《版建设工程施工合同示范文本宣贯》由会员分享,可在线阅读,更多相关《版建设工程施工合同示范文本宣贯(112页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、版权所有,不得用于商业用途。谭敬慧合约与法律管理合约与法律管理主讲人:谭敬慧谭敬慧二OO八年十一月2021版建设工程施工合同版建设工程施工合同示范文本解读示范文本解读2021年6月8日话题话题 1 1、20212021版施工合同示范文本修改背景版施工合同示范文本修改背景 2 2、20212021版施工合同示范文本修改理解版施工合同示范文本修改理解3 3、20212021版施工合同示范文本重点条文解读版施工合同示范文本重点条文解读 2021版施工合同示范文本修改背景版施工合同示范文本修改背景3建设工程施工合同面临的四大问题建设工程施工合同面临的四大问题 1 1、与现行法律的适应问题、与现行法律的
2、适应问题 2 2、与工程管理模式的适应问题、与工程管理模式的适应问题 3 3、与市场开展的适应问题、与市场开展的适应问题 4 4、与交易习惯的适应问题、与交易习惯的适应问题 ? ?示范文本示范文本? ?形成形成 1、调研合同订立与履行的现状,明确问题、调研合同订立与履行的现状,明确问题 包括工程实践、法律适用、争议解决等;包括工程实践、法律适用、争议解决等;2、全面梳理法律标准,借鉴行业文本,提出、全面梳理法律标准,借鉴行业文本,提出 解决方案,形成解决方案,形成?征求意见稿征求意见稿?; 3、公开征求社会意见,专家论证研讨,提交、公开征求社会意见,专家论证研讨,提交 ?送审稿送审稿? ;4、
3、根据送审意见,反复研究,形成最终稿。、根据送审意见,反复研究,形成最终稿。2021版施工合同示范文本修改理解版施工合同示范文本修改理解62021版施工合同示范文本修改理解版施工合同示范文本修改理解1、建设工程合同的法律属性、建设工程合同的法律属性建设工程合同受我国经济法部门法调整,有行政监管和建设工程合同受我国经济法部门法调整,有行政监管和市场竞争双重特性市场竞争双重特性建设工程合同脱胎于承揽合同,建设工程合同脱胎于承揽合同,?合同法合同法?第第16章建设工章建设工程合同以及第程合同以及第15章承揽合同的有关规定。章承揽合同的有关规定。法律特征:应当符合承揽法律关系,定作人提供资金并法律特征:
4、应当符合承揽法律关系,定作人提供资金并提出定作要求,定作人享有任意解除权。承揽人完成加提出定作要求,定作人享有任意解除权。承揽人完成加工制作,一般限于手艺、工艺等技术要求,通常不承担工制作,一般限于手艺、工艺等技术要求,通常不承担加工承揽材料等的市场风险。加工承揽材料等的市场风险。2021版施工合同示范文本修改理解版施工合同示范文本修改理解2、建设工程合同的立法价值取向、建设工程合同的立法价值取向第一,强调多重法律价值,且国家利益和社会公共利益顺位在先第一,强调多重法律价值,且国家利益和社会公共利益顺位在先 合同价值:存在国家利益、社会公共利益、当事人合法权益的价合同价值:存在国家利益、社会公
5、共利益、当事人合法权益的价值顺序,与普通民事交易活动不同。值顺序,与普通民事交易活动不同。第二,强调公平分担风险的原那么。第二,强调公平分担风险的原那么。 第三,兼顾合同管理的效率原那么,强调建设活动的程序标准。第三,兼顾合同管理的效率原那么,强调建设活动的程序标准。 2021版施工合同示范文本修改理解版施工合同示范文本修改理解3、建设工程合同权利义务的分配原那么、建设工程合同权利义务的分配原那么施工合同主要目的:承包人进行工程建设,发包人支付价款。施工合同主要目的:承包人进行工程建设,发包人支付价款。建设工程合同中,发包人通常为出资人,不宜对发包人提出过高的专建设工程合同中,发包人通常为出资
6、人,不宜对发包人提出过高的专业技术要求,发包人承担投资风险,工程实施由承包人负责。业技术要求,发包人承担投资风险,工程实施由承包人负责。承包人作为专业单位,依靠其专业技术完成工程承揽业务,应当承担承包人作为专业单位,依靠其专业技术完成工程承揽业务,应当承担法定和约定的施工责任,但对于因市场风险变化引起的法律和合同后法定和约定的施工责任,但对于因市场风险变化引起的法律和合同后果,以按照市场经济的规那么承担有限风险为宜。果,以按照市场经济的规那么承担有限风险为宜。4、符合中国国情,促进良性交易习惯的形成,开展工程建设、符合中国国情,促进良性交易习惯的形成,开展工程建设? ?示范文本示范文本? ?修
7、改重点修改重点u完善八项合同管理制度完善八项合同管理制度u完善合同要素结构与体系完善合同要素结构与体系u强调合同履行程序强调合同履行程序u完善合同价格类型完善合同价格类型u注重对发承包人市场行为的引导注重对发承包人市场行为的引导u实现与法律和其他文本的衔接实现与法律和其他文本的衔接 八项合同管理制度八项合同管理制度 u双向担保制度双向担保制度 u合理调价制度合理调价制度u缺陷责任期制度缺陷责任期制度u工程系列保险制度工程系列保险制度u商定与确定制度商定与确定制度 u索赔期限制度索赔期限制度 u双倍赔偿制度双倍赔偿制度 u争议评审解决制度争议评审解决制度 完善合同要素结构完善合同要素结构u合同要
8、素由原合同要素由原12个增加为个增加为20个,并力求系统个,并力求系统化,且配置合理的权利义务,有利于引导工程化,且配置合理的权利义务,有利于引导工程建设市场的健康开展建设市场的健康开展u建立以监理人为施工管理和文件传递核心的建立以监理人为施工管理和文件传递核心的合同体系,提高施工管理的合理性和科学性合同体系,提高施工管理的合理性和科学性 u u 完善合同要素结构完善合同要素结构u1999版合同要素:版合同要素:11个个u 词语定义及合同文件、双方一般权利和义务、施工组织词语定义及合同文件、双方一般权利和义务、施工组织u 设计和工期、质量与检验、平安施工、合同价款及调设计和工期、质量与检验、平
9、安施工、合同价款及调u 整、材料设备供给、工程变更、竣工验收与结算、整、材料设备供给、工程变更、竣工验收与结算、u 违约索赔和争议、其他违约索赔和争议、其他u2021版合同要素版合同要素: 20个个u 一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、 u 平安文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、平安文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、u 试验与检验、变更、价风格整、合同价格、试验与检验、变更、价风格整、合同价格、u 计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与u 保修、违约、不可抗力、保
10、险、索赔和争议解决保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决完善合同价格类型完善合同价格类型u完善合同价格类型,适应工程计价模式开展完善合同价格类型,适应工程计价模式开展和工程管理实践需要和工程管理实践需要 u按照价格形式将合同分为单价合同、总价合按照价格形式将合同分为单价合同、总价合同、及其它价格形式合同同、及其它价格形式合同u u 注重对发承包人施工实践注重对发承包人施工实践的引导的引导u表达指引和自由竞争双重目标,如在通用合同条款中配表达指引和自由竞争双重目标,如在通用合同条款中配置专用合同条款的指向,以充分尊重自由约定置专用合同条款的指向,以充分尊重自由约定 u表达对常见违法行为的约束
11、,如增加承诺性条款和工程表达对常见违法行为的约束,如增加承诺性条款和工程管理具体措施,防范阴阳合同、违法转包、违法分包等行管理具体措施,防范阴阳合同、违法转包、违法分包等行为,促进建筑市场的有序健康开展为,促进建筑市场的有序健康开展u表达对停工、支付、移交、保修等重要合同行为的标准,表达对停工、支付、移交、保修等重要合同行为的标准,包括其条件、程序、责任等方面包括其条件、程序、责任等方面u表达对发包人和承包人权利义务的合理配置,如双向担表达对发包人和承包人权利义务的合理配置,如双向担保、合理调价、不利物质条件等保、合理调价、不利物质条件等 u表达对争议解决的及时性,防止合同履行陷入僵局表达对争
12、议解决的及时性,防止合同履行陷入僵局实现与现行法律和其他文本的衔接实现与现行法律和其他文本的衔接 u反映现行法律法规的精神和要求,如条例、司法解释等反映现行法律法规的精神和要求,如条例、司法解释等方面内容方面内容u充分借鉴九部委标准施工招标文件、国家有关部委发布充分借鉴九部委标准施工招标文件、国家有关部委发布行业标准文件、行业标准文件、FIDICFIDIC合同文本合同文本u包括:法律以及包括:法律以及? ?建设工程质量管理条例建设工程质量管理条例? ?、? ?建设工程平建设工程平安生产管理条例安生产管理条例? ?、? ?建设工程勘察设计管理条例建设工程勘察设计管理条例? ?、? ?招标招标投标
13、法实施条例投标法实施条例?建设工程价款结算暂行方法建设工程价款结算暂行方法? ?、? ?房屋建房屋建筑工程质量保修方法筑工程质量保修方法? ?、? ?建设工程质量保证金管理暂行方建设工程质量保证金管理暂行方法法? ? u文本:文本:? ?标准施工招标文件标准施工招标文件? ?、?FIDIC?FIDIC施工合同条件施工合同条件? ?19991999年、年、? ?房屋建筑和市政根底设施工程标准施工资格预房屋建筑和市政根底设施工程标准施工资格预审文件审文件? ?、? ?房屋建筑和市政根底设施工程标准施工招标文房屋建筑和市政根底设施工程标准施工招标文件件? ? u国标:国标:? ?建设工程工程量清单计
14、价标准建设工程工程量清单计价标准? ?20212021年年 、? ?工程建设监理规定工程建设监理规定? ?、? ?建筑工程施工组织设计标准建筑工程施工组织设计标准 ? ?二、重点条文解读二、重点条文解读17? ?示范文本示范文本? ?的适用范围的适用范围 u适用范围适用范围:u由业主提供设计的传统施工总承包的工程管由业主提供设计的传统施工总承包的工程管理模式,主要适用于土木工程施工,包括各类理模式,主要适用于土木工程施工,包括各类公用建筑、民用住宅、工业厂房、交通设施及公用建筑、民用住宅、工业厂房、交通设施及线路管道的施工和设备安装等线路管道的施工和设备安装等 ? ?示范文本示范文本? ?框架
15、框架 u合同协议书合同协议书u通用合同条款:通用合同条款:u 一般约定、发包人、承包人、监理人、工一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、平安文明施工与环境保护、工期和进程质量、平安文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价风格度、材料与设备、试验与检验、变更、价风格整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔以及争议解决保险、索赔以及争议解决u专用合同条款附件专用合同条款附件11个个关于合同协议书关于合同协议书【条文】【条文】 ?示范
16、文本示范文本?合同协议书共计合同协议书共计13条,主要包括:条,主要包括: 工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、工程经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中工程经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人根本的合同权利义务。约定了合同当事人根本的合同权利义务。六、合同文件构成六、合同文件构成本协议书与以下文件一起构成合同文件:本协议书与以下文件一起构成合同文件:1中标通知书如果有;中标通知书如果有;2投标函及其附录如果有;投标函及其附录如果有; 3专用合同条款及其附件;专用合
17、同条款及其附件;4通用合同条款;通用合同条款;5技术标准和要求;技术标准和要求;6图纸;图纸;7已标价工程量清单或预算书;已标价工程量清单或预算书;8其他合同文件。其他合同文件。 。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。关于合同协议书关于合同协议书【解读】【解读】 合同协议书具有两个主要的作用:合同协议书具有两个主要的作用:第一是合同的纲领性文件第一是合同的纲领性文件,根本涵盖合同的根本根本涵盖合同的根本条款条款第二是合同生效的形式要件反映第二是合同生效的形式要件反映合同协议书的生效一般在合同当事人加盖公章,合同协议书的生效一般在合同当事人
18、加盖公章,并由法定代表人或法定代表人的授权代表签字后并由法定代表人或法定代表人的授权代表签字后生效,但合同当事人对合同生效有特别要求的,生效,但合同当事人对合同生效有特别要求的,可以通过设置一定的生效条件或生效期限以满足可以通过设置一定的生效条件或生效期限以满足具体工程的特殊情况具体工程的特殊情况增加约定,即增加约定,即“专用合同条款及其附件须经合同专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章当事人签字或盖章增加:当事人落款处:地址、账户、增加:当事人落款处:地址、账户、 、电子、电子信箱等内容信箱等内容关于通用合同条款关于通用合同条款【条文】【条文】总共有总共有20个条文,分别是:个条文,分
19、别是:1.一般约定;一般约定; 11. 价风格整;价风格整;2.发包人;发包人; 12. 合同价格、计量与支付;合同价格、计量与支付;3.承包人;承包人; 13. 验收和工程试车;验收和工程试车;4.监理人;监理人; 14. 竣工结算;竣工结算;5.工程质量;工程质量; 15. 缺陷责任与保修;缺陷责任与保修;6.平安文明施工与环境保护;平安文明施工与环境保护; 16. 违约;违约;7.工期和进度;工期和进度; 17. 不可抗力;不可抗力;8.材料与设备;材料与设备; 18. 保险;保险;9.试验与检验;试验与检验; 19. 索赔;索赔;10.变更;变更; 20. 争议解决争议解决关于通用合同
20、条款关于通用合同条款【解读】【解读】 通用合同条款是合同当事人根据法律标准的规定,就通用合同条款是合同当事人根据法律标准的规定,就工程工程施工的实施及相关事项,对合同当事人的权利义工程工程施工的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的通用性约定。务作出的通用性约定。作用:反复使用、防止漏项、便于管理和查阅。作用:反复使用、防止漏项、便于管理和查阅。 使用过程中,如果工程建设工程的技术要求、现场情使用过程中,如果工程建设工程的技术要求、现场情况与市场环境等实际履行条件存在特别性,那么可以在专况与市场环境等实际履行条件存在特别性,那么可以在专用合同条款中进行相应的补充和完善用合同条款中进行相应
21、的补充和完善关于专用合同条款关于专用合同条款【解读】【解读】专用合同条款是合同当事人对通用合同条款进行专用合同条款是合同当事人对通用合同条款进行的补充和完善的补充和完善原那么上:对专用合同条款的使用应当尊重通用原那么上:对专用合同条款的使用应当尊重通用合同条款的原那么要求和权利义务的根本安排合同条款的原那么要求和权利义务的根本安排如专用合同条款对通用合同条款进行颠覆性修改,如专用合同条款对通用合同条款进行颠覆性修改,那么从根本面上背离该合同的原那么和系统性,出那么从根本面上背离该合同的原那么和系统性,出现权利义务不平衡,与起草初衷不符合现权利义务不平衡,与起草初衷不符合关于合同文件组成局部关于
22、合同文件组成局部【条文】【条文】1.5 合同文件的优先顺序合同文件的优先顺序 组成合同的各项文件应互相解释,互为说明。除专用合同条款另有组成合同的各项文件应互相解释,互为说明。除专用合同条款另有约定外,解释合同文件的优先顺序如下:约定外,解释合同文件的优先顺序如下:1合同协议书;合同协议书;2中标通知书如果有;中标通知书如果有;3投标函及其附录如果有;投标函及其附录如果有;4专用合同条款及其附件;专用合同条款及其附件;5通用合同条款;通用合同条款;6技术标准和要求;技术标准和要求;7图纸;图纸;8已标价工程量清单或预算书;已标价工程量清单或预算书;9其他合同文件。其他合同文件。 上述各项合同文
23、件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成局部,并根据其性质确定优先解释顺序件组成局部,并根据其性质确定优先解释顺序1.5合同文件的优先顺序合同文件的优先顺序【解读】【解读】1、合同文件的组成及解释顺序,决定合同内容、合同文件的组成及解释顺序,决定合同内容和解释先后顺序。和解释先后顺序。2、在、在“其他合同文件中,当事人可
24、以根据不其他合同文件中,当事人可以根据不同工程的情况约定其他有关文件作为合同文件的同工程的情况约定其他有关文件作为合同文件的组成局部,如招标文件、施工组织设计、其他投组成局部,如招标文件、施工组织设计、其他投标文件等。标文件等。问题:最大的争论即,施工组织设计等其他投问题:最大的争论即,施工组织设计等其他投标文件是否构成合同文件的组成局部。标文件是否构成合同文件的组成局部。关于合同价格形式关于合同价格形式【条文】【条文】12. 合同价格、计量与支付合同价格、计量与支付12.1 合同价格形式合同价格形式发包人和承包人应在合同协议书中约定以下一种合同价格发包人和承包人应在合同协议书中约定以下一种合
25、同价格形式:形式: 1、单价合同、单价合同 单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同,在价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同,在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法,条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法,并约定风险范围以外的合同价格的调整方法,其中因市场价并约定风险范围以外的合同价格的调整方法,其中因市场价格波动引起的调整按第格波动引起的调整按第
26、11.1款【市场价格波动引起的调整】约款【市场价格波动引起的调整】约定执行。定执行。 关于合同价格形式关于合同价格形式【条文条文】 2 2、总价合同、总价合同 总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同,在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法,并约定风险范围以外的合同价格的调整方法,其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款【市场价格波动引起的调整】、因法律变化引起的调整按第11.2款【法律变化引起的调整】约定执行。 3、其它价格形式、其它价格形式 合同当事
27、人可在专用合同条款专用合同条款中约定其他合同价格形式。关于合同价格形式关于合同价格形式【解读】【解读】1999版施工合同中规定了三种合同价格形式,版施工合同中规定了三种合同价格形式,即固定价格合同、可调价格合同、本钱加酬金合即固定价格合同、可调价格合同、本钱加酬金合同同实际应用中存在的问题:实际应用中存在的问题:第一,带有第一,带有“固定字眼的价格,容易造成价格固定字眼的价格,容易造成价格绝对固定、永远固定的理解;绝对固定、永远固定的理解;第二,第二,“固定价格合同不能区分最终是固定单固定价格合同不能区分最终是固定单价合同,还是固定总价合同;价合同,还是固定总价合同;第三,可调价格合同原本不是
28、一类单独的合同第三,可调价格合同原本不是一类单独的合同价格形式,一般施工合同的价格并非永远不可调价格形式,一般施工合同的价格并非永远不可调整,因此没有绝对的固定价格整,因此没有绝对的固定价格关于合同价格形式关于合同价格形式【解读】【解读】 2021版施工合同将合同价格形式修改为三类,版施工合同将合同价格形式修改为三类,即单价合同、总价合同、其他价格形式合同即单价合同、总价合同、其他价格形式合同1单价合同的含义是单价相对固定,仅在约单价合同的含义是单价相对固定,仅在约定的范围内合同单价不作调整定的范围内合同单价不作调整2总价合同那么是指合同当事人约定以施工总价合同那么是指合同当事人约定以施工图、
29、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同,合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同,在约定的范围内合同总价不作调整在约定的范围内合同总价不作调整3其他价格形式合同,如本钱加酬金与定额其他价格形式合同,如本钱加酬金与定额计价以及其他合同类型计价以及其他合同类型关于合同价格形式关于合同价格形式【解读】【解读】本卷须知:本卷须知:第一,需要认真选择合同价格形式。取决于工程的特点第一,需要认真选择合同价格形式。取决于工程的特点和相关规定。和相关规定。2021版版?建设工程工程量清单计价标准建设工程工程量清单计价标准?G
30、B50500-2021第项的规定非强制性条文第项的规定非强制性条文1、实行工程量清单计价的工程,应采用单价合同;、实行工程量清单计价的工程,应采用单价合同;2、技术简单、规模偏小、工期较短的工程,且施工图、技术简单、规模偏小、工期较短的工程,且施工图设计已审查批准的,可采用总价合同;设计已审查批准的,可采用总价合同;3、紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂,可采用本、紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂,可采用本钱加酬金合同;钱加酬金合同;第二,应当在专用合同条款中约定相应单价合同或总价第二,应当在专用合同条款中约定相应单价合同或总价合同的风险范围。合同的风险范围。关于资金来源证明和双向担保关于资
31、金来源证明和双向担保【条文】双向担保制度【条文】双向担保制度2.5 资金来源证明及支付担保资金来源证明及支付担保 除专用合同条款另有约定外,发包人应在收到承包人要求提供资除专用合同条款另有约定外,发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后金来源证明的书面通知后28天内,向承包人提供能够按照合同约定支天内,向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。付合同价款的相应资金来源证明。 除专用合同条款另有约定外,发包人要求承包人提供履约担保的,除专用合同条款另有约定外,发包人要求承包人提供履约担保的,发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担发包人应当向承包
32、人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式,具体由合同当事人在专用合同条款中约定。保公司担保等形式,具体由合同当事人在专用合同条款中约定。3.7 履约担保履约担保 发包人需要承包人提供履约担保的,由合同当事人在专用合同发包人需要承包人提供履约担保的,由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式,具体由合同当事人在专用合同条款中约保函或担保公司担保等形式,具体由合同当事人在专用合同条款中约定。定。 因承包人原因导致工期延长的,继续提供履约担保所增加的费因承包
33、人原因导致工期延长的,继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担;非因承包人原因导致工期延长的,继续提供履约担用由承包人承担;非因承包人原因导致工期延长的,继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。保所增加的费用由发包人承担。关于资金来源证明和双向担保关于资金来源证明和双向担保【解读】【解读】关于资金来源证明:关于资金来源证明:对于财政预算投资的工程,工程立项批复文件应当对此载明,对于财政预算投资的工程,工程立项批复文件应当对此载明,故工程立项批复文件即为资金来源证明;对于自筹资金投资、故工程立项批复文件即为资金来源证明;对于自筹资金投资、银行贷款投资、利用外资、证券市场筹措资金等工程,发包人银
34、行贷款投资、利用外资、证券市场筹措资金等工程,发包人应当取得资金来源方的投资文件或资金提供文件等。应当取得资金来源方的投资文件或资金提供文件等。支付担保是指担保人为发包人提供的,保证发包人按照合同支付担保是指担保人为发包人提供的,保证发包人按照合同约定支付工程款的担保约定支付工程款的担保2021版施工合同并未强制要求承包人提供履约保函。版施工合同并未强制要求承包人提供履约保函。担保的期限:一般应当自提供担保之日起至颁发工程接收证担保的期限:一般应当自提供担保之日起至颁发工程接收证书之日止,因此承包人应保证履约担保在颁发工程接收证书前书之日止,因此承包人应保证履约担保在颁发工程接收证书前一直有效
35、一直有效关于现场统一管理协议关于现场统一管理协议【条文条文】2.8 现场统一管理协议现场统一管理协议 发包人应与承包人、由发包人直接发包的专直接发包的专业工程的承包人业工程的承包人签订施工现场统一管理协议,明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。2.8、现场统一管理协议、现场统一管理协议【解读】【解读】?建筑法建筑法?规定,建设单位将工程直接发包的,不得将应当由一个规定,建设单位将工程直接发包的,不得将应当由一个承包单位完成的建设工程肢解成假设干局部发包给不同的承包单位承包单位完成的建设工程肢解成假设干局部发包给不同的承包单位?关于进一步加强建筑市场监管工作的意见关于进
36、一步加强建筑市场监管工作的意见?建市【建市【2021】86号号的规定,强调施工总承包单位负责制的规定,强调施工总承包单位负责制1施工总承包单位对工程施工的质量、平安、工期、造价以及施工总承包单位对工程施工的质量、平安、工期、造价以及执行强制性标准等负总责。建设单位依法直接发包的专业工程,建设执行强制性标准等负总责。建设单位依法直接发包的专业工程,建设单位、专业承包单位要与施工总承包单位签订施工现场统一管理协议,单位、专业承包单位要与施工总承包单位签订施工现场统一管理协议,明确各方的责任、权利、义务。发包人不得以直接发包专业工程形式明确各方的责任、权利、义务。发包人不得以直接发包专业工程形式肢解
37、发包,且对于影响到主体结构、重要功能设备的专业工程,不应肢解发包,且对于影响到主体结构、重要功能设备的专业工程,不应当由发包人直接进行发包当由发包人直接进行发包2施工总承包单位的责任不因工程分包行为而转移施工总承包单位的责任不因工程分包行为而转移3分包单位责任导致的工程质量平安事故,施工总承包单位承分包单位责任导致的工程质量平安事故,施工总承包单位承担连带责任担连带责任4专业分包或劳务分包单位应当接受施工总承包单位的施工现专业分包或劳务分包单位应当接受施工总承包单位的施工现场统一管理场统一管理2.8、现场统一管理协议、现场统一管理协议【解读解读】注意:注意:1、只有在发包人直接发包专业工程的情
38、况下才、只有在发包人直接发包专业工程的情况下才需要单独订立现场统一管理协议。需要单独订立现场统一管理协议。2、发包人直接发包专业工程的情况下,现场统、发包人直接发包专业工程的情况下,现场统一管理协议应由发包人、承包人与专业工程承包一管理协议应由发包人、承包人与专业工程承包人三方共同签订,在统一管理协议中明确发包人、人三方共同签订,在统一管理协议中明确发包人、承包人和专业工程承包人的权利义务承包人和专业工程承包人的权利义务关于监理人关于监理人【条文】【条文】1.1.2.4 监理人:是指在专用合同条款中指明的,监理人:是指在专用合同条款中指明的,受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的受发包人委
39、托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。法人或其他组织。注意:注意:1、区分必须监理的工程和不必监理的工程、区分必须监理的工程和不必监理的工程2、不必监理的工程,可以由发包人委托的工程、不必监理的工程,可以由发包人委托的工程管理人担负合同中监理人的职责管理人担负合同中监理人的职责关于监理人关于监理人【解读】【解读】监理人:指受发包人委托按照法律规定进行工程监督管监理人:指受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织,即监理人是发包人的委托代理人,理的法人或其他组织,即监理人是发包人的委托代理人,其权利来源于发包人的授权,监理人不是施工合同当事人。其权利来源于发包人的授权,监
40、理人不是施工合同当事人。监理人行使的职权,除了发包人授予外,还包括法律规监理人行使的职权,除了发包人授予外,还包括法律规定的职责和义务。定的职责和义务。注意:注意:1在法定必须监理的工程中,监理人是法定的参与在法定必须监理的工程中,监理人是法定的参与主体,对于保证建设工程的质量和平安具有重要意义主体,对于保证建设工程的质量和平安具有重要意义2对于非强制监理工程工程,发包人可以不委托监对于非强制监理工程工程,发包人可以不委托监理人,而自行进行工程管理或者聘请工程管理人、工程造理人,而自行进行工程管理或者聘请工程管理人、工程造价咨询人等,合同关于监理人的工作职责可以由发包人或价咨询人等,合同关于监
41、理人的工作职责可以由发包人或其聘请的工程管理人、工程造价咨询人行使其聘请的工程管理人、工程造价咨询人行使3在发包人和承包人之间传递文件时均通过监理人在发包人和承包人之间传递文件时均通过监理人来实现,确定了监理人来实现,确定了监理人“文件传递中心合同地位,文件传递中心合同地位, 关于监理人关于监理人【解读】【解读】4明确发包人代表和监理人各自权限,防止明确发包人代表和监理人各自权限,防止出现交叉,引发争议出现交叉,引发争议5发包人代表的授权与监理人的授权出现交发包人代表的授权与监理人的授权出现交叉或授权不明,承包人应当在订立合同过程中以叉或授权不明,承包人应当在订立合同过程中以及订立合同后及时向
42、发包人提出。此亦为合同履及订立合同后及时向发包人提出。此亦为合同履行的老实信用义务行的老实信用义务关于变更关于变更【条文】【条文】10. 变更变更10.1变更的范围变更的范围 除专用合同条款另有约定外,合同履行过程中发除专用合同条款另有约定外,合同履行过程中发生以下情形的,应按照本条约定进行变更:生以下情形的,应按照本条约定进行变更:1增加或减少合同中任何工作,或追加额外的增加或减少合同中任何工作,或追加额外的工作;工作;2取消合同中任何工作,但转由他人实施的工取消合同中任何工作,但转由他人实施的工作除外;作除外;3改变合同中任何工作的质量标准或其他特性;改变合同中任何工作的质量标准或其他特性
43、;4改变工程的基线、标高、位置和尺寸;改变工程的基线、标高、位置和尺寸;5改变工程的时间安排或实施顺序。改变工程的时间安排或实施顺序。关于变更关于变更【条文】【条文】10.2 变更权变更权发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出,监理人发出变更指示前应征得通过监理人发出,监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后,方可实施变更。未经许可,承包人不得擅示后,方可实施变更。未经许可,承包人不得擅自对工程的任何局部进行变更。自对工程的任何局部进行变更。 涉及设计变更的,应由设
44、计人提供变更后的图涉及设计变更的,应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时,发包人应及时办理规划、设计变更审批规模时,发包人应及时办理规划、设计变更审批手续。手续。关于变更关于变更【条文】【条文】10.3变更程序变更程序10.3.1 发包人提出变更发包人提出变更发包人提出变更的,应通过监理人向承包人发发包人提出变更的,应通过监理人向承包人发出变更指示,变更指示应说明方案变更的工程范出变更指示,变更指示应说明方案变更的工程范围和变更的内容。围和变更的内容。承包人应在收到监理人下达的变更指示后,立承包人应在收到监理人下达的变
45、更指示后,立即予以执行或提出不能执行该变更指示的理由。即予以执行或提出不能执行该变更指示的理由。承包人执行变更的,应书面说明实施该变更指示承包人执行变更的,应书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响。对合同价格和工期的影响。 关于变更关于变更【条文】【条文】10.3.2 监理人提出变更建议监理人提出变更建议 监理人提出变更建议的,需要向发包人以书面形式提出变更方案,监理人提出变更建议的,需要向发包人以书面形式提出变更方案,说明方案变更工程范围和变更的内容、理由,以及实施该变更对合同说明方案变更工程范围和变更的内容、理由,以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的,由监理人向承包
46、人发出变更价格和工期的影响。发包人同意变更的,由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的,监理人无权擅自发出变更指示。指示。发包人不同意变更的,监理人无权擅自发出变更指示。 10.3.3 变更执行变更执行=重要重要 承包人收到监理人下达的变更指示后,认为不能执行,应立即提出承包人收到监理人下达的变更指示后,认为不能执行,应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的,应当书面不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的,应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响,且合同当事人应当按说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响,且合同当事人应当按照第照第10.4款【变
47、更估价】约定确定变更估价。款【变更估价】约定确定变更估价。 问题:估价与实施变更问题:估价与实施变更关于变更关于变更【条文】【条文】10.4变更估价变更估价10.4.1 变更估价原那么变更估价原那么 除专用合同条款另有约定外,变更估价按照本款约定处理:除专用合同条款另有约定外,变更估价按照本款约定处理:1已标价工程量清单或预算书有相同工程的,按照相同工程单已标价工程量清单或预算书有相同工程的,按照相同工程单价认定;价认定;2已标价工程量清单或预算书中无相同工程,但有类似工程的,已标价工程量清单或预算书中无相同工程,但有类似工程的,参照类似工程的单价认定;参照类似工程的单价认定; 3变更导致实际
48、完成的变更工程量与已标价工程量清单或预变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该工程工程量的变化幅度超过算书中列明的该工程工程量的变化幅度超过15%的,或已标价工程量的,或已标价工程量清单或预算书中无相同工程及类似工程单价的,按照合理的本钱与利清单或预算书中无相同工程及类似工程单价的,按照合理的本钱与利润构成的原那么,由合同当事人按照第润构成的原那么,由合同当事人按照第4.4款【商定或确定】确定变更款【商定或确定】确定变更工作的单价。工作的单价。 关于变更关于变更【条文】【条文】10.4.2 变更估价程序变更估价程序 承包人应在收到变更指示后承包人应在收到变更指示后14天
49、内,向监理天内,向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包天内审查完毕并报送发包人,监理人对变更估价申请有异议,通知承包人人,监理人对变更估价申请有异议,通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的,视为认可承包人提交的变更批或未提出异议的,视为认可承包人提交的变更估价申请。估价申请。 因变更引起的价风格整应计入最近一期的进度因变更引起的价
50、风格整应计入最近一期的进度款中支付。款中支付。 关于变更关于变更【条文】【条文】10.5承包人的合理化建议承包人的合理化建议 承包人提出合理化建议的,应向监理人提交合承包人提出合理化建议的,应向监理人提交合理化建议说明,说明建议的内容和理由,以及实理化建议说明,说明建议的内容和理由,以及实施该建议对合同价格和工期的影响。施该建议对合同价格和工期的影响。 除专用合同条款另有约定外,监理人应在收到除专用合同条款另有约定外,监理人应在收到承包人提交的合理化建议后承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送天内审查完毕并报送发包人,发现其中存在技术上的缺陷,应通知承发包人,发现其中存在技术上的缺陷,应
51、通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的,监理人应及时发出变更指示,由此引起的合的,监理人应及时发出变更指示,由此引起的合同价风格整按照第同价风格整按照第10.4款【变更估价原那么】约款【变更估价原那么】约定执行。发包人不同意变更的,监理人应书面通定执行。发包人不同意变更的,监理人应书面通知承包人。知承包人。关于变更关于变更【条文】 合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益降低了合同价格或者提高了工程经济效益的,发包人可对承包人给予奖励奖励,奖励的方法
52、和金额在专用合专用合同条款同条款中约定。 10.6 变更引起的工期调整变更引起的工期调整 因变更引起工期变化的,合同当事人均可要求调整合调整合同工期,同工期,由合同当事人按照第4.4款【商定或确定】并参考工程所在地的工期定额标准工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。 =工期调整的依据工期调整的依据关于变更关于变更【解读】【解读】 注意:注意:1此处变更,不同于合同法意义的变更含义。此处变更,不同于合同法意义的变更含义。2变更指示只能由监理人发出,可以由发包人、监变更指示只能由监理人发出,可以由发包人、监理人、承包人等发起。理人、承包人等发起。3将原本在承包人合同承包范围内的事项取消,交将原
53、本在承包人合同承包范围内的事项取消,交由他人或自己实施,该行为一方面违反合同约定,二那么由他人或自己实施,该行为一方面违反合同约定,二那么违反老实信用,三那么有可能涉及直接发包或肢解发包的违反老实信用,三那么有可能涉及直接发包或肢解发包的问题问题4对于应当前往当地建设行政主管部门进行备案监对于应当前往当地建设行政主管部门进行备案监管的变更事项,应当遵循当地建设行政主管部门的规定要管的变更事项,应当遵循当地建设行政主管部门的规定要求,前往当地主管部门进行备案求,前往当地主管部门进行备案关于价风格整关于价风格整【条文】【条文】11. 价风格整价风格整11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动引起
54、的调整 除专用合同条款另有约定外,市场价格波动超过合同当事人约定的除专用合同条款另有约定外,市场价格波动超过合同当事人约定的范围,合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选范围,合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择择 以下一种方式对合同价格进行调整:以下一种方式对合同价格进行调整: 第第1种方式:采用价格指数调整价格差额。种方式:采用价格指数调整价格差额。1价风格整公式略价风格整公式略2暂时确定调整差额暂时确定调整差额 在计算调整差额时无现行价格指数的,合同当事人同意暂用前次在计算调整差额时无现行价格指数的,合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整
55、的,合同当事人进行相应调整。价格指数计算。实际价格指数有调整的,合同当事人进行相应调整。3权重的调整权重的调整因变更导致合同约定的权重不合理时,按照第因变更导致合同约定的权重不合理时,按照第4.4款【商定或确定款【商定或确定】执行。】执行。11.111.1市场价格波动引起的调整市场价格波动引起的调整【条文】【条文】 4因承包人原因工期延误后的价风格整因承包人原因工期延误后的价风格整 因承包人原因未按期竣工的,对合同约定的竣工日期后继续施因承包人原因未按期竣工的,对合同约定的竣工日期后继续施工的工程,在使用价风格整公式时,应采用方案竣工日期与实际竣工工的工程,在使用价风格整公式时,应采用方案竣工
56、日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。 第第2种方式:采用造价信息调整价格差额。种方式:采用造价信息调整价格差额。 合同履行期间,因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影合同履行期间,因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时,人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建响合同价格时,人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整;需要进行
57、布的人工信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整;需要进行价风格整的材料,其单价和采购数应由发包人审批,发包人确认需调价风格整的材料,其单价和采购数应由发包人审批,发包人确认需调整的材料单价及数量,作为调整合同价格差额的依据。整的材料单价及数量,作为调整合同价格差额的依据。 1人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定,合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权人工费调整规定,合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格,但承包人对的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整
58、合同价格,但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。11.111.1市场价格波动引起的调整市场价格波动引起的调整【条文】【条文】 2材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格,按以下风险范围规定执行价格,按以下风险范围规定执行:承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的:除专用合同条款另有约定外,合同履行期间材料单价涨幅以基格的:除专用合同条款另有约定外,合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为根底超过准价格
59、为根底超过5%时,或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预时,或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为根底超过算书中载明材料单价为根底超过5%时,其超过局部据实调整。时,其超过局部据实调整。承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的:除专用合同条款另有约定外,合同履行期间材料单价跌幅以基格的:除专用合同条款另有约定外,合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为根底超过准价格为根底超过5%时,材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算时,材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为根底超过书中载明材料单价
60、为根底超过5%时,其超过局部据实调整。时,其超过局部据实调整。 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的:除专用合同条款另有约定外,合同履行期间材料单价涨跌幅价格的:除专用合同条款另有约定外,合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为根底超过以基准价格为根底超过5%时,其超过局部据实调整。时,其超过局部据实调整。 11.111.1市场价格波动引起的调整市场价格波动引起的调整 【条文】 承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对,发包人确认用于工程时,发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送确实认
61、资料后5天内不予答复的视为认可,作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对,承包人自行采购材料的,发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的,可以调整合同价格。前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格,该价格原那么上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。3施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时,按规定调整合同价格。 第3种方式:专用合同条款约定的其他方式。11.111.1市场价格波动引起的调整市场价格波动引起的调整【解读】【解读】调整前提:不同价格形式的合同进
62、行相应调整调整前提:不同价格形式的合同进行相应调整价风格整的情形:市场价格波动价风格整的情形:市场价格波动+法律变化法律变化市场价格波动调整机制:市场价格波动调整机制: 当事人约定当事人约定+调价机制调价机制调价机制:价格指数和造价信息调价机制:价格指数和造价信息11.111.1市场价格波动引起的调整市场价格波动引起的调整【解读】【解读】调价机制:价格指数和造价信息调价机制:价格指数和造价信息借鉴:【工程量计价标准】第借鉴:【工程量计价标准】第16条条 工程计价表格附工程计价表格附录录A涨跌范围:涨跌范围:1、人工:按省级或行业主管部门规定,承包人报价高、人工:按省级或行业主管部门规定,承包人
63、报价高于发布价格的除外。于发布价格的除外。2、材料和设备以基准价格为基数,、材料和设备以基准价格为基数,5%。发包人在招。发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格,标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格,原那么按照省级或行业主管的编制原那么按照省级或行业主管的编制3、机械台班或机械使用费超过省级或行业主管部门规、机械台班或机械使用费超过省级或行业主管部门规定范围时,从规定。定范围时,从规定。4、调价可以在专用合同条款另行约定、调价可以在专用合同条款另行约定11.111.1市场价格波动引起的调整市场价格波动引起的调整【解读】【解读】对发包人而言:对发包人而言:1确定合
64、同价格的调整机制,需要研究分析确定合同价格的调整机制,需要研究分析的问题包括中标签约价与合同价格形式的关系、的问题包括中标签约价与合同价格形式的关系、拟建工程招标中最高投标限价的合理性、市场近拟建工程招标中最高投标限价的合理性、市场近期价格波动状况、工程技术难易程度等方面期价格波动状况、工程技术难易程度等方面2确定是否采用价风格整机制,以及如果采确定是否采用价风格整机制,以及如果采用该种机制,选用何种调价方式、如何确定市场用该种机制,选用何种调价方式、如何确定市场价格波动幅度、以及是否需要采用专用合同条款价格波动幅度、以及是否需要采用专用合同条款约定的其他方式等约定的其他方式等11.111.1
65、市场价格波动引起的调整市场价格波动引起的调整【解读】【解读】对承包人而言,承包人在招标投标和合同订立对承包人而言,承包人在招标投标和合同订立阶段,应当非常谨慎的对待合同中约定的价风格阶段,应当非常谨慎的对待合同中约定的价风格整条款的规定,并针对混淆与不清晰之处及时提整条款的规定,并针对混淆与不清晰之处及时提出澄清请求出澄清请求11.211.2法律变化引起的调整法律变化引起的调整【条文】【条文】11.2 法律变化引起的调整法律变化引起的调整 基准日期后,法律变化导致承包人在合同履行过程中基准日期后,法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第所需要的费用发生除第11.1款【市场价格波动
66、引起的调整款【市场价格波动引起的调整】约定以外的增加时,由发包人承担由此增加的费用;减】约定以外的增加时,由发包人承担由此增加的费用;减少时,应从合同价格中予以扣减。基准日期后,因法律变少时,应从合同价格中予以扣减。基准日期后,因法律变化造成工期延误时,工期应予以顺延。化造成工期延误时,工期应予以顺延。因法律变化引起的合同价格和工期调整,合同当事人无因法律变化引起的合同价格和工期调整,合同当事人无法达成一致的,由总监理工程师按第法达成一致的,由总监理工程师按第4.4款【商定或确定】款【商定或确定】的约定处理。的约定处理。 因承包人原因造成工期延误,在工期延误期间出现法因承包人原因造成工期延误,
67、在工期延误期间出现法律变化的,由此增加的费用和或延误的工期由承包人律变化的,由此增加的费用和或延误的工期由承包人承担。承担。 11.211.2法律变化引起的调整法律变化引起的调整【解读】【解读】法律变化导致的价风格整不区分合同价格形式法律变化导致的价风格整不区分合同价格形式的。的。 2021版合同在借鉴国内外合同规定的根底上,版合同在借鉴国内外合同规定的根底上,规定以基准日期作为标志,自基准日期以后的法规定以基准日期作为标志,自基准日期以后的法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生增加时,由发包人承担由此增加的费用;用发生增加时,由发包人承担
68、由此增加的费用;减少时,应从合同价格中予以扣减。减少时,应从合同价格中予以扣减。 【条文】【条文】 1.3法律法律 合同所称法律是指中华人民共和国法律、行合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章,以及工程所在地的地方性法政法规、部门规章,以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。 合同当事人可以在专用合同条款中约定合同合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他标准性文件。适用的其他标准性文件。11.211.2法律变化引起的调整法律变化引起的调整【解读】【解读】因承包人原因造成工期延误,在工期延误期间因承包人原因造
69、成工期延误,在工期延误期间出现法律变化的,此增加的费用和或延误的出现法律变化的,此增加的费用和或延误的工期那么就由承包人承担。工期那么就由承包人承担。关于因法律变化引起的费用增减如何计算,可关于因法律变化引起的费用增减如何计算,可以参照以参照?建设工程工程量清单计价标准建设工程工程量清单计价标准?GB50500-2021第条的规定。第条的规定。关于暂估价工程关于暂估价工程【条文】【条文】10.7暂估价暂估价 暂估价专业分包工程、材料和工程设备的明细由合同暂估价专业分包工程、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。当事人在专用合同条款中约定。10.7.1 依法必须招标的暂估价工程依
70、法必须招标的暂估价工程 除专用合同条款另有约定外,对于依法必须招标的暂除专用合同条款另有约定外,对于依法必须招标的暂估价工程,采取以下第估价工程,采取以下第1种方式确定:种方式确定: 第第1种方式:对于依法必须招标的暂估价工程,由承包种方式:对于依法必须招标的暂估价工程,由承包人招标,对该暂估价工程确实认和批准按照以下约定执行:人招标,对该暂估价工程确实认和批准按照以下约定执行: 1承包人应当根据施工进度方案,在招标工作启动承包人应当根据施工进度方案,在招标工作启动前前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查,发包人应天将招标方案通过监理人报送发包人审查,发包人应当在收到承包人报送的招标方案后
71、当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作;标工作;关于暂估价工程关于暂估价工程 2承包人应当根据施工进度方案,提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批,发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见;发包人有权确定招标控制价并委派评标委员会成员; 3承包人与供给商、分包人在签订暂估价合同前,应当提前7天将确定的中标候选供给商或中标候选分包人的资料报送发包人,发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人;承包人应当在签订合同后7天内,将
72、暂估价合同副本报送发包人留存。第2种方式:对于依法必须招标的暂估价工程,由发包人和承包人共同招标确定暂估价供给商或分包人的,承包人应按照施工进度方案,在招标工作启动前14天通知发包人,并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后,由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。关于暂估价工程关于暂估价工程【条文】【条文】不属于依法必须招标的暂估价工程不属于依法必须招标的暂估价工程 除专用合同条款另有约定外,对于不属于依法必须招标的暂估价除专用合同条款另有约定外,对于不属于依法必须招标的暂估价工程,采取以下第工程,采取以下第1种方式确定:种方式确定: 第第1种方式:对于不
73、属于依法必须招标的暂估价工程,按本项约种方式:对于不属于依法必须招标的暂估价工程,按本项约定确认和定确认和 =承包人申报、发包人确定承包人申报、发包人确定1承包人应根据施工进度方案,在签订暂估价工程的采购合同、承包人应根据施工进度方案,在签订暂估价工程的采购合同、分包合同前分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人,发包人应当在收到申请后天内报送发包人,发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修天内给予批准或提出修改意见,发包人逾期未予批准或提出修改意见的,视为该书面申请已改意见,发包人逾期未予批准或提出修改意
74、见的,视为该书面申请已获得同意;获得同意; 2发包人认为承包人确定的供给商、分包人无法满足工程质发包人认为承包人确定的供给商、分包人无法满足工程质量或合同要求的,发包人可以要求承包人重新确定暂估价工程的供给量或合同要求的,发包人可以要求承包人重新确定暂估价工程的供给商、分包人商、分包人; 3承包人应当在签订暂估价合同后承包人应当在签订暂估价合同后7天内,将暂估价合同副本天内,将暂估价合同副本报送发包人留存。报送发包人留存。 第第2种方式:承包人按照第项【依法必须招标的暂估价工程】种方式:承包人按照第项【依法必须招标的暂估价工程】约定的第约定的第1种方式确定暂估价工程。种方式确定暂估价工程。=构
75、成自愿招标工程构成自愿招标工程关于暂估价工程关于暂估价工程 第第3种方式:承包人直接实施的暂估价工程种方式:承包人直接实施的暂估价工程 承包人具备实施暂估价工程的资格和条件的,承包人具备实施暂估价工程的资格和条件的,经发包人和承包人协商一致后,可由承包人自行经发包人和承包人协商一致后,可由承包人自行实施暂估价工程,合同当事人可以在专用合同条实施暂估价工程,合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。款约定具体事项。 10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的,由此增加的费用和或延误的工期行迟延的,由此增加的费用和或延误的工期由发包人承担,并支付承包
76、人合理的利润。因承由发包人承担,并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的,由包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的,由此增加的费用和或延误的工期由承包人承担。此增加的费用和或延误的工期由承包人承担。关于暂估价工程关于暂估价工程【解读】【解读】 1、暂估价定义:指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于、暂估价定义:指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及效劳工作的金额。程以及效劳工作的金额。 2、暂估价工程的产生情形:、暂估价工程的产生情形:第一
77、:发包人不希望该暂估价工程由总承包人来实施第一:发包人不希望该暂估价工程由总承包人来实施第二:因为工程特殊,确实存在造价暂未确定情形第二:因为工程特殊,确实存在造价暂未确定情形3、暂估价工程注意:、暂估价工程注意:第一,发包人需要明确提出暂估价工程明细第一,发包人需要明确提出暂估价工程明细第二,明确暂估价工程是否需要招标,第二,明确暂估价工程是否需要招标,?实施条例实施条例?第第29条条第三,招标的方案编制、审批、实施,如招标人,招标控制价,合第三,招标的方案编制、审批、实施,如招标人,招标控制价,合同订立等同订立等第四:实施困难:确定招标方案、招标控制价过低、暂估价合同不第四:实施困难:确定
78、招标方案、招标控制价过低、暂估价合同不公平、流标以及后期工程管理失控等方面公平、流标以及后期工程管理失控等方面关于开工关于开工 【条文】【条文】7.3 开工开工7.3.1 开工准备开工准备 除专用合同条款另有约定外,承包人应按照第除专用合同条款另有约定外,承包人应按照第7.1款【施工组织设计】约定的期限,向监理人提款【施工组织设计】约定的期限,向监理人提交工程开工报审表,经监理人报发包人批准后执交工程开工报审表,经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度方案正常行。开工报审表应详细说明按施工进度方案正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设施工所需的施工道路、临时设施、材料
79、、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。进度安排。 除专用合同条款另有约定外,合同当事人应除专用合同条款另有约定外,合同当事人应按约定完成开工准备工作。按约定完成开工准备工作。关于开工关于开工 【条文】【条文】7.3.2 开工通知开工通知 发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后,监理人发出的开工通知应可。经发包人同意后,监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在方案开工日期符合法律规定。监理人应在方案开工日期7天前向天前向承包人发出开工通知,工期自开工通知中载明的承包人
80、发出开工通知,工期自开工通知中载明的开工日期起算。开工日期起算。 除专用合同条款另有约定外,因发包人原因除专用合同条款另有约定外,因发包人原因造成监理人未能在方案开工日期之日起造成监理人未能在方案开工日期之日起90天内发天内发出开工通知的,承包人有权提出价风格整要求,出开工通知的,承包人有权提出价风格整要求,或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和或延误的工期,并向承包人支付合理利润。和或延误的工期,并向承包人支付合理利润。关于开工关于开工【解读】:【解读】:开工条件:法定条件和约定条件开工条件:法定条件和约定条件法定开工条件:法定开工条件:?建筑
81、法建筑法?第第8条规定:条规定:8个条件,个条件,施工许可证施工许可证约定条件:现场条件、交接条件、资料条件、临建设施等约定条件:现场条件、交接条件、资料条件、临建设施等开工程序:开工准备报审、监理人审核、发包人同意,监开工程序:开工准备报审、监理人审核、发包人同意,监理人出具开工通知理人出具开工通知强调:强调:“监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人发出的开工通知应符合法律规定。迟延开工:方案开工日期迟延开工:方案开工日期90天后开工,调价或解除合同天后开工,调价或解除合同问题:问题: 1、没有用地规划许可证、工程规划许可证的施工合同、没有用地规划许可证、工程规划许可证的施工合同2、没有
82、施工许可证的施工合同效力、没有施工许可证的施工合同效力3、开工通知载明的时间早于施工许可证的后果、开工通知载明的时间早于施工许可证的后果关于暂停施工关于暂停施工 【条文】【条文】 7.8 暂停施工暂停施工 发包人原因引起的暂停施工发包人原因引起的暂停施工 因发包人原因引起暂停施工的,监理人经发包人同意后,应因发包人原因引起暂停施工的,监理人经发包人同意后,应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的,按照第项【紧急情况下的暂停施工】执行。指示的,按照第项【紧急情况下的暂停施工】执行。 因发包人原因引起的暂停施工,发包人
83、应承担由此增加的费因发包人原因引起的暂停施工,发包人应承担由此增加的费用和或延误的工期,并支付承包人合理的利润。用和或延误的工期,并支付承包人合理的利润。7.8.2 承包人原因引起的暂停施工承包人原因引起的暂停施工 因承包人原因引起的暂停施工,承包人应承担由此增加的费用因承包人原因引起的暂停施工,承包人应承担由此增加的费用和或延误的工期,且承包人在收到监理人复工指示后和或延误的工期,且承包人在收到监理人复工指示后84天内天内仍未复工的,视为第项【承包人违约的情形】第仍未复工的,视为第项【承包人违约的情形】第7目约定的目约定的承包人无法继续履行合同的情形。承包人无法继续履行合同的情形。关于暂停施
84、工关于暂停施工【条文条文】7.8.3 指示暂停施工指示暂停施工 监理人认为有必要时,并经发包人批准发包人批准后,可向承包人作出暂停施工的指示,承包人应按监理人指示暂停施工。7.8.4 紧急情况下的暂停施工紧急情况下的暂停施工 因紧急情况需暂停施工,且监理人未及时下达暂停施工指示的,承包人可先暂停施工,并及时通知监理人。监理人应在接到通知后2424小时小时内发出指示,逾期未发出指示,视为同意承包人暂停施工视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的,应说明理由,承包人对监理人的答复有异议,按照第20条【争议解决】约定处理。关于暂停施工关于暂停施工【条文】【条文】7.8.6 暂停施工持续暂
85、停施工持续56天以上重要天以上重要 监理人发出暂停施工指示后监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复天内未向承包人发出复工通知,除该项停工属于第项【承包人原因引起的暂停施工通知,除该项停工属于第项【承包人原因引起的暂停施工】及第工】及第17条【不可抗力】约定的情形外,承包人可向发条【不可抗力】约定的情形外,承包人可向发包人提交书面通知,要求发包人在收到书面通知后包人提交书面通知,要求发包人在收到书面通知后28天内天内准许已暂停施工的局部或全部工程继续施工。发包人逾期准许已暂停施工的局部或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的,那么承包人可以通知发包人,将工程受影响不予批准的,那么承包人
86、可以通知发包人,将工程受影响的局部视为按第的局部视为按第10.1款【变更的范围】第款【变更的范围】第2项的可取消项的可取消工作。工作。暂停施工持续暂停施工持续84天以上不复工的,且不属于第项【承包天以上不复工的,且不属于第项【承包人原因引起的暂停施工】及第人原因引起的暂停施工】及第17条【不可抗力】约定的情条【不可抗力】约定的情形,并影响到整个工程以及合同目的实现的,承包人有权形,并影响到整个工程以及合同目的实现的,承包人有权提出价风格整要求,或者解除合同。解除合同的,按照第提出价风格整要求,或者解除合同。解除合同的,按照第项【因发包人违约解除合同】执行。项【因发包人违约解除合同】执行。关于暂
87、停施工关于暂停施工【解读】【解读】引起暂停施工的原因:发包人原因、承包人原因、行政监引起暂停施工的原因:发包人原因、承包人原因、行政监管、不可抗力等管、不可抗力等4个方面。个方面。停工的类型:依法停工、依约停工停工的类型:依法停工、依约停工因发包人原因包括:发包人违法、发包人违约、发包人提因发包人原因包括:发包人违法、发包人违约、发包人提出变更等情形。出变更等情形。停工权的行使:停工权的行使:1、停工的指示:监理人发出,获得发包人同意、停工的指示:监理人发出,获得发包人同意2、停工的程序:通知、合理期间、停工、相应部位、停工的程序:通知、合理期间、停工、相应部位3、停工、停工84天以上,承包人
88、有权取消相应工程、价风格天以上,承包人有权取消相应工程、价风格 整、解除合同整、解除合同4、停工不当的后果:工期违约责任、停工不当的后果:工期违约责任关于暂停施工关于暂停施工【条文】【条文】7.8.7 暂停施工期间的工程照管暂停施工期间的工程照管 暂停施工期间,承包人应负责妥善照管工程并提暂停施工期间,承包人应负责妥善照管工程并提供平安保障,由此增加的费用由责任方承担。供平安保障,由此增加的费用由责任方承担。7.8.8 暂停施工的措施暂停施工的措施 暂停施工期间,发包人和承包人均应采取必要的暂停施工期间,发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及平安,防止因暂停施工扩大损措施确保工程质量及
89、平安,防止因暂停施工扩大损失。失。 关于暂停施工关于暂停施工【解读】【解读】暂停施工后,施工合同并未解除,合同当事人仍暂停施工后,施工合同并未解除,合同当事人仍需按照施工合同约定履行合同义务需按照施工合同约定履行合同义务承包人仍然为工程总承包方,承包人仍应按照承包人仍然为工程总承包方,承包人仍应按照?建建筑法筑法?第第45条等法律规定以及合同约定负责工程的条等法律规定以及合同约定负责工程的照管,由此发生的承包人照管费用由造成暂停施工照管,由此发生的承包人照管费用由造成暂停施工的责任方承担的责任方承担关于计量支付关于计量支付【条文】【条文】12.3 计量计量12.3.1 计量原那么计量原那么 工
90、程量计量按照合同约定的工程量计算规那工程量计量按照合同约定的工程量计算规那么、图纸及变更指示进行计量。工程量计算规那么、图纸及变更指示进行计量。工程量计算规那么应以相关的国家标准、行业标准、地方标准为么应以相关的国家标准、行业标准、地方标准为依据,由合同当事人在专用合同条款中约定。依据,由合同当事人在专用合同条款中约定。12.3.2 计量周期计量周期 除专用合同条款另有约定外,工程量的计量除专用合同条款另有约定外,工程量的计量按月进行。按月进行。关于计量支付关于计量支付 【条文】12.3.3 单价合同的计量 除专用合同条款另有约定外,单价合同的计量按照本项约定执行:1承包人应于每月25日向监理
91、人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告,并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。 2监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人,以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的,有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测,并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的,监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。3监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的,承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量,据此计算工程价款。关于计量支付关
92、于计量支付 【条文】 12.3.4 总价合同的计量 除专用合同条款另有约定外,按实际完成工程量计量的总价合同,按照本项约定执行: 1承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告,并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。2监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人,以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的,有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的,监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量
93、。 3监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的,承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的,可以按照第项约定进行计量,但合同价款按照支付分解表进行支付。12.3.6 其他价格形式合同的计量 合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。关于计量支付关于计量支付【解读】【解读】区分单价合同的计量和总价合同的计量区分单价合同的计量和总价合同的计量单价合同:按月计量通用采纳,也可另行约定单价合同:按月计量通用采纳,也可另行约定总价合同:总价合同:1、按实际完成工程量计量支付,又分按月计量或形象进、按实
94、际完成工程量计量支付,又分按月计量或形象进度计量。度计量。2、按照支付分解表计量支付、按照支付分解表计量支付 关于计量支付关于计量支付【条文】【条文】12.4 工程进度款支付工程进度款支付12.4.1 付款周期付款周期 除专用合同条款另有约定外,付款周期应按照第款【计量周期】除专用合同条款另有约定外,付款周期应按照第款【计量周期】的约定与计量周期保持一致。的约定与计量周期保持一致。12.4.2 进度付款申请单的编制进度付款申请单的编制 除专用合同条款另有约定外,进度付款申请单应包括以下内容:除专用合同条款另有约定外,进度付款申请单应包括以下内容:1截至本次付款周期已完成工作对应的金额;截至本次
95、付款周期已完成工作对应的金额;2根据第根据第10条【变更】应增加和扣减的变更金额;条【变更】应增加和扣减的变更金额; 3根据第根据第12.2款【预付款】约定应支付的预付款和扣减的返款【预付款】约定应支付的预付款和扣减的返还预付款;还预付款; 4根据第根据第15.3款【质量保证金】约定应扣减的质量保证金;款【质量保证金】约定应扣减的质量保证金; 5根据第根据第19条【索赔】应增加和扣减的索赔金额;条【索赔】应增加和扣减的索赔金额; 6对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正,应在本次对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正,应在本次进度付款中支付或扣除的金额;进度付款中支付或扣除的金额; 7根据
96、合同约定应增加和扣减的其他金额。根据合同约定应增加和扣减的其他金额。关于计量支付关于计量支付【条文】【条文】 12.4.3 进度付款申请单的提交默认按月进度付款申请单的提交默认按月 1单价合同进度付款申请单的提交单价合同进度付款申请单的提交 单价合同的进度付款申请单,按照第项【单价合同的计量】约定单价合同的进度付款申请单,按照第项【单价合同的计量】约定的时间按月向监理人提交,并附上已完成工程量报表和有关资料。单的时间按月向监理人提交,并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价工程按月进行支付分解,并汇总列入当期进度付款申价合同中的总价工程按月进行支付分解,并汇总列入当期进度付款申请单。
97、请单。 2总价合同进度付款申请单的提交总价合同进度付款申请单的提交 总价合同按实际完成工程量支付的,承包人按照第项【总价合同总价合同按实际完成工程量支付的,承包人按照第项【总价合同的计量】约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单,并附上已完的计量】约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单,并附上已完成工程量报表和有关资料。成工程量报表和有关资料。 总价合同按支付分解表支付的,承包人应按照第项【支付分解表总价合同按支付分解表支付的,承包人应按照第项【支付分解表】及第项【进度付款申请单的编制】的约定向监理人提交进度付款申】及第项【进度付款申请单的编制】的约定向监理人提交进度付款申请单。请单。 3其
98、他价格形式合同的进度付款申请单的提交其他价格形式合同的进度付款申请单的提交 合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。款申请单的编制和提交程序。关于计量支付关于计量支付 【条文】12.4.4 进度款审核和支付 1除专用合同条款另有约定外,监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人,发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审查且未提出异议的,视为已签发进度款支付证书。发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的,有权要求承包人修正和提供补充
99、资料,承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人,发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内,向承包人签发无异议局部的临时进度款支付证书。存在争议的局部,按照第20条【争议解决】的约定处理。2除专用合同条款另有约定外,发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付,发包人逾期支付进度款的,应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。 3发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书,不说明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应局部的工作。关于计量支付关于计量支付【条
100、文条文】12.4.5 进度付款的修正进度付款的修正 在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的,发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正,应在下期进度付款中支付或扣除下期进度付款中支付或扣除。关于计量支付关于计量支付【条文】【条文】12.4.6 支付分解表支付分解表 1、支付分解表的编制要求、支付分解表的编制要求 1支付分解表中所列的每期付款金额,应为第项【进度付款支付分解表中所列的每期付款金额,应为第项【进度付款申请单的编制】第申请单的编制】第1项的估算金额;项的估算金额; 2实际进度与施工进度方案不一致的,合同当事人可按照第实际进度与施工进度方
101、案不一致的,合同当事人可按照第4.4款【商定或确定】修改支付分解表;款【商定或确定】修改支付分解表; 3不采用支付分解表的,承包人应向发包人和监理人提交按不采用支付分解表的,承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表,用于支付参考。季度编制的支付估算分解表,用于支付参考。 2、总价合同支付分解表的编制与审批、总价合同支付分解表的编制与审批 1除专用合同条款另有约定外,承包人应根据第除专用合同条款另有约定外,承包人应根据第7.2款【施工款【施工进度方案】约定的施工进度方案、签约合同价和工程量等因素对总价进度方案】约定的施工进度方案、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解,编制
102、支付分解表。承包人应当在收到监理人和发合同按月进行分解,编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度方案后包人批准的施工进度方案后7天内,将支付分解表及编制支付分解表天内,将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。的支持性资料报送监理人。关于计量支付关于计量支付 【条文】 2监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批,经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。 3发包人逾期未完成支付分解表审查的,也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的,那么承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。 3、单
103、价合同的总价工程支付分解表的编制与审批 除专用合同条款另有约定外,单价合同的总价工程,由承包人根据施工进度方案和总价工程的总价构成、费用性质、方案发生时间和相应工程量等因素按月进行分解,形成支付分解表,其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。关于计量支付关于计量支付【解读】【解读】本条从进度款金额、付款周期以及付款程序三个本条从进度款金额、付款周期以及付款程序三个方面对进度款的支付进行了详细约定方面对进度款的支付进行了详细约定通用合同条款默认付款周期与计量周期一致,即通用合同条款默认付款周期与计量周期一致,即按月支付。也可以另行约定按月支付。也可以另行约定单价合同计量支付:按月支付
104、,另行约定同上单价合同计量支付:按月支付,另行约定同上总价合同支付:两种:按照实际完成支付,或按总价合同支付:两种:按照实际完成支付,或按照支付分解表支付,默认周期均按月支付,可以另照支付分解表支付,默认周期均按月支付,可以另行约定行约定单价合同总价工程支付:按月进行支付分解,程单价合同总价工程支付:按月进行支付分解,程序与审批按照总价合同支付分解表处理序与审批按照总价合同支付分解表处理注意:注意:1、进度付款申请单的内容应当完整全面,、进度付款申请单的内容应当完整全面,以防止遗漏造成利益的损失以防止遗漏造成利益的损失 2、支付分解表的编制,应当与进度方案同、支付分解表的编制,应当与进度方案同
105、步。步。关于索赔关于索赔【条文】【条文】 19. 索赔索赔19.1承包人的索赔承包人的索赔 根据合同约定,承包人认为有权得到追加付款和或延长工根据合同约定,承包人认为有权得到追加付款和或延长工期的,应按以下程序向监理人提出索赔:期的,应按以下程序向监理人提出索赔:1承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向监理天内,向监理人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由;承包人未在前人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由;承包人未在前述述28天内发出索赔意向通知书的,丧失要求追加付款和或延长工天内发出索赔意向通知书的,丧失要求追加付款和或延长
106、工期的权利;期的权利;-承包人索赔期限承包人索赔期限 2承包人应在发出索赔意向通知书后承包人应在发出索赔意向通知书后28天内,向监理人正式天内,向监理人正式递交索赔报告;索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金递交索赔报告;索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和或延长的工期,并附必要的记录和证明材料;额和或延长的工期,并附必要的记录和证明材料; 3索赔事件具有持续影响的,承包人应按合理时间间隔继续索赔事件具有持续影响的,承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知,说明持续影响的实际情况和记录,列出累计的追递交延续索赔通知,说明持续影响的实际情况和记录,列出累计的追加付款金额和
107、或工期延长天数;加付款金额和或工期延长天数; 4在索赔事件影响结束后在索赔事件影响结束后28天内,承包人应向监理人递交最天内,承包人应向监理人递交最终索赔报告,说明最终要求索赔的追加付款金额和或延长的工期,终索赔报告,说明最终要求索赔的追加付款金额和或延长的工期,并附必要的记录和证明材料。并附必要的记录和证明材料。关于索赔关于索赔【条文】【条文】19.2 对承包人索赔的处理对承包人索赔的处理-程序程序 对承包人索赔的处理如下:对承包人索赔的处理如下: 1监理人应在收到索赔报告后监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的,有权要求承
108、包人提交全部原始记录副监理人对索赔报告存在异议的,有权要求承包人提交全部原始记录副本;本; 2发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的材料后的28天内,由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结天内,由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的,那么视为认可承包人的索赔要求;果。发包人逾期答复的,那么视为认可承包人的索赔要求; 3承包人接受索赔处理结果的,索赔款项在当期进度款中进承包人接受索赔处理结果的,索赔款项在当期进度款中进行支付;承包人不接受索赔处理结果的,按照第行支付;承包人不接受索赔处理结果的,
109、按照第20条【争议解决】约条【争议解决】约定处理。定处理。关于索赔关于索赔【条文】【条文】19.3发包人的索赔发包人的索赔 根据合同约定,发包人认为有权得到赔付金根据合同约定,发包人认为有权得到赔付金额和或延长缺陷责任期的,监理人应向承包额和或延长缺陷责任期的,监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。人发出通知并附有详细的证明。 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书,天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书,发包人未在前述发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的,天内发出索赔意向通知书的,丧失要求赔付金额和
110、或延长缺陷责任期的权丧失要求赔付金额和或延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内,天内,通过监理人向承包人正式递交索赔报告。通过监理人向承包人正式递交索赔报告。注意:增加发包人索赔期限制度注意:增加发包人索赔期限制度关于索赔关于索赔【条文】【条文】19.4 对发包人索赔的处理对发包人索赔的处理-程序规定程序规定 对发包人索赔的处理如下:对发包人索赔的处理如下: 1承包人收到发包人提交的索赔报告后,应及时审承包人收到发包人提交的索赔报告后,应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料;查索赔报告的内容、查验发包人证明材料; 2承包人应在收到索
111、赔报告或有关索赔的进一步证承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后明材料后28天内,将索赔处理结果答复发包人。如果承包天内,将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的,那么视为对发包人索赔要人未在上述期限内作出答复的,那么视为对发包人索赔要求的认可;求的认可; 3承包人接受索赔处理结果的,发包人可从应支付承包人接受索赔处理结果的,发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期;给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期;发包人不接受索赔处理结果的,按第发包人不接受索赔处理结果的,按第20条【争议解决】约条【争议解决】约定处理。定处理。关于
112、索赔关于索赔 【条文】19.5 提出索赔的期限 1承包人按第14.2款【竣工结算审核】约定接收竣工付款证书后,应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。 2承包人按第14.4款【最终结清】提交的最终结清申请单中,只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。关于索赔关于索赔【解读解读】u索赔的原因:对非请求人原因产生的损失,主张 赔偿u索赔事件:违约行为、违法行为、不可抗力、客 观事件、变更事件等u索赔范围:时间、费用、利润u问题:1、索赔与签证2、索赔与违约3、索赔期限与诉讼时效第一种观点认为,工期索赔的诉讼时效应当从索赔事件结束时起计算。第
113、二种观点认为,工期索赔的诉讼时效应当于工程结算完成之日起计算关于甩项竣工关于甩项竣工 【条文条文】14.3 甩项竣工协议甩项竣工协议 发包人要求甩项竣工的,承包人应予协助和协助和配合,配合,合同当事人应签订甩项竣工协议签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确,合同当事人按照第14.1款【竣工付款申请】及14.2款【竣工结算审核】的约定,完成对验收合格工程的结算,并支付相应工程价款。14.3 14.3 甩项竣工协议甩项竣工协议【解读解读】u甩项竣工特点:原合同内容工作并未全部完成,但发包人需要使用已完工程,且不影响已完工程具备单位工程使用功能,发包人要求承包人先进行验收并进行相应结算。u甩项竣工
114、实质:合同变更。发包人要求甩项竣工的,合同甩项竣工实质:合同变更。发包人要求甩项竣工的,合同当事人应当就甩项工作产生的影响进行分析,并就工作范围、当事人应当就甩项工作产生的影响进行分析,并就工作范围、工期、造价等协商,签订甩项竣工协议工期、造价等协商,签订甩项竣工协议u甩项竣工应当符合法律行政法规的强制性规定,甩项竣工应当以完成主体结构工程为前提,甩项的工作内容不应包括主体结构和重要的功能与设备工程,同时甩项工作应以不影响工程整体的正常使用为前提关于竣工结算关于竣工结算 【条文】【条文】14. 竣工结算竣工结算14.1 竣工结算申请竣工结算申请除专用合同条款另有约定外,承包人应在工程除专用合同
115、条款另有约定外,承包人应在工程竣工验收合格后竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单,并提交完整的结算资料,有关竣工结算申请单,并提交完整的结算资料,有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。除专用合同条款另事人在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外,竣工结算申请单应包括以下内容:有约定外,竣工结算申请单应包括以下内容:1竣工结算合同价格;竣工结算合同价格;2发包人已支付承包人发包人已支付承包人的款项;的款项;3应扣留的质量保证金;应扣留的质量保证金; 4发包发包人应支付
116、承包人的合同价款。人应支付承包人的合同价款。关于竣工结算关于竣工结算 【条文】14.2 竣工结算审核1除专用合同条款另有约定外,监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批,并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的,视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单,并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。2除专用合同条款另有约定外,发包人应在签发竣工付款证书后的14天内,完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支
117、付的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金;逾期支付超过56天的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。3承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的,对于有异议局部应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议,对于无异议局部,发包人应签发临时竣工付款证书,并按本款第2项完成付款。承包人逾期未提出异议的,视为认可发包人审批结果。 关于竣工结算关于竣工结算 【解读】1、竣工结算申请的提出时间:28天2、结算的内容:完整全面,竣工结算合同价格、发包人已支付承包人的款项、应扣留的质量保证金、发包人应支付承包人的合同价款。3、默示条款:收到后28天无异议4、双倍利
118、息:有惩罚性违约金含义,条件:迟延56天5、无异议先付原那么关于缺陷责任与保修关于缺陷责任与保修【条文】【条文】15. 缺陷责任与保修缺陷责任与保修15.1 工程保修原那么工程保修原那么 在工程移交发包人后,因承包人原因产生的质量缺陷,承包人应在工程移交发包人后,因承包人原因产生的质量缺陷,承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满,承包人仍应按合同承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满,承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。约定的工程各部位保修年限承担保修义务。15.2 缺陷责任期缺陷责任期 15.2.1 缺陷责任期自实际竣工日期起计算,合同当事人应在专缺陷责任期
119、自实际竣工日期起计算,合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限,但该期限最长不超过用合同条款约定缺陷责任期的具体期限,但该期限最长不超过24个月。个月。 单位工程先于全部工程进行验收,经验收合格并交付使用的,单位工程先于全部工程进行验收,经验收合格并交付使用的,该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因发包人原因该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的,缺陷责任期自承包人导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的,缺陷责任期自承包人提交竣工验收申请报告之日起开始计算;发包人未经竣工验收擅自使提交竣工验收申请报告之日起开
120、始计算;发包人未经竣工验收擅自使用工程的,缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。用工程的,缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。关于缺陷责任与保修关于缺陷责任与保修【条文】【条文】 15.2.2 工程竣工验收合格后,因承包人原因导工程竣工验收合格后,因承包人原因导致的缺陷或损坏致使工程、单位工程或某项主要致的缺陷或损坏致使工程、单位工程或某项主要设备不能按原定目的使用的,那么发包人有权要设备不能按原定目的使用的,那么发包人有权要求承包人延长缺陷责任期,并应在原缺陷责任期求承包人延长缺陷责任期,并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知,但缺陷责任期最长不能超届满前发出延长通知,但缺陷责任期最长不
121、能超过过24个月。个月。关于缺陷责任与保修关于缺陷责任与保修 【条文】 15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后,经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能,承包人应重新进行合同约定的试验和试运行,试验和试运行的全部费用应由责任方承担。 15.2.4 除专用合同条款另有约定外,承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知,发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务,承包人未能履行缺陷修复义务的,发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内,向承包人颁发缺陷责任期终止证书。关于缺陷责任与保修关于缺陷责任与保修【条文】【条
122、文】15.3 质量保证金质量保证金 经合同双方当事人协商一致扣留质量保证金的,应经合同双方当事人协商一致扣留质量保证金的,应在专用合同条款中予以明确。在专用合同条款中予以明确。15.3.1 承包人提供质量保证金的方式承包人提供质量保证金的方式 承包人提供质量保证金有以下三种方式:承包人提供质量保证金有以下三种方式: 1质量保证金保函;质量保证金保函; 2相应比例的工程款;相应比例的工程款; 3双方约定的其他方式。双方约定的其他方式。除专用合同条款另有约定外,质量保证金原那么上采用除专用合同条款另有约定外,质量保证金原那么上采用上述第上述第1种方式。种方式。注意:注意:1、并非一定要扣留质量保证
123、金、并非一定要扣留质量保证金 2、形式:默认形式为保函、形式:默认形式为保函 关于缺陷责任与保修关于缺陷责任与保修 【条文】 15.3.2 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留有以下三种方式: 1在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价风格整的金额; 2工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;3双方约定的其他扣留方式。 除专用合同条款另有约定外,质量保证金的扣留原那么上采用上述第1种方式。=注意 发包人累计扣留的质量保证金不得超过结算合同价格的5%,如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函,发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工
124、程价款。15.3.3 质量保证金的退还 发包人应按14.4款【最终结清】的约定退还质量保证金。关于缺陷责任与保修关于缺陷责任与保修【条文】【条文】15.4 保修保修保修责任保修责任 工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分局部项工程的工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分局部项工程的保修期由合同双方当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最保修期由合同双方当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。同约定承担保修责任。 发包人未经竣工验收擅自使
125、用工程的,保修期自转移占有之日发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。起算。 =参考司法解释参考司法解释 15.4.2 修复费用修复费用 保修期内,修复的费用按照以下约定处理:保修期内,修复的费用按照以下约定处理:2保修期内,因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏,可以保修期内,因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏,可以委托承包人修复,但发包人应承担修复的费用,并支付承包人合理利委托承包人修复,但发包人应承担修复的费用,并支付承包人合理利润;润;3因其他原因造成的工程的缺陷、损坏,可以委托承包人修复,因其他原因造成的工程的缺陷、损坏,可以委托承包人修复,发包人应承担修复的费用
126、,并支付承包人合理的利润,因工程的缺陷、发包人应承担修复的费用,并支付承包人合理的利润,因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。 =本钱高效原那么表达:非施工造成缺陷修复本钱高效原那么表达:非施工造成缺陷修复关于缺陷责任与保修关于缺陷责任与保修【条文】【条文】15.4.3 修复通知修复通知 在保修期内,发包人在使用过程中,发现已接收的工程存在缺在保修期内,发包人在使用过程中,发现已接收的工程存在缺陷或损坏的,应书面通知承包人予以修复,但情况紧急必须立即修复陷或损坏的,应书面通知承包人予以修复,但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的,发包人可
127、以口头通知承包人并在口头通知后缺陷或损坏的,发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内小时内书面确认,承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场书面确认,承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。并修复缺陷或损坏。 15.4.4 未能修复未能修复 因承包人原因造成工程的缺陷或损坏,承包人拒绝维修或未能因承包人原因造成工程的缺陷或损坏,承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏,且经发包人书面催告后仍未修复的,在合理期限内修复缺陷或损坏,且经发包人书面催告后仍未修复的,发包人有权自行修复或委托第三方修复,所需费用由承包人承担。发包人有权自行修复或委托第
128、三方修复,所需费用由承包人承担。 注意:程序义务注意:程序义务关于缺陷责任与保修关于缺陷责任与保修【条文】15.4.5 15.4.5 承包人出入权承包人出入权 在保修期内,为了修复缺陷或损坏,承包人有权出入工程现场,除情况紧急必须立即修复缺除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外陷或损坏外,承包人应提前提前2424小时小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意,且不应影响发包人正常的生产经营,并应遵守发包人有关保安和保密等规定。关于缺陷责任与保修关于缺陷责任与保修【解读】【解读】?建设工程质量管理条例建设工程质量管理条例?规定,在质量保修期内规定,在质量保修期内发包人有权在合
129、同约定的工程保修范围与期限内要发包人有权在合同约定的工程保修范围与期限内要求承包人承担保修责任。求承包人承担保修责任。 在正常使用条件下,建筑工程的保修期应从在正常使用条件下,建筑工程的保修期应从工程竣工验收合格之日起计算,最低保修期限为:工程竣工验收合格之日起计算,最低保修期限为:地基根底工程和主体结构工程,为设计文件规定地基根底工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限的该工程的合理使用年限屋面防水工程、有防水要求的卫生间、厨房间和屋面防水工程、有防水要求的卫生间、厨房间和外墙面的防渗漏,为外墙面的防渗漏,为5年年供热与供冷系统,为供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期个采暖期
130、、供冷期电气管线、给排水管道、设备安装、装修工程为电气管线、给排水管道、设备安装、装修工程为2年年关于争议解决关于争议解决【条文条文】20.20.争议解决争议解决20.120.1和解和解20.220.2调解调解20.320.3争议评审争议评审20.420.4仲裁或诉讼仲裁或诉讼20.520.5争议解决条款效力争议解决条款效力=多种纠纷解决机制的实现多种纠纷解决机制的实现关于争议解决关于争议解决【条文】20. 争议解决争议解决 20.1争议解决争议解决 合同当事人可以就争议自行和解自行和解,自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件,双方均应遵照执行。 20.2调解调解 合同当事人可以
131、就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解,调解达成协议的调解达成协议的,经双方签字并盖章后作为合同补充文件,双方均应遵照执行。调解:1、第三方中间调停 2、机构调解、专家调解 3、调解机构:如北京市造价管理部门的工程造价经济纠纷调解、北京仲裁委员会调解中心、中国国际经济贸易仲裁委员会调解中心、中国建筑业协会经营与劳务管理委员会调解中心等机构。关于争议解决关于争议解决【条文】【条文】20.3争议评审争议评审 合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议的,合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议的,按以下约定执行:按以下约定执行: 20.3.1 争议评审小
132、组确实定争议评审小组确实定 合同双方当事人可以共同选择一名或三名争议评审员,组成争议合同双方当事人可以共同选择一名或三名争议评审员,组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外,合同当事人应当自合同签订评审小组。除专用合同条款另有约定外,合同当事人应当自合同签订后后28天内,或者争议发生后天内,或者争议发生后14天内,选定争议评审员。天内,选定争议评审员。选择一名争议评审员的,由合同双方当事人共同确定;选择三名争选择一名争议评审员的,由合同双方当事人共同确定;选择三名争议评审员的,各自选定一名,第三名成员为首席争议评审员,由合同议评审员的,各自选定一名,第三名成员为首席争议评审员,由合同双方当事
133、人共同确定或由合同双方当事人委托已选定的争议评审员共双方当事人共同确定或由合同双方当事人委托已选定的争议评审员共同确定,或由专用合同条款约定的机构指定第三名首席争议评审员。同确定,或由专用合同条款约定的机构指定第三名首席争议评审员。 除专用合同条款另有约定外,评审员报酬由发包人和承包人各承除专用合同条款另有约定外,评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。担一半。关于争议解决关于争议解决【条文】20.3.2 争议评审小组的决定 合同双方当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原那么,充分听取合同双方当事人的意见,依据相关法律、标准、标准、案
134、例经验及商业惯例等,自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定,并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。关于争议解决关于争议解决 【条文】 20.3.3 争议评审小组决定的效力 争议评审小组作出的书面决定经合同双方当事人签字确认后,对双方具有约束力,双方应遵照执行。 任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的,双方可选择采用其他争议解决方式。 20.4 仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项产生的争议,合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议: 1向约定的仲裁委员会申请仲裁; 2向有管辖权的人民法院起诉。 20.5争议解决条款效力 合同有关争
135、议解决的条款独立存在,合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 关于争议解决关于争议解决【解读】【解读】凡因施工合同或者与施工合同有关事项产生的争凡因施工合同或者与施工合同有关事项产生的争议都属于仲裁或者诉讼的范围,合同当事人都可以议都属于仲裁或者诉讼的范围,合同当事人都可以对此约定解决的方式对此约定解决的方式注意:仲裁和诉讼是相互排斥的,合同当事人只注意:仲裁和诉讼是相互排斥的,合同当事人只能选择其中任一种方式,而且必须明确,无论约定能选择其中任一种方式,而且必须明确,无论约定仲裁还是诉讼,必须符合仲裁还是诉讼,必须符合?仲裁法仲裁法?和和?民事诉讼法民事诉讼法?的规定的规定关
136、于争议解决关于争议解决【解读】【解读】示范文本约定由合同当事人自愿选择争议评审的示范文本约定由合同当事人自愿选择争议评审的程序、规那么、费用承担、评审结论等方面程序、规那么、费用承担、评审结论等方面争议评审解决机制中,对于争议评审小组评审员争议评审解决机制中,对于争议评审小组评审员的选择和决定,也以当事人自愿选择为主,国家行的选择和决定,也以当事人自愿选择为主,国家行政管理部门不参与,充分尊重合同当事人的选择权,政管理部门不参与,充分尊重合同当事人的选择权,对于评审员的选择程序借鉴了对于评审员的选择程序借鉴了?仲裁法仲裁法?的相关规定,的相关规定,具有很强的操作性具有很强的操作性国内的争议评审:北京仲裁委员会最早于国内的争议评审:北京仲裁委员会最早于2021年年3月即制定并开始执行的月即制定并开始执行的?建设工程争议评审规那么建设工程争议评审规那么?,并附有专门的,并附有专门的?评审专家手那么评审专家手那么?与与?评审员手册评审员手册? 谢谢各位!谢谢各位!