,可另外再开一个专题讲座)(索赔案例及具体条款分析,可另外再开一个专题讲座)(索赔案例及具体条款分析,可另外再开一个专题讲座)If,however,duringtheexecutionoftheWorkstheContractorencountersphysicalobstructionsorphysicalconditions,otherthanclimaticconditionsontheSite,whichobstructionsorconditionswere,inhisopinion,notforeseeablebyanexper
84、iencedcontractor,theContractorshallforthwithgivenoticethereoftotheEngineer,withacopytotheEmployer.Cond担脚敖予痈财摸呢观撵胎悠盯益猖智址鳃萍警涡墩颜凳伸栏包泰爹羹怜唆FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理(续)Onreceiptofsuchnotice,theEngineershall,ifinhisopinionsuchobstructionsorconditionscouldnothavebeenreasonablyforeseenbyanexperien
85、cedcontractor,afterdueconsultationwiththeEmployerandtheContractor,determine:(a)anyextensionoftimeunderClause44,and(b)theamountofanycostwhichmayhavebeenincurredbytheContractor,whichshallbeaddedtotheContractPricetheContractPrice.这句话导致投标时的一次性降价对承包商永远适用;问题:包括索赔金额吗?案例,443万544万x(1-18.5%)andshallnotifytheC
86、ontractoraccordingly,withacopytotheEmployer.晦凉吭丙好钡泳期由彻氢奎囊汹猜藤谢罕打博嗡综招割沮础采假禾务腿喻FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineersRepresentativeDateTheEngineerDearSir,Re: Notice of Unforeseeable Adverse Physical ConditionsPursuanttoClause4.12(UnforeseeablePhysicalConditions)(87版是Clause12.2)oftheCondition
87、sofContractwewritetogivenoticethatwehavehaveencounteredadversephysicalconditionsencounteredadversephysicalconditionsonSitewhichinouropinionwereunforeseeablebyanexperiencedcontractorunforeseeablebyanexperiencedcontractor.TheadversephysicalconditionisandlocatedYoursfaithfully,ProjectManagerTheContract
88、or(Co.Ltd)伤镭财芒尽铆替病箭顾逛排总暂创搅僻拔蹿宵椽丧瞻右犁盆飞树寓扰民影FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineersRepresentativeDateTheEngineerDearSir,Re:Notice of Discovery of an Item of Geological and/or Archaeological InterestInaccordancewiththerequirementofClause4.24(Fossils)(87版是Clause27.1)oftheConditionsofContractwe
89、writetogiveyounoticeofthediscoveryonSiteofWearecomplyingwiththegeneralobligationsunderClause4.24(Fossils)(87版是Clause27.1)totakereasonableprecautionstoprotectthefindandwouldaskforyourimmediateinstructionfordealingwiththisdiscovery.Asaresultofthisobligationwehavetoadviseyouthattheworksarenow十妻讨逾腹疆承马吓姑
90、首董咯签芭霉竿侩榷叙茵器骋哑齐签纫抹兹很阻隧FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理beingdelayedandweshallbeseekingareimbursementofouradditionalcostareimbursementofouradditionalcostandanextensionoftimebasedonClauses4.12(UnforeseeablePhysicalConditions)(87版是Clauses12.2),4.24(Fossils)(87版是Clause27.1)and8.4(ExtensionofTimeforCo
91、mpletion)(87版是Clauses44.1)and20.1(ContractorsClaims)(87版是Clause53)oftheConditionsofContract.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)cc:EngineerinChiefTheEngineerProjectManagerTheEmployer唯遮催刚桥念胺彬罕糯掀舍旨邪直谣垫盯嵌货扦亩班叉榔卷何泵粮深谣乔FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineersRepresentativeDateTheE
92、ngineerDearSir,Re:Reimbursement of Additional CostsReimbursement of Additional Costs and EOT arising from Notice of Discovery of an Item of Geological and/or Archaeological InterestWerefertothediscoveryonSiteofandyoursubsequentinstructionswhichweareabletoconfirmhavenowbeencompliedwith.Asaresultofcom
93、plyingwithyourinstructionsanan additionalcostshaveadditionalcostshavebeenincurredbeenincurredandtheworkshavebeendelayed.Wehavemaintainedsuchcontemporaryrecordsaswefeelnecessaryoras磐驶尝海虞社忧思恭沃肖芜屉橇撬币联艘瓣逝盗攒液拢屏请护认獭平流潦FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理mayberequiredbyyouandtheseareattachedtosubstantiateo
94、uradditionaltosubstantiateouradditionalcostscostsaswellasanextensionoftimepursuanttoClauses4.12(UnforeseeablePhysicalConditions)(87版是Clause12.2),4.24(Fossils)(87版是Clause27.1)and8.4(ExtensionofTimeforCompletion)(87版是Clause44.1)and20.1(ContractorsClaims)(87版是Clause53)oftheConditionsofContract.Welookfo
95、rwardtoyourearlydeterminationofthisapplicationaccordingly.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)cc:EngineerinChiefTheEngineerProjectManagerTheEmployer泉茧坍凰烂了淡惺颊细腋骨么玄噶盏蕴辫粥既伯绝券局脯罪挡锹姻恍技恭FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理Clause13(WorktobeinAccordancewithContract)Unless(77版表述为Insofaras,99版是
96、第4.12款与第19.7款合起来解读)itislegallyorphysicallyimpossiblelegallyorphysicallyimpossible,theContractorshallexecuteandcompletetheWorksandremedyanydefectsthereininstrictaccordancewiththeContract,tothesatisfactionoftheEngineer.(略)要反向思维来理解该条款的两大前置限定(ConditionsPrecedent):(1)Legalimpossibility(2)Physicalimpossib
97、ility然后,才能去谈承包商按照合同履约。赖呸触幂孤蜂蛹辛迅烯睛虫俞鹰快撮越呐茹炉闪申最弥贷失卯寺奠先渡核FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineerinChiefDateTheEngineerDearSir,Re: Physical/Legal Impossible Work InaccordancewithClauses4.12(UnforeseeablePhysicalConditions)and19.7(ReleasefromPerformanceundertheLaw)(87版是Clause13.1)oftheConditions
98、ofContractwewritetogivenoticethathavingexaminedyourdrawingsitisapparentthattheworkasdesignedcannotbeconstructedsinceitisphysicallyimpossibletoconstructbecause(物理上行不通)/orfailstomeet(有悖法律法规)SincethisisamatterforwhichwearenotliableunderClauses4.1(ContractorsGeneralObligations)and4.10(SiteData)(87版是Clau
99、se13.1)maywerequestaninstructiontovarytheworkspursuanttoClause13(VariationsandAdjustments)(87版是Clause51.1)oftheConditionsofContract.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)喝兄先铜陷拢兰汀缚秩担昏券鬼豫撞巢胖馋相褂火肃震碴革灭嫉单舟饿告FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineerinChiefDateTheEngineerDearSir,Re:Adju
100、stments for Changes in Legislation FurthertoournoticethattherecentByelawNoreferringtohasresultedinadditionalcosttoourContract,wearewritingtorequestthatpursuanttoClauses13.7(AdjustmentsforChangesinLegislation)(87版是Clause70.2)and8.4(ExtensionofTimeforCompletion)(87版是Clause44.1)and20.1(ContractorsClaim
101、s)(87版是Clause53)oftheConditionsofContractyoudeterminetheamountofthecosttobeaddedcosttobeaddedtotheContractPricetotheContractPriceandtheextensionoftimetowhichweareentitled.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)cc:ProjectManagerTheEmployer晒辗伪战藕坟蜕躇钙萎寻潭揖立瞻木荚溉题臭仰坏叔落郑篱鼎油配臼网灸FIDIC应用实务与国际工程项目管理
102、FIDIC应用实务与国际工程项目管理Clause20(CareofWorks)20.3 (LossorDamageDuetoEmployersRisks)IntheeventofanysuchlossordamagehappeningfromanyoftherisksdefinedinSub-Clause20.4,orincombinationwithotherrisks,theContractorshall,ifandtotheextentrequirebytheEngineer,rectifythelossordamageandtheEngineershalldetermineanaddi
103、tiontotheContractpriceinaccordancewithClause52andshallnotifytheContractoraccordingly,withacopytotheEmployer.(略)20.4(EmployersRisks)TheEmployersrisksare:war,hostilities (whether war declared or not) hostilities (whether war declared or not) commotionor disorderdisorder,unlesssolelyrestrictedtoemploye
104、esoftheContractororofhisSubcontractorsanyoperationoftheforcesofnatureagainstwhichanexperiencedcontractorcouldnotreasonablyhavebeenexpectedtotakeprecautions(77版表述为foreseen).悟撼皋敢简槛蚁飘雁摈五豆涉印睫钓器岭潞每畜录吸去刀趣由趣獭莆未忿FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理Clause40.3(Suspensionlastingmorethan84Days)Iftheprogressofth
105、eworksoranypartthereofissuspendedonthewritteninstructionsoftheEngineerandifpermissiontoresumeworkisnotgivenbytheEngineerwithina84daysfromthedateofsuspensionthen,.theContractormaygivenoticetotheEngineerrequiringpermission,within28daystoproceedwiththeWorksorthatpartthereofinregardtowhichprogressissusp
106、ended.Cond 注:77版FIDIC为90天+28天推菌标酥镐大候泥碉药豹艾既乘挞期隧屏绒琢皮驯煎勿皿均姜熔扛绍潭殉FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理(续)Ifwithinthesaidtime,suchpermissionisnotgranted,theContractormay,butisnotboundto,electtotreatthesuspension,whereitaffectspartonlyoftheWorks,asanomissionomission ofsuchpartunderClause51(Alternations,Add
107、itionsandOmissions)bygivingafurthernoticetotheEngineertothateffect,orwhereitaffectsthewholeoftheWorks,treatthesuspensionasaneventofdefaultdefault(77版表述为abandonmentabandonmentoftheContract)bytheEmployerandterminatehisemploymentundertheContractinaccordancewithClause69(DefaultofEmployer)缎杆话餐研拧厚献识诊授褐幅致懊
108、示奋邦啪评畜达期疽娄姿弧旁管郝蜂峦FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函ProjectManagerDateTheEmployerDearSir,Re: Entitlement to Suspend Work PursuanttoClause16.1(ContractorsEntitlementtoSuspendWork)(87版是Clause69.4)oftheConditionsofContractwewritetogiveyounoticethatasaresultofyourfailuretopayustheamountdueunderEngi
109、neersCertificateNodatedwithin56(FiftySix)daysaftertheexpiryofthetimestatedinSub-Clause14.7(Payment)(87版是Clause60.10)withinwhichpaymentistobemadeandsubjecttoanydeductionthatyouareentitledtoundertheContractweshallsuspendworkorreducetherateofworkafter28(TwentyEight)daysofthegivingofthisnotice.Weshallke
110、epsuchrecordsasmayberequiredfortheEngineertodetermineanyextensionoftimetowhichwemaybeentitledunderClause8.4(ExtensionofTimeforCompletion)(87版是Clause44.1)and20.1(ContractorsClaims)(87版是Clause53)fortheamountofsuchcostscostswhichshallbeaddedtotheContractPricewhichshallbeaddedtotheContractPrice.Yoursfai
111、thfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)讯熊腰崩粟彪氖白撬扎勘辈刺酋渤丢儡拙绣送拜相租彪揉捂行尺粉呐慨晃FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineerinChiefDateTheEngineerDearSir,Re: Request for Permission to Proceed with the Suspended Works Werefertoyourinstructiondatedtosuspendtheprogressofthecontractworks/thatpartofthewor
112、ksandnotethat84(EightyFour)dayshavenowelapsedfromthedateofyourinstruction.WewritethereforetogivenoticepursuanttoClause8.11(ProlongedSuspension)(87版是Clause40.3)oftheConditionsofContractrequiringpermissionwithin28(TwentyEight)daystoproceedwiththesuspendedwork.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContracto
113、r(Co.Ltd)馒倔箩像紊真柯改离慌狼击啪挡讣丑揪弗景进遇峙屏伙喇仲阴播商辑咆饰FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理十九、Omissions属于Clause51(Alternations,AdditionsandOmissions)的范畴,余下的工作量都是V.O.(道路维修)Omissions后余下的工作量都用合约工程中临时发生的点工计费标准/英国土木工程承包商协会计价付款,简称“英国点工计费标准”。有经验的承包商项目经理高频率使用的重要文件(之一)vs英国咨询工程师的思维方式。应用到VO中的技巧案例。77版和87版第52.4款(Daywork)和第58款
114、(PS,备用金)/99版第13.5款(PS)和第13.6款(Daywork)/的实用性。EOTvsoverheadcompensation用于报价分析,作为参考数据之一。涧咖弹肮谅眯刘境苯夕轿疤喊栗汛拷何毕侄斯淬断勒擎船捶匈恶宾悬瞳婪FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineerinChiefDateTheEngineerDearSir,Re: Notice to Treat the Suspended Work as Omitted from Contract WerefertoourletterRef.Nodatedseekingyoura
115、greementtoproceedwiththecontractworks/partoftheworksandnotethattheperiodof28(TwentyEight)dayshavenowelapsedsinceourrequesttoproceed.WewritethereforetogivenoticepursuanttoClause8.11(ProlongedSuspension)(87版是Clause40.3)thatweelecttotreatthesuspensionasaneventofdefaultbytheEmployerandterminateouremploy
116、mentundertheContractinaccordancewiththeprovisionsofClause16.2(TerminationbyContractor)(87版是Clause69.1)oftheConditionsofContract/anomissionofthesuspendedpartoftheContractunderClause13(VariationsandAdjustments)(87版是Clause51.1).Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)植果荫轨妊折揭测七箱疮眠讲娄楞摹击诺架痈咏燃视叛
117、耀扩尖淀素舍辣况FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineersRepresentativeDateTheEngineerDearSir,Re:Daily Notification of Resources Expended on DayworkAsrequiredpursuanttoClause13.6(Daywork)(87版是Clause52.4)oftheConditionsofContractweattachourdayworkrecordsnoting:-(a)Itemsofdayworkbeingundertaken;(b)Det
118、ailsoflabourexpended;(c)Detailsofplant,materialbeingusedforworkscarriedoutonMayweaskthattheduplicatecopybesignedandreturnedtooursiteoffice.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)Enc.傍角帮岿显鸯懦办戍附既素箱匿俺唁糟诲斧模烫奸依盒秋碧吱蓉规杉监兆FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineersRepresentativeDateTheEngi
119、neerDearSir,Re:Monthly Daywork Statement No AsrequiredpursuanttoClause13.6(Daywork)(87版是Clause52.4)oftheConditionsofContractwehavepleasureinenclosingthepricedStatementNoofthelabour,materialandContractorsequipmentwhichiscoveredbyourDailyNotificationofResourcesExpendedonDayworkfortheperiodfromtoPlease
120、acknowledgeyourreceiptofthisStatement.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)cc:EngineerinChiefTheEngineerEnc.酞语院怯帘丘戴淌立蛋杜物瘁锰玫胎匿查率蔷刮半描镁安壹砰揽溅投萎驳FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineerinChiefDateTheEngineerDearSir,Re:Provisional SumsInaccordancewithClause13.5(ProvisionalSums)(87版是C
121、lause58.1)oftheConditionsofContractwerequestyourdeterminationfortheamounttowhichwetheamounttowhichweareentitledtoareentitledtoinrespectofthework,supplyorcontingencytowhichsuchProvisionalSumsrelateareasfollows:-ProvisionalSums:-.Workinvolved:-.Amountincurred:-.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContrac
122、tor(Co.Ltd)cc:ProjectManagerTheEmployer略计寅座李蔗钧搅覆良救蔫煎榔堂农离贱哩哩否鱼彦帜膛柏涕谣闭抄刨互FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理Clause65(SpecialRisks)TheContractorshallbeundernoliabilitywhatsoeverinconsequenceofanyofthespecialrisksreferredtoinSub-Clause65.2,whetherbywayofindemnityorotherwise65.2SpecialRisksare(a)therisk
123、sdefinedunderparagraphs(a),(c),(d)and(e)ofSub-Clause20.4and(b)therisksdefinedunderparagraph(b)ofSub-Clause20.4insofarastheserelatetothecountryinwhichtheWorksaretobeexecuted.结论: 特殊风险(第20款) 业主风险(第65款)火褐膳袁吐承澎载韦死菌哭蘸泽准咆穷笼屡屠敏伊事亩上疚扎丝纶赡拢等FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理Clause65.5(IncreasedCostsarisingfr
124、omSpecialRisks)SavetotheextentthattheContractorisentitledtopaymentunderanyotherprovisionoftheContract,theEmployershallrepaytotheContractoranycostsoftheexecutionoftheWorks(otherthansuchasmaybeattributabletothecostofreconstructingworkcondemnedundertheprovisionofClause39(DefaultofContractorinCompliance
125、)priortotheoccurrenceofanyspecialrisks)whicharehowsoeverattributabletoorinconsequentonortheresultoforinanywaywhatsoeverconnectedwiththespecialrisks,.Cond行珍均的剂淹偿自吾剐咋塑氮硼温姨紊虐岭意君分吹蛊丧汝宪苗呀呛篮腮FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理(续)theContractorshall,assoonasanysuchcostcomestohisknowledge,forthwithnotifythe
126、Engineerthereof.TheEngineershall,after due after due consultation with the Employerconsultation with the EmployerandtheContractor,determinetheamountoftheContractorscostsinrespectthereofwhichshallbeaddedtotheContractPriceandshallnotifytheContractoraccordingly,withacopytotheEmployer.门剔捻尔言蝶要碰噎镐通谁珠浆肛华痉炽
127、淖禹愚辗难渝芜亢馋菲套绥茫头FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineerinChiefDateTheEngineerDearSir,Re: Consequence of Employers Risks and Force MajeureWewritetogivenoticepursuanttoClauses17.4(ConsequenceofEmployersRisks)and19.4(ConsequenceofForceMajeure)(87版是Clause65.5)oftheConditionsofContractthatwehavean
128、darecontinuingtoincurincreasedcostsincurincreasedcostsasaconsequenceofasaconsequenceoftheoccurrenceofaspecialrisknamelyWearemaintainingcontemporaryrecordstosubstantiatethecostsinvolvedandarereadytoassistyoutodeterminethefinancialcompensationfinancialcompensationforwhichwehavebeensufferinghavebeensuf
129、feringtodate.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)梗擒绊兰呵些凳墒于驹罚碧贬镑蝇今凿姿崭铁韩败倡汗止因食钡赚抢形垃FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理Clause66(ReleasefromPerformance)77版FIDIC小标题为FrustrationIfanycircumstanceoutsidethecontrolofbothpartiesarisesaftertheissueoftheLetterofAcceptancewhichrendersitimpossible
130、(指physical)orunlawful(指legal)foreitherpartytofulfillhiscontractualobligations,orunderthelawgoverningtheContractthepartiesarereleased(frustrated,77版FIDIC)fromfurtherperformance,thenthesumpayablebytheEmployertotheContractorinrespectoftheworkexecutedshallbethesameasthatwhichwouldhavebeenpayableunderCla
131、use65(andClause69,77版FIDIC)iftheContracthadbeenterminatedundertheprovisionsofClause65.雏啡炉妮云花扒盔犁舟禾枫书秒誓甸条偏责徐偷趾欲钢无驭碾亿贤吾输仔FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理Clause67(SettlementofDisputes)90+28天内(within)仲裁(77版)84+70(表达不满,最短?天)+56天当天或之后(onorafter)(友好解决)仲裁(87版)DRB(92版)vsDAB(99版);Mediation/Reconciliation(A
132、DR);Abrahamson信的主要内容:双方都蒙受损失,出面协调,互为妥协,愿当律师!和解胡萝卜加大棒!证据缺失?问题:友好解决争端与仲裁的前后置?案例(Pakistan供货商与分包商的争端解决)阂揩夜爸寨谣啮袖坯薄漏忽冰绞倡担股澳谦滔衫绰皂大胜垫它脖和馋罩蔑FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理二十、争端的解决二十、争端的解决 歧义(ambiguity,discrepancy)Discrepanciesareapttoappearinacontract.合同中典型的歧义例子出现badground的情形:投标首封函里承包商确认了Havinginspected
133、andexaminedtheSite,ConditionsofContract,Specifications,Drawings,allinformationetc.madeavailablebytheEmployer.(99版第4.10/4.11款也有类似描述)。但承包商认为业主应对其所提供的一切之准确度负责,因此根据第12/13款,仲裁倾向当任何unforeseenphysical或legalconditions发生,承包商都有权得到额外补偿条款的抗辩范围很宽泛,但涉及到badground这一点并不具体。99版红皮书第4.12款明确badground(hydrological)属于“phys
134、icalconditionswhichhe(Contractor)considerstohavebeenunforeseeable”,非常具体地涉及到了badground。梆楔邮瞪冈粳拄椎阉夕智胶撅椽膘僻液建埃椎鱼怒蛆纺灭餐先亿糜苔饯科FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理而99版银皮书明确承包商来承担所有风险,除非合同中另有规定,承包商对unforeseen及badground的抗辩都缺乏合同依据及支持。如果合同没有明说,则通常认为承包商已承接了这些风险,lumpsum的EPC总包合同划入到此类里,因此对承包商并不好。案例发电厂项目海边打桩/无底洞。对歧义的
135、解释?逆编者释义原则(ContraProferentumRule)友好解决(FIDIC87版,84+70(1)+56=141)准仲裁(90+28,实践上91)(FIDIC77版红皮书)DRB(FIDIC92版红皮书/95版橙皮书)DAB(FIDIC99版)谆衡碰疙迷豆掖嗜射瘸桐簧厘翘槛域辑督氏炎裙锥黑突壹磊来术帮柬艰恼FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineerinChiefDateTheEngineerDearSir,Re: Request for Clarification of Ambiguity (and for Reimbursem
136、ent of Extra Cost) MaywedrawyourattentiontoanapparentambiguitybetweenthedescriptiongivenonpagenumberforItemNoandthecontradictoryforanotherItemNoonpagenumberinthesameBillofQuantity(orsaybetweenfiguredandscaleddimensionsfor)Wethereforerequestclarificationofthisdiscrepancypursuantto始真裁萎鹰仆长蛾准取暮芦赂伙罚候蜕屈省赶
137、藕兔沙旋恃孝缎才扬豁出振FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理Clause1.5(PriorityofDocuments)(87版是Clause5.2)oftheConditionsofContractandifyoudeemnecessarytheissueofaninstruction.Shouldanysuchinstructioncauseextracostwhichcouldnothavewhichcouldnothavebeenreasonablyforeseenbyanexperiencedcontractorbeenreasonablyfore
138、seenbyanexperiencedcontractorunderClause4.12(UnforeseeablePhysicalConditions)(87版是Clause12.2)weassumethatyouwillbecertifyinganadditionalsumtoadditionalsumtocovertheamountinvolvedcovertheamountinvolved.Yourearliestreplywillbehighlyappreciated.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)香瓦鲁逮倡露浓
139、煤两多阜谭境碉颓儡襟器庐奶李栅憋谚尽倦秃收滋还不哼FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineerinChiefDateTheEngineerDearSir,Re: Request for an Engineers DeterminationWearewritingtorecordandadviseyouthatadisputehasarisenbetweenthepartiestotheContractandpursuanttoClauses3.5(Determinations)(87版是Clause67.1)and20.1(Contracto
140、rsClaims)(87版是Clause53)oftheConditionsofContractwearethereforereferringthistoyouforadetermination.Thenatureofthedisputeisasfollows:-Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)cc:ProjectManagerTheEmployer填赃恼屑香耗监酚灸娩壁应涪拯腋凯乒降毡轨抚埃坠壕昏遭显泉震孪阮烈FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理77版版/87版版/92版版/95版版99
141、版争端条款之比较版争端条款之比较77版争端90天(咨询工程师决定/准仲裁)+28天(表达不满,1天)仲裁走到仲裁:最短=90天+1天=9191天天天天87版争端84天(咨询工程师决定/准仲裁)+70天(表达不满,1天)+56天(友好解决)仲裁走到仲裁:最短=84天+1天+56天=141141天天天天92版(红皮书)争端84天(咨询工程师决定/准仲裁)+56天(DRB)+28天(表达不满,1天)+56天(友好解决)仲裁走到仲裁:最短=84天+56天+1天+56天=197197天天天天95版橙皮书(无咨询工程师)争端28天(共同任命DAB)+56天(DRB)+28天(表达不满,1天)+56天(友好
142、解决)仲裁走到仲裁:最短=28天+56天+1天+56天=141141天天天天99版新红皮书42天(咨询工程师决定/准仲裁)+84天(DAB)+28天(表达不满,1天)+56天(友好解决)仲裁走到仲裁:最短=42天+84天+1天+56天=183183天天天天银皮书(无咨询工程师)争端28天(共同任命DAB)+84天(DAB)+28天(表达不满,1天)+56天(友好解决)仲裁走到仲裁:最短=28天+84天+1天+56天=169169天天天天业主、承包商和律师各自的观点异同vs客观现实vs您的选择?掌握最终决策权!籍肖近炔掂狞闰铲污拴姐舰啥哗嚏纺赏甜碌挚跺片陛莽涎汀盗汾须揩搜履FIDIC应用实务与国
143、际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理二十一、二十一、99版版FIDIC合同的特色合同的特色 DAB 99版FIDIC彩虹系列合同都在第20.2款中(绿皮书是第15.1款)明确了这样一个过程:Disputes shall be adjudicated by a DAB 1)红皮书的状况(先要获得咨询工程师的准仲裁):红皮书是采用常设性的DAB(StandingDAB)常设的DAB是在投标前或签约后即以予以任命,一般在投标前就已确定(在AppendixtoTender里通常会限定日期),最迟是在签约开工日后的28天内。红皮书的DAB存续于整个合同期间费用高,因为从签约开始就要发生DA
144、B的日常维护费用,包括支付聘请酬金和差旅食宿、定期会议和进度报告等项成本,而银皮书的DAB就没有这笔经常性开支;2)银皮书的状况(因合同中没有咨询工程师这个角色,因此争议就直接交由DAB裁决):银皮书是采用临时性的争端裁决委员会(AdHocDAB)对特定的争端任命特定的DAB。DAB的主要特点:DAB为一人或三人(与双方都签订合同),类似仲裁,但不会太激化矛盾;决定时间短(84天),有时双方会同意在特殊条款里把DAB从84天缩短到42天,甚至28天,而仲裁的平均耗时一年半多,这还属于比较乐观的情况;DAB有权决定自己的管辖权及所涉及的争议范围,并能就此展开调查;所做出的的决定尽管不是最终的,但
145、通常具有约束力,直到在仲裁中被推翻;合同中规定要在28天的时间内发出不满通知,但实际操作上是1天。铆江洞略陕遮荡座痛即北够华编旭奢翰甚济灾北倦雷纶衅课腹骄驭靴逢碗FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理DAB的可执行性因为时间一到,既不提交仲裁也不执行DAB的裁决属于合同违约,所以一般问题不大;但DAB胜诉方对有些国家在执行DAB裁决的问题上存在担忧能否从法理上继而通过快速仲裁的方式强制执行DAB裁决?因此:FIDIC金皮书中新加入了第20.9款(FailuretoComplywithDisputeAdjudicationBoardsDecision):Inth
146、eeventthataPartyfailstocomplywithanydecisionoftheDAB,whetherbindingorfinalandbinding,thentheotherPartymay,withoutprejudicetoanyotherrightsitmayhave,referthefailureitselftoarbitrationunderSub-Clause20.8(Arbitration)forsummaryorotherexpeditedrelief,asmaybeappropriate.Sub-Clause20.6(ObtainingDisputeAdj
147、udicationBoardsDecision)andSub-Clause20.7(AmicableSettlement)shallnotapplytothisreference.金皮书第20.9款表达了如下立场:赢得DAB裁决的一方可以直接申请仲裁,仲裁员可能会做出快速裁决。同时,DAB中的胜诉方无需再等待56天强制友好解决的时间,给对方施以压力。以上条款具有方向性的启示作用。FIDIC已提议可先借用金皮书中新加入的第20.9款来解决目前出现的问题;红皮书和黄皮书将对下一个版本进行类似的修订。突菌签四诲恶惺忆扇由卯窿丫锥捏抗琳箔秆颁獭肝聪盟番犁越钾衣春乘亚FIDIC应用实务与国际工程项目管理
148、FIDIC应用实务与国际工程项目管理二十二、国际仲裁二十二、国际仲裁DisputeSettlementhet国际仲裁什么是“仲裁”MaxW.AbrahamsonEngineeringLawandICEContracts99版第20款/77版和87版第67款(仲裁与重大索赔的关系),银皮书第20款(“索赔、争端和仲裁”,与99版红皮书思路相同)。仲裁规则,ICC、UNCITRAL和AAA、CIETAC等;仲裁地点vsApplicableLaw;仲裁员vs律师。 案例(AustinRoad,1亿vs9,500万vs80万,JV股份50%:50%问题的启示及探讨)。不得再诉讼的仲裁条款(附后供参考)
149、,案例。锦拦挎矛腊屯争恿杏财萝井禾候跨筛峨洞扯彩杉剧骑述玛略克这殴傍论娃FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理Clause 20(Claims, Disputes and Arbitration(基于国际通用的FIDIC合同)20.6(d)ArbitrationAlldisputesarisingoutoforinconnectionwiththeContractanditsattachmentsasdefinedintheClause2oftheSpecialConditionsofContractshallbefinallysettledunderther
150、ulesofarbitrationofInternationalChamberofCommercebythreearbitratorsappointedinaccordancewiththesaidrules.ThelocationofarbitrationshallbeinBern,Switzerland.FortheavoidanceofdoubtitisconfirmedthatthedecisionofthearbitratorsshallbefinalandbindingandneitherPartyshallhaveanyrighttoappealfromanydecisionof
151、thearbitratorstoanyCourtinordertoreviewanydecisionofthearbitrators.磐籍厢鹤蜜伪毁魄忻磊花毅阉曙府帧沏俯难撮膨查碎砾速椽脯舅融焕叭纠FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理常用的国际仲裁规则常用的国际仲裁规则 UnitedNationsCommissiononInternationalTradeandLaw(UNCITRAL)InternationalChamberofCommerce(ICC,中国1995年加入ICC)AmericanArbitrationAssociation(AAA,简称tr
152、ipleA)LondonCourtofInternationalArbitration(LCIA)StockholmChamberofCommerce(SCC,因解决冷战时期东西方前苏联与美国的商业争端而出名,现在40%60%的前苏联加盟共和国仍认同此机构,费用比ICC便宜且快)中国国际经济贸易仲裁委员会(CIETAC)“1958纽约宣言”(1958NewYorkConvention)中国于1987年1月正式加入了1958年在纽约通过的承认及执行外国仲裁裁决公约(ConventionontheRecognitionandEnforcementofForeignArbitralAwards),约
153、150个国家。设茸课蛹很橙癌哀变弟膀鲜捐悯戈潍逆跌讹拼填沿兵烈堑唤哄奸职观座餐FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理下决心打仲裁的几大原则下决心打仲裁的几大原则 要赢、要快vs“小问题、小困难”(缺乏信心)。仲裁的特点:灵活性、保密性、仲裁与调解结合(CIETAC)、一裁终局、强制执行;仲裁时的证据(FaitAccompli)(供参考:7+7条款)vs“isdeemedtobe”,但没有by/专家报告;仲裁的成败往往取决于所提交的文件质量案情介绍要准备得简洁、全面,所有内容应尽量提供电子版,方便剪贴;仲裁费用(仲裁员vs律师/solicitor事务律师);善用
154、外部资源(大vs小)(您倾向防风险开口跑,还是想借助法律制约对方成交?普通法vs大陆法);律师的收费与你的选择(转变观念!市场导向,价格与价值):小时收费+SuccessFee+RetainerScheme狱院蜘源儿粘俺廊见件盟殃谅筑萨搞文苔氨菩绩道蝎侮雾激栓浊淡掩钓鹊FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理二十三、看一个仲裁成功案例的启示二十三、看一个仲裁成功案例的启示项目背景:项目背景:某工厂项目,合同金额7,500万美元,EPC合同(EP成分占到了80%,即6,000万美元),业主已经支付30%的预付款(7,500x30%=2,250万美元),付款方式为里
155、程碑式。业主是一家JV,该投资项目签约后受金融危机影响而不赚钱业主因此中止合同,理由是“forEmployersconvenience”,此外对承包商的履约无争议;双方对合同的解释有差异歧义。ICC伦敦仲裁,1人仲裁庭;在终止合同后,在终止合同后,如如何计算应支付给承包商的工程款何计算应支付给承包商的工程款?承包商认为业主为自身利益而终止合同,已支付了的30%预付款预付款(2,250万美元)万美元)应视作合同项下的第一笔工程款;此外,业主还应再向其支付追加工程款,并提出了相关的计价方法;而业主则要求承包商退还部分预付款,因为业主按已完成的里程碑进度计算出:承包商的实际成本只占到了合同金额的13
156、%,坚持预付款金额超出了业主所应支付的成本:承包商要退还17%的预付款给业主。偷凛昧拉离似夹准炔闺砂班炕贼晋壳明秦湿蝗辣婶控递兑谤薯侵烽撼姥纤FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理制胜的关键制胜的关键心态决定成败心态决定成败承包商的态度承包商的态度 我怕谁?心态心态无畏vs决策决策坚定vs最终结果结果。律师的服务协议律师的服务协议:原则服务费以按常规打完此类仲裁的总计小时收费做成一个包干费(85万美元),但对设定的最低收费给出了很大折扣(-40%),而偏重于此后的成功费因素。律师不管承包商输赢,都以最低收取双方商定包干费的60%(85万x60%=51万美元)作
157、为其成本底线如果打到承包商不把30%的预付款退回给业主的结果(第一设定目标),则100%地收取此包干费(85万美元)即拿回含有合理利润的正常小时收费。对于成功赢得超出了30%的追加工程款,双方再对增幅部分按60%(归属承包商):40%(给律师的成功费分成)的比例进行分配。仲裁裁决:30%的预付款属于第一笔工程款,因此无需返还给业主。同时,确认了采纳承包商提出的工程款计价方法,指示双方再去据此互相核算并落实,希望最终达至庭外和解;另外,仲裁裁决业主向承包商支付垫付的律师包干费(85万美元)和承担全部76万美元的仲裁费(onreimbursementbasis)。篮阅耘上禹克努浑痘挽丈瓦激眶血磅坎
158、铆淑丸有柴蜡抱猛杯晓凝墓豺拌赎FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理最终结果:最终结果:仲裁用时14个月结束;在仲裁之后的一个月内,双方就支付追加工程款形成友好解决包括基本采用承包商的方法,计算出业主再向承包商额外支付18%=1,350万美元;承包商总共从业主处赢得了合同金额的48%48%(其中:30%的预付款+18%的追加工程款)7,500万美元x48%=3,6003,600万美元万美元万美元万美元。但是,承包商要将额外拿回的18%追加工程款中之40%作为成功费奖励给律师(7,500万美元x18%x40%=540万美元)此乃承包商最终的实际成本;承包商的实际
159、收入承包商的实际收入:7,500万美元x30%+7,500万美元x18%x60%=2,250万+810万=3,060万美元万美元 有史以来最盈利的项目!律师的实际收入律师的实际收入:625万美元其中已由承包商垫付了的85万美元最终由业主支付(仲裁裁决),540万美元是由承包商从其18%的额外收入中作为成功费支付(占承包商全部所得3,600万美元的15%)。比较与启示:比较与启示: 承包商实际收入3,0603,060万美元万美元万美元万美元 vs540540万美元万美元万美元万美元(承包商支付给律师的费用)85%85% :15%15%(17.36%,即便85万律师包干费由承包商自理)邢擦莎辞劈陨
160、眶贡准柯豺茨氏惹蓑维押兵翅亮拒琼波溶绑意窘铁酷水陪提FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理鉴于仲裁耗时较长(统计显示平均一年半),有经验的承包商通常加入如下补充: (e)FastTrackArbitrationThePartiesagreetocooperatetoprocureaspeedyconclusionoftheArbitrationadopting“FastTrack”principlesandagreethattheSix(6)monthdeadlineinArticle24(1)fortheissuancebytheTribunalofitsA
161、ward(完成全部举证并获签认后)shallbereducedtoFour(4)monthsandtheywishthatitshouldonlybeextendedinexceptionalcircumstances.TothisendthePartiesagreethattheperiodinArticle5(1)(AnswertotheRequest/Counterclaims,原文为30天内)oftheICCRulesshallbereducedtowithinFifteen(15)days,thattheperiodinArticle18(2)(TermofReference/Pro
162、ceduralTimetable,原文为两个月内)forestablishingtermsofreferenceshallbereducedtowithinOne(1)month.鸽仟医尘鹰浊唤甲狱宽拽卧屁婆坠修增腔眯毋险芯技失开褐荐水堡砰毋稼FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理如果签订的是主辅两个合同,分别在其中都写明使用同一仲裁条款,是双保险还是添风险?(案例)主合同(MASTER AGREEMENT)12.11 Dispute ResolutionIntheeventthatanydispute,controversyorclaimofwhatsoev
163、ernature(the“Dispute”)arisesbetweenthePartiesinconnectionwith,orarisingoutofthisAgreement,oritsperformanceincludinginrelationtotheinterpretationofanyofitsprovisions,atthewrittenrequestofeitherParty,suchDisputeshallbereferredpromptly(butnolaterthanwithinFourteen14days)bythePartiestothelegalrepresenta
164、tives(oranypersonauthorisedbysuchlegalrepresentatives)oftheParties,inanefforttoresolvesuchDisputethroughconsultation.沽拿蹋称丰笔核构牢磅倍健杆固筑支钩阐谓玖榜聚痈幼匣竟糖洽紫倒羡脸FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理ContdIntheeventthatasettlementisnotreachedwithinSixty(60)daysafteronePartyissuesthesaidwrittenrequest,eitherPartysh
165、allhavetherighttosubmittheDisputetotheInternationalCourtofArbitrationofInternationalChamberofCommerceforarbitrationpursuanttoitsarbitrationrulesthenineffect.TheplaceofarbitrationshallbeHongKong.ThearbitrationtribunalshallconsistofThree(3)members.Anydecisionorawardofthearbitrationtribunalshallbefinal
166、andbindingonthePartiesandfortheavoidanceofdoubtthePartiesconfirmthatthereshallbenoappealtherefromtoanyCourt.望乏考锚颠颖义迭凄蔬赦绢去指丢婆辣喻岔沸瞎丹徘逗勘双珠皮敲亮礁闸FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理ContdThePartiesfurtheragreethatanydispute,controversyorclaimofwhatsoevernaturebetweeneitherorbothofthemandPartyAsRepresentat
167、ive(collectivelytheTripartiteParties)arisingoutoforinconnectionwiththeTripartiteAgreementshallberesolvedpursuanttotheDisputeResolutionProcedureinthisClause12.11ifanyoftheTripartitePartiesservesavalidnoticesorequiringunderthedisputeresolutionclauseoftheTripartiteAgreement.Further,thePartiesconfirmtha
168、ttheyconsenttoanysuchdisputesbeingincludedinanyarbitrationbetweenthePartiespursuanttothisClauseandtoPartyAsRepresentativebeingjoinedasaPartytoanyarbitrationcommencedbetweentheParties.诚吾汛早冒用评嫉俞尹捞凛邱结匡酚棘眨晌帘壶汝哟霉捕萝奎擒铂滁佣哭FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理辅合同(ANCILLARY AGREEMENT/ TRIPARTITE) 13.10 Disput
169、e Resolution(1)Intheeventthatanydispute,controversyorclaimofwhatsoevernature(the“Dispute”)arisesbetweenthePartiesoranyoftheminconnectionwith,orarisingoutofthisAgreement,oritsperformanceincludinginrelationtotheinterpretationofanyofitsprovisions,atthewrittenrequestofanyParty,suchDisputeshallbereferred
170、promptly(butnolaterthanwithinFourteen14days)bythePartiestothelegalrepresentatives(oranypersonauthorisedbysuchlegalrepresentatives)oftheParties,inanefforttoresolvesuchDisputethroughconsultation.(2)SubjecttotheremainingprovisionsofthisArticle,intheeventthatasettlementisnotreachedwithinEighty(80)daysaf
171、teronePartyissuesthesaidwrittenrequest,anyPartyshallhavetherighttosubmittheDisputetotheInternationalCourtofArbitrationofInternationalChamberofCommerceforarbitrationpursuanttoitsarbitrationrulesthenineffect.TheplaceofarbitrationshallbeHongKong.ThearbitrationtribunalshallconsistofThree(3)members.Anyde
172、cisionorawardofthearbitrationtribunalshallbefinalandbindingonthePartiesandfortheavoidanceofdoubtitisconfirmedthatthereshallbenoappealtherefromtoanyCourt.桌鄙亢婆亨滔演团晶莎驹盗木忠捞护泣显鼎译狮垮韩先锯褥榷皇糕渊激诅FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理Contd(3)ThePartiesfurtheragreethatifbothPartyBandPartyCarepartiestosuchDisputea
173、ndif,intheopinionofanyoftheParties,thatDisputetouchesandconcernstheMasterAgreementorthesubjectmatterthereofanyPartymaybynoticeinwriting(a“Joinder Notice”)totheotherPartiesrequiretheDisputetobedealtwithunderandinaccordancewithArticle12.11oftheMasterAgreement.(4)WhereaJoinderNoticeisservedpriortoanarb
174、itraltribunalbeingappointedunderArticle13.10(2)ofthisTripartiteAgreement:苦镇殉妇革没肚城脑躲蚁晾寺酵惦蜜池阶拂票录辱威混认畦踊蒸官废溢肚FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理Contd(i) TheDisputeshallberesolvedbyanArbitralTribunal(“the Master Agreement Tribunal” 注:其实质就是主辅两个合同均采用单一仲裁庭!)appointedortobeappointedunderArticle12.11oftheMas
175、terAgreementandthePartiesagreeandconfirmthatPartyCshallbejoinedinasapartytosuchArbitrationunderArticle12.11oftheMasterAgreement.(ii) PartiesAandCshalljointlynominateandappointasinglememberoftheMasterAgreementTribunalunlessPartyAhasalreadynominatedamemberoftheArbitralTribunalunderArticle12.11oftheMas
176、terAgreementinwhichcasethatmembershallcontinueasthejointlynominatedandappointedmemberoftheMasterAgreementTribunalforPartyAandC.(iii)Fortheavoidanceofdoubt,thePartiesagreethatPartyCshallforthesepurposesbedeemedandconsideredtobeapartytothearbitrationagreementinArticle12.11oftheMasterAgreement.(iv) For
177、thefurtheravoidanceofdoubt,Partiesagreethattheorders,directionsandawardsoftheMasterAgreementTribunalshallbefinalandbindinguponthePartiesandeachoftheminrelationtotheissuesandmattersthattheorders,directionsandawardsaddressanditisconfirmedthatthereshallbenoappealtherefromtoanyCourt.倔分惭关坐拐余柔逞肄逛挽侍阶通讳闯礼香桐
178、蝴萧材子淄缆友份灯再忿阴FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理Contd(5)WhereaJoinderNoticeisservedafteranarbitraltribunalhasbeenappointedunderArticle13.10(2)aboveofthisTripartiteAgreement,theDisputeshallberesolvedbytheMasterAgreementTribunalinaccordancewithArticle13.10(4)unlesstheMasterAgreementTribunalshalldecide
179、initsdiscretionthatitwouldbeunjustsotodo.IntheeventthattheMasterAgreementTribunaldecidesthatitwouldbeunjust,theDisputeshallthenbedeterminedbyanarbitraltribunalunderArticle13.10(2)aboveofthisTripartiteAgreement.AnyrelevantarbitrationcommencedpursuanttoArticle13.10(2)ofthisTripartiteAgreementshallbest
180、ayedpendingtheMasterAgreementTribunalsdecisioninrelationtothewhetherornotitwouldbeunjustfortheDisputetoberesolvedbytheMasterAgreementTribunal.IftheMasterAgreementTribunaldecidesthatitwouldnotbeunjustfortheDisputetoberesolvedbytheMasterAgreementTribunaltherelevantarbitrationcommencedunderArticle13.10
181、(2)ofthisTripartiteAgreementshallbediscontinuedwiththecostsofthediscontinuancetobesubsequentlydeterminedbytheMasterAgreementTribunal.诵菱虹用侮亢震突麻欠戍掩拌糖袭再呆冈战挤去仟钓碳绍灯弛规曙讼蔽擒FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理Contd(5)WhereaJoinderNoticeisservedafteranarbitraltribunalhasbeenappointedunderArticle13.10(2)above
182、ofthisTripartiteAgreement,theDisputeshallberesolvedbytheMasterAgreementTribunalinaccordancewithArticle13.10(4)unlesstheMasterAgreementTribunalshalldecideinitsdiscretionthatitwouldbeunjustsotodo.IntheeventthattheMasterAgreementTribunaldecidesthatitwouldbeunjust,theDisputeshallthenbedeterminedbyanarbi
183、traltribunalunderArticle13.10(2)aboveofthisTripartiteAgreement.AnyrelevantarbitrationcommencedpursuanttoArticle13.10(2)ofthisTripartiteAgreementshallbestayedpendingtheMasterAgreementTribunalsdecisioninrelationtothewhetherornotitwouldbeunjustfortheDisputetoberesolvedbytheMasterAgreementTribunal.Ifthe
184、MasterAgreementTribunaldecidesthatitwouldnotbeunjustfortheDisputetoberesolvedbytheMasterAgreementTribunaltherelevantarbitrationcommencedunderArticle13.10(2)ofthisTripartiteAgreementshallbediscontinuedwiththecostsofthediscontinuancetobesubsequentlydeterminedbytheMasterAgreementTribunal.谊顶沙蒋吕哨炬毛比萎靶男商营
185、伸脯满噶梧适积真舟亏局鳞躺擅恨勘挤胚FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理Clause69(DefaultofEmployer)IntheeventoftheEmployer:(a)failingtopaytheContractortheamountdueunderanycertificateoftheEngineeraftertheexpiringofthetimestatedinSub-Clause60.10withinwhichpaymentistobemade(b)interferingorobstructingor(c)becomebankrupt(
186、d)givingnoticetotheContractoritisimpossibleforhimtomeethiscontractualobligations.TheContractorshallbeentitledtoterminatehisemploymentundertheContracttheEmployershallbeunderthesameobligationstotheContractorinregardtopaymentasiftheContracthadbeenterminatedundertheprovisionsofClause65theEmployershallpa
187、ytotheContractortheamountofanylossordamagetotheContractorarisingoutoforinconnectionwithorbyconsequenceofsuchtermination.笛度沫灸尉尧脐泞雏桅咀浚今唱和单潞忍蔓赖抚仪勤衔磁陈猛荚喘尺哺椿FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理二十四、记录索赔的时限二十四、记录索赔的时限“When project is good, claims are good. When project is bad, claims are better! ”索赔很重要索赔与市
188、场景气度成反比关系。典型条款99版FIDIC为第20款(Claim,DisputesandArbitration)87版FIDIC为第53款(ProcedureforClaims)77版FIDIC为第52.5款(VariationOrder里的Claim子项),现以银皮书和99版红皮书Clause20.1(ContractorsClaims)为例Within42daysaftertheContractorbecameaware(orshouldhaveWithin42daysaftertheContractorbecameaware(orshouldhavebecomeaware)ofthee
189、ventorcircumstancegivingrisetotheclaim,becomeaware)oftheeventorcircumstancegivingrisetotheclaim,orwithinsuchotherperiodasmaybeproposedbytheContractorandorwithinsuchotherperiodasmaybeproposedbytheContractorandapprovedbytheEmployer,theContractorshallsendtotheEmployerapprovedbytheEmployer,theContractor
190、shallsendtotheEmployerafullydetailedclaimafullydetailedclaimwhichincludesfullsupportingparticularsofwhichincludesfullsupportingparticularsofthebasisoftheclaimandoftheextensionoftimeand/orthebasisoftheclaimandoftheextensionoftimeand/oradditionalpaymentclaimed.additionalpaymentclaimed.缝平阀努朴鸦烃龄操尊块掐枝搅益尔
191、肿搁蚕鸡邀销桑熏四撬旱尤拐浆坛侯FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理由于99版和87版写明了:索赔的书面通知如没在规定的时间内发出(或者存有缺陷),就会丧失其合法权利,这种因果关系表述非常明确,因此对孔孟之道思维的中国承包商风险很大。有时如果没能按照规定发出通知,即使是由业主导致的延误,最终往往是承包商来支付拖期违约罚款。而77版的合同对承包商的书面索赔通知没有时间限定,在这方面比较安全。如何书面通知并记录索赔,又不激怒对方?以一种不冒犯的言辞来发出书面通知,同时又确保满足合同中关于记录的要求技巧!ClaimdemandonesdueBaggageClaim
192、LuggageReclaimwordinghavesufferedloss,additionalcostshavebeenincurred,financialcompensation,reimbursement,etc.,参见英文例函中的相关红字表述。可以索赔的内容:直接费(工费、料费、机械折旧或机械闲置费)间接费赶工费(acceleration)延期管理费(参考合约工程中临时发生的点工计费标准/英国土木工程承包商协会)资金回收(recapitalization)利息整理索赔而发生的费用(BohamStrand拿回了)矿辑梧手击踩众均傅氏碘绥遂畔恫杰厅歧题尽蹋读锻鳞概孕砰肃分蔓蛋阔FIDIC应
193、用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineerinChiefDateTheEngineerDearSir,Re: Notice of Claim No InaccordancewithrequirementsetdowninClause20.1(ContractorsClaims)(87版是Clause53.1)oftheConditionsofContractwearewritingtogiveyounoticeofintentiontoclaimadditionalpaymentsandthisletterconstitutesourClaimNo.T
194、heeventwhichisasfollowsoccurredontheandwearekeepingsuchcontemporaryrecordsaswefeelnecessarytosubstantiateourclaim.Wereserveourreserveour(contractual/legitimate/statutory可用可不用)righttoinitiatearighttoinitiateaclaimclaimbasedonClauses.oftheConditionsofContract.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContracto
195、r(Co.Ltd)cc:ProjectManagerTheEmployer乔烃壁寡肄潍帕谴诀婚活殆霍飘号诱去午嗡秦杜婶自碉址鹊逸谚奸摊暴和FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineerinChiefDateTheEngineerDearSir,Re: Financial CompensationFinancial Compensation for Cost of Repairs in respect of an Employers RiskWerefertoyourinstructiontocarryoutrectificationworksa
196、risingfrom.SincethisrequirementhasarisenasadirectresultofoneoftheEmployersRisksaslistedunderClause17.3(EmployersRisks)(87版是Clause20.4)oftheConditionsofContractweshallrequireyoutodeterminethecostoftheworkinvolvedandforthistobeaddedtotheContractPriceasfinancialcompensationfinancialcompensationpursuant
197、toClause17.4(ConsequencesofEmployerRisks)(87版是Clause20.3)oftheConditionsofContract.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)系孟丘瘤姐若返珍捂丁线她羹窿腿纽窗搓齿弓秀野冰篇妖拷展双判回浪恩FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理二十五、索赔时证据的严肃性二十五、索赔时证据的严肃性索赔过程十分注重evidence,substantiation,verification。因此,alotofpaperwork。案例11万美元/
198、尼卢比的repatriationfeesClause53.3(SubstantiationSubstantiationofClaims)Within28days,orsuchotherreasonabletimeasmaybeagreedbytheEngineer,theContractorshallsendtotheEngineeranaccountgivingdetailedparticularsoftheamountclaimedandthegroundsuponwhichtheclaimisbasedTheContractorshall,ifrequiredbytheEngineers
199、otodo,copytotheEmployerallaccountssenttotheEngineerpursuanttothisSub-Clause.IBARulesontheTakingofEvidenceinInternationalIBARulesontheTakingofEvidenceinInternationalArbitration(29May2010)Arbitration(29May2010)对微窗色盲抚涎蘸览惰狈雕漫棺据搪批拔墩总净恤曹剑啤锭黄喻丽努驭宛FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineerinChiefDateT
200、heEngineerDearSir,Re: Substantiation of Claim No FurthertoourletterRef.Nodated.givingnoticeofourintentiontosubmitaclaim,wenowenclosepursuanttoClause20.1(ContractorsClaims)(87版是Clause53.3)oftheConditionsofContractouraccountgivingafullydetailedamountclaimedtogetherwiththefullsupportingparticularsofthe
201、reasonandgroundsuponwhichourClaimNoisbased.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)捡娘锰打较犁栏叙蚀懊螺伯博哺膀图劈拼聪弄泳屉篆陌淬裸迸距夏吻狂椅FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineerinChiefDateTheEngineerDearSir,Re: Substantiation of Claim No FurthertoourletterRef.Nodated.givingnoticeofourintentiontosubmita
202、claim,wenowenclosepursuanttoClause20.1(ContractorsClaims)(87版是Clause53.3)oftheConditionsofContractouraccountgivingfullanddetailedparticularsoftheamountclaimedtogetherwiththefulldetailsofthereasonandgroundsuponwhichourclaimisbased.Astheeventisofacontinuingnaturethisaccountissubmitted瞳甘速桶琐掳院恩泅到坤函弱厘态踏路
203、豺咋孟旨杯源窝葛形淘层姚殃贰林FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理asaninterimaccountandfurtheraccountwillbeforwardedtoyouinduecourse.InaccordancewithClause20.1(ContractorsClaims)(87版是Clause53.3)weshallsendtoyouafullydetailedaccountwithin42daysoftheendoftheeffectsresultingfromthisevent.Mayweaskthatyouadviseusastoth
204、eintervalsatwhichyourequirefurtherinterimaccountsandwhethertheattachedandanyfurtheraccountsaretobecopiedtotheEmployer.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)飞提讣仔擂浆艾蛊吊捏挤仅独膀搞见烟瘴莽击一拨跟替咽杉弥蝴踌捏滑间FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理索赔(仲裁)涉及到两大问题索赔(仲裁)涉及到两大问题 )法律问题(Issue of LawIssue of Law)靠律师 )
205、事实问题(Issue of FactIssue of Fact)靠自己 证据(EvidenceEvidence)可找出事实(FactFact),但证据和事实与真相(TruthTruth)没有关系。 在提供不了任何证据的情况下,有责任举证的一方会败诉。 一种现象:仲裁庭总是相信证据文件多的一方 留好证据文件是最基础的索赔管理最基础的索赔管理。 证据的提供在国际仲裁中十分重要,务求要比对手握有更多或稍多的有力证据,如果做不到,就必须抓住一纵即逝的和解机会。 形成、保留与搜集证据可能是一个耗时及昂贵的过程(例如聘用翻译 vs vs 有双语工作能力的专业人员),因为怕花钱或费事而忽略证因为怕花钱或费事
206、而忽略证据工作,最终会导致仲裁(索赔)的失败。据工作,最终会导致仲裁(索赔)的失败。Quantum merit Quantum merit reasonable sum reasonable sum 承包商的索赔金额一定比下家的报价要高出一个空间,仲裁时对此在操作上,有时是索要下家的报价来作为evidenceevidence,然后取用两者的中间值(左右)作为 quantum meriutquantum meriut侥辉风鸳蓉阿坊舜珊标玻潞伏库迫涉至田睡浓胖缩聘项唇埂秤示浴镜敬牟FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理二十六、文字交往为准二十六、文字交往为准狄更斯
207、狄更斯 凡事证据为先,此乃真律。凡事证据为先,此乃真律。(Takeeverythingonevidence。Thereisnobetterrule.)CharlesDickens口头指令转变为书面指令,99年版第3.3款用instruction:2天+2天=4天(1+2=3天)。87年版第2.5款是用instruction,77版是第1.2(3)款与第51.2款两条合用解释order,最长都是7天+7天=14天(1+7=8天),对承包商自我保护的现实意义。银皮书第1.3款和第3.4款,但取消了定量规定,对承包商欠公平!英文within在中文翻译与理解上的误差,以上对应最短的为3天和8天。法律上
208、对一天的定义。拒绝签收vs证据获取(lawyervsnotaryvscourtreceipt)vs条款保障。蘸憋岂盼望瓜街贴氛歉奋噬似锗峡炭毙只根汗舞滑话卓磺绊群熬融蛋择似FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineerinChiefDateTheEngineerDearSir,Re:Confirmation of InstructionWewritetoconfirmyouroralinstructionissuedon(dated).inrespectof.inaccordancewiththeprovisionsofClause13(Var
209、iationsandAdjustments)(87版是Clause51.1)oftheConditionsofContract.MayweaskthatasrequiredbyClause3.3(InstructionsoftheEngineer)(87版是Clause2.5)oftheConditionsofContractthatyouissuetheinstructioninwritingandwewritetoconfirmthatitwillbeourintentiontogetextrapaymentunderClause13(VariationsandAdjustments)(8
210、7版是Clause52.2)forthesevariedworks.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)瑚溜仁透伎氯居狄雷颗剪涕幂守烯谨搀颐坍宛书慕县炸论土陆趁膏禁委麓FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineerinChiefDateTheEngineerDearSir,Re:Dissatisfaction with an Instruction of the Engineers RepresentativeWewritetoacknowledgereceiptofInstru
211、ctionNorelatingtoissuedbyyourRepresentativeontheSite.WehaveconsideredthisinstructioncarefullyandbelievethisistobecontrarytothespiritandintentionoftheContractandthereforequestionthispursuanttoClause3.2(DelegationbytheEngineer)(87版是Clause2.3(b)oftheConditionsofContractandrequestthisbereconfirmed/rever
212、sed/varied/clarifiedaccordingly.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)滓轿岁谢言桃壳遵素幢浸麻蜗钉祥惭冀几固酷刑啮侵阻耸翰被隐匙滩砷莽FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineersRepresentativeDateTheEngineerDearSir,Re: Request for Permission to Work Night/Weekend ShiftsInresponsetoyouroralinstructiondatedtoexpedi
213、teprogressoftheWorkswithreferencetoClause8.6(RateofProgress)(87版是Clause46.1),wearewritingtorequestthatpermissionbegivenforworktocontinueonnight/weekendshiftspursuanttoClause6.5(WorkingHours)(87版是Clause45.1)ofConditionsofContractsoastocompletetheProjectwithintheprogrammedTimeforCompletion.Yoursfaithf
214、ully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)么辅冲史肥爵谜反穆铰捏盲辆多痛菠浊僚决帖希柏渣挠啃撕镰瀑瘫申驱谬FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理以下条款有缺陷,尤其是对于传真以下条款有缺陷,尤其是对于传真/ /电邮:业主可否认接收到而无操作性电邮:业主可否认接收到而无操作性1.3 Communications WherevertheContractprovidesforthegivingorissuingofapprovals,certificates,consents,determinations,noticesandr
215、equests,thesecommunicationsshallbe:(a)inwritinganddeliveredbyhand(againstreceipt),sentbymailorcourier(没有收据没有收据? ? 应有应有againstreceipt!),ortransmittedusinganyoftheagreedsystemsofelectronictransmissionasstatedintheContract;and(b)delivered,sentortransmittedtotheaddressfortherecipientscommunicationsassta
216、tedhereunder.However:烤驭奠奄赡莆吁赐雄环年瑞翌什壶侩泞纲彩镭施圈僻填舶蛀谈沦抬方缔戒FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理(i) iftherecipientgivesnoticeofanotheraddress,communicationsshallthereafterbedeliveredaccordingly;and(ii)iftherecipienthasnotstatedotherwisewhenrequestinganapprovalorconsent,itmaybesenttotheaddressfromwhichthere
217、questwasissued.Approvals,certificates,consentsanddeterminationsshallnotbeunreasonablywithheldordelayed.IntheContractallfaxandemailcommunicationsshallbeallowedonconditionthattheoriginalcopiesaresentbyexpressmailandreceivedbytherecipient(如果对方不如果对方不签收呢?!签收呢?!)withinten(10)daysfollowingthedatetherelevan
218、tfaxoremailwasoriginallysent.(这里的逻辑思维是先发传真这里的逻辑思维是先发传真/电邮,再补发快件让对方签收。问题电邮,再补发快件让对方签收。问题是如果对方就是不签收呢?是如果对方就是不签收呢?)族烛搜滥羔粕对混答但稚郴瀑誉邯隆熙碴瘩翟妥微耍怜吓芳牡驼诉缉热氮FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理修改后,完善的条款:修改后,完善的条款:1.3 CommunicationsAdd at the end:InthisContractfaxandemailcommunicationsshallbeagreedsystemsofelectr
219、onictransmissiononconditionthattheoriginalcopiesaresentbyexpressorequivalentmailtotherecipientwithinfourteen(14)daysfollowingthedateoftransmissionoftherelevantfaxoremail.Anyapproval,certificate,consent,determinationnoticeorrequestgiveninthemannerandtotheaddressprescribedinthisclauseshallbedeemeddeli
220、veredshallbedeemeddelivered atthetimeofdeliveryifdeliveredbyhand(againstreceipt)orbycourier(againstreceipt)oratthetimeoftransmissionatthetimeoftransmission ifsuchdeliveryortransmissiontakesplaceduringnormalbusinesshoursonanormalbusinessdayorotherwiseatthestartofnormalbusinesshoursonthenextbusinessda
221、y.怪斯孟烁特九栓怯舵格园糜堆此疲绽螺汐奖嘶贴区衣屹查阵负法钞贷康酸FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理二十七二十七 、再分析一个索赔、再分析一个索赔成功成功案例案例项目背景:项目背景:私人房建项目BohamStrand,HK,合同额6,200万港币,ICE合同的香港版(pro-Employer)。房地产调控“800套政策”+亚洲金融危机。2,256万港币索赔(36.4%)+(382万港币律师+91万仲裁庭)法律费用(7.6%)plus1,561万应付验工计价款(25%25%,本该得的,本该得的)/采取财产保全措施。我曾写过一封信,希望1,600万港币(其中
222、1,561万为应付验工计价款)友好解决,只比合同总价多了0.6%。对冲前的数,结果是(-784+3,040)2,256+1,561+382+91共实际拿回4,290万港币(69%)。仲裁裁决:仲裁裁决:ThetimeforcompletionoftheWorkswassetatlarge.法律意义“Timeatlarge”meansthereisnotimefixedforcompletionorthetimesetforcompletionnolongerapplies.WherethisoccurstheContractorsobligationistocompleteworkwithin
223、areasonabletime.仲裁结果出来后再起事端:诉讼公关试图再变友好解决。剩栅晃俘缠蝶窃孰上筷触挡骡背蹭酉刽猴鲤甲蛆泻炊糜媒减仰芹隅琴漫粤FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理Final Award of Arbitration (Excerpt)TIME AT LARGE vs The fugitive is at large 逍遥法外逍遥法外IFINDasaFACTthatareasonabletimeforcompletionoftheWorksis24thJune1998(原合同工期:1996年5月23日1997年5月22日,顺延了13个月)t
224、heContractorisentitledtorelyontheeffectsofnon-paymentandlatepaymentofInterimPayment.Asnotedabove,theevidenceofPeterYaudemonstratethatthefinishingtradeswereaffectedbythecashflowproblemsandinparticulartherewasaconsiderableslowdowninprogressofworkIHOLDasamatterofLAWthatonaproperconstructionoftheContrac
225、t,Clause24.2(LossandExpensesCausedbyDisturbanceofRegularProgressoftheWorks)enablestheClaimanttomakeaclaimfordamagesorforabreachofContract.鞭题侯快缝腐格捕赶涕傀世嫁者恒底蓖固撵狠昭踏躺骏寺葵寒芝澳扣愉盼FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理CONTRACTUAL MATTERSTheClaimantcontendsthattheextensionoftimeclauseshouldbeconstruedstrictlyC C
226、ontra ontra P ProferentumroferentumagainsttheRespondent.IHOLDasamatterofLAWthattheArchitectisunderanobligationtograntanextensionoftimetotheClaimantifitknowsofdelayingevents,notwithstandingtheClaimantsfailuretogiveanoticeforthwithasrequiredbyClause23(ExtensionofTime)ofStandardFormofBuildingContract.I
227、FINDasaFACTthattheArchitectwasorshouldhavebeenawareofthedelayingeffectsontheelevenmattersidentifiedbytheClaimantabove.IalsoFINDasaFACTthattheRespondentdelayedtheClaimantinitscompletionoftheWorksduetothenon-paymentandthelatepaymentofInterimPayment.ThereasonforthisfindingisdealtwithinmoredetailSection
228、intheconsiderationofthetimeatlargeissue.售电少糖龚洋慧审乎嘱及剪谋颅垒未值晶嫁扩升筒户闻托君蛙缎挤顾底渍FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理THE CLAIMANT IS ALSO ENTITLED TO INTERESTTheRespondenthasurgedmetoconsiderwhatinformationwasavailabletotheArchitectinexercisingmydiscretioninrelationtotheawardingofinterest.Ineedtoconsiderthep
229、eriodforwhichinterestshouldbepayable.Theclaimanthasincurredcoststhroughouttheprolongedprolongedperiod(注意比较与delaydelay的说法不同)onsitebutonlyfairlyrecentlythatsufficientinformationhasbeenmadeavailableforthosecoststobeascertained.TakingallthesemattersintoconsiderationIbelievethatitwouldbereasonabletoaward
230、interestfromthedateofPracticalCompletionuptothedateofpublicationofthisaward.Thisisaperiodof610days.架渊赫琴皿豪连鞘括亏婚铝柴围利枝桩疫多当澡尿撅膊申宝阀荚吨芭涎费FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理HEAD OFFICE OVERHEADSTheRespondenthassaidthattheClaimanthasfailedtodischargeitsburdenofproofinrespectofthisheadofclaim.TheRespondenth
231、asalsosaidthatitisnecessarytheClaimanttodemonstratethattherewereotherworksavailableanditwaspreventedfromTenderingandobtainingthisworkduetoprolongationinrespectofthesework.Mr.FrankiLuigaveevidencethatHeadOfficeOverheadswereincurredduringtheprolongationperiodthattheClaimantwasonsite.Howevertheevidence
232、oftheannualturnoverdidnotarisefromaproperindependentaudit.IFINDasaFACTthatthereisnoreliableevidencetosupporttheClaimantscontentionthatithasincurredHeadOfficeOverheadsduringthisperiodofprolongationonSitealthoughasamatterofcommonsense,itmusthaveincurredsomelosses.Itisnotformetospeculatewhatthoselosses
233、Itisnotformetospeculatewhatthoselossesmightbe.mightbe.源交瑚绘盏孜嘿值献垒睁峪牙馁舒壳驱瞻秒珍募贷搽徽庆鹊秤洽计流类炒FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理附Building Contract Building Contract for use in the Hong Kong Special Administrative Region for use in the Hong Kong Special Administrative Region23ExtensionofTimeUponitbecomingr
234、easonablyapparentthattheprogressoftheWorksisdelayed,theMainContractorshallforthwithgivewrittennoticeofthecauseofthedelaytotheArchitect,andifintheopinionoftheArchitectthecompletionoftheWorksislikelytobeorhasbeendelayedbeyondtheDateforCompletionstatedintheAppendixtotheseConditionsorbeyondanyextendedti
235、mepreviouslyfixedundereitherthisclauseorclause33(1)(c)(战争赔偿)oftheseConditions,(a)by Force Majeure,or(b)byreasonofinclementweatherorthesubsequenteffectsofsuchinclementweather;forthepurposeofthissub-clause“inclementweather”isdefinedasrainfallinexcessoftwentymillimetersinatwentyfourhourperiod(midnightt
236、omidnight)asrecordedattheHongKongObservatoryorthehoistingofTyphoonSignalN.8orhigher,or沿栈薯烃殊递霄谣产榜蛋激盔雪劲硷铬滴隐雨迟婆砾盖排姨识侧呼渔周奢FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理(c)byreasonoflossordamageoccasionedbyanyoneormoreoftheContingenciesreferredtoinclause20AorBoftheseConditions,or(d)byreasonofcivilcommotion,localco
237、mbinationofworkmen,strikeorlockoutaffectinganyofthetradesemployedupontheWorksoranyofthetradesengagedinthepreparation,manufactureOrtransportationofanyofthegoodsormaterialsrequiredfortheWorks,or(e)byreasonofArchitectsinstructionsissuedunderclauses1(2),11(1)or21(2)oftheseConditions,or(f)byreasonoftheMa
238、inContractorNothavingreceivedinduetimenecessaryinstructions,drawings,detailsorlevelsfromtheArchitectforwhichhespecificallyappliedinwritingonadatewhichhavingregardtotheDateforCompletionstatedintheappendixtotheseConditionsortoanyextensionoftimethenfixedunderthisclauseorclause33(1)(C)oftheseConditionsw
239、asneitherunreasonablydistantfromnorunreasonablyclosetothedateonwhichitwasnecessaryforhimtoreceivethesame,or拷刘夏乏卜斡趋伤躺汽叼伏阉更疮兴著蔼木缺疙廊乱陈荷痹翅迷堤擦兜睁FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理(g)bydelayonthepartofNominatedSub-ContractorsorNominatedSupplierswhichtheMainContractorhastakenallpracticablestepstoavoidorre
240、duce,or(h)bydelayonthepartofartists,tradesmenorothersengagedbytheEmployerinexecutingworknotformingpartofthisContract,or(i)byreasonoftheopeningupforinspectionofanyworkcoveredupOrofthetestingofanyofthework,materialsorgoodsinaccordancewithclause6(3)oftheseConditions(includingmakinggoodinconsequenceofsu
241、chopeninguportesting),unlesstheinspectionortestshowedthatthework,materialsorgoodswerenotinaccordancewiththisContract,or(j)*(i)bytheMainContractorsinabilityforreasonsbeyondhiscontrolandwhichhecouldnotreasonablyhaveforeseenatthedateofthisContracttosecuresuchlabourasisessentialtothepropercarryingoutoft
242、heWorks,or量青杂峙心卫凌木抉提垂净了驻夯剥蚁赚涨铃幂外瞻疵昼志墓媳纸固器狄FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理*(ii)bytheMainContractorsinabilityforreasonsbeyondhiscontrolandwhichhecouldnotreasonablyhaveforeseenatthedateofthisContracttosecuresuchgoodsand/ormaterialsasareessentialtothepropercarryingoutoftheWorks,or(k)byreasonofcompl
243、iancewiththeprovisionsofclause34oftheseConditionsorwithArchitectsinstructionsissuedthereunder,thentheArchitectshallsosoonasheisabletoestimatethelengthofthedelaybeyondthedateortimeaforesaidmakeinwritingafairandreasonableextensionoftimeforcompletionoftheWorks.ProvidedalwaysthattheMainContractorshallus
244、econstantlyhisbestendeavourstopreventdelayandshalldoallthatmayreasonablyberequiredtothesatisfactionoftheArchitecttoproceedwiththeWorks剧蛮文菌例肝泥胶节承尖觅添忿饵墩牡奖税侵竣友步驶贮代眼膏候国蜂纤FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理24LossandExpenseCausedbyDisturbanceofRegularProgressoftheWorks(1)Ifuponwrittenapplicationbeingmade
245、tohimbytheMainContractortheArchitectisoftheopinionthattheMainContractorhasbeeninvolvedindirectlossand/orexpenseforwhichhewouldnotbereimbursedbyapaymentmadeunderanyotherprovisioninthisContractbyreasonoftheregularprogressoftheWorksorofanypartthereofhavingbeenmateriallyaffectedby:(a)TheMainContractorno
246、thavingreceivedinduetimenecessaryinstructions,drawings,detailsorlevelsfromtheArchitectforwhichhespecificallyappliedinwritingonadatewhichhavingregardtotheDateforCompletionstatedintheappendixtotheseConditionsortoanyextensionoftimethenfixedunderclause23orclause33(1)(c)oftheseConditionswasnetherunreason
247、ablydistantfromnorunreasonablyclosetothedateonwhichitwasnecessaryforhimtoreceivethesame;or休准桨撇把导旋湃饿顺业腆稗燥蛰具故饲剂针励湛明一柬霞白琴元尖规姑FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理(b)Theopeningupforinspectionofanyworkcovereduporthetestingofanyofthework,materialsorgoodsinaccordancewithclause6(3)oftheseConditions(including
248、makinggoodinconsequenceofsuchopeninguportesting),unlesstheinspectionortestshowedthatthework,materialsorgoodswerenotinaccordancewiththisContract;or(c)AnydiscrepancyinordivergencebetweentheContractDrawingsand/ortheContractBills;or(d)Delayonthepartofartists,tradesmenorothersengagedbytheEmployerinexecut
249、ingworknotformingpartofthisContract;or(e)ArchitectsinstructionsissuedinregardtothepostponementofanyworktobeexecutedundertheprovisionsofthisContract;堤裁画稠遵削黄卡陷沫舀赊血玫倍胚酥筏蚁妆厅极线家潭再公魔衅牟审捂FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理andifthewrittenapplicationismadewithinareasonabletimeofitbecomingapparentthattheprog
250、ressoftheWorksorofanypartthereofhasbeenaffectedasaforesaid,thentheArchitectshalleitherhimselfascertainorshallinstructtheQuantitySurveyortoascertaintheamountofsuchlossand/orexpenseAnyamountfromtimetotimesoshallbeaddedtotheContractSum,andifanInterimCertificateisissuedafterthedateofascertainmentanysuch
251、amountshallbeaddedtotheamountwhichwouldotherwisebestatedasdueinsuchCertificate(2)TheprovisionsofthisConditionarewithoutprejudicetoanyotherrightsandremedieswhichtheMainContractormaypossess经逛噶富士荔斡冶消念贱磷鲍固阻棚纷屋霖幻败挣塑己爬苦菌燎宿诗存拣FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理二十八、专业咨询二十八、专业咨询一条粉笔线值一万美元的故事 1923年,美国福特公司的一台
252、大型电机发生了故障。为排除故障,公司把工程师学会的专家们都请来“会诊”,但一连数月,毫无所获。 后来,他们请来刚移居美国的德国科学家史坦敏茨。史坦敏茨围着电机忙碌了两天两夜。最后,他用粉笔在电机的一个部位划了一条线,吩咐说:“打开电机,把此处的线圈减少16匝,故障就可排除。”工程师们照办了,电机果然运转如常。史坦敏茨为此向福特公司索取一万美元的酬金。 有人质疑说:划一条线竟值一万美元?简直是敲竹杠!史坦敏茨淡然一笑,随即挥笔在付款单上写下这么两句话:粉笔划一条线 1美元;知道在哪里划线知道在哪里划线 9,999美元! 献吮系痛十嗅仔忧销蛰礼赂盗贞圆够姜船汁镁遣暗垫腊喂急羞流词鄙蝴晃FIDIC应
253、用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理老子道德经知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者強。知足者富。強行者有志。不失其所者久。死而不亡者寿。砸爵黎罗纶倍迅称贞稗咬逻顺把处避砸价垦廷羞坛却瞅桔梦哲蕊测付晰婆FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理最新的一个真实案例25亿美元开谈亿美元开谈(2010年,高峰期评估值28亿45亿美元亿美元 max),曾经年EBITDA10亿美元,议价两年半(2013年1月)逆向收购(Counter-cyclicalInvestment),10亿确认(Swap)vs15亿美元(AllCash)找业内专家(C Com
254、petent P Person/Q Qualified P Person,双牛怕“专家”的幽默)咨询,评估结果:双方聘请独立评估:17.5亿美元亿美元(两家分担20万美元评估咨询费)投资银行(600万vs280万美元/成交付款)+会计师楼(58万vs40万美元)+律师(56万vs30万美元),全包(含差旅费,BackLoading),NPVvsP/E法,市场原则调整独立评估结果:调整独立评估结果:9亿美元亿美元(找出重复计算salableore4亿+JV分劈5亿美元+rowmanuallyaddedwhichisuncommoninamodelcalculation,2013年5月)魄伎胀叭炳
255、汛竞蓖串锻浦斯晕漆佳厚纯纱隅镇权龙先秒舒蹿熄瑶苔朗岳囱FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理继续咨询并调研:另一家上市公司在私有化,P/B=0.53,P/E=8,而上市与非上市公司之P/E差一半上手成交价4.54亿+3,000万美元上市公司董事(真正的专家)伴生矿的影响(PGMtheImpactofUG2)卖方强调并试图说服买方:长远来看,加工业(下游)收购矿业资源(上游),这是一种战略收购答案:短期无现金流没现金流,企业就活不下去,言何战略?我方提出如果真有现金流,请卖方为此出具母公司担保保函!Putmoneyatyourmouthifyoureallyme
256、anit.卖家有“Badluck”之说最终成交:?你们猜测是多少?一个参考数据:国外矿业收购项目80%失败,投资项目67%失败以诚恐之心做事投资/做项目的第一原则是什么?第二原则呢?威常娠敲附椅存梦瓣闭垒长幂妙较趾主鸽妓俄垫劳噶育区连辉椽驭毗娟便FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理二十九、什么是一个好交易?二十九、什么是一个好交易? MBA第一问一个人能给你挣来300万美元,您要给他150万美元这种交易您应否成交?心态决定一切。错误理念乃失败之因人们只是看到了果(失败),因果关系。LeeIacoccaManagementFormula毕加索的逸事(五万法郎v
257、s几分钟)。千年虫(Y2KBug)最终都要自己拿主意(说话算数说话算数说话算数说话算数的领导不敢担责任,全球为此1,000亿美元花费)。 案例,Q.Svs深圳河改造工程,合同额1.26亿港元,1996年11月市场上放出的项目少,面临大量裁员,风险与机遇800万港元,HPRendel/5万港元/JamesMeadowsRendel的故事(1822年)+Levett&Bailey/7万港元),最终实现盈利100万港元。 谈判的本质 妥协双赢。 另一案例,2008BeijingOlympicGamesGreatWheelProject,unlimitedrecourse,见后附函。截某裴对鹊类官旬蜗
258、蛊憋灼歇庸园旅题第厌迈熙抹瞪揖古跪袍氏醛旧絮伤FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理原双方合同律师费全部采用港元支付,但并没写明哪方承担税费。实际共发生66万港元,在结算时律师提出这一问题(税费额为2.64万港元,占4%),认为其所得应为66万港元净值,而客户则坚持税费应该自理。解决办法:2007年4月有外汇报告指“Analyst:RMBtoappreciate4%in2007”,意味着预计到年底人民币的升值即可补足这4%的差额。双方接受调解,改用人民币付款双赢!实际发生:与2007年5月21日相比,到2007年12月14日人民币升值即已达4%,而2007年1
259、2月31日达到了4.8%。桅钟碌绩崩莎锦黄怪毖肇雪避租迹丑亥绩吕癣朝殉孜朵悬犯耀谋贵蔑钢巍FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理有缺陷的“延期罚款”条款8.7LiquidatedDamagesAt the end of Sub-Clause 8.7, add:Thedailyamountofliquidateddamagesduefordelayofpart/SectionoralltheWorksshallbe0.025%ofthecontractamount(A)+(B)+(C)+(D)oftheremainingpart/SectionoftheWork
260、sinrespectthereof,payableintheproportionsofcurrenciesinwhichtheContractPriceisstructured.ThemaximumamountofliquidateddamagestobepaidbytheContractortotheEmployerwithregardtotheWorksshallbeTenPercent(10%)ofthecontractamount(A)+(B)+(C)+(D)oftheremainingpart/SectionoftheWorks;初衷:尽量被少罚款 仅对未完工部分罚款;限定罚款上限1
261、0%。 草拟的上述条款实际效果呢? 见下页分析。虹蛹谴挣獭陵污骋潞绽佯爱漠沿选醒款辗闰地被尿随蕾宵均缮肚顽紊玖蹭FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理分析(逻辑和法律) 经查,Clause 3 Contract Prices 定义A、B、C、D的内容如下(但上面起草的条款里并没交代清楚):InthisContractthepriceisanadjustableLumpSumpriceinEuroinaccordancewithA-ThecontractvalueofSubstructureWorks:EuroXXXXX;B-Thecontractvalueof
262、SuperstructureWorks:EuroXXXXX;C-ThecontractvalueofPlant:EuroXXXXX;D-TheTechnicalConsultingFee:EuroXXXXX;E-Costfortaxes,fees,dutiesandsocialsecurities:EuroXXXXXasAttachmentII.(E与LD无关)F-FinancingCostswhicharesubjecttotheapprovalbySinosureandCBIasAttachmentIII.(F与LD无关) 有关违约金上限的规定写法有缺陷,这样的wording风险很大!问题
263、是未完工部分remainingpart/Section总有一天会变成“0”,因此该条款应用到罚款上限时就会变成无效条款,明显地承包商在playtricks,让雇主日后有机会提出抗辩:主张不存在有效的上限,因而转变成无限大的LD,结果:0(初衷)(结果)(风险的容忍度)。下页经修改的第8.7款,对LD就写得又准确、又安全,最重要的是实际上保障达到了尽量被少罚款的初衷。 各岿笋再道徽籍码头旭神愈视抿充广胳疏教狰茶薪第弛稽爽糯沉笔划茎娜FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理经修改后,完善的经修改后,完善的“延期罚款延期罚款”条款条款 8.7 LiquidatedDa
264、magesAt the end of Sub-Clause 8.7, add:ThedailyamountofliquidateddamagestobepaidbytheContractortotheEmployerfordelayofpart/SectionoralltheWorksshallbe0.025%ofthevalueoftheelementsofthecontractamountasstatedin(A)+(B)+(C)+(D)inClause3oftheContractAgreementattributabletothepart/SectionoftheWorksremaini
265、ngtobecompletedonthatday,payableintheproportionsofcurrenciesinwhichtheContractPriceisstructured.ThemaximumamountofliquidateddamagestobepaidbytheContractortotheEmployerwithregardtotheWorksshallbeTenPercent(10%)ofthevalueoftheelementsofthecontractamount(A)+(B)+(C)+(D)attributabletothepart/Sectionofthe
266、Worksremainingtobecompletedonthefirstdaywhendamagesbecamepayable.IntheeventthatthePartiescannotagreeonthevalueoftheelements,theEmployersvalueshallbeusedunlessanduntiladifferentvalueisfixedpursuanttoClause20(Claims,DisputesandArbitration).醋窖勉潞俭象弊肖留片矮盯叹挑冯脾号氛蛔地娜修来煌筛宋屡傀揽习子骋FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际
267、工程项目管理有缺陷的“全部责任上限”条款17.6 Limitation of LiabilityNeither Party shall be liable to the other Party for loss of use of any Works, loss of profit, loss of any contract or for any indirect or consequential loss or damage which may be suffered by the other Party in connection with the Contract, other than
268、 under Sub-Clause 16.4 (Payment on Termination) and Sub-Clause 17.1 (Indemnities). The total liability of the Contractor to the Employer, under or in connection with the Contract other than under Sub-Clause 4.19 (Electricity, Water, Gas and Communication), Sub-Clause 4.20 (Employers Equipment and Fr
269、ee-Issue Material), Sub-Clause 17.1 (Indemnities) and Sub-Clause 17.5 (Intellectual and Industrial Property Rights), shall not exceed Ten Percent (10%) of the Contract Price. (这段有缺陷,因该这段有缺陷,因该EPC合同谈成合同谈成了调价公式,属于一个了调价公式,属于一个 adjustable open price,是好事,但不可,是好事,但不可顾此失彼。见下页修改)顾此失彼。见下页修改) 另一案例:降价另一案例:降价18
270、.5%的适用范围的适用范围 计算报价计算报价 1,204万美元万美元 降价降价 18.5%后后 实际投标实际投标/签约金额签约金额981万美元,索赔万美元,索赔 +(调价)(调价)+ (VO) 降价之后才付款降价之后才付款: 索赔实得索赔实得 443万美元544万美元x(1-18.5%) This Sub-Clause shall not limit liability in any case of fraud, deliberate default or reckless misconduct by the defaulting Party. 奸绒抗悟锡琴谎妊狈壶敞朋撞碟消躯蓟杰擒趁妙臀想条
271、突电话练圭食错畴FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理经修改后,完善的经修改后,完善的“全部责任上限全部责任上限”条款条款17.6 Limitation of Liability Delete the text of second paragraph and substitute: The total liability of the Contractor to the Employer, under or in connection with the Contract other than under Sub-Clause 4.19 (Electricity
272、, Water, Gas and Communication), Sub-Clause 4.20 (Employers Equipment and Free-Issue Material), Sub-Clause 17.1 (Indemnities) and Sub-Clause 17.5 (Intellectual and Industrial Property Rights), shall not exceed the Ten Percent (10%) of total amount of the EPC Contract Price as stated in Clause 3(Cont
273、ract Prices) of the Contract Agreement. 注意注意: Clause 3(Contract Prices)里主要定义了合同金额的具体数额,引述里主要定义了合同金额的具体数额,引述它就严谨到使得不确定(它就严谨到使得不确定(adjustable)变为确定()变为确定(non-adjustable)。)。例如:例如: In this Contract the price is an adjustable Lump Sum price(是个变量,是个变量,属于不确定因素属于不确定因素) in Euro in accordance with Sub-clause 1
274、3.10 (Adjustments of the Contract Price) of Conditions of Contract. The detailed summary of the Contract Price is attached as Appendix I (The Detailed Summary of the EPC Contract Price). 这里就限定是一这里就限定是一个个 non-adjustable Lump Sum Price了!了!以此以此常数常数作为罚款基数,再乘作为罚款基数,再乘以以10% 可控,而不会出现可控,而不会出现adjustable EPC
275、Contract Price的情形。的情形。寇虎符张鄂凉睛吵梅赶佯石雪李拄哼往朝尼惕界瞧桶影侍腆秦钟汁订偏篮FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理三十、三十、EOT 如何客观看国外项目的工期问题?99版FIDIC第8.3款vs第8.4款/第14.1款(ProgrammetobeSubmitted)vs第44.1款(ExtensionofTimeforCompletion)。ProgrammevsAs-builtProgrammes(过程中动态修改的进度计划)vs工期索赔参照系。有经验和谨慎从事的承包商通常在其programme中会对罢工、天气、缺工短料等这类承
276、包商的风险因素留有余地。对外交涉工期问题时,要特别注意英语用词上的微妙之处:delay是属于承包商的失误造成拖期,而disrupt和prolong是由于业主原因造成的,例如在指发出VO、出图缓慢及各种承包商无法预知的因素时。索要费用时,推荐使用acceleration一词来表述承包商的努力。Warnings(77版)vsWarning(87版)vsMilestones(银皮书)。延期补偿管理费12.5,合约工程中临时发生的点工计费标准英国土木工程承包商协会作为支持性文件。砷湃柱隧盘订汗拎阜缎纺钞滓放嫩阜骄晰赏稿萧浆硫汇滔泳睁彻伺燎谓货FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际
277、工程项目管理英文例函EngineerinChiefDate.TheEngineerDearSir,Re:Submission of Programme and Cash Flow EstimatePursuanttoClauses14.1(TheContractPrice)and14.3(Programme)(87版是Clause8.3)oftheConditionsofContract,wehavepleasureinenclosingourProgrammeandCashFlowEstimatefortheWorksandtrustthatyouwillfindthisadequatefo
278、ryourpurpose.Asrecentlyrequestedbyyouwealsoencloseamethodstudygivingageneraldescriptionofthearrangementsandworking瑚矽耐卞笔图柄太和刷汪蝗瓜焊彪滞撬乙蠢付掳恍冯规丝导然赌壤獭戈烁FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理methodswhichweproposetoadoptfortheexecutionoftheworks.Thisalsogivesdatesforourspecificrequirementsforinformationrelate
279、dtoourprogrammeandweshallbehappytodiscussthesefurthershouldthisbenecessary.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)Enc.ProgrammeRef.NoCashFlowEstimateWorkingMethodStatement赂套潮谤核浦入故貉其枢揖晃娱却班拢摈齿尚汲卑特物澈豌耕请颗假欢讥FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineerinChiefDate.TheEngineerDearSir,Re:Fai
280、lure to Give Possession of Site EOT and Additional CostsFurthertoourletterRef.Nodated.advisingthatwehavesuffereddelayandincurredcostsfromthefailureonthepartoftheEmployerbasedonClauses2.1(RightofAccesstotheSite)and8.5(DelaysCausedbyAuthorities)(87版是Clauses42.1and42.2)togivepossessionofSiteAreafromKMt
281、oKM,weunderstandfromyourexplanation留簇尉聚咬浪舍柔抬肆媒滦粮陪渐供育填帽抽垣旬飘点馅拥劈飘临缎限侯FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理letterRef.NodatedthatthishasarisenduetofactorsbeyondtheEmployerscontrolandthematterhasnowbeenresolved.ThisentitlesustoanextensionoftimeunderClauses8.4(ExtensionofTimeforCompletion)(87版是Clause44.1)a
282、nd20.1(ContractorsClaims)(87版是Clause53.3)oftheConditionsofContractandwenowenclosesubstantiationofourEOTandtheamountofcoststobeaddedtotheContractamountofcoststobeaddedtotheContractPricePriceinrelationtothePossessionofSite.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)Enc.丫沁株冈遵撩戮栈错枣盯捧乐旷爸赘癣脊仆汀览管糯双
283、鼠傈陀暑梧浩拷湃FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineerinChiefDateTheEngineerDearSir,Re: Request for Additional Information Disruption of ProgressFurthertoourdiscussionwithyourRepresentativeandpursuanttoClause8.5(DelaysCausedbyAuthorities)(87版是Clause6.3)oftheConditionsofContractwenowwritetoconfirmt
284、hatexecutionoftheworksislikelytobeprolongedordisruptedunlessdetailsareissuedbyyouwithinareasonabletime.Suchprolongationordisruptionwillincurextraconsequentialcosts.OurrequirementswereindicatedonourProgrammesubmittedtoyouonandtoavoiddelaythedetailsrequestedshouldbemadeavailabletousnotlaterthanYoursfa
285、ithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)cc:ProjectManagerTheEmployer园乃搬誊橱筋霄境踊巩丁沤疚皿咐泉许棠硕袋堕屿革别姬莫才瑚傻骋凤犁FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineerinChiefDateTheEngineerDearSir,Re: Notice of Delay in the Issue of InformationFurthertoourletterRef.Nodatedandtoourprogrammeissuedonthe(date)ithasbec
286、omeapparentthatthenonreceiptoftheinformationrequestedisnowdelayingourworkandwethereforegivenoticeofourprolongationandadditionalcostpursuanttoClause8.5(DelaysCausedbyAuthorities)(87版是Clause6.3)oftheConditionsofContract.Itisconsideredthatanextensionoftimemayalsoberequiredandwethereforegivenoticeofourr
287、equestforthispursuanttoClauses8.4(ExtensionofTimeforCompletion)(87版是Clause44.1)and20.1(ContractorsClaims)(87版是Clause53.3)oftheConditionsofContract.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)级包伏倪泛酌村匆赁漂蜒鄙旗瓮底暇井命笑闪骑造框絮凑秤还噪纷榔袱馁FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineerinChiefDateTheEngineer
288、DearSir,Re: Notice of Delay in the Issue of InformationInaccordancewiththeprovisionsoftoClauses8.4(ExtensionofTimeforCompletion)(87版是Clause44.2(a)and20.1(ContractorsClaims)(87版是Clause53.3)wewritetogivenoticethataneventhasoccurredwithinthelast28(TwentyEight)dayswhichissuchasfairlytoentitleustoanexten
289、sionofthetimeforcompletionoftheworksorasectionthereof.Theeventwas.anditem(a)-(e)ofClauses8.4(ExtensionofTimeforCompletion)(87版是Clause44.1)oftheConditionsofContractapplies.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)cc:ProjectMangerTheEmployer绵丙弓膛壮渠嵌扁嘴咀梅豹广戏筛匆伎煎佯数意脓束耕棋烂所锤渗鸵咎顽FIDIC应用实务与国际工程项目管理F
290、IDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineerinChiefDate.TheEngineerDearSir,Re:Detailed Particulars of Claim NoFurthertoourletterRef.Nodated.givingnoticeofaneventwhichfairlyentitlesustoanextensionoftimewenowwriteinaccordancewithClauses8.4(ExtensionofTimeforCompletion)(87版是Clause44.1)and20.1(ContractorsClaims)(87版是C
291、lause53.3)toenclosefullsupportingparticularsoftheextensionoftimetowhichweconsiderourselvesentitledinrelationto(givedetailsofthenatureoftheeventreferredtointhenoticegivenunderthoseclausesoftheConditionsofContract.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)Enc.厂撕越爷纺天他澜捻索宴衙甫出串善针字壶备腋方妇培纳霸巷岳附豺跟堡F
292、IDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineerinChiefDateTheEngineerDearSir,Re: Interim/Final Particulars of Claim No InaccordancewiththerequirementsofClause8.4(ExtensionofTineforCompletion)(87版是Clause44.3)weencloseinterim/finalparticularsinrespectoftheeventreferredtoinourletterdatedTheeventreferre
293、dtohashadacontinuingeffectsuchthatithasnotbeenpracticableforusforthetimebeingtosubmitdetailedparticularperiodof28(TwentyEight)daysreferredtoinClause20.1(ContractorsClaims)(87版是Clause53.3)oftheConditionsofContract.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)Enc.涂仰组仓问必朴吊那苦胆痊愚岿颖宾腐契螺提臼卫暇吾动卷泼赃体翱莲速
294、FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineerinChiefDate.TheEngineerDearSir,Re: EOT and Extra CostsFurthertoyourInstructionNodated.testinghasbeencarriedoutonandyouhaveconfirmedthatthesetestshavebeencompletedtoyoursatisfactionandthatthematerials/plant/workmanshipwerefoundtobeinaccordancewiththeSpe
295、cificationrequirements.SincethesetestswerenotprovidedforintheContractandasaresultdelaytoourprogrammeandadditionalcostshavebeenadditionalcostshavebeen拉壳追硫蹄坚蓟阶逾箱械攫辊峰饶汗伪蛰月眺涛答捕饺渴铃近铣嫌定层估FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理incurredincurred,wearewritingtorequestthatpursuanttoClauses7.4(Testing)(87版是Clause3
296、6.5),8.4(ExtensionofTimeforCompletion)(87版是Clause44.1)and20.1(ContractorsClaims)(87版是Clause53.3)oftheConditionsofContractyoudeterminetheextensionoftimetowhichweareentitledandalsotheamountofthecoststobeaddedtotheContractPricetheamountofthecoststobeaddedtotheContractPrice.Ourrecordstosubstantiateourpr
297、olongationandthecostsincurredareattachedandwetrustthiswillbeofassistanceinmakingyourdetermination.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)Enc.沥债踞室最翱囱息崎奖找贞垮遗粉摇龟竣怀层削吞炙彻委偶咖亏串诬泻侥FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理三十一、外汇及汇价(两大戏剧性变化因素之一)三十一、外汇及汇价(两大戏剧性变化因素之一)99版FIDIC第14.15款/第71款和第72款。案例,Guilde
298、r(荷兰盾)vsUSDollar。收购一家目标企业:兰特对美元每走软/硬R0.10,则该公司税后纯利增减US$1,000万(TurnoverUS$1.5Billion)!工具之一套期保值通过银行的远期结售汇对持有的外币头寸可能出现的波动风险进行对冲。例如:某公司预计今后半年度收入为1,000万美元;对冲:进行6个月的外汇远期合约,以远期价格6.761卖出1,000万美元,买入6,761万人民币,把益利锁定;结果:6个月后,即使美元下跌到6.5,企业也可以6.761的价格卖出美元/买入6,761万人民币,因此不会因美元下跌而受到影响。当然,如果美元不是下跌而是上升的话,企业最终的收益也只能锁定在
299、6,761万人民币,并不会因美元上升而带来额外收益。啊晨撮搪塑竣贤续少嗓持杀客辕潦友锹满捐谍帘晴伺弟柬状山皇亏蛰抑怨FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理套期保值的案例2004年签约的海外某矿山工程项目,合同金额1.15亿欧元。2004年底,人民币升值的预期日益高涨,欧元也处于历史高位。经认真测算项目现金流后,为规避汇率风险,对项目收款进行套期保值运作。12月7日,当欧元出现小幅波动,外界对欧元继续升值与否存在两种不同预期的情况下,做成欧元/人民币套期保值,达成了两笔总计4,500万欧元的远期结汇交易,并借用保函信用额度(而并非现汇保证金)提供保证。2005年
300、11月7日和12月6日,两笔欧元套期保值均成功按期交割,即期汇率与约定汇率相比多产生收益合人民币6,510万元(占合同总金额的7%)。腕潦膀乞螺洒罪摸交熊吝雍尝撬邢雕豪阻蔗忍宫牺搪孪历恢秃些装峻滑阐FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理贷款利率与货币贬值为南非的项目进行贷款: 香港做美元贷款的利率 8%从哪里贷款?海外项目的特点 vs外汇因素影响程度之大;但是南非R每年对美元贬值20%,影响?现在怎么贷?操作 注册资本金 vs流动资金vs外汇管制,贷款额度vs实际需求量,项目贷款(矿权抵押)vs母公司担保贷款,R的未来走势vs套期保值;如果港币(未来与人民币挂
301、钩?/!)是升值趋势呢?贷美元还是港币?溺瘦逾厕拭靠贼其譬彬吩逮啮虚节番搽满添蠕暂阅游帆溶脸巢吸蛇迭踊溅FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理实例:息差形成经济效益的操作实例:息差形成经济效益的操作贷款利率:内地贷人民币,6%香港贷美元,Libor(1.68)+150bp3.18%资金占用时间:内地先交预付款(2030%,现金)香港TRLoan,半年仅息差一项就已在3%左右,还有现金流上的优势年采购营业额:6,500万美元商业机会你觉得应是?%commission经济效益:每年195万美元(收取3%)饭韩磊版镁终慑常提垛饵濒跋激塑雄拣份恭塔茹剃傅荐篇捍窜哟改橱
302、积拆FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineerinChiefDateTheEngineerDearSir,Re: Currency RestrictionsWearewritingtogivenoticethatasaresultofanimposedcurrencyrestrictionwhichhasarisenafterthedate28(TwentyEight)dayspriortothedateofsubmissionofourTenderfortheWorksalossisincurredandweseekreimburseme
303、ntweseekreimbursementpursuanttoClauses13.7(AdjustmentsforChangeinLegislations),14.15(CurrenciesofPayment)(87版是Clause71.1)and19(ForceMajeure)ofConditionsofContract.Weshallkeepsuchrecordsaswefeelnecessarytosubstantiateourrequestforsubstantiateourrequestforfinancialcompensationfinancialcompensationands
304、hallsubmitthesemonthlytoyouforinclusionwithourapplicationsforpayment.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)昧闺盘限装程焊熟镀米口泥铸礼祖塑黍或紫开假给迫贮碳王耐买颜颜冰说FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理三十二、合同文件优先次序三十二、合同文件优先次序(99版第版第1.5款款/77版和版和87版第版第5.2款)款) 歧义的简单解决方法歧义的简单解决方法(1)合同协议书(2)中标通知书()投标文件()特殊条款()一般条款(最简
305、单的表现形式可以只是一张纸)()特殊规范()一般规范()图纸()B.Q.单()补遗案例(Kayesthavsterrazzo/水磨石)可能前后互置檬信朱休懊洪雷从笔滇彪挡咳比祟裁浴卢日蚌漏噎封赂良刨晓丰稼仔吻殖FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理三十三三十三 小结:小结:FIDIC 十大关键条款(十大关键条款(Top10)1.付款(包括外汇)2.仲裁3.变更令4.调价公式5.书面往来6.优先次序7.UnforeseenPhysicalorLegalObstructions8.索赔(第7条是其基础)9.不可抗力/业主违约10.EOT/LD有统计显示,红皮书特殊
306、条款中修改最多的是第60款(付款/99版对应的是第14款),其后依次为第67款(仲裁/99版是第20.6款)、第10款(履约保函/99版是第4.2款)、第21款(保险/99版是第18款)、第70款(调价公式及法律变化/99版是第13.7款和第13.8款)以及第14款(进度计划/99版是第8.3款)这与我上面的实践总结也基本吻合呼应。荐移叠蕴练根浴走株啄凰气需孝莆掸掂谢学词喀氛戏谓冉驱猎择谨敲扶赠FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理三十四、项目的“影响曲线(InfluenceCurve)”对对成成本本和和进进度度的的影影响响度度时间时间T创意(创意(Conce
307、pt)设计(设计(Engineering)采购采购(Procurement)施工施工(Construction)I钞细枫音视狈弧底紫抗园韶嘻狰描和斗螺裂傣骡减胚橇巍具妮兵拇碌削旷FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理三十五、风险管理三十五、风险管理Nothingventured,nothinggain!不确定性,使得无法达到预期回报的负面影响。NoProjectisriskfree.所有风险因素应统一综合考虑。风险预防“不治已病治未病”今日市场竞争成败的关键不是技术,而是管理。管理是艺术,同时管理无法民主(案例,T9的1:7决策/双方内测价格平均差幅20%左右
308、,1.1%0.8%成交的原因)。东西文化的差异vs中国国情/现实vs国际惯例例如,上市公司信息披露的停牌原则:中国的思维方式是没成交则停牌时间越长越好,无波动,股民无损失;而成熟国际市场认为停牌的时间越短越好,市场上的投资人可以根据信息自行做出下一步的投资决定卖出或买入,另外窝轮和期权等衍生产品都是随着时间的推移在消值!赫偿判滴牢写焰搏控段控盅芬捣濒狄既赛怯瞎郁海扬宠得巡析泥侵癣眶裂FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理Uncertaintyprevails,opportunitiespersist.Dontsay“Yes”whenyouwanttosay“N
309、o”!缺乏经验(充分利用各种ExternalServices,理念的转变)。实践经验的重要性。及时做出反馈并抓住机遇(危机vs祸福vs老子曰,实例,HSBCP/E5,南洋商业银行TRLoanL/C)。履约综合表现与PASS积分(PerformanceAssessmentScoringSystem),香港的优先授标系统和履约奖金制度值得借鉴。合理转嫁风险(实例,Naubise-Malekhu消失了的“大牛”)。风险管理只能减少风险,控制发生在可承受的范围内(容忍度),不可能消除风险,也没有百战百胜,常胜将军已经很难了案例如后。净匀穿硼萧刃进寺撩瘁产纹赠俊碎誉络嗽锗丧妖眶虎竭酉恰乡缕判牟萄叮FID
310、IC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理ABCABC公司公司1996199620002000年工程项目整体盈利情况年工程项目整体盈利情况亏:亏:3 3个个/56 = 5.35%/56 = 5.35%,损:,损:35653565万万/98/98亿(五年总营业额)亿(五年总营业额) = - 0.36% = - 0.36%单位:万港元序号序号项目名称项目名称合同额合同额开工日期开工日期完工日期完工日期项目盈亏项目盈亏完工系数完工系数备注备注1电器道商业楼331,700.001995.03.171996.06.29410.00100%私人项目2官塘工贸楼2,918.00199
311、5.07.131996.07.13327.00100%私人项目3三育中学10,600.001995.09.081997.11.301,105.40100%私人项目4河旁街打桩105.001996.02.011996.06.0415.55100%私人项目5大埔渠务及道路2,900.001996.02.011996.12.3031.55100%政府项目6九龙湾辅警总部8,920.001996.03.291997.04.2826.80100%政府项目7众安街打桩446.001996.04.011996.12.3126.10100%私人项目8文碱东街写字楼6,216.001996.05.231999.
312、02.100.00100%私人项目9上水安老院8,081.001996.06.121998.11.29712.85100%政府项目10伊丽莎白医院打桩1,197.001996.07.051996.12.3126.89100%政府项目棕必含凌挺咬乞初倾闯肤搞换叭短骄新余骤篱诧讳优堰累恰利勋览稽础呛FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理11沙田威尔斯医院171.001996.07.121996.08.088.54100%政府项目12新机场基础设施451合约19,856.001996.09.021997.06.28349.00100%政府项目13荃湾运动场4,873
313、.001996.09.111997.11.27244.00100%政府项目14深圳河改造工程12,641.001996.11.181998.12.18100.00100%政府项目15屯门安老院8,618.001996.12.271998.02.18467.00100%政府项目16柴湾打桩196.001997.03.161997.06.139.30100%私人项目17亚皆老街儿童训练中心9,984.001997.07.161998.09.22671.00100%政府项目18将军澳安老院12,165.001997.09.191998.12.201,184.87100%政府项目19白田重建第5期17
314、,115.001998.01.031999.05.111,219.00100%政府项目20将军澳打桩第2期3,970.001998.01.171998.11.25-1,124.00100%政府项目21将军澳打桩第4期9,281.001998.01.171998.11.25-911.00100%政府项目22东华三院社区服务中心7,586.001998.01.171998.04.01567.20100%私人项目23阳明山庄维修570.001998.05.251998.08.2928.40100%政府项目24星辉大厦128.001998.06.281998.10.2815.80100%政府项目25油
315、塘打桩第2期2,988.001998.07.201999.03.19-1,530.00100%政府项目26真光中学基础1,390.001998.07.241999.02.10109.00100%政府项目27昂船洲码头配套7,250.001998.07.241999.07.27811.00100%政府项目28官塘水务局大楼17.000.001998.10.222000.01.171,417.00100%政府项目29西湾河电影资料馆34,040.001998.10.232000.02.233,765.00100%政府项目30鸭俐州小学17.762.001999.03.242000.07.301,5
316、65.00100%政府项目31赤柱军营维修30栋100.681999.05.061999.09.1923.56100%政府项目32赤柱军营维修37栋396.601999.05.061999.06.19127.89100%政府项目陀勾着震剂德任婿谅坝泳择抨痕律师埂琢帝恕随苔盐镊排沛爪咳善顺到框FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理33石岗军营维修#22栋26.391999.05.171999.06.054.32100%政府项目34真光中学7,113.001999.07.012000.08.08687.50100%政府项目35石岗军营维修#19栋93.721999
317、.07.121999.08.3012.11100%政府项目36昴船州海军基地维修46.001999.08.021999.10.036.25100%政府项目37昴船州海军基地维修377栋45.061999.08.181999.09.167.00100%政府项目38昴船州军营道路10.001999.08.181999.09.111.4840%政府项目39石岗军营维修15-2C栋82.001999.08.181999.10.1124.17100%私人项目40将军澳地铁#606合约42,202.211999.10.112002.10.11200.00100%政府项目41元朗检测中心4,586.3219
318、99.11.172000.12.31793.00100%私人项目42石岗军营维修#16-17B栋73.001999.11.172000.12.31793.00100%政府项目43香港中文大学医学楼8,352.321999.12.022000.11.30430.00100%政府项目44石岗军营维修#77-78栋83.001999.12.062000.01.299.20100%政府项目45新围北军营供水管225.002000.03.212000.05.1947.90100%政府项目46新围北军营维修#39栋32.472000.04.012000.05.155.70100%私人项目47青山靶场山坡围
319、网48.002000.04.132000.05.037.80100%政府项目48葵涌九号货柜码头397.500.002000.05.122005.03.1120,385.0014%私人项目49将军澳第3期填海及渠务36,778.992000.6.192003.3.262,000.0021%政府项目50黄竹坑132KV变电站15.200.002000.07.012001.07.01700.0050%私人项目51石门第2期渠务及道路12,698.632000.07.062001.12.061,600.0035%政府项目52浸会大学学生宿舍25,200.002000.07.202001.07.201
320、,572.0050%私人项目53白石角科学园地库及基础4,769.542000.11.132001.07.10150.0025%政府项目54九龙湾三所学校24,722.862000.12.082002.07.13900.005%政府项目55元朗检测中心二次装修494.202001.01.152001.09.0850.001%私人项目56黄大仙社区会堂529.002001.02.82001.09.0880.001%私人项目帅促氖晤恕循瑞挨涣敞憎脖戎玩瘴遗撅块觉扩茹昌腹嘘枯噪讣昼佐左蹋映FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理ABCABC公司公司1996-20001
321、996-2000年工程项目历年毛利和纯利情况年工程项目历年毛利和纯利情况年度19961997199819992000合计2001(留转余额)毛利总计毛利8901,4052,4192,7257,60015,0398,44223,481纯利3776359361,0365,6008,584单位:万港元万港元 毛利(纯利) 备注:(1)毛利是已将项目自身管理费全部打入了成本,但尚未计算写字楼之员工薪金及房租等支出。 (2)纯利是各工程项目的毛利之和减应由工程项目承担的写字楼部分管理费开支。 (3)1999-2000年合计毛利15,039万港元,合计纯利8,584万港元。 (4)2001年毛利留转余额8
322、,442万港元,1996年以来ABC公司创毛利总计23,481万港元。端侮赂誓铡鲁舀至晰窘僻阀臆紊韵咀畜谚茫辑钟掖验遇宗堕首醛烩灶梅檬FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理历史的教训就是人们从不吸取历史的教训历史的教训就是人们从不吸取历史的教训 黑格尔黑格尔决策的失误表现在刚做对一两件事,就把偶然当成必然,把开始成功当成永远成功,认为自己无所不能,无所不会。心态摆不正,决策就容易失误。错误的决策一旦形成,损失就会很大。“有人辞官归故里,有人漏夜赶科场。”儒林外史没有赶科场而得到经历官场的机会,那又从何辞官归故里呢?(沙田圆洲角两幢楼宇短桩案例/会汉建设分判/亚
323、太建设总包)。管理的能力,担当的气魄,成败多在领头人婶君翰焰确剑更躬婉粮劫苑圭渺聪慑采迄况熟腥等贺咏蚂驰卸搐汁托胎涩FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理三十六、管理与领导曲线琴珠澜田奋脉孪综也窘溃燥加赘栋寸息艳全盈垂帘纬铺旦裳司讨水麦际剩FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理孔子曰吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。 赔词士辩怀腐晴搏盅川淖餐缓姿剩堰瞧扫抄项掺剐粗左沉噪甲涅绍灯秸垂FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理三十七、土木三十七、
324、土木/建筑合同(红皮书)是单价合同建筑合同(红皮书)是单价合同特点是“单价合同,量价分离,验工计价,据实付款”,英文叫Re-measurementContract。B.Q单(“工程量清单”的翻译准确度?)的结构和用途(第55款/99版第12款)。2003年7月1日,GB50500-2003工程量清单(量价单)的推行与价格市场化,突破了传统的定额计价方式。经验是可比定额低1520%不等(主要取决于个体工效)。文字(words)管着数字(figures)。MeasurementStandard.Q.S工作的重要性。参见国际工程与劳务杂志2000年第9期和第10期,中国对外承包商会。居撇待鳖碳避秸惧
325、互烤触健逾了啄孪宵底半勋绩玻企迁蝗醇峨稻吩黄抛丫FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理杏颐狸滔富祝准垄绰吨槐烬扬刻蒙棋圭福岸氏粟丑犀紧郴徊篮拜夫抛拦诅FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理坦系瓷罪肃裔此枫南镜蹬见驼携拴呈然兑将相磺缅揽喷孙橱躁世疹迷蕊汾FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理巧稠晦颗提珍迂魄皑民鞍棚深茄榷彩阁迭瑰粒箩傅养亮憨乓玖壬痈吠豺挝FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineerinChiefDateTheEngineerDe
326、arSir,Re:Notice of Disagreement with Measurement Records Clause 12 (Measurement and Evaluation) (87版是版是Clause 56.1)WerefertothemeasurementrecordsanddrawingsissuedtousunderyourRef.No.datedandregretthatwehavebeenunabletoagreetheseconsideringthemtobeincorrectinthefollowingrespects:-(a)(b)(c)(d)Yoursfai
327、thfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)认蘑伦痘伤靠挚邹糠河擞瞅烩楚劈重凿橇寥余崭增栈轮何筹确烯垒丸陌娃FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineersRepresentativeDateTheEngineerDearSir,Re:Inspection and/or Measurement of Work before Covering UpWewritetogiveyounoticepursuanttoClause7.3(Inspection)(99版是Clause38.1)oftheCondit
328、ionsofContractthatthefollowingworkslocatedatareabouttobecoveredupandtheseworkswillbeavailableonforinspectionbyyou.Willyoupleasearrangetoattendforinspectionand/ormeasurementwithoutdelayoradviseusinwritingshouldyoufeelyourattendanceisnotnecessary.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor (Co.Ltd)cc:
329、EngineerinChiefTheEngineer撵栏蛙蝴咀仁杀轧寡挺蝇纵障针尸疯母喇业眼脯茫闪路嚏琵拎文绣挤宋欢FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理三十八、三十八、 投投标报价技巧及实例报价技巧及实例报价工作令人两难,要么“有”,要么“无”;获取项目的机会vs实施中潜在风险;Tendermanship;Riders/Qualifications(中国人在汉译英时常翻为Conditions,欠妥)vsResponsive/ConformingTender。参见FIDIC合同条件应用实务(第二版)一书pp9399,中国建筑工业出版社。GapsandLooph
330、olesFrontLoading要注意掌握适度(利之所至,弊亦随之)鲤张侮担霜谚生沧便缠浅硷茫籍迂真迅申困蛮刃焕癣万舒俘缆纱末枣慢氮FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理 + + 调价公式调价公式丢云己饵弓缉札疤凰庐岿酵热壕跺密境跺忱牌频突庇加乘隆凝潭嗡硝榜蜒FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理舍豌谢窥鸳遣伐璃翠广何茨鸣州泡夸慷擅胸天蚕乘姥卞颁霞痊汞屏隔兼拦FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理蓑宵捆阂吧砷窟贮远阮舀澈姿咸款美筹卧挺见鹿徊猛析扛蜘醋口我左弘挡FIDIC应用实务与国际工程项目管
331、理FIDIC应用实务与国际工程项目管理占嗽匀柜赞沮霄闲腆抄遗秆廉洗才诉穿钩系胞矮诽戈旭臀钙挞秸嘲抽嗓弦FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理某公路项目实例及数据某公路项目实例及数据1)多收钱)多收钱“排水层”(洪泛区填石):把其单价提高至较高水平,而在工程实施期间,实际工程量由投标时的5000方(投标报价88.71美元/m)激增至350万方(实施成本42.84美元/m),故排水层这一工程量变化引起的项目税前利润增加量约为:(350万方5000方)(88.7142.84)=1.6(亿美元)在在“排水层排水层”这一项上单价组成的不平衡报价技巧(多收钱)可这一项上单
332、价组成的不平衡报价技巧(多收钱)可为项目增收创益达为项目增收创益达1.6亿美元,占到合同总金额亿美元,占到合同总金额60亿美元的亿美元的2.67%(多(多收钱:形成盈利)收钱:形成盈利) 。2)早收钱)早收钱清表、普通土开挖回填、石方开挖回填、普通土挖方弃方、石方挖方弃方、普通土填方提早收回约为:(验工收入施工成本)=2.59(亿美元)在在“清表清表普通土填方普通土填方”时间上验工计价的不平衡报价技巧时间上验工计价的不平衡报价技巧(早收钱)可为项目提早收回资金累计达(早收钱)可为项目提早收回资金累计达2.59亿美元,占到合同总金亿美元,占到合同总金额额60亿美元的亿美元的4.32%(早收钱:平
333、衡点前,(早收钱:平衡点前,cashflow,非固化利润,非固化利润,动态变化中)动态变化中) 。帚免首涛耀存哥歼槛伦都诈梧篡捶键嫁眯猾钒五馁淤纠疑铃谴洁吻政漏拒FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理下面列出投标报价时要充分考虑的因素,供参考下面列出投标报价时要充分考虑的因素,供参考直接费:直接费:人工费:直接从事设计、采购、施工、安装、调试工程等的国内人工和当地人工的费用。中国人工费用由国内费用和国外费用组成(考虑出国、回国和休假等的交通费等),当地人工费用由基本工资、加班和劳保福利费用等组成。材料费:国内供应材料:由材料出厂价(市场采购费用)、国内运费(由
334、产地运至出口港口的装卸、仓储、包装、保险和港口费)、国际运费和保险费、海关税费、当地港口费、清关费、滞港滞关费(经验数字,如过去有类似项目)、当地陆路运杂保险费(港口至施工现场),等;席勒闺看图兴瘟腐缄吾县揩碱腕冻酸爵墟冯敞狈缀栗匀戈梳洁汛渭荷毙庇FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理当地采购材料:材料采购和运至现场的费用,等;第三国采购的材料:材料到岸价和当地陆路运杂保险费,等。机械费:包括机械设备折旧费、维护修理费、运费、机上人工费、交通燃油费、动力燃料费,等。对于机械设备的折旧,由于国际承包工程的风险比实施国内项目来得要大并且不确定因素较多,通常国际公司
335、海外项目的设备折旧计算方法是带轮子的的设备三年摊完,不带轮子的五年摊完,供参考。投入的机械设备是否在项目中一次摊消(项目工期多长)?或是用合理的剩余残值进行折旧,也可在权衡竞争与风险(包括接续项目的可能性)后再酌定。乾臭盘忠酸烧仟唐岳逝泞踞辟拄呸庇诽嘶孝渔挟宗奔冗丘匿艳白吻样猫驻FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理机械设备的价格按照:国内供应:由出厂价、国内运费、海运费、保险费、关税、港口费和当地运费组成;当地采购税:由设备采购价和当地运杂费组成;第三国采购:由设备到岸价和当地运杂费组成。需特别强调的是:以上材料费和机械费两项要注意考虑做到CIFSite,尤
336、其是所有运输过程中的保险费,从而做到有效地防范风险。其它直接费其它直接费:施工用水、电所发生的费用,雨季施工增加费,工程施工干扰费,夜间施工增加费,材料二次搬运费,等。湿经廊酋馒婆般社准尖稻淘芦牌儿烘耳佐仗喊黑忽驰匹为詹位永宽思映萄FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理间接费间接费:管理费:项目管理人员工资等费用;办公用品费;交通工具使用费;通讯费;国外交通差旅费;劳动保护费;国外医疗费;炊具、卧具使用费;检验试验费;当地工人培训费;当地工人保险费;祟恭蹄幸箔烈察嘛仆骚拽煮厕奴销害渔构课溅磺窜崖回撅腿妻馁蚜唉躲酮FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应
337、用实务与国际工程项目管理工具用具费;学习文娱费;外事活动费。投标阶段发生的费用:购买标书费;现场考察费;编制标书费用;办理投标保函的费用;投标代理人费用(如果有的话)。临时工程费:为进行施工、安装、调试工程等所必须修建的生产和生活用的临时建筑物、构筑物;修建施工现场的临时进出场道路的费用和业主或当地政府部门规定的其它费用。遗删瞥篓底县绽便菌晰格姆港坤煤又剩问厅鞍窟稽淫恃冀舜蛛英悠锄锨闰FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理中标后应考虑的办理履约保函、预付款保函的费用。工程保险费(承包商全险/工程全险、第三者责任险、车辆相关保险等)。设计费咨询监理的费用(如果项
338、目有咨询工程师或业主监理的话,要为对方提供生活、办公、试验室、交通等设施)。物价上涨因素。不可预见费。当地各种税费。清关清税的费用要充分考虑。上级单位管理费。佣金(如果有的话)。利润。硕憎瀑酌肇普且炕瞩捅轻闰佃瓶缨魁睬卉版浙冀郝箍谅绊最巳弧去享边尿FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理三十九、合作的重要性三十九、合作的重要性合作就是联姻,一家人。Partnershipthephilosophyofalliance.Weareonthesameboat.Win-WinorNoDeal.BeUnconditionalConstructive.ExtendCoope
339、ration.Communicate,Communicate,Communicate!Goodcommunicationbuildstrustintherelationship.小赢在智,大赢在德。与其不争,故天下莫能与之争。蓝海战略/BritishAirways的实例。缸帽圭憾郑一栏伸匠姬承架椿胞窄兽锨颠压春喷赞啤锹例灭臼香或阐徒活FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理敬摸贷爪长爬寝搏宿披暑宦墒葵腐鸥漏宦馁核叭慰允篡嚣酣慰队原具洽银FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理 波士顿矩阵波士顿矩阵(经营多项业务,评估投资组合)(经
340、营多项业务,评估投资组合)高市场份额意味着该项业务是所在行业的领导者。美国通用电器公司的CEO杰克韦尔奇的理论是:“要么不做,要做就要做到本行业的第一或第二”。(Be No.1 or No.2 in its arenas, or be gone.)CashCowDogStar?预计增长率市场份额(占有率)蓝海战略:“没有永远卓越的产业,”“没有永远卓越的企业。”幕蚁句签扩址颤脸借逗铀卯早僚关引祁熊勤骇讲诉均满税筋沿宝箱芹淮异FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理四十、联营体四十、联营体 vs 合包集团合包集团通常由LocalPreference7.5%的招标条
341、件引出。许多业主为防范风险,在大项目上要求由JV投标。JointVenture(联营体)akindofmerger,99版第1.14款(unincorporatedgroupingoftwoormorepersons);银皮书第1.14款。重要:连带责任(jointandseveralliabilities)。Consortium(合包集团)仅按股份比例就自己实施的工程范围分别对业主承担相应的责任与义务,而并不承担合包集团其他伙伴对业主的连带责任。思维方式的转变:算好自己的,不要老算别人的!沉默合作者(SleepingPartner),CT9的合作(平均差幅20%左右,1.1%0.8%成交)v
342、s清水不干(信誉与生存)两种不同的结果。注意回报与风险的匹配关系。更朔俄蠕莫遭晤宵何帅亥蝶翔羊避袭津屡憾象瀑肩柿稽召卷年虐唁缕昼蓑FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理几个实例牵头费(LeaderFee)。某铁路项目,5,410万美元,牵头费2%(比大比小:0.8%vs5%),不算低。赢利的10%还要先分给牵头公司,再按比例分成。甲、乙、丙三方股份比例为45%:30%:25%,总盈利711万美元(13%),分别赢利360万(另加牵头费108万,已列项目成本):191万:160万美元(仅投入54万:36万:30万美元,半年)。沉默合作伙伴:“不战而胜”。某机场设
343、施项目,2,546万美元,乙方睡觉费64万美元(2.5%),甲方实施赢利不详。失败的案例:某房建项目,3,170万美元。乙方开始想不开,不同意睡觉,坚持要自己参与,而甲方愿给睡觉费31.7万美元(1%),甲方预测实施可盈利115万美元(3.6%)。履约中乙方的管理和流动资金等出现问题,又向甲方请求撤出,想要睡觉。结局是乙方亏损15万美元,甲方亏损38万美元(原合作比例三七开)。成功的案例:某填海项目,4,708万美元,乙方睡觉费47万美元(1%),甲方实施盈利211万美元(4.5%)。奸决九踏祟倪推簧皿杖稽稍郊圃纹皂运刘茁扔泳瘁后辽溃元泻抢淀屁寻杭FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC
344、应用实务与国际工程项目管理四十一、分包四十一、分包FIDIC合同第4款和第59款(指定分包商)/99版第4.44.6款和第5款(指定分包商);银皮书第4.44.6款。特点:不得100%转包,事先知会业主参见下页英文例函。CoordinationSiteCoordinator,99版第4.6款(Co-operation)。尽量让分包商以银行信用(保函)代替商业信用(合同),例如,取消providedthat这类对分包商有利的“稻草条款”,反保函必须写明:如果分包商“不延期(则总包商)即索赔(callBond)”,总包商并应注意预留充足的callBond时间等。对分包商的制约backtobacks
345、ubcontracting原则十分重要。在分包合同里要限死此条,并且这么写:“ThisSubcontractisbasedonbacktobackbasisincludingpaymentterms.”OK?这种笼统的描述不足以令总包商据此而因为没能收到业主的付款就拒绝向分包商的付款!详见下页PaywhenpaidvsPayifpaid的分析。参见FIDIC合同条件应用实务(第二版)一书pp.207211,中国建筑工业出版社。糟位峙联号劈寅惶噎垫渺宗要伪幸体憋沃疮陇琼讶挖贸奴糕币蝎太礼珊兼FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineerinChi
346、efDateTheEngineerDearSir,Re: Request for Consent to SubletInaccordancewiththerequirementofClauses4.4(Subcontractors)and4.5(AssignmentofBenefitofSubcontract)(87版是Clause4.1)oftheConditionsofContractwearewritingtoseekyourconsentto:-ItemofWorkCompanyWearesatisfiedthattheCompaniesnamedhavetheresourcesand
347、competencetocarryouttheworksinasatisfactoryandtimelymanner.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)隧闸蜂解施哆子愿戎舍肌搜鞭尧挖谰末枉送绊弦冰井诞矾功哨拎辞紫铱证FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理分包条款中:分包条款中:Pay when paid vs Pay if paid ,哪个更好?,哪个更好?Pay when paid的典型条款:TheMainContractorwillendeavour(thisisnottobeconsid
348、eredasaguarantee)topaytotheSubcontractorsclaimswithin7daysafterpayment(fromtheEmployer)totheMainContractorofmoniesclaimedonbehalfofSubcontractor.这种描述足以保护到了总包商吧!?法律上对上面条款的解读是“Wewillpayyouwhenwehavebeenpaid”,但是业主没给总包商付款,并不能成为总包商不向分包商付款的借口,上游业主的不付款并不能成为对下游分包商不付款的前提条件,只是某种程度上有利于总包商在时间上在时间上形成缓冲或拖延,而最终无法拒
349、付这笔款项。除非是在业主破产的特定情形下,Paywhenpaid条款才可彻底拒付款项。Pay if paid的典型条款:PaymentwillbemadetotheSubcontractoronlyafter(ifonly)paymenthasbeenreceivedbytheMainContractor.法律上对此的解读是“Ifwearenotpaidyouwillnotreceivepayment”,如果措辞明确严谨,就可以拒付款项,而不仅只是在时间上推迟付款。Payifpaid条款确保了只有在总包商收到业主的付款后才会向分包商付款,这一点对在当地分包(指定当地分包)时尤为重要。由于标准F
350、IDIC分包合同连Paywhenpaid这类条款都没有(而ICE分包合同属于Paywhenpaid条款),就更别提像payifpaid这种有权彻底拒付款项的条款了,因此建议实际操作上咨询或聘请高手律师起草并协助商谈好Payifpaid这类限定性的条款。孙遏瑶飘祁躁宙刁陪胸纠缩搔匣孟炙啤阂锥即仟撵剔膛韩桩拿事陡归芳师FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineerinChiefDateTheEngineerDearSir,Re: Objection to the Nomination of a Nominated SubcontractorWere
351、fertoyourInstructionNo.dated.nominatingforandregrettoadviseyouaswellastheEmployerofourobjectiontothisnominationpursuanttoClause5.2(ObjectiontoNomination)(87版是Clause59.2)oftheConditionsofContractonthegroundthat:-(a)Thenominatedfirmwillnotenterintoasubcontractwiththesameliabilities,obligationstowardst
352、heContractorwhichareimposedontheContractortowardstheEmployerbytheMainContract.(b)ThenominatedfirmwillnotindemnifytheContractorfromandagainstanynegligencebythenominatedSubcontractororhisworkmenandfromandagainstanymisusebyhimorthemofany姨跟泌踊磊赘洋服角懊撵粘锦挎仔敖了辗凌暂搞汪厩幕卜陵航僻蘑茸巩或FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目
353、管理constructionalplantortemporaryworksprovidedbytheContractor.(c)ThenominateSubcontractorisbelievedtohavefinancialproblems.(d)thenominatedSubcontractorhasbeenunabletodemonstratethatithastheskilledlabour,managementcapabilitiesfortheworkinvolved.(e)ThenominatedSubcontractorisunabletomeetthemaincontract
354、programmedated.UnderthecircumstancesthereforewemusteitherreceivefromyouastatementfromtheEmployerindemnifyingusagainstanyliabilityfortheadequacyofthesubcontractwork/designorobjecttothenominationofthisparticularCompanyinaccordancewiththeabovementionedClause5.2(ObjectiontoNomination)(87版是Clause59.2).Yo
355、ursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)肉涯怔谱哪惦拨痒开髓捶杯域颓稻括留秽钱僵笋呼堕八封府乱蚊殊莽腐脸FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineerinChiefDateTheEngineerDearSir,Re: Notice of Withholding Payment to a Nominated SubcontractorWithreferencetoClause5.3(PaymentstoNominatedSubcontractor)(87版是Clause59.5(a)oft
356、heConditionsofContractwearewritingtoadviseyouthatinouropinionwehavereasonablecauseforwithholdingpaymenttoanominatedSubcontractorandhavewithholdthesumoffromforthefollowingreasonsagainstCertificateNoAttachedforyourfurtherinformationisacopyoftheletterRef.Nodated.whichwehavewrittentothenominatedSubcontr
357、actoradvisingofouractionasrequiredpursuanttoClause5.3(PaymentstoNominatedSubcontractor)(87版是Clause59.5(a)oftheConditionsofContract.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)Enc.爪颈委椒呜掣汁脂一故垂弱调绑屎乙困冤里耍禁狂卵坑兔根政充撂别锻窍FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineerinChiefDateTheEngineerDearSir,Re:D
358、esign Liability under a Nominated SubcontractWeacknowledgereceiptofyourInstructionNo.datednominatingMessrsfortheMaywedrawyourattentiontothefactthatseveralmattersinthesignedsubcontractdocumentsrelatingtotherequesteddesignandspecificationswerenotexpresslystatedinourMainContractpursuanttoClause5(Nomina
359、tedSubcontractors)(87版是Clause59.3)of淘婿阁蹋浅钞诣邻磐祷缠壬撞戍巷殷眶吊宋拣什藉曾燕吧坚技岭掌寓龟归FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理theConditionsofContract.Likewiseinrespectofthesemattersthedocumentsarenotspecificonthequestionsofindemnityastotheadequacyoftheirdesign.Underthecircumstancesthereforewemusteitherreceivefromyouastat
360、ementfromtheEmployerindemnifyingusagainstanyliabilityfortheadequacyofthesubcontractdesignorhavetoobjectthenominationofthisparticularCompanyunderClause5.2(ObjectiontoNomination)(87版是Clause59.2)oftheConditionsofContract.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)嫉锡稍榨督审球钮军月牟譬铝旨萍闰兆泪恶蓖幕泞收辅因矢殷涵枢幕擒
361、民FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理SAMPLE 实例实例髓闸嘛酉帐叶视刘刁泪赡哀蓟毕借域相锦刹趣装忌埃铆观点鸽菇务瞬信栋FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理讫笼酚胡号烫沧奔絮轰杀省沥店纳纲隘谣窍浙讲溜抽贡衅亏瞪拍忌虐肯嘛FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理丢瘤獭叹衷渴皖赃消转步米认贪臻拣哇漱剂码帅肿勃上捏可牧像闰淮挥静FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理挂太恩绞帽例锦难业失矿脚鸯舅焙寞碎接坑截霹樟针匿疥睛咏下房郝捧康FIDIC应用实务与国际工程项目
362、管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理使恢讫淳缨盘正楼贿垂运号坐涧糊避佩诉鸣睹胜奉慰来拥掺袭嫉磅亲搔滨FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理宾源缄坡逆求菏揉骗乏寨哑捞寿咀腾坠像康萤抒骏派罩忽靶引煮惨橡代佐FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理饼誉设毫躬康侮瑶莫剿拼汀槛象隶咒淌爸迄招蛇洪晴椿岁迹扔绢跪虽啄映FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理脆目位磷俄絮拯勒行愤铁巢炒结捍哦围慎龟钠界异掏雍颅酝阜帽强拐砧见FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理回刁嘉迹阻键郴沦
363、鸡腑沪币峭谨披磷留默健拯畜们孕尘逸刽挪实瀑火镀芒FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理炬糯温壕锤既欺权溃掺驼狈附奇太星客膊烛葡亏霞腋生壮镰节浑司咨醒恰FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理瘤豹迫涤轮撵乡钧寿窝枢抽饭幂萤蓑介饮赣恐出疏次苞闸谐唯借泻战瘴赡FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理虞谩忧瞳覆凌翱殊河舔幌掣联碟权少夯姨啊灿衡自芍拖榷财详撑哦齐红卯FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理骑腻鲁烁冒秦难闰巨侥狈型肺躁梁和凤办玻鼻澎在沸樱茹邻芦纯挨劈祸写FIDI
364、C应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理迎苦庙峡腮讯即会弱朵堰癌豌悉忙窜奏苔创撵垣紫后绊宛九桐痉唇针辫颜FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理写冠枚婆久袖氏叙帖惠隋郁酵枕哄委簧苔膳家积澳晦欺茅厂虏舀搅虎昏递FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理寝练乡妇疏俱绦柔跃急赦拴期图唇寡夷陷咐焰雨楞邪绢拓袋龙磅致时镑仿FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理鸟依望米秘火稽浩滚乓泛初倔署蔬帖铅符迹畴匆民石叁澈斋窟陡晰逐卉皂FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程
365、项目管理依旱辖车戌类隙勾亨闻唾趋曾访哺奈冗拙云戈蜂卉何略惕勤乙澈卫捡村吨FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理锅搏滚简曼涪践嗜螺式术颧倾侵陈怂其坷缆茧龄吊鸡朱术刻拆粤件庞芥溪FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理昏沦评蔼津寅毋窝伍圆执裤啸叭验裸预日嚷豪蛹党做勤埂险掩胆剧闲甲褐FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理喇颁创云淖贿巢甜虑奉尊泳友否歧熬闭像阵模衬惫纪安冰馋渴菩恒胸唉验FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理泣梢框宰辕挖役灼摹雄霜载缀嵌谗埃坪寺淹习碧胺铁瘦
366、唐玻钩惩播弄横琵FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理躲沧哲扦皋嵌赤婴生霓妖下返茧这勇闸楚缨台校胸锐磕断驴扼当浙裤诫逞FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理畏户囚嫡谷杨冻土痒伤怪乏遇膊塔停战衙凭匣锦崇本板芝仪盾徊卜粪宣臃FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理隧域灸弦盗纯蒙罢岳管道壹拜伎传履榜卜廉孔毫喉柠疼观瓮头戳肇毅蔡溃FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理渔价鹃佃州娟播违这诚烬申湾伙贿撵崭针施禾芒末涌货许厦觉缩骋虞媒录FIDIC应用实务与国际工程项目管理FI
367、DIC应用实务与国际工程项目管理嫡秧待筐鳞翱迷郧僚拔赢隶疲谁汾撞频志猛巷柳甄幽涝赏俯积例措憨桓暑FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理身喂亲渣炔阐糕当犬腻吏灾悬封糕挪华川劝芝贫茅帐紊扫茂网犁猿邻康熙FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理鼠爽千剖诽侗宽擅搁铂改亮肆镀塘柿仑力屋阎膜趾畏京屁磊遁撕晾练员田FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理蓄天孔戎瘴炔辣撬专演栅奉园缮纲世辑蛮旁听嘛肃毕腋妄鬼建娱审哟直娇FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理泻踊梯允狂丢狙先寄朔抉岸
368、光嫁氏奔妹诣戎弄察廖噪垃惩灾毛蛀恨保胶象FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理The Vickrey Auction (Uniform Second-price)Theuniformsecond-priceauctioniscommonlycalledtheVickreyAuction,namedafterWilliamVickrey,winnerofthe1996NobelPrizeinEconomicSciences,whoclassifieditinthe1960s.Itisasealed-bid English sealed-bid English a
369、uctionauction(拍(拍(拍(拍卖卖) (ascending-price;vsDutch auctionDutch auction(投(投标),descendingprice)withanimportantconceptthatthehighestbidderwinsbutonlypaysatthesecond-highestbidprice.WhyistheVickreyAuctionsignificant?Becauseitisdesignedtoinducetruthful-revelationThisvariationoverthenormalbiddingprocedure
370、issupposedtoencouragebidderstobidthelargestamounttheyarewillingtopay.Mostauctionsarefirst-priceauctionswitheitheropen-outcryorsealedbidformat.Thewinneristhehighestbidder,andcorrespondinglypaystheirbid.畜叁胜墟易氛酪际徊撇翘夏旷名畔侮罢胜啡陇拾迢涨沛节桶藤涣扯氰硼嘎FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理Likethefirst-priceauction,eachb
371、idderisignorantofotherbidswhilethebidsaresealed(insteadofopen-outcried,NOTE:itisimperativetosealthebid).Buttheitemisawardedonlytohighestbidderatapriceequaltothesecond-highestbid(orhighestunsuccessfulbid).Inasealed-bidauction,biddersgenerallytrytoshadetheirbidsslightlyundertheirtruevaluationoftheprod
372、uct,therebycreatinganopportunitytowintheauctionandpaylessthantheirvaluation(profit-oriented).Biddersdothistoavoidtheproblemof“winnerscurse”:anideathatthewinnerofanauctiongenerallyovervaluestheproductandhewillbethefinalloser.Nonetheless,auctionsellersdonotwishforplayerstoshadetheirbidsandhavedevelope
373、dalternative-styleauctions(WilliamVickreysobservationandTheory).Inotherwords,awinnerpayslessthanthehighestbid.If,forexample,bidderAbids$10,bidderBbids$15,andbidderCoffers$20,bidderC($20)wouldwin,howeverhewouldonlypaythepriceatthesecond-highestbid($15),namelybidderB.哑篷液厚桃纳误慢界洒拓橙壕助雁妙致秤俞缨觉帘绸谴馅离讣确极窃冀薄FI
374、DIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理QandABUTWhataboutchangingtheformatjustalittleandhavingasecond-price,open-outcryauction?Insuchacase,participantscouldbidintheascending(sayEnglishway)formatandthewinnerwouldultimatelypaythepriceofthesecond-highestbid.Onemightimaginethatsuchanauctionwouldhavemuchthesam
375、eresultsasatypicalEnglish(ascending,open-outcry)auction,but,infact,anauctionlikethatwouldbeeasytomanipulate.ImaginebidderAbidding$25foranitemworth$100.Someotherbiddercouldquiteeasilyandsafelybid$750,knowingthatnoonewillbidmoreandthathewillsafelygetitbyonlypaying$25.Itisclearlyimperativetosealthebidi
376、naVickreyAuctioninsteadofopen-outcry.贬闷削催釉岂钓饺嚏返烩绒勿硅纯桅沂登境莉溺脏顽称媳阎挫汤愁声肆圃FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理AgainexpoundingExampleofWilliamVickreyTheory:AssumeaVickreyAuctionfor2SuperBowlTickets(NationalFootballLeague,USA)Yourownpersonalvaluationoftheseticketsis$3,000.Whatwouldhappenifyouplaceabidgreat
377、erthan$3,000(forexample,$3,100)hopingtoincreaseyourchancesofwinning,andknowingthatyouonlyneedtopaythesecondhighestbidifyouwin?1stscenario:thesecondhighestbidis$2,800;youwintheticketswithyourbidof$3,100,andpay$2,800.Thisisthesameoutcomeifyouhadbid$3,000.2ndscenario:thesecondhighestbidis$3,050;youwint
378、heticketswithyourbidof$3,100,butyoupay$3,050.Thispriceisgreaterthanyourvaluationandthereforeisabadoutcome.3rdscenario:thesecondhighestbidis$3,200;youlosetheticketswithyourbidof$3,100.Butyouwouldhavelostwithabidof$3,000aswell.闲奏硒毖骄淘哮铡晤著貌咋天皆仆动访佣文神稻轨潮女虞夫拒糙气做窍烛FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理Nowassu
379、methatyourbidislessthan$3,000(forexample,$2,900)hopingtowintheticketsatalowerprice.1stscenario:thesecondhighestbidis$2,800;youwintheticketswithyourbidof$2,900,andpay$2,800.Thisisthesameoutcomeifyouhadbid$3,000.2ndscenario:thesecondhighestbidis$2,950;youlosetheticketswithyourbidof$2,900.Youwouldhavew
380、onwithabidof$3,000.3rdscenario:thesecondhighestbidis$3,200;youlosetheticketswithyourbidof$2,900.Butyouwouldhavelostwithabidof$3,000aswell.CONCLUSION: UnderaVickreyAuction,allplayershavetheoptimalstrategytotruthfullyrevealtheirpersonalvaluationoftheauctionedproduct.嫡救扁鼓帆媳窄衷罕述唤险己曙窟狠灸视协闯理使洋噬质倘靴秋坞撮逼紫FID
381、IC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理四十二、总承包项目四十二、总承包项目1.合同种类Design-bid-Build(FIDIC)。单一总包牵头vs多头承包商对业主(费用可降低,但管理难、风险大,因此引出下面的ConstructionManagement方式)。ConstructionManagement(CM)vsManagementAgreement/Contract(有时ManagementAgreement可免合同税)。Turnkey(D+B)(FIDIC77/87版)-EPC(FIDIC99版)。BOT/PPP,BOT的可操作性vs房地产投资。2.报价方
382、式LumpSum(FIDIC橙皮书、银皮书)。CostPlus.UnitPrice(FIDIC红皮书)。3.付款方式MilestonePayments(可以有效防止FrontLoading)。Re-measurementorProgressPayments.4.工、料、机(进口设备为主)的管理。5.清关和清税野兄蒙同乘耐梢褪鹊欲逐暇享韦笨怠旬类博忠特脚奴父策讹牛啤拘线殊崇FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函EngineerinChiefDateTheEngineerDearSir,Re: Consent for the Removal of Temp
383、orary Works and Equipment from the SiteWehavenowcompletedthesectionsofworkforwhichthefollowingitemsoftemporaryworksandequipmentwerebroughtontoSiteandnowwishtoremovethemforre-export:-(a)(b)MaywethereforehaveyourconsentfortheremovalfromtheSiteoftheseitemspursuanttoClause4.17(ContractorsEquipment)(87版是
384、Clause54.1)oftheConditionsofContract.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)夹上处垦郝好那相刃桌毒渺破荚技尧米常娩怠晦票未铭瞳卑替驱憋糟皖耕FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理英文例函ProjectManagerDateTheEmployerDearSir,Re: Assistance with Re-export of Construction EquipmentWerefertoourContractwithyoufortheconstructionofa
385、ndwritetoconfirmourwishtore-exportthefollowingitemsofconstructionalequipmentimportedforthepurposeoftheworks:-(a)(b)(c).MayweaskforyourassistanceinobtainingGovernmentconsentto姆吟界孵军蚕徒泵月殉横昏砖宗先禾纶视阶牲援湘湿瑰险信住添宅斩卧代FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理suchre-exportpursuanttoClauses1.13(DatesTests,PeriodsandCo
386、mpletion)and2.2(Permits,LicencesorApprovals)(87版是Clause54.4)oftheConditionsofContractandtorequestanearlymeetingwithyoutodiscussthemattermorefully.Yoursfaithfully,ProjectManagerTheContractor(Co.Ltd)cc:EngineerinChiefTheEngineer唾杯上笨婉猾诱丑押逊锐滤玉堑善嘎别唉搏唇盼十藤耘宝课舔津地归禹丝FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理四十三、四十
387、三、Turnkey EPC Contract通常有融资要求。属于LumpSumContract。业主把设计风险转嫁给了承包商。KeatingonBuildingContracts设计就是选择,这也是承包商的权利。法律原则:满足签约时所设定的FitnessforPurpose。因此,偏离了承包商满足到了FitnessforPurpose的设计以外的所有其它设计都被认为是变更。优点:1)责任单一(无咨询工程师),全在卖方。2)价格封顶,风险转嫁给承包商。3)没有咨询工程师,加速了定货过程。4)高效、无扯皮。5)大项目,JV及减少业主风险。缺点:1)业主失控(因此引出PPP)。2)投标费用高,并最终
388、转嫁给业主。3)承包商对所承接的风险在算账时一定会PriceRisks,将导致总价抬高(尤其是当竞争不充分时)。渗播牛墟对汰肪图盏纷版拾漠酝永冷侠碾朋选馆集冻祟淫厌瑟减忽排戳绎FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理四十四、四十四、F-EPC(融资总承包项目)(融资总承包项目)买方信贷 vs 卖方信贷(加大企业负债率)普通出口信贷浮动利率:LIBOR(5.68) margin(0.651.75商贷或更高)固定利率:CIRR(Commercial Interest Reference Rate) www.ecgd.gov.uk/index/cir_cc/ccirr
389、.htm(变动中,多种货币)举例 US$: 2 to 5 years credit 5.97 over 5 to 8.5 years credit 6.00 over 8.5 years credit 6.03 年限: 12年: 3.5年(提款期) + 8.5年(还款期)安排费(Management Fee):0.31(一次性收取)承诺费:0.30.75(每年按对没提款部分的实际天数计算)优惠出口信贷利率23左右年限:1215年:7年(或5年)(grace period 宽限期,只还息 不还本;通常就是建设期) 8年(还本付息)主权担保 + One of the Top Three/Five
390、Banks 获出口信贷机构(Export Credit Agency)认可保险公司(67%) JBIC 银行利率很低:flat 0.50.75%,25 10年(grace period)商业贷款叠今轩桅静矫老熬漏腮匿翅佰嫩剿吁衔鞍翌宾烽际矽藐缘寓眺缴赃驯廉眺FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理Indicative Term SheetProject:项目全称,包括其目的以及主要功能Owner: 业主全称,包括政府主管部门全称Contractor:承包商(或联营体合包集团)全称TheContractPrice:合同总金额,例如USD1billion(100%)
391、ConstructionPeriod工期月数,例如41monthsPossibleFinancingStructure:1)ECA(ExportCreditAgency)backedfacility:USD850m(85%)2)Commercialloan(穆斯林不用该词)facility:USD150m(15%)NB:Thea.m.figuresarebasedontheavailabilityof(i)提供主权担保,covering85%oftheContractPriceplus85%oftherespectiveExportCreditAgency(ies)spremiumand85%
392、ofthecapitalizedFacilityChargesaccruingduringtheconstructionperiodof41monthsontheExportCreditFacility,(ii)anECAbackedfacilityrepresenting85%oftheContractPriceplus85%oftherespectiveExportCreditAgency(ies)spremiumand85%ofthecapitalizedFacilityChargesaccruingduringtheconstructionperiodof41monthsrelated
393、tothisfacilityandacommercialfacilityrepresentingtheremaining15%oftheContractPrice.凰区灭罗层五垒渊垫态鹏夫蹲翰嘴盲逼督居沪魏闸顿焙顽贬蕾科诲霄呛实FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理Tranche 1 : Export Credit FacilityBorrower:项目所在国的当地五大银行之一(i)BankAAA,(ii)BankBBB,(iii)BankCCC,(iv)BankDDDor(v)BankEEELenders:TheExport-ImportBankofChin
394、aand某国际大银行,asthecasemaybeaccompaniedbyoneormorefirstrankinternationalbanks.Arranger:TheExport-ImportBankofChinaGuarantor:项目所在国政府的财政部(或经济事务及财政部)或中央银行FacilityAmount:subjecttotheapprovaloftheExport-ImportBankofChinaandtheChineseExportCreditAgency(SINOSURE):a)upto85%oftheContractPricei.e.uptoUSD850mb)up
395、to85%oftheinsurancepremiumofSINOSUREtherespectivecoverpolicyc)85%oftheinterestduringconstructionCurrency:USD稿恕泌唾吝竞瞻陶琵练徐仁拌避闻挛蠕仙裕犀吧圭公芦岸沮亚郎锤揍仟学FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理Drawdown Period: Up to 42 months (因项目合同工期(因项目合同工期4141个月,个月,4242个个月月1212个月个月= 3.5= 3.5年,提款期年,提款期)after the fulfillment of the
396、 conditions precedent under the Export Credit Facility, which shall include the effectiveness of the Commercial Contract in accordance with the provisions thereof and, if applicable, the effectiveness of the Commercial Facility.Drawdown: Each advance under the Export Credit Facility shall be used to
397、 effect payments on behalf of the Owner, to the Contractor according to the payment terms of the Commercial Contract , and to SINOSURE as appropriate.Repayment:In up to 17 equal, consecutive half-yearly installments, the first of which being due 6 months after the “starting point of the facility” de
398、termined according to the prevailing “OECD Consensus” regulations, i.e. 6 months after the contractual provisional acceptance date for equipment to be erected under the responsibility of the Contractor; however, an ultimate date for the start of repayment will be fixed in the facility documentation.
399、(17次次x 6个月个月12个月个月= 8.5年,年,还款期还款期) 注:经济合作发展组织总部设在巴黎,有注:经济合作发展组织总部设在巴黎,有“富人俱乐部富人俱乐部”之称,之称,现成员国有现成员国有30多个,其多个,其GDP占世界的占世界的23,中国现为观察员。,中国现为观察员。阁实亢裳缚改企孵槛纫榜食悸竭宝砒潜琶路顽秋老筏叶暴肋镁甭柑寓正卯FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理Facility Charges: (把(把85的出口信贷分成的出口信贷分成 53固定利率固定利率 : 47浮动浮动利率)利率)1) floating rate on the basi
400、s of the LIBOR for 6 months plus a margin of 0.75% p.a. (0.75 叫叫7070个个bpbp)The floating rate will apply for a minimum amount of USD 450.5 m .(85%85%的的53% 53% 采用固定利率)采用固定利率) and2) fixed rate If available, the fixed interest rate (CIRR). The CIRR will be determined by the corresponding CIRR provider i
401、n accordance with OECD Consensus regulations. For indicative purposes only, current CIRR for a USD financing and a term of 8.5 years stands at 6.0% p.a. This fixed rate will apply to a maximum amount of USD 399.5 m .(85%85%的的47% 47% 采用浮动利率)采用浮动利率)Calculation of Facility Charges: Facility Charges wil
402、l be calculated on the amounts outstanding based on the actual number of days elapsed and a 360 day year and will be payable semi-annually in arrears(注意:事后付)(注意:事后付). The first Facility Charges payment will be due on the first January 21st or July 21st after the first drawdown date. 霞吓斤璃否詹怜昂锚鳃审梁挡怠戒匈
403、竟条刮哟闪幂抉鸳萝酿疽镊乙寒耸屯FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理ManagementFee:0.3%flatcalculatedonthetotalamountoftheExportCreditFacility(applicableincasethecovergrantedbySINOSUREforcommercialriskisatleast95%).CommitmentFee:0.3%perannumcalculatedontheundisbursedamountsoftheExportCreditFacilityonthebasisoftheact
404、ualnumberofdayselapsedanda360dayyearandpayablesemi-annuallyinarrears(注意:事后付)fromthedateofsigningoftheExportCreditFacility.InsuranceCover:Comprehensivecoverofmin.95%politicalriskand95%commercialrisk.InsurancePremium:ThispremiumisduetoandwillbefixedbySINOSUREonthebasisofthetermsoftherequestedExportCre
405、ditFacility.(通常在 67)绷胁陋雹非技侩踊花赔伏癸侮变硅拇取娶卞攘切生傅魔牲役鹰户待肋部鲜FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理Tranche 2 : Commercial Loan FacilityBorrower:项目所在国的当地五大银行之一(i)BankAAA,(ii)BankBBB,(iii)BankCCC,(iv)BankDDDor(v)BankEEE,andthebankselectedshouldbesameasthatoftheTranche1.Lenders:某国际大银行oranyofitsaffiliates,asthecas
406、emaybeaccompaniedbyoneormorefirstrankinternationalbanks.Arranger:某国际大银行FacilityAmount:TheportionoftheCommercialContractnotfinancedthroughtheExportCreditnorthroughtheBorrowerforintotaluptoaminimumratioofcovered(amountofExportCreditfacility)touncovered(amountofCommercialLoanFacility)portionofapprox.85
407、:15Currency:USD营似敷乖鲁赤郊稍狐掣郁贾逃豫践换坛勃努溢途夺仲晚倔扩褂拧汐宿执挂FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理DrawdownPeriod:Upto42monthsafterthefulfillmentoftheconditionsprecedentundertheCommercialFacility,whichshallincludetheeffectivenessoftheCommercialContractinaccordancewiththeprovisionsthereofandtheeffectivenessoftheExpo
408、rtCreditFacility.Drawdown:EachadvanceundertheCommercialLoanFacilityshallbeusedtoeffectpaymentsonbehalfoftheOwner,totheContractoraccordingtothepaymenttermsoftheCommercialContract.Repayment:Inupto6equal,consecutivehalf-yearlyinstallments,thefirstofwhichbeingdue6monthsafterthe“startingpointofthefacilit
409、y”determinedaccordingtotheprevailing“OECDConsensus”regulations,i.e.6monthsafterthecontractualprovisionalacceptancedateforequipmenttobeerectedundertheresponsibilityoftheContractor;however,anultimatedateforthestartofrepaymentwillbefixedinthefacilitydocumentation. (6次x6个月12个月 3年,商业贷款的还款期)皂脂挂碍蠢抛哇全溪松懦辈圣既
410、恋弦曹檄哨秋液遵胞喊恼因捻奏舞虏肛唆FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理FacilityCharges:TheFacilityChargeswillbetheLIBORfortherelatedperiodsplusamarginof1.75%p.a.(1.75叫175个bp)FacilityChargeswillbecalculatedontheamountsoutstandingbasedontheactualnumberofdayselapsedanda360dayyear.ThefirstFacilityChargespaymentwilltakep
411、lace6monthsafterthefirstdrawdowndate.(15%的商贷部分即USD150m全都采用浮动利率)ManagementFee:1.00%flatcalculatedontheCommercialLoanFacilityAmount.CommitmentFee:0.75%perannumcalculatedontheundisbursedamountsoftheCommercialLoanFacilityonthebasisoftheactualnumberofdayselapsedanda360dayyearandpayablesemi-annuallyinarre
412、arsfromthedateofsignatureoftheCommercialLoanFacility.啤莫淹虏鸟乒府丰席贼谨案失倔灯然签健掳迹翅睫轰密顷骏遂跑追玛簇爆FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理四十五、四十五、N个真实案例分析及研讨个真实案例分析及研讨投标欲降价18.5%,有人在操作上是加入一封降价函结果是所有BQ单的单价都降下来,包括索赔、变更、调价和额外追加费用等。投标退出能挣760万澳门元,但要丢掉2.6亿澳门元合同额及营业额,760万/2.6亿=2.92%,另外,经了解,征地尚没全部落实这可能是索赔的机会,同时也可能是项目的风险。如何决策
413、?某国家3亿欧元合同,已签约,融资两年后满足了ConditionsPrecedent但履约保函屡屡开不出来。同时,分包商要求涨价,并暗中与业主直接接触原则:卖牌子费的业务从来都不做vs但为什么不引入竞争机制?你会选择怎么做?(案例http:/www.icac.org.hk/new_icac/big5/cases/piling/p01.html)vs地铁车辆里的电缆切出来自营vs结果。质量第一vs安全第一?HKFatalAccident承担刑事责任,Robertvsrobbervs腰病痊愈。不必要的法律责任(合法经营,法律安全)。某地区A犯案,因为B,而C也作过类似事情但C认为此时机会来了,一定
414、获升迁。你怎么办?Botswana案子通报撤职丧子。调价公式的选择vs香港通缩?VO1)皇家植物园(800万美元/800万x21.78=NRs1.736亿/主权象征vs36黑市价,比第一标高出4%,95%美元支付,另外5%当地合同税,工期一年半,实现盈利9%;但Guilder兑美元升了36%。数据分析及结论);2)老田工去路桥。签约原本明确答应withinonemonth完成可研报告,但并不现实,怎么办?坚持把within改为after,规避了巨大风险。购爽媳观阳羞坡左棋宦子汝其俺逃韵啥例泵哑脐鸽最曹貉改会催术屁叮越FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理国际工
415、程承包概论汤礼智著中国对外经贸出版社FIDIC合同条件应用实务(第二版)田威著中国建筑工业出版社FIDIC合同条件实用技巧(第二版)田威著中国建筑工业出版社合约工程中临时发生的点工计费标准英国土木工程承包商协会田威译中国建筑工业出版社EngineeringLawandICEContracts,MaxW.Abrahamson,ElsevierAppliedSciencePublishers,Reprinted1985TheFIDICFormofContract,NaelG.Bunni,BSPProfessionalBooks,Reprinted1994KeatingonBuildingContr
416、actsStephenFurst,QC,Sweet&Maxwell,7thEditionHudsonsBuildingandEngineeringContracts,I.N.DuncanWallace,Sweet&Maxwell,10thEditionEmdensBuildingContractsandPractice,Emden,AlfredCharlesRichard,Butterworths,8thEditionMusterbriefeinEnglischefrdenAuslandsbauunterbesondererBercksichtigungderFIDICBauvertragsbedingungen,Prof.Dipl.-Ing.KlausLange,BauverlagGMBH四十六、推荐参考书目四十六、推荐参考书目纸傲铡哟吁械卷相誓粘接跟寸辑戌寡阴锈忆斯绳闷吁捡呆陵炽稚厂共髓慨FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理驶教专轩酸评岔炒撂宾剿涟张汝眯乞壤拓骑遥参城弟炕祝投臀谐也刨盲虏FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理提问及答疑提问及答疑 多谢!粹弯参哨恰佯劲凹翱鲜卫但庞兔脊牛摈皇赃秆凯慑牲佯斗钳埂狸欺酚突祭FIDIC应用实务与国际工程项目管理FIDIC应用实务与国际工程项目管理