《2023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》辅导培训押题题库400题(附详解)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》辅导培训押题题库400题(附详解)(99页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、202诈一级建造师 建设工程法规及相关知识辅导培训押题题库400题( 附详解)一、单选题1 . 下列情形中,投标人已提交的投标保证金不予返还的是( ) 。A、在提交投标文件截止日后撤回投标文件的B 、提交投标文件后,在投标截止日前表示放弃投标的C 、开标后被要求对其投标文件进行澄清的D、评标期间招标人通知延长投标有效期,投标人拒绝延长的答 案 :A解析:2 0 1 2 年建设工程法规真题第2 4 题本题主要是考查投标保证金。根 据 工程建设项目施工招标投标办法第4 0 条规定: “ 在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前,投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。投标人
2、补充、修改、替代投标文件的,招标人不予接受;投标人撤回投标文件的,其投标保证金将被没收。” 8 1 条第2 款规定: “ 中标通知书发出后,中标人放弃中标项目的,无正当理由不与招标人签订合同的,在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的,或者拒不提交所要求的履约保证金的,招标人可取消其中标资格,并没收其投标保证金;给招标人的损失超过投标保证金数额的,中标人应当对超过部分予以赔偿;没有提交投标保证金的,应当对招标人的损失承担赔偿责任。”投标人提交保证金不予返还的情形仅限于以上2 种。 A项属于4 0 条的规定,其保证金将被没收,不予返还,所以A当选。BCD均不属于以上两种情形,保证
3、金均应返还,所以BCD不选。综上所述,本题正确答案为A。2.某承包人通过招标投标程序中标某高校办公楼建筑工程,双方以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续,不久发包人进一步要求承包人降低价格,为此双方又签订了中标价格基础上让利12%的补充协议,后承包人以补充协议约定显失公平为由主张撤销,则承包人行使该撤销权的行使须在补充协议订立后( )内行使。A、1年B、2年C、5年D、不限定时间答案:A解析:本题考察的是:合同撤销权的行使。需要注意的是,彳亍使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使,并应当向人民法院或者仲裁机构申请。3. 根 据 担保法, 债务人不履行债务,债权人有留置权的
4、是( ) 。2017A v施工合同B、买卖合同C、运输合同D、租赁合同彝C解析:本题考查的是留置的规定。 担保法规定,因保管合同 运输合同、加工承揽合同发生的债权,债务人不履行债务的,债权人有留置权。4 . 关于建设工程监理的说法,正确的是() 。(2015)A、我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督B、监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系C、建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理D、建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位答案:D解析:选项A ,监理也需要旁站,即对工程中有关地基和结构安全的关键工序和关键施工过程,进行连续不断地监督检查或检验的监理活动,有时甚至
5、要连续跟班监理,所以A错误;工程监理单位与被监理工程的施工承包单位有隶属关系或者其他利害关系的,不得承担该项建设工程的监理业务,所以B错误;依法需要实行监理的工程,必须依法委托单位进行监理,C错误;实行监理的建设工程,建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理,也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理,D正确。11。5 . 根据我国 物权法关于设立建设用地使用权的相关规定,工业 商业 旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的,不能采取() 方式出让。A、招标B、拍卖C、协议D、挂牌
6、答案:C解析:本题主要考察的是:建设用地使用权的设立,工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的,应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让。6 . 甲公司按合同约定向乙公司提供50吨水泥,但乙公司在收货时发现水泥的数量实为55吨。于是乙公司委托运输公司退回了多收的5吨水泥。就此,甲公司有义务向乙公司支付相关费用,这是基于0 。A、合同之债B、侵权之债C、无因管理之债D、不当得利之债答案:C解析:本题考察的是无因管理。无因管理,是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务,也没有受到他人委托,自觉为他人管理事务或提供 务。无因管理在管理人员或I 艮务人员与受益人之
7、间形成了债的关系。无因管理产生的债被称为元 因 部 之 债 。其中没有法定的或约定的义务,为避免他人利益受损失而进行管理或服务的,管理人有权要求受益人偿付由此而支付的必要费用。7 . 根 据 环境保护法, 企业事业单位和其他生产经营者违法升威污染物受到罚款处罚,可以按日连续处罚。关 于 “ 按日连续处罚”的说法,正确的是() 。2016A、责令改正,拒不改正的,可以按原处罚数额按日连续处罚B 、是否可以按日连续处罚,与是否责令改正无关C 、责令改正,拒不改正的,可以重新确定处罚数额按日连续处罚D 、地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类答案:A解析:本题考查的是大气污染的防治。 环境保护法
8、第5 9 条还规定,“ 企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物,受到罚款处罚,被责令改正,拒不改正的,依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起,按照原处罚数额按日连续处罚。8 . 关于人身保险合同的说法,正确的是() 。2 0 1 7A 、人身保险的投标人在保险事故发生时,应当对被保险人具有保险利益B 、人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费C 、保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付D 、人身保险合同的投保人不可以为受益人答案:C解析:本题考查的是保险与保险索赔的规定。选项A, 当保险事件发生后,应注意证据收集,提出索赔,而非时间发生时起保护作用;选项B
9、 , 投保人于合同成立后,可以向保险人一次支付全部保险费,也可以按照合同规定分期支付保险费;选项D, 投保人、被保险人均可以为受益人。9 . 某建设工程施工合同按市场价格对合同价格进行了约定,在履行合同时,发现某分项工程价款约定不明,则应() 。A 、按照订立合同时,承包人所在地的市场价格履行B 、按照订立合同时,工程所在地的市场价格履行C、按照履行合同时,工程所在地的市场价格履行D、按照履行合同时,国家造价管理部门发布的价格支付答案:B解析: 合同法规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易
10、习惯确定。价款或者报酬不明确的,按照订立合同时履行地的市场价格履行。10 . 甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议,由乙向甲派遣员工丁某。关于该用工关系的说法,正确的是() 。2017真题A、丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定B、在派遣期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙C、乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训D、在派遣期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬答案:B解析:本题考查的是劳务派遣。选项A应由乙申请工伤认定;选项C应由甲对丁进行培训I ;选项D乙应支付其应得的工作报酬。11 . (2020年真题) 根据 生产安全事故应急预案管理办法, 下列内容中,属于专项应急预案应当规定
11、的内容是() 。A、处置程序和措施B、应急预案体系C、事故风险D、预整及信息报告16 . 某工程招标时,甲施工单位委派的项目经理没有取得建造师的执业资格,所提供的资格证书复印件是伪造的。则甲施工单位违背了合同订立中的0 。A、平等原则B、诚实信用原则C、公平原则D、自愿原则彝B解析:诚实信用原则主要包括:订立合同时,不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为;履行合同义务时,当事人应当根据合同的性质、目的和交易习惯,履行及时通知、协助、提供必要条件、防 出 账 扩 大 、保密等义务; 合同终止后,当事人应当根据交易习惯,履行通知 协助、保密等义务,也称为后契约义务。题干中甲单位伪造复印件是一种欺诈行为
12、,违反了诚实信用原则。17 . 关于建设工程质量保修书,说法正确的是( ) 。A、施工单位应当在竣工验收合格后向建设单位出具质量保修书B、质量保修书中应当明确工程保修范围, 保修期限和保修责任C、质量保修书中约定屋面防水工程保修期为2年D、房屋建筑的地基基础和主体结构工程,其保修期为40年答 案 :B解析:A 选项错误。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时,应当向建设单位出具质量保修书。 B 选项正确。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。 C选项错误。法定最低防水工程保修期为5年。 D选项错误。基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体构工程,为设计文件
13、规定的该工程的合理使用年限。1 8 . 企业首次申请、增项申请建筑业企业资质,不考核企业( ) , 其资质等级按照最低资质等级核定。A、工程业绩B 、注册资本C 、技术人员情况D 、技术装备情况级A解析:建筑业企业资质管理规定中规定,建筑业企业可以申请一项或多项建筑业企业资质;企业首次申请、增项申请建筑业企业资质,应当申请最低等级资质。企业申请建筑业企业资质,应当提交以下材料:( 1 ) 建筑业企业资质申请表及相应的电子文档;( 2 ) 企业营业执照正副本复印件;( 3 ) 企业章程复印件;( 4 )企业资产证明文件复印件;( 5 ) 企业主要人员证明文件复印件;( 6 ) 企业资质标准要求的
14、技术装备的相应证明文件复印件;( 7 ) 企业安全生产条件有关材料复印件;( 8 ) 按照国家有关规定应提交的其他材料。1 9 . 建设节能分部工程验收会议由( ) 主持。A、建筑节能工程分包人B、总监理工程师C、总承包人D 、建设单位法定代表人级:B解析:2 0 1 2年建设工程法规真题第3 5题本题主要考查建筑工程节能验收。建筑节能工程验收的程序和组织应遵守 建筑工程施工质联一验收标准( G B 5 0 30 0 ) ,并符合下列规定:( 1 )节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持,施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加; 节能分项工程验收应由监理工程师主持,施工单位项目
15、技术负责人和相关专业的质置检查员、施工员参加,必要时,可邀请设计单位相关专业的人员参加;( 3 )节能分部工程验收应由总监理工程师( 建设单位项目负责人) 主持,施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质检查员、施工员参加,施工单位的质量或者技术负责人应参加,设计单位节能设计人员应参加。建设节能分部工程验收由监理单位总监理工程师健设单位项目负责人) 主持验收会议,组织施工单位相关人员、设计单位节能设计人员对节能工程质量进行检查验收。验收各方对工程质量进行检查提出整改意见。所以,B当选,A C D不选。综上所述,本题正确答案为B。2 0 .没有法定或者约定义务,为避免他人利益受损进行管理或者
16、服务而发生的债称 为 ( )。A、合同B、侵权C、不当得利D、无因管理答案:D解析:D项 :无因管理是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务,也没有受到他人委托,自觉为他人管理事务或者提供服务。所以D项当选。A项 :合同是当事人双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。在当事人之间因产生了合C、离心力引起的结构断裂D、答案:D解析:二) 除外责任其除外责任与建筑工程一切险的第( 2 )、( 5 )、( 6 )、( 7 )、( 8 )、 ( 9 )、( 1 0 )相同,不同之处主要是: 因设计错误、铸造或原材料缺陷虹艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、血或矫正这些缺点错误所支付的费用; 由
17、于超负荷、超电压、脸 电弧、漏电 短路、大气放电及其他电气原因造成电气设备或电气用具本身的损失;施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失。2 6 . ( 2 0 2 0年真题) 根 据 环境保护法, 关于企业违法排放污染物,受到罚款处罚,承担按日连续处罚法律责任的说法,正确的是( )A、被责令改正,拒不改正的,应当按照原处罚数额按日连续处罚B、按日连续处罚的时间自责令改正之日起算C、被责令改正,拒不改正是按日连续处罚的前提D、罚款处罚按照执法成本确定答案:C解析:P 2 0 5 - 2 0 9 环境保护法规定,企业事业单位和其他生产经营者违法并傲污染物,受到罚款处罚,被责令改正,拒不改正的
18、,依法作出处罚决定的行关可以自责令改正之日的次日起,按照原处罚数额按日连续处罚。2 7 . 根据 实施工程建设强制性标准监督规定的规定,建筑安全生产监督管理机构应当对工程建设( ) 阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督。A、规划B、勘察、设计C 、缸D 、监理、验收答案:C解析:建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施工图设计文件审查单位应当对: M m 设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督;建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督;工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。28
19、 . 我国 民事诉讼法规定,人民法院应当在立案之日起5日内将起诉状副本发送被告,被告在收到之日起0 日内提出答辩状。A、7B、10C、15D、20答案: c解析: 民事诉讼法规定,人民法院应当在立案之日起5 日内将起诉状副本发送给被告,被告在收到之日起1 5 日内提出答辩状。人民法院应当在收到之日起5 日内将答辩状副本发送给原告。被告不提出答辩状的,不影响人民法院审理。2 9 . 甲乙双方签订总价为1 0 0 万的合同,并设定定金条款,则定金的最高限额应为() 万元。A、10B、30C、50D、20答案:D解析:2011年建设工程法规真题第32题本题考查的是定金的规定。根 据 担保法的规定,定
20、金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的20%。根据 担保法解释的规定,当事人约定的定金数额超过主合同标的额20%的,超过部分,人民法院不予支持。在本题中,标的额为100万,因此,定金的最高限额为20万。综上所述,本题的正确答案为D。30,下列关于噪声污染防治的说法中,错误的是() 。A、在医院、学校、机关、科研单位、住宅等附近,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业B、建筑工程必须夜间施工的,施工单位应在开工15日以前向建设主管部门申报C、因燃气管道抢修、抢险作业可以在夜间连续作业D、因牛掰需要必须连续作业的,必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明答案:B解析: 环境噪声污
21、染防治法规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业,必须公告附近居民。所谓噪声敏感建筑物集中区域是指医疗区、文教科研区和以机关或者居民住宅为主的区域。所谓噪声敏感建筑物,是指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。 环境噪声污染防治法规定,在城市的范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工前15日以内向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护
22、行政部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。31 . 我 国 中华人民共和国合同法规定,法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同,当事人未采用书面形式,从 。时起就没有法律效力的合同是无效合同。A、履行B、谈判C、被确认无效D、订立缄:D解析:无效合同的特征是: 具有违法性; 具有不可履行性; 自订立之时就不具有法律效力。32 . 下列合同中,不能实现留置权的合同是( ) 。A、运输合同B、 抵押合同C、保管合同D、加工承揽合同霹BD、通知债权人和保证人后,保证人继续承担保证责任答案:C解析:证期间,债权人依法将主债权转
23、让给第三人的,保证人在原保证担保的范围内g源担保证责任。保证合同另有约定的,按照约定。保证期间,债权人许可债务人转让债务的,应当取得保证人书面同意,保证人对未经其同意转让的债务,不再承担保证责任。债权人与债务人协议变更主合同的,应当取得保证人书面同意,未经保证人书面同意的,保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的,按照约定。42 . 关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法,正确的是( ) 。 (2015真题)A、施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位B、总承包单位可以将建设工程分包给包工头C、联合体承包中,可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围D、劳务分包单位
24、可以将其承包的劳务再分包答案:A解析:本题考查的是禁止无资质或越级承揽工程的规定。选项B , 建筑法明确规定,禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位;选项C , 联合体承包中,须以低资质等级的承包方为联合承包方的业务许可范围;选项D劳务分包不能再分包。43 . 担保,是指合同的当事人双方为了使合同能得到全面按约履行,根 据 ( ) 的姬,采取的一种具有法律效力的WW。A、合同内容B、协商内容C 、法律、行政法规规定D 、人民法院答案:C解析:2 0 0 5 年建设工程法规真题第1 4 题担保是指法律为确保特定的债权人实现债权,以债务人人或第三人的信用或者特定财产来督促债务人履行债务
25、的制度。担保的形式是由法律、法规所明确规定的。根据物权法定的原则,担保的内容种类和形式均由法律、法规明确规定。综上所述,本题正确答案是C 。4 4 . 某建设工程于2 0 0 6 年9 月1 5 日竣工验收合格并投入使用,按 照 建设工程质量管理条例的规定,建设单位应当在( ) 前,将建设工程竣工验收报告和其他文件报建设行政主管部门进行竣工验收备案。A、 2 0 0 6 年9 月3 0 日B 、2 0 0 6 年 1 0 月 1 5 日C 、2 0 0 6 年1 1 月 1 5 日D 、2 0 0 6 年 1 2 月1 5 日答案:A解析: 建设工程质量管理条例规定,建设单位应当自建设工程竣工
26、验收合格之日起1 5 日内,将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。4 5 . 施工单位招聘临时工的最低年龄为( ) 岁。A、16B、14C、20D、1 8答案:A解析:2 0 1 。 年建设工程法规真题第1 7 题本题主要考查女职工和未成年职工的特殊保护。 劳动法规定,禁止用人单位招用未满1 6 周岁的未成年人。综上所述,本题正确答案为A。4 6 . 根 据 劳动合同法, 劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作,用人单位决定解除劳动合同的,需要提前( ) 以书面形式通知劳动者本人。( 2 0
27、 1 5真题)A x 1 0 日Bx 1 5 日C、2 0 日D、3 0 日答案:D解析:本题考查的是劳动合同的解除和终止。 劳动合同法第4 0 条规定,有下列情形之一的,用人单位提前3 0 日以书面形式通知劳动者本人或者颠外支付劳动者1 个月工资后,可以解除劳动合同:( 1 ) 劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疔期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的;( 2 ) 劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;( 3 ) 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经用人单位与劳动者协商,未能就变更劳动合同内容达成协议的。4 7
28、. 位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾,经协商可转移至乙省某地填埋,但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法,正确的是( ) 。2 0 1 7A、应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意B、应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意C、应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意D、应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意答案:B解析:本题考查的是施工现场固体废物污染环境的防治。转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的,应当向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的省 自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省、自治区、
29、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后,方可批批移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。48.下列情形符合注册建造师申请条件的是( ) 。A、甲因执业活动违法受到刑事处罚,2年前刑罚已执行完毕B、乙患有精神疾病,经鉴定为限制行为能力人C、丙因犯故意伤害罪被判刑,尚在缓刑期间D、丁60周岁答案:D解析:注 册 建 造 师 翻 飒 定 中规定,申请人有下列情形之一的,不予注册:不具有完全民事行为能力的;申请在两个或者两个以上单位注册的;未达到注册建造师继续教育要求的;受到刑事处罚,刑事处罚尚未执行完毕的;因执业活动受到刑事处罚,自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;因前项规定以外
30、的原因受到刑事处罚,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;C 、安全D 、质量彝B解析:资质不良行为认定标准:( 1 ) 未取得资质证书承揽工程的,或超越本单位资质等级承揽工程的;( 2 ) 以欺骗手段取得资质证书承揽工程的;允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的;未在规定期限内办理资质变更手续的;涂改、伪造、出借、转 让 建筑业企业资质证书的;( 6 ) 按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核,未取得证书上岗,情节严重的。6 6. 关于建筑节能的说法,正确的是( ) 。2 0 1 6A、已经建成的项目,2年后方可投入生产、使用B、在新建建筑和既有建筑节能改造中,必
31、须使用节能建筑材料和节能设备C、在具备太阳能利用条件的地区,地方人民政府可以要求单位必须安装使用太阳能热水系统D、不符合强制性节能标准的项目,建设单位不得开工建设答 案 :D解析:本题考查的是建筑节能的规定。选项A,已经建成的,不得投入生产、使用。选项B,国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备,安装和使用太阳能等可再生能源利用系统选项C , 在具备太阳能利用条件的地区,有关地方人民政府及其部门应当采取有效措施,鼓励和扶持单位 个人安装使用太阳能热水系统、照明系统、供热系统 采暖制冷系统等太阳能利用系统。选项D,经审查不符合民用建筑节能强制性标准的,县级以
32、上地方人民政府建设主管部门不得颁发施工许可证。月。重新就业后,再次失业的,缴费时间重新计算,失业保险金的娜艮与前次失业应当领取而未领取的失业保险金的期限合并计算,最长不超过24个月。因此,王某第一次失业时,工作已满5年不足10年,领取期限为18个月,而王某只失业了4个月,即剩余14个月未领取。2011年失业时工作满1年不足5年,因此,失业时领取失业保险金期限为12个月,和上次未领取的14个月累计,共计26个月,超过上线24个月,所以只能按24个月领取。71 . 联合体中标的,联合体各方应0与招标人签订合同。A、分别B、共同C、共同推选代表D、资质等级高的单位答案:B解斤:联合体中标的,联合体各
33、方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任。72 .施工总承包一级企业的净资产应在。 亿元以上。A、1B、2C、3D、5答案:A解析:建筑工程施T总承包企业为例, 建筑业企业资质标准中规定, 一级企业净资产1亿元以上;二级企业净资产4000万元以上;三级企业净资产800万元以上。73 . 根 据 建设工程安全生产管理条例的规定,建设工程意外伤害保险的期限0。A、自保险合同生效之日起至保险合同解除止B、自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止C、自实际施工之日起至竣工结算完毕止D、自工程开工之日起至竣工验收合格止答案:D解析: 建筑工程安全生产陲条例规定施工单位应当为施工现场从事
34、危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。7 4 . 下列合同中,债务人不履行债务,债权人由留置权的是( ) 。( 2 0 1 5真题)A、买卖合同B、运输合同C、借款合同D、租赁合同级B解析:本题考查的是运输合同的法律规定。托运人或者收货人不支付运费、保管费以及其他运输费用的,承运人对相应的运输货物享有留置权,但当事人另有约定的除外。7 5 某单位家属楼工程,甲公司总包,经建设单位同意后将其附属工程分包给杨某的施工队;后竣工验收时发现附属工程存在质量问题,建设单位、甲公
35、司、杨某三方对责任归属发生争议。对此,下列说法正确的是( ) 。A、甲公司与杨某的分包合同无效B、总包对此质量缺陷承担主要责任C、建设单位可以要求杨某承担全部责任D、杨某的施工队对此承担主要责任答案:C解析:BCD项 :根 据 建设工程质量管理条例的规定,总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责,总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。本题中,甲公司与杨某对该工程的质问题承担连带责任,建设单位可以要求任何一方承担全部责任。承担责任超过自己应承担责任份额的一方有权依据分包合同向另一方追偿。因此,建设单位可以要求杨某或甲公
36、司承担全部责任。因此, C项正确, BD项错误。A 项:根 据 建筑法的规定,建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。因此,甲公司与杨某签订的附属工程的分包合同是有效的。故A 项错误。综上所述,本题的正确答案为C。jin76.下列关于建筑材料检验的说法,正确的是( ) 。A、对于建设单位提供的建筑材料,施工单位不必进行检验B、检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字,不得在工程上使用解析:本题考查的是生产安全事故的等级划分。较大事故:是指造成3
37、人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。91 . 某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息,施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时,根据相关法律规定可以预见的判决结果是0 。A、返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息B、认定垫资违法,利息予以没收C、返还垫资但不支付利息D、糜垫资并双倍支付利息答案: C解析:2011年建设工程法规真题第43题本题考查的是工程价款的支付。根 据 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释的规定,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予支持,但是
38、约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持。综上所述,本题的正确答案为C。92. 经定作人同意,承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法,正确的是( ) 。A、第三人就完成的工作成果向定作人负责B、承揽人不再承担责任C、承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任D、承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责僦:D解析:2 0 1 1年建设工程法规真题第2猴本题考查的是承揽合同当事人的权利义务。根 据 合同法第2 5 3条的规定,承揽人应当以自己的
39、设备、技术和劳力,完成主要工作,但当事人另有约定的除外。承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的,应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责;未经定作人同意的,定作人也可以解除合同。综上所述,本题的正确答案为D。9 3 .根据我国 建设工程安全生产管理条例规定,施工建设单位应将施工现场的。分开设置保持一定的安全距离A、办公区与生活区B、办公区、生活区与备料区C、备料区与施工区D、办公区、生活区与作业区答案:D解析:施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置,并保持安全距离。9 4 .关于评标的说法,正确的是0。 ( 2 0 1 4 )A、招标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向B、招标项目设
40、有标底的,可以投标报价是否接近标底作为中标条件C、评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的,视为不同意评标结果D、投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的,评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明解析:A项 :旁站是指对工程中有关地基和结构安全的关键工序和施工过程,进行连续不断地监督检查或检验的触活动,有时甚至需要连续跟班监理。所以A项正确。B项 :巡视主要是强调除了关键点的质量控制外,监理工程师还应对施工场进行面上的巡查监理。所 以B项错误。C项 :平行检验主要是强调 单位对施工单位已经检验的工程应及时检验。所以C项错误。D项: 建设工程质量管理条例规定,监理工程师应当按照工程监理规
41、范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理。分段后平行检验不是检验的形式,而是平行检验的一个特殊方法。对于关键性、较大体量的工程实物,采取分段后平行检验的方式,有利于及时发现问题,及时采取措施予以纠正。所以D项错误。综上所述,本题正确答案为A 。1 0 1 . 甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订了一份建材购销合同,同时在合同中约定:就本合同发生争议提请Z市仲裁委员会仲裁。之后双方发生争议,乙公司认为在签订合同过程中存在重大误解,合同应被撤销。乙公司向Z市人民法院起诉要求人民法院撤销该合同,而甲公司向Z市仲裁委员会申请仲裁要求乙公司承担违约责任。则下列说法中,正确的是( ) 。
42、A 、Z 市人民法院应当依法对此案进行审理B 、Z 市人民法院应当裁定不予受理C 、Z 市人民法院应和Z市仲裁委员会协商确定由谁受理此案D 、Z 市仲裁委员会不应当受理此案答 案 :B解析:本题考察的是仲裁协议的效力。有效的仲裁协议排除法院的司法管辖权。 仲戒法规定,当事人达成仲戡协议, 一方向人民法院起诉未声明有彳中裁协议,109 . 甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图纸,但未约定该设计著作权归属。乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计,则该工程设计图纸许可使用权 归 ( ) 享 有 。A、甲建设单位B、乙设计单位C、注册建筑师王某D、甲、乙两单位共同答 案 :B解析:2007年建
43、设工程法规真题第3题一般情况下,勘察设计文件都是勘察设计单位接受建设单位委托创作的委托作品。 著作权法规定,受委托创作的作品,著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的,著作权属于受托人。本题中,委托人甲委托乙设计工程图纸,双方没有约定著作权的归属,因此著作权属于受托人乙。乙作为著作权人,许可使用权自然由乙享有。另外,虽然乙委托王某负责该工程设计,此时王某的设计属于职务作品,职务作品作者享有署名权,除署名权外的其他权利由单位享有。因此,该图纸的许可使用权仍蓄归乙设计单位享有。综上所述,本题正确答案为B。110 .根据安全生产许可证的取得条件,必须持特种作业操作
44、证书上岗的人员是( ) 。A、项目经理B、脚手架作业人员C、兼职安全员D、BIM系统操作员恭:BD、由于排名第一的中标候选人未能按规定提交履约保证金,招标人将排名第二的候选人定为中标人答案:C解析: 招标投标法规定,招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。 招标投标法则规定,投标人不
45、得以低于成本的报价竞标。招标投标法规定,招标人根据评标委员会提出的书面评粽报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。116.下列人员中,不属于建筑施工企业特种作业人员的是0 。A、 电工B、架子工C、钢筋工D、起重信号工答案:C解析:2013年建设工程法规真题第16题本题考查的知识点是特种作业人员的安全培训考核。 建设工程安全生产管理条例规定,垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得I融作业操作资格证书后,业按期交纳租金,租赁期满设备归乙施工企业所有。根 据
46、合同法, 此合同为()0A、租赁合同B、融资租赁合同C、买卖合同D、租买合同繇:B解析: 合同法规定,融资租赁合同是出租人根据承租人对出卖人 租赁物的选择,向出卖人购买租赁物,提供给承租人使用,承租人支付租金的合同。150 . 劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业,有权( ) 。A、不执行安全规程B、不执行公司制度C、拒绝执行D、不遵守劳动纪律答 案 :C解析: 劳动合同法规定,劳动者对危害生命安全和身体健康的劳动条件,有权对用人单位提出批评、检举和控告。劳动者拒绝用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业的,不视为违反合同。151 . 取得劳务分包资质的企业,可以承接( ) 或专业承包
47、企业分包的劳务作业。A、监理单位B、分包单位C、设计单位C、建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托鉴定,并根据鉴定结果采取加固、维修等措施,重新界定使用期D、发包人在接到承包人返还保证金申请后,应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实答案:C解析:本题考查的是质量保修书和最低保修期限的规定。建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定,并根据鉴定结果采取加固、维修等措施,重新界定使用期。选项D保证金的返还,为2个14天。158. (2019年真题) 某施工企业申请发明专利。于2018年5月26日以挂号信寄出申请文
48、件。同年6月6日,国家专利局收到申请文件。根据施工企业的请求,国家专利局于同年10月8日将其申请予以公告。经过实质审查后,国家专利局于2019年4月10日作出授予施工企业发明专利权的决定。同时予以登记和公告。该施工企业的发明专利权自( ) 起生效。A、2018年5月6日B、2019年4月10日C、2018年 6 月 6 日D、2018年 10月8 日答案:D解析: P24-30发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的,由国务院专利行政主管部门作出授予发明专利权的决定,发给发明专利证书,同时予以登记和公告。发明专利权自公告之日起生效。发明专利权的期限为20年,实用新型专利权和外观设计专利权的期限
49、为10年,均自申请日起计算。国务院专利行政主管部门收到专利申请文件之日为申请日。如果申请文件是邮寄的,以寄出的邮戳日为申请日。1 5 9. 根 据 立法法规定,公布后3 0日内不需要报全国人民代表大会常务委员会备案的规范性文件是( ) 。A、行政法规B、地方性法规C、民族自治条例和单行条例D、地方政府规章答案:D解析:本题考查的是我国法的形式。选项A ,在全国人大常委会备案。选项B、C,在全国人大常委会+ 国务院备案;选项D ,在国务院+ 本级人大常委会备案;160. 关于注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准,造成重大安全事故的处理,下列说法正确的是( ) 。A、吊销执业资格证书,
50、终身不予注册B、吊销执业资格证书,5年内不予注册C、责令停止执业3个月以上1年以下D、处1万元以上1 0万元以下的罚款答案:A解析:注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的,责令停止执业3个月以上1年以下;情节严重的,吊销执业资格证书,5年内不予注册;造成重大安全事故的,终身不予注册;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。答案:A解析:事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。综上所述,本题正确答案为A。175 .关于工程监理的说法,正确的是
51、( ) 。A、工程监理实行监理工程师负责制B、工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场C、监理单位与建设单位之间是法定代理关系D、监理单位经建设单位同意可以转让监理业务答案:B解析: 建设工程质量管理条例规定,工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。176 .当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时,应该按照中国人民银行的( )计息。A、国债利率B、活期存款利率C、同期同类存款利率D、同期同类贷款利率彝D充性规定。根据( 二) 的要求,本题中损失7000万元,故属于重大事故。综上所述,本题正确答案为C。180 . 关于上位法与下位法
52、法律效力的说法,正确的是( ) 。2017A、 招标投标法实施条例高于 招标公告发布暂行办法B、 建设工程质量管理条例高 于 建筑法C、 建筑业企业资质管理规定高 于 城市房地产开发经营管理条例D、 建设工程勘察设计管理条例高于 城市房地产开发经营管理条例答案:A解析:本题考查的是法的效力等级。行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律,高于地方性法规和部门规章。 招麟标法实施条例是行政法规, 招标公告发布暂行办法属于部门规章。所以选项A是正确的。181 . 根据 建设工程安全生产管理条例, 建设工程施工前,应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的是施工企业的0。A
53、、负责项目管理的技术人员B、项目负责人C、技术负责人D、安全员答案:A解析:2011年建虹程法规真题第57题本题考查的是施工项目负责人的安全生产责任。根 据 建设工程安全生产龌条例第27条的规定,建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组 作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。综上所述,本题的正确答案为A 。1 8 2 . 订立建设工程施工合同应当采用书面形式,此种法律行为属于( ) 。A、双务法律行为B 、双方法律行为C 、要式法律行为D、诺成法律行为答 案 :C解析:要式合同,是指根据法律规定必须采取特定形式的合同。如 合同法规定,建设工程合
54、同应当采用书面形式。1 8 3 . 下列法律行为成立的是( ) 。A 、某代理人超越代理权限为施工企业购买了硅酸盐水泥,后施工企业进行了追认B 、施工单位为了给建设单位节省投资,自行修改了施工图样C 、某建筑企业将建筑外墙装饰工程承包给了某一无施工资质的涂料厂D、某个体建筑队挂靠某建筑施工企业进行施工A解析:代理人对无权代理人实施的行为如果予以追认的,则无权代理转化为有权代理。1 8 4 . 某工程项目工期为1 2 个月,其中合同价款中安全防护 文明施工措施费用为1 0 0 万元。在合同没有约定或约定不明情况下,建设单位预付该部分费用最低应 为 ( ) 万元。 Z O M 真题1 9 7 .
55、某住宅小区施工时,承包方发现设计图纸结构尺寸部分存在错误,承包方正确的做法是( ) 。A、仍按图纸施工B、接通常做法施工C、由施工单位技术人员修改图纸D、向相关单位及时提出修改建议繇:D解析:施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错,有义务及时向设计单位提出,避免造成不必要的损失和质量问题。1 9 8 . 在保险合同的有效期内,保险标的的危险程度显著增加的,被保险人应当按照合同约定及时通知保险人,保险人( ) 。A、不能增加保险费B、不可以解除合同C、不能转让保险合同D、可依法增加保险费或解除合同答案:D解析:在保险合同的有效期内,保险标的的危险程度显著增加的,被保险人应当按照合同
56、约定及时通知保险人,保险人可依法增加保险费或解除合同。1 9 9 . 根 据 建筑工程施工许可管理办法, 在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装饰装修和与其配套的线路、管道、设备的安装,以及城镇市政基础设施工程的施工,建设单位在开工前应当依照本法的规定,向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取( )oA、工商登记证B、施工许可证C、规划许可证D、土地使用证答案:B解析:01置 6月住房城乡建设部经修改后发布的 建筑工程施工许可管理办法规定,在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装,以及城镇市政基础设施工
57、程的施工,建设单位在开工前应当依照本办法的规定,向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门中请领取施工许可证。200.某扩建工程建发单位因急于参加认证,于11月15日未经验收而使用该工程,11月20承包人提交了竣工验收报告,11月30日建设单位组织验收,12月3 日工程竣工验收合格,则该工程竣工日期为( ) 。Ax 1 1 月15日Bv 11月20日Cv 11月30日D、 12月 3 日级:A解析:2007年建设工程法规真题第50题 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:( 一) 建设工程经竣
58、工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;( 二) 承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,D、所签的合同有效,建设单位必须支付工程款答案:C解析:建设工程无效施工合同的主要情形:( 1 )承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的。( 2 )没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的。( 3 )建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。无效合同工程款结算中规定,竣工验收合格的,应支付工程款。2 2 1 .以下关于女职工的特殊劳动保护的说法,正确的是( ) 。A、禁止安排女职工从事3级体力劳动强度的劳动B、禁止安排怀孕女职工延长工作时间C、禁止安排怀孕女职工夜班劳动D、女
59、职工生育享受9 8天产假,其中产前可以休假1 5天,难产的,增加产假1 5天答案:D解析:女职工生育享受98天产假,其中产前可以休假15天;难产的,增加产假15天。 劳动法规定,禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处 低温、冷水作业和国家规定的3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工,不得安排延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天产假。晡乳期不得从事3级体力劳动,不得延长工作时间和夜班。的年限最高不超过十二年。本条所称月工资是指劳
60、动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。综上所述,本题正确答案为D。236 .定金是合同当事人一方预先支付给对方的款项,其目的在于担保合同0 的实现。A、债权B、债务C、主体D、内容答案:A解析:担保法规定,当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。237 . 甲乙双方因工程施工合同发生纠纷,甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中,在法院的主持下,双方达成了调解协议,法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后,乙公司又反悔,则下列说法正确的是0 。A、甲公司可以向人民法院申请强制执行B、人民法院应当根据调解书进行判决C、人民法院应当认定调解书无效并及时判决D、人民法院应当认定
61、调解书无效并重新进行调解答案:A解析:2009年建设工程法规真题第4题本题考查的是法院调解。法院调解,是指在人民法院的主持下,在双方当事人自愿的基础上,以制作调解书的形式,从而解决纠纷的方式。调解书经双方当事人签收后,即具有法律效力。根 据 民事诉讼法的规定,调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书,当事人必须履行。 一方拒绝履行的,对方当事人可以向人民法院申请执行。综上所述,本题的正确答案为A。238 . 关于施工许可中“ 已经确定施工企业”的说法正确的是0。A、已与施工企业签署合作意向B、评标结果已公示C、施工合同已签订D、施工合同已向建设行政主管部门备案答案: C解析:设工程的施工必须由
62、具备相应资质的施工企业来承担。因此,在建设工程开工前,建设单位必须依法通过招标或直接发包的方式确定承包该建设工程的施工企业,并签订建设工程承包合同,明确双方的责任、权利和义务。 建筑工程施工许可管理办法进一步规定,按照规定应该招标的工程没有招标,应该公开招标的工程没有公开招标,或者肢解发包工程,以及将工程发包给不具备相应资质条件的,所确定的施工企业无效。239 .下列选项中不能提起行政复议的行为是( ) 。A、某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级B、某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定,并据此对某公司超载车辆进行扣押C、某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工
63、作人员予以警告处分D、某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准答案:C245 . 某设备供应商对其提供的设备进行了技术改进,使其在不增加成本的情况下增强了节能功效,这种技术改进应属于0 。A、产品发明B、实用新型C、外观设计D、方法发明霹B解析:B项 :根 据 专利法的规定,实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。本题中对设备的技术改进并取得了在产业应用上产生节睇果,符合取得实用新型保护的技术方案。因此, B项正确。AD项 :根 据 专利法的规定,发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。发明是指对提出一个新的方案产生一个新的产品,是一个从无到
64、有的过程。本题中,设备已经存在,提出的是对设备技术的改进,既不是产品发明也是方法发明。因此, AD项错误。 C项 :根 据 专利法的规定,外观设计,是指对产品的形状、图案或者整合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。因此, C项错误。综上所述,本题的正确答案为Bo246 . 0 是指权利人在法定的期间内不行使权利,该期间届满后,发生义务人可以拒绝履行其给付义务效果的法律制度。A、时效B、委托C、诉讼时效C、6D、20答案:D解析:失业人员失业前用人单位和本人累计缴费满一年不足五年的,领取失业保险金的期限最长为十二个月;累计缴费满五年不足十年的,领取失业保险金的期限最
65、长为十八个月;累计缴费十年以上的,领取失业保险金的期限最长为二十四个月。重新就业后,再次失业的,缴费时间重新计算,领取失业保险金的期限与前次失业应当领取而尚未领取的失业保险金的期限合并计算,最长不超过二十四个月。第一次缴费不足5年 ,所以最长为1 2个月,已经领了4个月,还有8个月未领,可以和第二次的1 2个月合并计算,即1 2 + 8 = 2 02 5 5 .( ) 负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报。A、国务院工程建设行政主管部门B、国务院标准化行政主管部门C、国务院D、国务院标准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门联合答案:B解析:国务院标准化行政主管部门负责强制性国家标准的
66、立项、编号和对外通报。2 5 6 . 某项目重要分部工程发生设计变更,监理单位发出工程暂停令,则现场防护所需费用由( ) 承担。A、建设单位B、设计单位C、监理单位D、施工企业答案:A解析: 建设工程安全生产管理条例规定,施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化,在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的,施工单位应当做好现场防护,所需费用由责任方承担,或者按照合同约定执行。发生设计变更,属建设单位一方的行为,监理单位据此发出工程暂停令,并产生现场防护所需费用,则责任方为建设单位。257. 根据不同的分类标准,建设工程施合同属于0A、有名合同、双务合同、有偿合同B
67、、有名合同、双务合同、不要式合同C、无名合同、单务合同、要式合同D、有名合同、单务合同、要式合同答案:A解析:根据法律是否明文规定了一定合同的名称,可以将合同分为有名合同与无名合同。有名合同又称典型合同) , 是指法律上已经确定了一定的名称及具体规则的合同。“ 合同法中所规定的15类合同,都属于有名合同,如建设工程合同等。双务合同,是指当事人双方互负对待给付义务的合同,即双方当事人互享债权、皱 债 务 , 一方飒价糅。例如,建设工程施工合同中,承包人有获得工程价款的权利,而发包人则有按约支付工程价款的义务。大部分合同都是双务合同。有偿合同,是指一方通过履行合同义务而给对方某种利益,对方要得到该
68、利益必须支付相应代价的合同,如建设工程合同等。D、不确定答案:c解析:2005年建设工程法规真题第54题 根 据 招标投标法第三十三条规定,投标人不得以低于成本的报价竞标,也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标。这里投标人以低于成本的报价竞标,其目的主要是为了排挤其他对手。如果投标人以低于成本的报价竞标,就很难保证工程的质置,各种偷工减料 以次充好等现象也随之产生,因此,投标人以低于成本的报价竞标的手段是法律所不允许的。当报价为成本价时,企业利润为零。综上所述,本题正确答案是C。261 . 民用建筑节能条例规定,施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件
69、进行审查;经审查不符合民用建筑节能强制性标准的,县级以上地方政府建设行政主管部门不得颁发( ) 。A、规划许可证B、施工许可证C、图纸审查合格证明D、质量监督备案证明答案:B解析:本题考察的是:施工图审查机构的节能义务。施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查;经审查不符合民用建筑节能强制性标准的,县级以上地方人民政府建设主管部门不得颁发施工许可证。262 .关于建造师的执业说法正确的是( ) 。2 68 . 根据 安全生产事故报告和调查处理条例, 建筑工地事故发生后,事故现场有关人员应当立即向( ) 报告。( 2 0 1 5)A、业主单位负责人B 、事故发
70、生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门C 、事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门D 、本单位负责人答案:D解析:故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。本题考查的是施工生产安全事故报告的基本要求。 安全生产事故报告和调查婀条例规定,事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。2 6 9 .继续履行是一种违约后的补救方式,但它不能与下列方式中的( ) 并用。A、违约金B、采取补救措施C、定金D、解除合同恭:D解析:继续履行是一种违约后
71、的补救方式,是否要求违约方继续履行是非违约方的一项权利。继续履行可以与违约金、定金 赔偿损失并用,但不能与解除合同的方式并用。2 7 0 . 根 据 生产安全事故报告和调查处理条例, 负责重大事故调查的是( ) 。A、省级人民政府B、设区市级人民政府C、县级人民政府D、国务院答案:A解析:重大事故、较大事故、 一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。2 71. 某公司以一栋价值4 50万元的办公楼作抵押分别向甲银行和乙银行贷款2 0 0万元,与甲银行间的抵押合同在2 0 0 3年4月1 2日签订,2 0日办理登记手续;与乙银行间的抵押合同在2 0 0 3
72、年4月1 5日签订,并在当日办理登记手续。后来该公司无力还债,甲银行和乙银行行使抵押权将抵押物拍卖,得款3 60 万元,则A、向甲银行和乙银行各分配1 8 0 万元B 、向甲银行分配2 0 0 万元,向乙银行分配1 60 万元C 、向甲银行分配1 60 万元,向乙银行分配2 0 0 万元D 、向甲银行分配1 0 0 万元,向乙银行分配1 0 0 万元答案:C解析: 担保法规定,同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿:( 一) 抵押合同以登记生效的,按照抵押物登记的先后顺序清偿;顺序相同的,按照债权比例清偿; 仁 ) 抵押合同自签订之日起生效的,该抵押物已登记
73、的,按照本条第( 一) 项规定清偿;未登记的,按照合同生效时间的先后顺序清偿,顺序相同的,按照债权比例清偿。抵押物已登记B、约定C、义务D、赔偿答案:A解析:我国对工程总分包、联合承包的连带责任均是由法律做出的规定,属法定连带责任。274 . 关于建设工程质量保修的说法,正确的是0。2016A、不同类型的建设工程,其保修范围相同B、建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏,施工企业不负责维修C、建设工程保修期与缺陷责任期的起始日相同D、建设工程质量保证金应在保修期满后返还答案:C解析:本题考查的是建设工程质量保修书。选项A ,不同类型的工程,保修期限是不同的;选项B ,因使用单位使用不当造成的损
74、坏问题,先由施工单位负责维修,其经济责任由使用单位自行负责;选项C ,建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日,缺陷责任期从工程通过竣( 交) 工验收之日起计,所以二者是相同的;选项D ,质量保证金是在缺陷责任期满后返还的。275 .癖工程师对工程中有关地基和结构安全的关键工序和关键施工过程,进行连续不断地监督检查或检验的监理活动,称之为( ) 。A、旁站B、巡视C、重点检验Dv专项检查答案:A解析:本题考察的是:工程监理的形式。所谓旁站,是指对工程中有关地基和结构安全的关键工序和关键施工过程,进行连续不断地监督检查或检验的监理活动,有时甚至要连续跟班监理。276 . (2020年真题) 关于
75、建设工程竣工规划验收的说法,正确的是0 。A、建设工程未经核实或者经核实不符合规划条件的,建设单位不得组织竣工验收B、建设单位应当向住房城乡建设上管部门提出竣工规划验收申请C、对于验收合格的建设工程,城乡规划行政主管部门出具建设工程规划许可证D、建设单位应当在竣工验收后3个月内向城乡规划行政主管部门报送有关线工验收资料答案:A解析: P318-321县级以上地方人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合规划条件予以核实。未经核实或者经核实不符合规划条件的,建设单位不得组织竣工验收。建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。277 . 关于债的说法,正
76、确的是( ) 。2018真题A、债的内容是债的主体之间的权利义务B、债权人是特定的,债务人是不特定的C、债权是权利人请求义务人为一定行为的权利D、债的客体具有相对性B、2009年 6 月G 2010年 3 月D、2011年 6 月答案: C解析:册证书与执业印章有效期为3年。 注册建造师管理规定中规定,在注册 獭 期 内 ,注册建造师变更执业单位,应当与原聘用单位解除劳动关系,并按照规定办理变更注册手续,变更注册后仍延续原注册有效期。280 .根据施工企业对“ 安管人员”的培训考核要求, “ 安管人员”应当通过其受聘企业申请安全生产考核,并取得0 ,该证书有滋卵为0A、安全生产考核合格证书,1
77、年B、安全教育培训合格证,1年C、安全生产考核合格证书,诈D、安全教育培训合格证,3年答案:C解析:“ 安管人员”应当通过其受聘企业,向企业工商注册地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门申请安全生产考核,并取得安全生产考核合格证书。安全生产考核合格证书有效期为3年 ,证书在全国范围内有效281 . ( 2019年真题) 某施工现场围挡倒塌造成路上行人腿部骨折,应当由。承担连带责任。A、建设单位和施工企业B、建设单位和监理单位C、监理单位和施工企业D、道路管理部门和施工企业答案:A解析:P22-23建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的,由建设单位与施工单位承担连带责任。282
78、 . 2017年8月,乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款,甲以施工质不合格为由拒绝支付,2017年10月15日,乙与丙协商将其50万工程款债权转让给丙公司,同年10月25日,甲接到乙转让债权的通知,关于该债权转让的说法,正 确 的 是0。2018真题A、乙和丙之间的债权转让必须经甲同意B、甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙主张C、甲拒绝支付50万工程款,丙可以要求甲和乙承担连带责任D、乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力答 案 :D解析:本题考查的是合同的履行、变更和权利义务的转让。债权人转让权利应当通知债务人。未经通知,该转让对债务人不发生效力。债务人接到债权转让通知后,
79、债务人对让与人的抗辩,可以向受让人主张。283 .下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中,错误的是0。A、建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准,阐氐建设工程质量B、建设单位不得任意压缩合同工期C、建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构D、建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标答案:C生产管理条例 健设工程勘察设计管理条例 城市房地产开发经营管理条例 招标投标法实施条例等。290 . 经定作人同意,承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法,正确的是0。A、第三人就完成的工作成果向定作人负责B、承揽人不再承担责任C、承揽人与第三人按完成下作成果的比例向
80、定作人承担责任D、承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责答案:D解析:承揽人将承揽的主要工作交由第三人完成的,定作人可以解除合同;经定作人同意的,承揽人也应就第三人完成的工作成果向定作人负责。291 . 国务院专利行政主管部门收到发明专利申请后,经初步审查认为符合专利法要求的,自申请日起满0个月,即行公布。A、6B、12C、18D、24答案:C解析:务院专利行政主管部门收到发明专利申请后,经初步审查认为符合 专利法要求的,自申请日起满18个月,即行公布。国务院专利行政主管部门可以根据申请人的请求早日公布其申请。292 . 关于安全生产许可证的说法,错误的是0 。A、没有取得施工许可证的,不
81、得颁发安全生产许可证B、未取得安全生产许可证的企业,不得从事建筑施工活动C、建设主管部门在颁发施工许可证时,应当审查安全生产许可证D、在取得安全生产许可证后,不得降低安全生产条件答案:A解析:住房城乡建设主管部门在审核发放施工许可证时,应当对已经确定的建筑施工企业是否有安全生产许可证进行审查,对没有取得安全生产许可证的,不得颁发施工许可证。企业取得安全生产许可证后,不得降低安全生产条件,并应当加强日常安全生产管理,接受安全生产许可证颁发管理机关的监督检查。293 . (2020年真题) 关于专利权期限的说法,正确的是( ) 。A、发明专利权和实用新型专利权的期限为20年B、外观设计专利权的期限
82、为10年C、专利申请文件是邮寄的,以国务院专利行政主管部门收到之日为申请日D、专利权的有效期自授予之日起计算答 案 :B解析: P24-30发明专利权的期限为20年 ,实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年,均自申请日起计算。国务院专利行政主管部门收到专利申请文件之日为申请日,如果申请文件是邮寄的,以寄出的邮戳日为申请日。294 . 国家授权有关建设行政主管部门,在建筑工程施工前发给建设单位施工许可证的关键是0 。A、是否资金到位B、工程所在地县级以上人民政府建设主管部门是否同意C、建设单位是否提交申请D、该项工程是否符合法定的开工条件答案:D解析:工许可制度是由国务院授权有关建设行政主
83、管部门,在建设工程开工前对其是否符合法定的开工条件进行审核,对符合条件的建设工程允许其开工建设的法定制度。2 9 5 . 政府投资建设某小学的教学楼,根据有关法律规定,其勘察设计合同价在( )万元人民币以上必须招标。A、25B、50C、100D、200答案:C解析:规定第二条至第四条规定范围内的项目,其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的,必须招标:( 一)施工单项合同估算价在400万元人民币以上;( 二) 重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在200万元人民市以上;( 三) 勘察 设计 监理等服务的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上
84、。296 . 某企业在办理财产保险中,保险金额超过了保险价值,则超过部分( ) 。A、由保险公司承担B、 由该企业承担C、由企业和保险公司分担C、履行合同时订立地D、履行合同时履行地答案:B解析:对于不能达成补充协议,也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的,按照订立合同时履行地的市场价格履行。多选题1 . 根据 中华人民共和国合同法的规定,债权人转让权利应当通知债务人。其债权人转让权利的通知( ) 。A、不得自行撤销B、有权自行撤销C、经受让人同意可以撤销D、经债务人同意可以撤销E、必须经各方协商一致才能撤销答案:AC解析: 合同滋规定,债权人转让权利的,应当通知债务人,未经通知,蹄让对债务
85、人不发生效力,债权人转让权利的通知不得撤销,但经受让人同意的除外。综上所述,本题正确答案为AC。2 .注册建造师的下列行为中,应作为不良行为记录记入其信用档案的包括( ) 。A、使用不合格材料造成安全、质量事故B、泄漏商业机密C、未按要求提供注册建造师信用档案信息D、因变更注册申报不及时,造成项目损失E、无正当理由拒绝签字盖章导致项目不能及时交付答 案 :A B C E解析:本题考察的是注册建造师不良行为记录的认定标准。按 照 注册建造师执业管理办法( 试行) 的规定,注册建造师有下列行为之一,经有关监督部门确认后由工程所在地建设主管部门或有关部门记入注册建造y做业信用档案:ci册建造师执业管
86、理办法( 试行) 第2 2条所列行为;( 2 )未履行注册建造师职责造成质量、安全、环境事故的;泄露商业秘密的;无正当理由拒绝或未及时签字盖章的;未按要求提供注册建造师信用档案信息的; 【 彩蛋】压轴卷,考前会在更新哦 软件( 6 )未履行注册建造师 责造成不良社会影响的;未履行注册建造师职责导致项目未能及时交付使用的;( 8 )不配合办理交接手续的;( 9 )不积极配合有关部门监督检查的。3 .下列标准属于强制性国家标准的有( )。A、行业专用的质量标准B、工程建设通用的安全标准C、工程建设专用的制度方法标准D、工程建设通用的试验标准E、工程建设行业专用的评定方法标准答案:B D解析:2 0
87、 1 3年建设工程法规真题第8缠本题主要考查工程建设国家标准。工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列 准属于强制性标准:( 1 )工程建设勘察、规划、设计、施 工 ( 包括安装) 及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准; 工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准;工程建设重要的通用的术语 符号、代号、量与单位、建筑模型和制图方法标准;( 4 ) 工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准;( 5 ) 工程监事重要的通用的信息技术标准;( 6 ) 国家需要控制的其他工程建设通用的标准。综上所述,本题正确答案为B D 。4 . 对于扬尘控制,住房和城乡建设部 绿色施工导则中
88、规定( ) 。A、构筑物爆破拆除前,做好扬尘控制计划B 、施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求C 、构筑物机械拆除前,做好扬尘控制计划D 、运送土方、垃圾、设备及建筑材料等,不污损场外道路E 、结构施工 安装装饰装修阶段,作业区目测扬尘高度小于0 . 8 m答 案 :ABCD解析:本题考核的是扬尘控制。住房和城乡建设部 绿色施工导则规定:( 1 )运送土方、垃圾、设备及建筑材料等,不污损场外道路;( 2 ) 土方作业阶段,采取洒水、 覆盖等措施,达到作业区目测扬尘高度小于1 . 5 m , 不扩散到场区外;( 3 )结构施工、安装装饰装修阶段,作业区目测扬尘高度小于0 . 5 m ; ( 4
89、)施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求;( 5 ) 构筑物机械拆除前,做好扬尘控制计划;( 6 )构筑物爆破拆除前,做好扬尘控制计划;( 7 ) 在场界四周隔挡高度位置测得的大气总悬浮颗粒物( TS P ) 月平均浓度与城市背景值的差值不大于0 . 0 8 m g / m 3o5 . ( 2 0 1 9 年真题) 根 据 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纷案件适用法律问题的解释, 发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应当承担过错责任的有0。A、提供的设计有缺陷解析:建设工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同,对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金
90、使用等方面,代表建设单位实施监督。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求 施工技术标准和合同约定的,有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,应当报告建设单位要求设计单位改正。9 . 根 据 合同法, 关于融资租赁合同的说法,正确的是( ) 。( 2 0 1 5真题)A、出租人把租赁物的所有权转让给第三人时,融资租赁合同对第三人不发生效力B、融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同C、出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容,无须经过承租人的同意D、承租人破产的,租赁物不属于破产财产E、承租人占有租赁物期间,因租赁物造成第三人的
91、人身伤害或者财产损害的,出租人不承担责任答 案 :BDE解析:本题考查的是融资租赁合同的法律规定。选项A:出租人把租赁物的所有权转让给第三人时,融资租赁合同对第三人仍然有效。选项C :出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同,未经承租人同意,出租人不得变更与承租人有关的合同内容。1 0 . 建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押,应当符合的规定有( )A、应当向登记机构申请变更登记B、当事人应当采取书面形式订立相应的合同C、商业用地使用权届满,自动续期D、附着于该土地上的建筑物、 构筑物及其附属设施分开处分E、使用期限由当事人约定,但不得超过建设用地使用权的
92、剩余期限答 案 :A B E解析:C错误,住宅建设用地使用权期间届满,自动续期;D错误,附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分。11. 根 据 建筑工程转包违法分包等违法行为认定查处理办法( 试行) , 施工企业有转包、违法分包违法行为,应承担的法律责任有( ) 。2016A、给予警告,限期整改B、责令改正,没收违法所得C、并处工程合同价款一定比例的罚款D、责令停业整顿,降低资质等级E、情节严重的,吊销资格证书答 案 :B C D E解析:本题考查的是承包单位违法行为应承担的法律责任。根 据 建筑工程转包违法分包等违法行为认定查处理办法( 试行) 释义,第十三条( 二) : 对认定
93、有转包、违法分包违法行为的施工单位,依 据 建筑法第67条 和 建设工程质量管理条例第62条规定,责令其改正,没收违法所得,并处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款;可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。12 . 根 据 行政诉讼法, 下列情形中属于行政诉讼受案范围的是( ) 。A、对于限制人身自由的行政强制措施不服的B、国防 外交等国家行为C、发改委宣布油价统一上调的决定D、行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定E、施工企业对于建设主管部门给予降低资质等级处罚不服答案:AE解析:行政诉讼受案范围针对于具体的行政行为不服,对于抽象的行政行为、行政处分等不能进行行政诉讼。
94、13 . 绿色施工导则对节能措施,机械设备与机具,生产、生活及办公临时设施,施工用电及照明分别作出规定。其中节能措施包括( ) 。A、制订合理施工能耗指标B、施工现场分别设定生产 生活、办公和施工设备的用电控制指标C、根据当地气候和自然资源条件,充分利用太阳能、地热等可再生能源D、在施工组织设计中,合理安排施工顺序 工作面E、优先使用监理单位推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具答案: ABCD解析:本题考核的是节能措施。 绿色施工导则对节能措施,机械设备与机具,生产、生活及办公临时设施,施工用电及照明分别作出规定。其中节能措施包括:制订合理施工能耗指标,提高施工能源利用率。(2)优先使用国家
95、、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具,如选用变频技术的节能施工设备等。施工现场分别设定生产、生活 办公和施工设备的用电控制指标,定期进行计量、D、工程竣工验收报告E、由规划 环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件答 案 :A C O E解析:建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件:工程竣工验收备案表;工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括工程报建日期,施工许可证号,施工图设计文件审查意见,勘察、设计、施工、工程等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件,市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认为需要提供的有关资料;法律、行政法规规定应当由规划、
96、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件;法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件 ;施工单位签署的工程质量保修书;法规、规章规定必须提供的其他文件。住宅工程还应当提交 住宅质量保证书和 住宅使用说明书。博物馆不属于住宅。18. 某建设单位拟装修其办公楼,其中涉及承重结构变动,则下列表述正确的有0。A、建设单位将装修方案报有关部门批准后,方可施工B、建设单位在委托原设计单位提出设计方案后,方可施工C、建设单位在委托相应资质的等级设计单位提出设计方案后,方可施工D、建设单位提出装修方案后,即可要求承包单位施工E、建设单位可直接将装修任务发包给劳务公
97、司答案:B C解析: 建筑法规定,涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案;没有设计方案的,不得施工。 建筑法还规定,房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担。19 . 在施工检测的见证取样中,取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志,其中应标明0。 (2015)A、工程名称B、取样部位C、工程地点D、样品名称E、取样日期答 案 :ABDE解析:在施工过程中,见证人员应按照见证取样和送检计划,对施工现场的取样和送检进行见证。取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期 样
98、品名称和样品数量,并由见证人员和取样人员签字。720 .下列各项中,关于仲裁协议说法正确的有( ) 。A、仲裁协议独立存在,合同的变更、解除、终止或者无效,不影响仲裁协议的效力B、仲裁庭无权确认合同的效力C、当事人对仲裁协议的效力有异议,应当在仲裁庭首次开庭前提出D、当事人对仲裁协议的效力有异议,应当请求人民法院作出裁定E、一方当事人请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由人民法院裁定答 案 :ACE解析:仲裁协议独立存在,合同的变更、解除、终止或者无效,以及合同成立后未生效、被撤销等,均不影响仲裁协议的效力。当事人对仲裁协议效力有异议的,应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可
99、以请求仲裁委员会作出决定,也可以请求人民法院裁定。 一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由人民法院裁定。21 . 关于我国仲裁基本制度,表述正确的是( ) 。A、仲裁实行一裁终局的制度B、当事人没有仲裁协议而申请仲裁的,仲裁委员会可以受理C、当事人达成有效仲裁协议,双方可以申请仲裁或者诉讼D、仲裁协议效力确定,只能有仲裁委员会进行确定E、仲裁具有专业性、快捷性、保密性的特点答案:A E解析:B错误,当事人没有仲裁协议而申请仲裁的,仲裁委员会应当拒绝受理,C当事人达成有效仲裁协议, 一方向人民法院起诉的,人民法院不予受理,D ,当事人对仲裁协议效力有异议的,应当在仲裁庭首次
100、开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定,也可以请求人民法院裁定。 一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由人民法院裁定。22 . 合同法规定,解除合同表述正确的有( ) 。A、当事人必须全部履行各自义务后才能解除合同B、当事人协商一致可以解除合同C、因不可抗力致使不能实现合同目的D、 一方当事人对解除合同有异议,可以按约定的解决争议的方式处理E、合同解除后,当事人均不再要求有方承担任何责任答 案 :BCD解析:2004年建设工程法规真题第94题AC项 :根 据 中华人民共和国合同法第九十四条规定,有下列情形之一的,当事人可以解除合同:( 一) 因不可抗力致使不能实现
101、合同目的;( 二) 在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;( 三) 当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;( 四) 当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;( 五) 法律规定的其他情形。由此可知,C项正确,A项错误。B项 :根 据 中华人民共和国合同法第九十三条规定,当事人协商一致,可以解除合同。因此,B正确。D项: 中华人民共和国合同法第五十七条规定,合同无效、被撤销或者终止的,不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。由此可知,D正确。E项: 中华人民共和国合同法第九十七条规定,合同解除后,尚未履行的,
102、终止履行;已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以要求恢复原状 采取其他补救措施,并有权要求赔偿损失。由此可知,E错误。综上所述,本题正确答案是BCD。23.关于对注册建造师违法行为查处分工的说法,正确的有0。A、由违法行为发生地建设主管部门或有关部门查处B、注册机关无权对违法行为处理C、违法行为发生地建设主管部门或有关部门享有撤销注册的建议权D、注册机关撤销注册的,应当告知行为发生地建设主管部门或有关部门E、注册建造师异地执业的,由注册所在地建设主管部门作出处理答 案 :ACOE解析:注册建造师执业管理办法( 试行) 规定,注册建造师违法从事相关活动的,违法行为发生地县级以上地方人民政
103、府建设主管部门或有关部门应当依法查处,并将违法事实 处理结果告知注册机关;依法应当撤销注册的,应当将违法事实 处理建议及有关材料报注册机关,注册机关或有关部门应当在7个工作日内作出处理,并告知行为发生地人民政府建设行政主管部门或有关部门。注册建造师异地执业的,工程所在地省级人民政府建设主管部门应当将处理建议转交注册建造师注册所在地省级人民政府建设主管部门,注册所在地省级人民政府建设主管部门应当在14个工作日内作出处理,并告知工程所在地省级人民政府建设行政主管部门。24. 甲房地产开发公司以招标方式将某住宅小区项目发包,乙施工单位中标。甲向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告,该书面报告至
104、少应包括( )等内容。A、招标范围B、招标方式和发布招标公告的媒介C、招标文件中投标人须知 技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容D、资格预审文件E、评标委员会的组成和评标报告答 案 :ABCE解析:2009年建设工程法规真题第100题本题考查的是报告招标投标情况。根据 招标投标法的有关规定,依法必须进行招标的项目,招标人应当自确定中标人之日起15日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况书面报告。 工程建设项目施工招标投标办法规定,该书面报告应当至少包括的内容是:( 1)招标范围;( 2)招标方式和发布招标公告的媒介;( 3)招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等
105、内容;( 4)评标委员会的组成和评标报告;( 5)中标结果。综上所述,本题的正确答案为ABCE。25 . 关于计算机软件著作权的说法,正确的有( ) 。( 2015真题)A、 自然人的软件著作权保护期为自然人终生B、软件著作权属于软件开发者C、两个以上法人合作开发的软件,其著作权的归属由合作各方书面合同约定D、开发的软件是从事本职工作的自然结果的,单位必须对开发软件的自然人进行奖励E、软件著作权也有合理使用的规定答 案 :BCE解析:本题考查的是计算机软件的法律保护。自然人的软件著作权,保护期为自然人终生及其死亡后50年 ,截止于自然人死亡后第50年的12月3 1 日;软件著作权属于软件开发者
106、;由两个以上的自然人、法人或者其他组织合作开发的软件,其著作权的归属由合作开发者签订书面合同约定;开发的软件是从事本职工作活动所预见的结果或者自然的结果,该软件著作权由该法人或者其他组织享有,该法人或者其他组织可以对开发软件的自然人进行奖励;软件著作权制度也存在合理使用,即为了学习和研究软件内含的设计思想和原理,通过安装 显示、传输或者存储软件等方式使用软件的,可以不经软件著作权人许可,不向其支付报酬。jin26 .关于证据的提供或者收集,下列说法中正确的是0 oE、提存答 案:BCD解析:本题考察的是:融资租赁出租人的主要义务。建设工程债的产生,是指特定当事人之间债权债务关系的产生。引起债产
107、生的一定法律事实,就是债产生的根据。建设工程债产生根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。28. ( 2019年真题) 关于施工总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法,正确的有0A、总承包单位应当对全部建设工程质量负责B、分包合同应当约定分包单位对建设单位的质量责任C、当分包工程发生质量问题,建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿,总承包单位或分包单位赔偿后有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿D、分包单位对分包工程的质量责任,总承包单位未尽到相应监管义务的,承担相应的补充责任E、当分包工程发生质量问题,建设单位应当向总承包单位请求赔偿,总承包单位赔偿后,有权要求分包单位赔偿答案:
108、A C解析: P296297总承包单位都应当按照合同约定对其所承包的工程或工作向建设单位承担总体的质量责任。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质向总承包单位负责,总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。即分包工程发生质量问题时,建设单位或其他受害人既可以向分包单位请求赔偿,也可以向总承包单位请求赔偿 ;进行赔偿的一方,有权依据分包合同的约定,对不属于自己责任的那部分赔偿向对方追偿。2 9 . 关于投标文件,下列说法中正确的有( )A 、招标项目属于建设施工项目的,投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历 业绩和拟
109、用于完成招标项目的机械设备等B 、投标报价不得低于工程成本,不得高于最高投标限价C 、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,可以补充、修改,但不能撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人D 、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人E 、投标报价不得低于工程成本,不得低于最低投标限价答 案 :A BD解析:招标投标法规定,投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当X才招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。招标项目属于建设施工项目的,投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标
110、项目的机械设备等。 建筑工程施工发包与承包计价管理办法中规定,投标报价不得低于工程成本,不得高于最高投标限价。投标报价应当依据工程量清单、工程计价有关规定、企业定额和市场价格信息等编制。 招标投标法规定,投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。3 0 . 下列财产中可以设立质押的有( ) 。3 2 . 根 据 建设工程质量管理条例, 工程监理单位与被监理工程的( ) 有隶属关系或者其他利害关系,不得承担该工程的监理业务。( 2 0 1 2 )A、建筑材料供应商B 、勘察设计单位C 、施工企业D
111、 、建设单位E 、设备供应商答 案 :ACE解析: 建筑法、 建设工程质量管理条例都规定,工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的,不得承担该项建设工程的监理业务。1 13 3 . 根 据 建筑法, 申请领取施工许可证应当具备的条件包括( ) 。A 、建筑工程按照规定的权限和程序已批准开工报告B 、已办理该建筑工程用地批准手续C 、城市规划区的建筑工程已经取得规划许可证D 、已经确定建筑施工企业E 、建设资金已经落实答 案 :BCOE解析:2 0 1 1 年建设工程法规真题第7 9 题本题考查的是施工许可证的法定批准条件。根 据
112、建筑法的规定,申请领取施工许可证,应当具备下列条件:( 一)已经办理该建筑工程用地批准手续;( 二) 在城市规划区的建筑工程,已经取得规划许可证;( 三) 需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求;( 四) 已经确定建筑施工企业;( 五) 有满足施工需要的施工图纸及技术资料;( 六) 有保证工程质量和安全的具体措施;( 七) 建设资金已经落实;( 八) 法律、行政法规规定的其他条件。建设行政主管部门应当自收到申请之日起十五日内,对符合条件的申请颁发施工许可证。B项 :属 于 ( 一) ;C项 :属 于 ( 二) ; D项 :属 于 ( 四) ;E项 :属 于 ( 七) ,A项不属于上述规定。综上所述
113、,本题的正确答案为B C DE。3 4 . 关于建筑业企业资质法定条件的说法,正确的有( ) 。2 0 1 8真题A、有符合规定的净资产B、必须自行拥有一定数量的大中型机械设备C、企业净资产以企业申请资质前3年总资产的平均值为准考核D、除各类别最低等级资质外,取消关于注册建造师等人员的指标考核E、有符合规定的,已完成工程业绩答 案 :ADE解析:本题考查的是施工企业资质的法定条件。施工企业资质的法定条件包含:( 1 )有符合规定的净资产;( 2 )有符合规定的主要人员,除各类别最低等级资质外,取消关于注册建造师、中级以上职称人员 持有岗位证书的现场管理人员、技术工人的指标考核; 有符合规定的已
114、完成工程业绩;( 4 )有符合规定的技术装备。3 5 .关于对建设工程项目的节能管理。下列表述中正确的有( ) 。A、不符合强制性节能标准要求的项目,依法审批的机关不得批准建设B、建设单位组织竣工验收,对民用建筑不符合民用建筑节能强制性标准的,不得出具竣工验收报告C、建设单位不得明示或暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工D v施工图设计文件经审查不符合建筑节能强制性标准的,不得颁发施工许可证E、监理单位发现施工单位不按照民用建筑节能强制性标准施工的,应当及时报告建设单位答 案 :ABCD解析:A 项:根 据 节约能源法的规定,建筑工程的建设、设计、施工和监理单位应当遵
115、守建筑节能标准。不符合建筑节能标准的建筑工程,建设主管部门不得批) 隹开工建设;已经开工建设的,应当责令停止施工 限期改正;已经建成的,不得销售或者使用。因此, A 项正确。 B项:根 据 民用建筑节能条例的规定,建设单位组织竣工验收,应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验;对不符合民用建筑节能强制性标准的,不得出具竣工验收合格报告。因此,B项正确。 C项:根 据 民用建筑节能条例的规定,建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工,不得明示或者暗示施工单位使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料 门窗、采暖制冷系统和照明设备。因此,
116、 C项正确。 D项 :根 据 民用建筑节能条例的规定,施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查;经审查不符合民用建筑节能强制性标准的,县级以上地方人民政府建设主管部门不得颁发施工许可证。故D 项正确。 E项 :根 据 民用建筑节能条例的规定,工程监理单位发现施工单位不按照民用建筑节能强制性标准施工的,应当要求施工单位改正;施工单位拒不改正的,工程监理单位应当及时报告建设单位,并向有关主管部门报告。因此, E 项错误。综上所述,本题的正确答案为ABCD。36 . 申领建筑施工企业安全生产许可证,应当具备的条件包括0 。A、建立健全安全生产责任B、建设资金已落实
117、C、有满足施工需要的施工图纸D、主要负责人经考核合格E、参加意外伤害保险答案:AD解析: 建筑施工企业安全生产许可证例规定中进一步作出规定,建筑施工企业取得安全生产许可证,应当具备下列安全生产条件:(1)建立健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程” ;“ 主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格”等条件,是建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件。而原来规定 的 “ (7)依法参加工伤保险,依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保险费”中 的 “ 办理意外 害保险”已经被新修订的侬筑法第48条所取
118、代,不再是强制条件。而 “ 建设资金已落实;有满足施工需要的施工图纸”是取得施工许可证的必要条件,不是取得安全生产许可证的必要条件。37 . 工程施工合同履行过程中,建设单位迟延支付工程款,则施工单位要求建设单位承担违约责任的方式可以是( ) 。A、继续履行合同D、注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字对设计文件负责日 有 僦 要 求 的 建 筑 材 料 、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定答 案 :ACDE解析: 建 虹 程 质 量 管 理 条 例 进一步规定,勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计,并对其勘察、设计的质负责。注册建筑师、注册结构工程
119、师等注册执业人员应当在设计文件上签字,对设计文件负责。 建设工程质 管理条例规定,设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。谢坟件应当符合国家规定的设H深度要求,注 明 工 睁 理 使 年 限 。 吟瀚、 建设工程质量管理条例都规定,设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明规格、型号、性 能 等 技 术 指 其 质 量 要 求 必 须 符 合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外,设计单位不得指定生产厂、供应商。7-30941. 关于工程建设缺陷责任期确定的说法,正确的有0。2014A、发包人导致竣工迟延的,在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷
120、责任期B、缺陷责任期一般为6个月,12个月或24个月C、发包人导致竣工迟延的,在承包人提交竣工报告后60天后,自动进入缺陷责任期D、缺陷责任期一般从工程通过竣( 交) 工验收之日起计E、承包人导致竣工迟延的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计答 案 :BDE解析:本题考查的是工程建设缺陷责任期。所谓缺陷,是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准 设计文件,以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月,具体可由发承包双方在合同中约定。缺陷责任期从工程通过竣( 交) 工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣 ( 交) 工验收的,缺陷责任期从实际通过竣( 交)
121、工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣( 交) 工验收的,在承包人提交竣( 交)工验收报告90天后,工程自动进入缺陷责任期。42 . 我国现行的建设行政法规主要有( ) 。A、 建设工程质量管理条例B、 建设工程安全生产管理条例C、 建设工程勘察设计管理条例D、 城市房地产开发经营管理条例E、 市政公用设施抗灾设防管理规定答 案:A B C D解析:的建设行政法规主要有 建设工程质量管理条例 建设工程安全生产管理条例 城市房地产开发经营管理条例 建设工程勘察设计管理条例O 市政公用设施抗灾设防管理规定是部门规章。43 . 某县人民法院审理其管辖范围内的行政诉讼案件,应当依据
122、和参照的规范性法律文件包括0 。A、各地的地方法规B、法律、行政法规C、案件所在县人民政府公开发布的规定D 、案件所在地的省 自治区, 直辖市人民政府规章E 、案件所在地的省、自治区 直辖市所在地的市人民政府规章答 案 :A BE解析:2 0 1 3 年建设工程法规真题第8 7 题本题主要考查行政诉讼审理的法律依据。人民法院审理行政案件,以法律和行政法规、地方性法规为依据。地方性法规适用于本行政区域内发生的行政案件;人民法院审理民族自治地方的行政案件,并以该民族自治地方的自治条例和单行条例为依据。人民法院审理行政案件,参照国务院部 委根据法律和国务院的行政法规、决定、命令制定 发布的规章以及省
123、、自治区、直辖市和省、自治区的人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的人民政府根据法律和国务院的行政法规制定、发布的规章。综上所述,本题正确答案为A B E 。4 4 . 根 据 民事诉讼法, 起诉必须符合的条件有( ) ( 2 0 1 3 )A 、原先是与本案有直接利害关系的公民,法人和其他组织B 、有明确的被告C 、有具体的诉讼请求和理由D 、事实清楚,证据确实充分E 、属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖答 案 :ABCE解析: 民事诉讼法规定,起诉必须符合下列条件:( 1 ) 原告是与本案有直接利害关系的公民 法人和其他组织;( 2 ) 有明确的被告;( 3 ) 有具体
124、的诉讼请求、事实和理由;( 4 ) 属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。4 5 . 适用我国 著作权法保护的作品是0。A、节能空调B 、计算方法C 、公司名称D 、计算机软件E 、施工图纸答 案 :D E解析:作权,是指作者及其他著作权人依法对文学、艺术和科学作品所享有的专有权。在我国,著作权等同于版权。建设工程活动中常见的著作权作品1 . 文学作品;2. 建筑作品;3. 图形作品。4 6 . 某特级企业在近5 年承担过下列施工总承包项目,其中符合特级企业资质要求中已完成工程业绩的是0。A、28层以上的房屋建筑工程B、钢结构单跨36米以上房屋建筑工程C、单体建筑面积3万平方米以上
125、的房屋建筑工程D、单项建安合同额1亿元以上的房屋建筑工程。E、高度100米以上的建筑物答 案 :ABCE解析:房屋建筑工程施工总承包企业特级资质标准代表工程业绩近5 年承担过下列5 项工程总承包或施工总承包项目中的3 项,工程质量合格。1 、高度1 0 0 米以上的建筑物;2 、2 8 层以上的房屋建筑工程;3 、单体建筑面积3 万平方米以上房屋建筑工程;4 、钢筋混凝土结构单跨3 0 米以上的建筑工程或钢结构单跨36 米以上房屋建筑工程;5 、单项建安合同额2 亿元以上的房屋建筑工程。47 . 合同法规定,有0情形的,合同无效。A、乘人之危,使对方在违背真实意思情况下订立的合同B、恶意串通,
126、损害国家集体或者第三人利益C、以合法形式掩盖非法目的D、损害社会公共利益E、违反法律、行政法规的强制性规定答 案 :BCDE解析:2004年建设工程法规真题第90题 根 据 中华人民共和国合同法第五十二条的规定,有下列情形之一的,合同无效:( 一) 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益; 恶 意 串 通 ,损害国家、集体或者第三人利益;以合法形式掩盖非法目的;( 四) 损害社会公共利益; 违 反 法 律 、行政法规的强制性规定。综上所述,本题正确答案是BCDE。48 .下列属于工程建设国家标准中强制性标准的有0。A、工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准B、工程建设重要的通用的建
127、筑模数和制图方法标准C、工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准D、工程建设重要的通用的信息技术标准E、工程建设勘察、规划、设计、施 工 ( 包括安装) 及验收等行业专用的综合性标准答 案 :A B D解析:工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性标准 :工程建设勘察、规划、设计、施 工 ( 包括安装) 及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准;( 2 )工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准;( 3 )工程建设重要的通用的术语、符号、代号 量与单位、建筑模数和制图方法标准;( 4 )工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准;工程建设重要的通用的
128、信息技术标准;( 6 )国家需要控制的其他工程建设通用的标准。强制性标准以外的标准是推荐性标准。4 9 .关于工程建设缺陷责任期的确定,下列说法中正确的是( ) 。A、缺陷责任期一般为1年,最长不超过2年B、缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C、由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,缺陷责任期从实际通过竣工睑收之日起计D、发包人导致竣工迟延的,在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期E、发包人导致竣工迟延的,在承包人提交竣工验收报告后6 0天,自动进入缺陷责任期答 案 :ABC解析:缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准 设计文件,以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为1年
129、,最长不超过2年,由发、承包双方在合同中约定。缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,在承包人提交竣工验收报告9 0天后,工程自动进人缺陷责任期。5 0 .下列建设工程项目,必须实施工程监理的是( ) 。A、某成片开发建筑的住宅小区工程B、世界银行贷款建设卫生设施C、合资开发的生物制药产业园区D、合资建设的城市污水处理厂E、南水北调工程答 案 :ABDE解析: 建设工程质量管理条例还规定,下列建设工程必须实行监理:国家重点建设工程;( 2)大中型公用事业工
130、程;( 3 )成片开发建设的住宅小区工程;( 4 )利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程;( 5 )国家规定必须实行监理的其他工程。5 1 .注册建造师依法享有的权利包括( )。( 20 1 3 )A、保管和使用本人注册证书、执业印章B、接受继续教育C、在本人执业活动中形成的文件签字并加盖执业印章D、保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密E、获得相应劳动报酬答 案 :ABCE解析: 注册建造师管理规定进一步规定,注册建造师享有下列权利:( 1 )使用注册建造师名称;( 2)在规定范围内从事执业活动;( 3 )在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章;( 4 )保管和使
131、用本人注册证书、执业印章;对本人执业活动进行解释和辩护;( 6 )接受继续教育;( 7 )获得相应的劳动报酬;( 8 ) 对侵犯本人权利的行为进行申述。 A是劳动者享有的权利,建造师也有的。 E是建造师的义务5 2 . 某体育馆项目竣工验收后,建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件 包 括0。A 、 由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件B 、公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件C 、 质量保证书和 使用说明书D 、质量保修书E 、工程竣工验收报告答 案 :ABDE解析:根 据 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法的规定,
132、建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件:( 一) 工程竣工验收备案表;( 二) 工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括工程报建日期,施工许可证号,施工图设计文件审查意见,勘察、设计、施工 工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件,市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认为需要提供的有关资料;( 三) 法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件;( 四)法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件;( 五) 施工单位签署的工程质量保修书;( 六) 法规、规章规定必须提供的其他
133、文件。住宅工程还应当提交 住宅质量保证书和 住宅使用说明书。本题中, A项 属 于 ( 三) ; B项 属 于 ( 四) ; D项 属 于 ( 五) ;E项属于( 二) ; C项不属于上述规定的内容。综上所述,本题的正确答案为ABDEo53 . 工程重大安全事故罪的犯罪主体可以是0 oA、建设单位B、施工单位C、安全生产监督机构D、监理单位E、主要责任人答 案 :ABDE解析:本题考察的是:工程重大安全事故罪。建设单位、设计单位、施工单位、工程单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;后果特别严重的,处5年以上10年以下有期徒刑
134、,并处罚金。本罪为特殊主体,上述单位可以成为本罪主体。P239最高人民检察院颁发的 最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件造用法律若干问题的解释中规,刑法第134条第2款规定的犯罪主体,包括对生产、作业负有组织、指挥或者缝职责的负责人、题 人员、实际控制人、投资人等人员。刑法第135条 规 定 的 “ 直接负责的主管人员和其他直接责任人员”, 是指对安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定负有直接责任的生产经营单位负责人、部 人 员 、实际控制人、投资人,以及其他对安全生产设施或者安全生产条件负有管理、维护职责的人员。54 . 可以由两个以上的承包单位联合共同承包的是0 建
135、筑工程。A、大型B、大中型C、中小型D、复杂的E、 结构简单的答案: A D解析:联合体投标是T麟的投标人组织形式, T S S 用于大型的或者结构复杂的建设项目。55 .根 据 建设工程质量管理条例,建设工程竣工验收应具备的工程技术档案和施工管理资料包括( ) ( 2 0 1 2 )A、分部、分项工程全体施工人员名单B、竣工验收报告C、设计变更通知单D、隐蔽验收记录及施工日志E、竣工图答 案 :BCDE解析:工程技术档案和施工管理资料是工程竣工验收和质量保证的重要依据之一,主要包括以下档案和资料:工程项目竣工验收报告;分项、分部工程和单位工程技术人员名单;图纸会审和技术交底记录;设计变更通知
136、单,技术变更核实单;工程质餐事故发生后调查和陋资料;(6) 隐蔽验收记录及施工日志;竣工图;质量检验评定资料等;合同约定的其他资料。11。56 .根 据 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释的规定,承包人具有0 情形之一的,发包人请求解除合同的,应予支持。A、明示或默示不履行合同主要义务的B、逾期未完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工C、完成工程质置不合格,且拒绝修复的D、 施工现场发生较大安全事故的E、将承包的建设工程转包或者违法分包的答 案:A B C E解析: 最高人民法院关于厘建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定,承包人具有下列情形之一,发包人请
137、求解除建设工程施工合同的,应予支持 :( 一) 明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;( 二) 合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;( 三) 已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的;( 四) 将承包的建设工程非法转包、违法分包的。A 项 :对 应 ( 一) , 所以A 项正确。 B 项 :对 应 ( 二) , 所以B 项正确。C项 :对 应 ( 三) , 所以C 项 正 确 。 E 项 :对 应 ( 四) , 所以E 项 正 确 。 D 项 :不属于以上四种情形,发包人不得请求解除合同,所以D 项错误。综上所述,本题正确答案为ABCE。57.根 据 专利法
138、, 下列属于专利法保护对象的有0 。 ( 2014)A、发明B、计算机软件C、实用新型D、商品商标E、外观设计答 案 :ACE解析:我 国 专利法保护的是发明创造专利权,并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。5 8 . 关于招标投标投诉的规定,下列说法中正确的有( )A 、只有投标人可以进行投诉B 、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料C 、投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理D 、投诉人捏造事实 伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的,行政监督部门应当予以驳回E 、只有招标人可以进行投诉答 案 :BCD解析: 招标投标法实施
139、条例规定,投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律 行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。 招标投标法实施条例规定,投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉,并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决走需要检验、检测、鉴定、专家评审的,所需时间不计算在内。投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的,行政监督部门应当予以驳回。5 9 . 下列工程施工过程中,属于侵权责任的情形有
140、() 。A 、施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金解析: 建设工程质量管理条例规定,国务院建设行政主管部门和国务院铁路、交通、水利等有关部门以及县级以上地方人民政府建设行政主管部门和其他有关部门,应当加强对有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准执行情况的监督检查。县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,有权采取下列措施:(1 ) 要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料;(2 ) 进入被检查单位的施工现场进行检查;(3 ) 发现有影响工程质量的问题时,责令改正。6 3 . 关于工程建设中,施工单位应采取的消防安全措施,下列说法正确的有() 。A 、实行防火
141、安全责任制,确定各岗位的消防安全责任人B 、施工过程中,禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业C 、要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准D 、要对职工进行消防安全培训I, 有火灾危险作业的人员必须持证上岗E 、在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的,应当立即拆除答 案 :BCD解析:2 0 0 9 年建设工程法规真题第7 6 题本题考查的是施工单位的消防安全职责和应采取的消防安全措施。 B D 项 :根 据 消防法规定,禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的,应当按照规定事先办理审批手续,采取相应的消防安全措施;作业人员应当遵守消
142、防安全规定。进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员,必须持证上岗,并遵守消防安全操作规程。因此, B D 项正确。 C项 :根 据 消防法规定,消防产品必须符合国家标准;没有国家标准的,必须符合行业标准。禁止生产、销售或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。因此,C项正确。A项:消防法的原则是:建立消防安全责任制,确定消防安全责任人。故A项错误。E项:根 据 建筑安全生产管理条例规定,不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。故E项错误。综上所述,本题的正确答案为BCD。64.我国劳动合同的特征表现为() 。A、劳动合同具有随意性B、劳动合同遵循平等 自愿的
143、原则C、劳动合同主体具有特定性劳动者和用人单位D、劳动合同具有较强的法定性E、书面劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系的法定形式答案 :BCDE解析:AD项:劳动合同的设立、变更 终止、履行 解除需要依照 劳动合同法的规定,具有法律的强制性。因此,D项正确,A项错误。B项:根 据 劳动合同法的规定,劳动合同的订立应当遵循合法 公平, 平等自愿 协商一致、诚实信用的原则。因此,B项正确。C项 :劳动合同是用人单位和劳动者签订的设立、变更 终止 解除劳动关系的协议。因此,合同的主体是用人单位和劳动者。故C项正确。E项:根 据 劳动合同法的规定,建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。因此,E项正确。
144、综上所述,本题的正确答案为BCDE。65. 民事纠纷的特点包括( ) 。A、民事纠纷具有可处分性B、民事纠纷具有一定的裁量性C、民事纠纷是靠国家强制力保障解决的D、民事纠纷的内容是对民事权利义务的争议Ev民事纠纷主体之间的法律地位平等答 案 :ADE解析:民事纠纷的特点有三:( 1 )民事纠纷主体之间的法律地位平等;( 2 )民事纠纷的内容是对民事权利义务的争议;( 3 )民事纠纷的可处分性。这主要针对有关财产关系的民事纠纷,而有关人身关系的民事纠纷多不具有处分性。综上所述。本题正确答案为A D E。6 6 .下列要求中,属于施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件的有( ) 。A、建
145、立、健全安全生产责任制B、有保证本单位安全生产条件所需资金投入C、有保障工程质量和安全的具体措施D、管理人员每年至少进行1次安全生产教育培训E、已经取得建设工程规划许可证答 案 :ABD解析: 建筑施工企业安全生产许可证管理规定中规定,建筑施工企业取得安全生产许可证,应当具备下列安全生产条件:( 1)建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程;( 2 )保证本单位安全生产条件所需资金的投人;( 3 )设置安全生产管理机构,按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员;( 4 )主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格;( 5 )特种作业
146、人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书;( 6 )管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保72 .下列关于企业法人、法定代表人与项目经理部的法律关系,说法正确的有( ) 。A、项目经理部是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构,不具备法人资格B、项目经理部行为的法律后果由企业法人承担C、施工企业的项目经理的材料款,如果不按时支付,材料供应商应当以项目经理为被告提起诉讼D、项目经理部没有按照合同约定完成施工任务,应由项目经理部承把违约责任E、企业法人的法定代表人,其职务行为可以代表企业法人答 案 :
147、ABE解析:目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织。项目经理部不具备法人资格,所以,项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。例如:项目经理部没有按照合同约定完成施工任务,则应由施工企业承担违约责任 ;项目经理签字的材料款,如果不按时支付,材料供应商应当以施工企业为被告提起诉讼。企业法人的法定代表人,其职务行为可以代表企业法人。73 .代理具有的法律特征包括( ) 。A、代理行为的法律后果归属于被代理人B、代理行为的法律后果归属于代理人C、代理行为必须是具有法律意义的行为D、代理人应该以被代理人的名义实施代理行为E、代理人必须在代理权限范围内实施代理行为答 案 :ACDE解
148、析:本题考核的是代理的法律特征。代理具有如下的法律特征:代理人必须在代理权限范围内实施代理行为;( 2 )代理人应该以被代理人的名义实施代理行为;( 3 )代理行为必须是具有法律意义的行为;( 4 )代理行为的法律后果归属于被代理人。7 4.下列当事人提出的证据中,可以单独作为认定案件事实的有( ) 。( 2 015真题)A、与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言B、与书证原件核对无误的复印件C、无法与原件、原物核对的复印件、复制品D、有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料E、无正当理由未出庭作证的证人证言答案:B D解析:本题考查的是证据的应用。可以作为认定案件事实依
149、据的证据:(1 ) 一方当事人提出的下列证据,对方当事人提出异议但没有足以反驳的相反证据的,法院应当确认其证明力:书证原件或者与书证原件核对无误的复印件、照片、副本、节录本;物证原物或者与物证原物核对无误的复制件、照片、录像资料等 ;有其他证据佐证并以合法手段取得的,无疑点的视听资料或者与视听资料核对无误的复制件;一方当事人中请法院依照法定程序制作的对物证或者现场的勘验笔录。( 2)法院委托鉴定部门作出的鉴定结论,当事人没有足以反驳的相反证据和理由的,可以认定其证明力。( 3 )一方当事人提出的证据,另一方当事人认可或者提出的相反证据不足以反驳的,法院可以确认其证明力。( 4 )诉讼过程中,当
150、事人在起诉状、答辩状 陈述及其委托代理人的代理词中承认的对己方不利的事实和认可的证据,法院应当予以确认,但当事人反悔并有相反证据足以推翻的除外。( 5 ) 有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供,如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人,可以推定该主张成立。7 5 . 监理单位与建设单位串通降低工程质量或将不合格的建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的,正确的行政处罚有( ) 。A 、责令停止注册监理工程师执业1年B 、追究刑事责任C 、造成重大质量事故的,吊销执业资格证书,5 年以内不予注册D 、处单位罚款数额5 % 以上10 % 以下的罚款E 、向社会公布曝光答 案 :AC
151、DE解析:1) 责令停止注册监理工程师执业1 年 ;造成重大质量事故的,吊销执业资格证书,5 年以内不予注册;情节特别恶劣的,终身不予注册;构成犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任;3 ) 处单位罚款数额5 % 以上10 % 以下的罚款;4 )向社会公布曝光。7 6 . 所有权的内容包括0。A、权B 、处分权C 、使用权D 、抵押权E 、收益权答 案 :ABCE施工企业从事建筑施工活动前,应当依照本规定向企业注册所在地省、 自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门申请领取安全生产许可证。 E 选项表述的是持证主体,不是发证主体。81 . 下列关于设计单位质量责任和义务的说法,正确的有( )
152、。A、为了保证工程质量,设计单位必须在设计文件中指定建筑设备的生产厂家B、为保证设计进度,设计单位将部分任务转包给其它设计单位C、设计单位在设计文件中选用的建筑设备,应当注明规格、型号,并推荐生产厂家D、有特殊要求的设备,设计单位可以指定生产厂家E、设计单位应当就审查合格的施工图向施工单位说明答案:D E解析:2006年建设工程法规真题第82题ACDE项 : 建设工程质量管理条例规定,设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明规格 型号 性能等技术指标,其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外,设计单位不得指定生产厂、供应商。设计单
153、位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。所以DE项正确,AC项错误。B项:勘察、设计单位不傩包或者违法分包所承揽的工程。所以B 项错误。综上所述,本题正确答案为DE。82 . 根 据 建筑工程施工许可管理办法, 不需要办理施工许可证的建筑工程有( ) 。(2012)A、建筑面积200平方米的房屋B、城市大型立交桥答 案 :A C D E解析:标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期 样品名称和样品数量,并由见证人员和取样人员签字。84 .当事人之间订立有关设立不动产物权的合同,除法律另有规定或者合同另有约定外,该合同效力情形表现为0。A、合同自成立时生效B、合同自办理物权登
154、记时生效C、未办理物权登记合同无效D、未办理物权登记不影响合同效力E、合同生效当然发生物权效力答案:A D解析:2011年建设工程法规真题第92题本题考查的是不动产物权的设立、变更、转让、消灭。 A项:根 据 合同法的规定,依法成立的合同,自成立时生效。法律 行政法规规定应当办理批准 登记等手续生效的,依照其规定。因此A项正确。 BCDE项 :不动产物权的设立、变更 转让和消灭,经依法登记,发生效力;未经登记,不发生效力,但法律另有规定的除外。又 根 据 物权法的规定,当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同,除法律另有规定或者合同另有约定外,自合同成立时生效;未办理物权登记的
155、,不影响合同效力。因此, D项正确, BCE项错误。综上所述,本题的正确答案为AD。85 . 根 据 合同法, 发包人应当承担赔偿损失责任的情形有( ) 。A、未及时检查隐蔽工程造成的损失B、偷工减料造成的损失C、验收违法行为造成的损失D、中途变更承包工作要求造成的损失E、提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复造成的损失答 案 :ACDE解析:( 一) 发包人应当承担的赔偿损失1 . 未及时检查隐蔽工程造成的损失;2.未按照约定提供原材料、设备等造成的损失;3. 因发包人原因致使工程中途停建、缓建造成的损失;4. 提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复等造成的损失;5.中途变更承揽工作要求造成的损
156、失;6. 要求压缩合同约定工期造成的损失;7.验收违法行为造成的损失。86. 我国实用新型保护的客体必须具有的条件是0。A、一定的形状B、一定的结构C、一定的创意D、一定的方法E、一定的大小唱解析:国实用新型保护的客体必须具有一定的形状或者结构,或者两者的结合。87.下列各项中,属于人民法院应当裁定中止执行的情形有0。A、申请人撤销申请的B、案外人对执行标的提出确有理由的异议的C、作为一方当事人的公民死亡,需要等待继承人继承权利或者承担义务的D、只追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的E、作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款,无收入来源,又丧失劳动能力的答 案 :BC解析:执行中止是
157、指在执行过程中,因发生特殊情况,需要暂时停止执行程序。有下列情况之一的,人民法院应裁定中止执行:申请人表示可以延期执行的;案外人对执行标的提出确有理由异议的;作为一方当事人的公民死亡,需要等待继承人继承权利或承担义务的;作为一方当事人的法人或其他组织终止,尚未确定权利义务承受人的;人民法院认为应当中止执行的其他情形,如被执行人确无财产可供执行等。中止的情形消失后,恢复执行。88. W x X、Y、Z依次为京沪铁路线上由南到北的4座城市,X市距W市100千米,Y市距X市200千米,Z市距Y市400千米。Y市的乙公司与W市的甲公司签订了购买一台挖掘机的合同,约定由甲公司送货上门到乙公司处。在合同履
158、行中,下列关于乙公司履行变更要求的表述中正确的是0。A、可以要求甲公司将挖掘机送到X市的丙公司B、可以要求甲公司将挖掘机送到X市的丙公司,但需经甲公司同意C、不得要求甲公司将挖掘机送到Z市的丁公司D、可以要求甲公司将挖掘机送到Z市的丁公司,但需经甲公司同意E、可以要求甲公司将挖掘机送到Z市的丁公司,但增加的履行费用由乙公司承担答案:AE解析:根 据 合同法第三百零八条的规定,在承运人将货物交付收货人之前,托运人可以要求承运人中止运输、返还货物、变更到达地或者将货物交给其他收货人,但应当赔偿承运人因此受到的损失。在运输合同中,承运人有按照指示运输的义务,但是对于承运人因此而受到的损失托运人应当赔
159、偿。本题中,约定由位于,市的甲公司送货上门至位于Y市的乙公司,Y市和帏之间相距3 0 0千米。A B项 :由于位于市的甲公司距离X市的丙公司是1 0 0千米,根据上述法条规定,托运人在承运人交付货物之前,有任意变更权。因此,要求甲公司将挖掘机运送到位于X市的丙公司并不需要承运人的同意。另外,承运人的赔偿请求权是在托运人变更运输到达地点等给承运人造成损失的情况下行使。本题中,若变更交货地点为X市的丙公司,距离要比运送到Y市的乙公司近1 0 0千米,并没有给承运人造成损失,不能要求托运人赔偿。因此,A项正确,B项错误。C D E项:位于Z市丁公司距离位于W市的甲公司是7 0 0千米。同理,托运人可
160、以要求承运人将货物运输到位于Z市的丁公司并且不需要经过承运人同意。但是对于承运人多花费的5 0 0千米的运费损失有权要求托运人赔偿。故E项正确,C D项错误。综上所述,本题的正确答案为A E。*8 9. 甲乙双方的合同纠纷于2 0 0 6年7月2日开庭仲裁,7月4日,经仲裁庭调解双方达成了调解协议,7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书,7月6日调解书交由双方签收,根 据 仲裁法有关规定,则下列说法正确的是( ) 。A、该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力B、该调解书自2 0 0 6年7月5日产生法律效力C、若当事人签收调解书后反悔,则仲裁庭重新开庭仲裁D、申请人签收调解书后,申请人应撤回仲裁
161、申请E、该调解书自2 0 0 6年7月6日产生法律效力答案:A E解析:2009年建设工程法规真题第95题本题考查的是仲裁调解书。根 据 仲裁法的规定,调解达成协议的,仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后,即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的,仲裁庭应当及时作出裁决。 A 项 :该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力,说法正确。 BE项 :调解书经双方当事人签收后即发生法律效力,因此,调解书发生法律效力的时间为2006年7月6日。故E 项正确, B 项错误。 C项 :在调解书签收前当事人反悔的,仲裁庭应当及时作出判决。故
162、C项错误。 D项 :申请人签收调解书后,申请人不可以撤回仲裁申请。故D项说法错误。综上所述,本题的正确答案为AE。90 . 按 照 安全生产许可条例规定,下列哪些生产企业应当取得安全生产许可证方可开展经营活动0 。A、烟花爆竹生产厂B、监理公司C、建筑公司D、房地产开发公司E、矿山企业答 案 :ACE解析: 安全生产许可证条例规定,国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业( 以下统称企业) 实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的,不得从事生产活动。91 . 根 据 建设工程质量管理条例的规定,以下关于保修范围及其在正常使用条件下各自对应的最低保修期限的
163、表述,正确的是( ) 。A、屋面防水工程最低保修期限为5年B、供热与供冷系统最低保修期限为3个采暖期、供冷期C、房间和外墙面的防渗漏工程最低保修期限为侔D、给水排水管道、设备安装和装修工程最低保修期限为2年E、房屋建筑的地基基础工程最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限答 案 :ADE解析:本题考核的是建设工程质量的最低保修期限。健设工程质量管理条例规定,在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为 阵 ;供热与供冷系统,为2个采暖期、供
164、冷期;电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。92. 根 据 立法法, ( ) 之间对同一事项的规定不一致时,由国务院裁决。A、地方性法规与地方政府规章B、部门规章C、部门规章与地方性法规D、地方政府规章与部门规章E、同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定答案:B D解析:2010年建设工程法规真题第86题本题主要考查法的效力层级。 立法法规定,地方性法规、规章之间不一致时,由有关机关依照下列规定的权限作出裁决 :( 一) 同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时,由制定机关裁决;( 二) 地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一
165、致,不能确定如何适用时,由国务院提出意见,国务院认为应当适用地方性法规的,应当决定在该地方适用地方性法规的规定;认为应当适用部门规章的,应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决;( 三) 部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时,由国务院裁决。根据授权制定的法规与法律规定不一致,不能确定如何适用时,由全国人民代表大会常务委员会裁决。BD项 :部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时,由国务院裁决。所以BD项正确。A项:地方性法规的效力高于本级和下级地方政府规章,因此不存在裁决的问题。所以A项错误。C项 :地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一
166、致,不能确定如何适用时,由国务院提出意见,国务院认为应当适用地方性法规的,应当决定在该地方适用地方性法规的规定;认为应当适用部门规章的,应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。所以C项错误。E项 :同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时,由制定机关裁决。所以E项错误。综上所述,本题正确答案为BD。93. 下列建设项目,必须实施工程监理的是( ) 。A、某住宅小区建筑工程B、世界银行贷款建设卫生设施C、合资开发的生物制药产业园区D、合资建设的城市污水处理厂E、南水北调工程答 案 :ABDE解析:根 据 建设工程质量管理条例的规定,下列建设工程必须实行监理:国家重点建设工程;( 二) 大
167、中型公用事业工程;( 三) 成片开发建设的住宅小区工程;( 四) 利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程;( 五) 国家规定必须实行监理的其他工程。本题中,A项 属 于 ( 三) ,B项属于( 四) ,D项属于( 二) ,E项属于( 一 ) ,C项不属于上述情形。综上所述,本题的正确答案为ABDE。94 .某建筑公司为施工需要委派王某外出采购建材,王某接到任务后突发急病,便委托自己的亲属代为采购一批建材。事后,王某将此事如实汇报给公司,公司认为当时可以换人去完成任务因此不予认可。对此案,下列说法正确的是( )。A、王某委托亲属的行为构成指定代理B、王某委托亲属的行为应事先征得公司同意C、
168、王某委托亲属的行为事后通知公司即对公司产生约束力D、王某应对委托亲属的行为承担责任E、王某的亲属应对此承担责任答案:B D蛹斤:jin95 . 根 据 工程建设行业标准管理办法, 下列标准中,属于强制性标准的有( ) 。A、工程建设勘察、规划 设计、施工等行业定额标准B、工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准C、工程建设行业专用的信息技术标准D、工程建设行业专用的实验、检验和评定方法等标准E、工程建设重要的行业专用的术语、符号和制图方法等标准B E解析: 工程建设行业标准也分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性标准:(1)工程建设勘察 规划、设计、施工( 包括安装) 及验收等
169、行业专用的综合性标准和重要的行业专用的质量标准;(2)工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准;(3)工程建设重要的行业专用的术语、符号 代号、量与单位和制图方法标准;(4)工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准;( 5) 工程建设重要的行业专用的信息技术标准; 行业需要控制的其他工程建设标准。强制性标准以外的标准是推荐性标准。9 6 . 关于建设工程保修责任的说法,正确的是( ) 。2 0 1 7A 、因建设单位使用不当造成的工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由施工企业向建设单位主张B 、由于设计问题造成的质量缺陷,施工企业有义务维修,其费用由材料采购单位承担C、因建筑
170、材料质量不合格引起的质量缺陷,由施工企业负责维修,其费用由材料采购单位承担D、因地震等自然灾害造成工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由建设单位承担E、因施工企业违反有关标准与规范施工导致质量缺陷,由施工企业负责维修答 案 :A C E解析:本题考查的是质量责任的损失赔偿。选项A、C正确,因建设单位或者用户使用不当或擅自改动结构 设备位置以及不当装修等造成质量问题的,施工单位不承担保修责任;由此而造成的质量受损或者其他用户损失,应当由责任人承担相应的责任。选项B错误,由于设计问题造成的质量缺陷,先由施工单位负责维修,其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔。选项D错误,因地震、台风、 洪
171、水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题,先由施工单位负责维修,建设参与各方再根据国家具体政策分担经济责任。选项E正确,施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷,由施工单位负责返修并承担经济责任。97 . 建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法规定,监理单位总监理工程师应当按照( ) 进行监理,对施工质量承担监理责任。A、法律法规B、工程承包合同C、技术标准D、设计文件E、 工程监理合同答 案 :A B C D解析:本题考察的是监理工作的依据。 建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法进一步规定,监理单位总监理工程师应当按照法律法规、有关技
172、术标准、设计文件和工程承包合同进行监理,对施工质量承担监理责任。98 . 根 据 工程建设项目施工招标投标办法规定,投标文件一般包括( ) 。A、投标函B、投标保证金C、施工组织设计D、商务和技术偏差表E、报价答案:ACDE解析: 工程建设项目施工招标投标办法规定,投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。投标文件T S包括下列内容:( 一) 投标函; O投标报价; 施 工 组 织设计;( 四) 商务和技术偏差表。A项 :对 应 ( 一) , 所以A项当选。C项 :对应 ( 三) , 所以C项当选。D项 :对 应 ( 四) , 所以D项当选
173、。E项 :对 应 ( 二) 。所以E项当选。B项 :不属于以上四种文件,所以B项不选。综上所述。本题正确答案为ACDE。99. 关于行政纠纷的说法,正确的有0。2017真题A、行政纠纷是平等主体间的财产纠纷B、只要发生行政纠纷,当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼C、行政诉讼的被告只能是行政机关D、只要当事人对行政复议决定不服,就可以向人民法院提起行政诉讼E、行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼答案:C E解析:本题考查的是行政纠纷的法律解决途径。建设工程行政纠纷,是在建设工程活动中行政机关之间或行政机关同公民、法人和其他组织之间由于行政行为而引起的纠纷,包括行政争议和行政案件
174、。行政诉讼的被告与原告是恒定的,即被告只能是行政机关,原告则是作为行政行为相对人的公民、法人或其他组织,而不可能互易诉讼身份。除法律、法规规定必须先申请行政复议的以外,行政纠纷当事人可以自主选择申请行政复议还是提起行政诉讼。行政纠纷当事人对彳亍政复议决定不服的,除法律规定行政复议决定为最终裁决的以外,可 以 依 照 行政诉讼法的规定向人民法院提起行政诉讼。行政纠纷的法律解决途径主要有两种,即行政复议和行政诉讼。1 0 0 . 国家基本建设大中型项目实行招标投标的暂行规定中规定,参加建设项目的主体工程的设计 建筑安装和监理以及主要设备、材料供应等投标单位,必须具备的条件是( ) 。A 、具有招标
175、条件要求的资质证书,并为独立的法人实体B 、在最近2 年没有参与骗取合同以及其他经济方面的严重违法行为C 、连续2 年有较好的安全记录,投标当年内没有发生重大质量、特大安全事故D、财产状况良好,没有财产被接管、破产或者其他关 停 、并 、转状态E、承担过类似建设项目的相关工作,并有良好的业绩和履约记录答 案 :ADE解析:参加建设项目主体工程的设计、建筑安装和监理以及主要设备、材料供应等投标的单位,必须具备下列条件:( 1 )具有招标文件要求的资质证书,并为独立的法人实体; 承担过类似建设项目的相关工作,并有良好的工作业绩和履约记录; 财务状况良好,没有处于财产被接管、破产或其他关、停并、转状态;( 4 )在最近三年内没有与骗取合同有关以及其它经济方面的严重违法行为;( 5 )近几年有较好的安全记录,投标当年内没有发生重大质量和特大安全事故。综上所述,本题正确答案为A DE。