一级建造师考印法规串讲课件[突破建筑类考试]

《一级建造师考印法规串讲课件[突破建筑类考试]》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师考印法规串讲课件[突破建筑类考试]（398页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、1 1建设工程法规及相关知识 考前串讲讲义陈 印同济大学管理学院 2009年2月全国一级建造师执业资格考试2 2一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识考试难度逐年增大，各科难度尤其是法规难度增加明显。2004年以来考试全科通过率从30%-20%递减。法规命题要求“熟练掌握和运用与施工管理业务相关的法律、法规”解决实际问题，题目以与工程实践联系密切的小案例形式出现。因此对学习过程中尤其是在合同法中能否精确理解有关概念和法理提出了较高要求。重视历年真题，法规中考试重点永远是相对稳定反复考核的。对真题中做错的题目应作出记号并重点复习教材中对应的内容。因为新大纲新教材启用，新增知识点是

2、命题热点，但分值有限。学习中注意反复研读本资料并认真掌握典型题。 联系电话：139 0177 4996 博客地址: 3 3分值分值建设工程法律制度建设工程法律制度50%合同法合同法25%司法解释司法解释5%建设工程纠纷的处理建设工程纠纷的处理20%建设工程法律责任建设工程法律责任4 4一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1Z301000 建设工程法律制度1Z301010 建造师执业资格管理1. 重点掌握2007年建造师管理规定与2002年暂行规定的不同,这是今后几年的命题热点。2. 掌握初始注册、延续注册、变更注册、增项注册的适用场合。3. 掌握不予注册情形中的几个时限。4.

3、 务必精确理解新规定的精髓是建造师与其聘用单位的牵连原理： （1） 建造师注册应通过聘用单位提出而不是本人直接提出； （2）单位不具有相关资质，建造师不予注册； （3）单位资质吊销，建造师注销注册； （4）建造师执业范围不得超出单位业务范围（参见P7第（8）小项）5 5一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识5. 建造师应当受聘于一个相关单位。 何谓“一个”？禁止建造师同时受聘于两个以上单位。 何谓“相关”？不单是指施工单位,而是指（P6）“具有建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理或造价咨询等资质的单位”。 换而言之，上述六类单位均可以提出建造师注册申请。但如果建造师要担任施

4、工负责人，则所在单位必须具备施工资质。6. 注册建造师不得同时在两个及以上项目上担任施工项目负责人。7.建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，“应当”由注册建造师签字并加盖执业印章。 施工单位签署质量合格的文件上，“必须”有注册建造师的签字盖章。 注意：“应当”是指令性规范，“必须”是强制性规范。违反强制性规范的，文件无效。6 6不予注册不予注册撤消注册撤消注册注销注册注销注册不具有完全民事行为能力；申请两个或以上单位注册；未达到继续教育要求；受到刑事处罚（注意具体情形）；被吊销证书未满2年；前3年发生过重大质量安全事故；聘用单位不符合要求；年龄超过65周岁；其他注册机关人员滥用职权玩

5、忽职守准予注册的；超越法定职权准予注册的；违反法定程序准予注册的；对不符合条件的申请人准予注册的；申请人以欺骗、贿赂等手段获准注册的；其他单位破产、吊销营业执照或资质证书的；已与单位解除聘用合同的注册有效期满未延续注册的；年龄超过65周岁的；死亡或丧失民事行为能力的；撤消注册的；吊销注册证书的；受到刑事处罚的；其他难点：不予注册、撤消注册、吊销注册、注销注册的区别与适用情形。一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识7 7一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1. 下列有关建造师执业的行为中，合乎有关管理规定的是（ ）。A李某已取得工程师职称，以建造师名义在某商业广

6、场施工项目中担任建设单位项目经理B王某从事工程技术管理工作多年，并已取得高级工程师职称，由所在施工单位指定在当地的一个大型住宅项目上担任总工程师C陈某参加了建造师执业资格考试，没有通过，但其所在单位因急需用人，仍然聘任其为某小型屋面维修工程的项目经理 D吴某已取得建造师注册证书，在担任某土建施工项目经理期间，其所在单位因急需用人，又聘任其为某桩基工程的项目经理 C8 8一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识2. 注册建造师卫某2006年1月办理了延续注册，2007年1月因工作调动办理变更注册，变更后他的注册证书和执业印章（ ）年内有效。 A . 5 B. 2 C. 3 D. 4

7、3. 赵某2007年取得建造师注册证书和执业印章，2008年赵某所在单位因违法活动被吊销营业执照和资质证书，主管部门应对赵某作出（ ）的决定A.不予注册 B. 撤销注册 C.吊销注册 D. 注销注册B; D9 9一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识4. 赵某2006年取得建造师注册证书（建筑工程专业），2007年赵某通过考试又取得机电专业建造师资格。但赵某所在单位只有装饰资质而没有机电安装资质。则注册管理机关应作出（ ）决定。 A. 符合变更注册条件，准予变更注册 B. 符合增项注册条件，准予增项注册 C. 在赵某出示继续教育证明时，准予注册 D. 在赵某所在单位取得机电安装

8、资质时，准予注册5. 假设施工期间注册建造师王某因个人原因辞职并办妥手续，但因项目需要，原单位仍要求其继续担任该项目的项目经理直至竣工，则在此期间他的注册证书将（ ）。 A被吊销 B. 被撤销 C. 需办理增项手续 D. 失效D; D1010一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识6. 建设工程活动中形成的以下施工管理文件，必须有注册建造师签字盖章的是（ ）A. 索赔报告 B. 沉降观测纪录 C.施工组织设计 D. 工程竣工报验单7. 某公司打算招聘一名施工项目经理，注册建造师王亮最终从众多应聘者中脱颖而出。根据注册建造师管理规定，王亮在其执业活动中的义务有（ ）A. 将本人注册

9、证书、执业印章交单位保管和使用B. 在执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章C. 对本人执业活动进行解释和辩护D. 接受继续教育D;D11111Z301020 法律体系和法的形式1Z301021 法律部门注意：劳动法是独立部门；行政复议法与行政诉讼法分属于不同部门一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识宪法部门 宪法、国家机关组织法、选举法、民族区域自治法、立法法 民法部门 民法通则、物权法、合同法、担保法、知识产权法、婚姻法 商法部门 公司法、保险法、票据法 经济法部门 建筑法、招标投标法、反不正当竞争法、税法 行政法部门 行政处罚法、行政复议法行政复议法、治安管理处罚法劳动

10、法与社会保障法部门 劳动法、劳动合同法、安全生产法、消防法 诉讼法部门行政诉讼法行政诉讼法、仲裁法12121Z301022 法的形式1、法的制订机关：几个要点：1）全国人大不负责法律解释；并注意法律解释与司法解释根本不同 2）行政法规和地方法规合称“法规”部门规章和政府规章合称“行政规章”一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识宪法全国人大法律全国人大及常委会法律解释：全国人大常委会常委会司法解释：最高法院最高法院行政法规国务院地方性法规省、较大市人大及常委会民族自治地方人大自治条例和单行条例部门规章国务院各部、委地方政府规章省、较大市政府13132、法的纵向效力： 地方性法规

11、地方政府规章 宪法 法律 行政法规 部门规章3、法的横向效力： (前提:同一机关制订的) 新法优先于旧法 特别法优先于一般法 不溯及既往原则一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识14144、难点： 地方法规与部门规章之间的冲突解决： 适用地方法规，国务院决定； 适用部门规章，国务院提请全国人大常委会裁定。 部门规章与地方政府规章之间的冲突解决： 国务院决定。 同一机关制订的新的一般规定与旧的特别规定之间的冲突解决：本制订机关裁决。但要注意：不同机关制订的，按纵向规则处理。一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识15151、以下不属于民法部门的是（ ）。A物权法 B

12、.担保法 C.知识产权法 D.劳动法2 .下列关于法律体系的说法，正确的有（ ）A. 法律体系是由法律部门构成的 B. 劳动法是一个独立的法律部门 C. 建筑法、安全生产法属于行政法部门 D. 行政复议法、行政诉讼法属于不同法律部门E . 仲裁法归属民法部门3、国务院制订的建设工程质量管理条例属于（ ）A法律 B. 行政法规 C. 单行条例 D. 政府规章一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识D；ABD；B16164、光华建筑公司是甲省一家建筑施工企业。2005年，公司参与承建乙省的某大型基础设施建设项目。现发现就某一事项的规定，甲省建筑市场管理条例与乙省建筑市场管理条例发生冲

13、突，而乙省建筑市场管理条例又与建设工程质量管理条例冲突，但甲省建筑市场管理条例与建设工程质量管理条例则规定一致。应如何适用？（ ）。A. 适用甲省建筑市场管理条例B. 适用乙省建筑市场管理条例C. 适用建设工程质量管理条例D. 由国务院裁决适用一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识C1717一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1Z301030 民法1Z301031 民事法律关系一、法律关系的本质是受到法律调整的权利和义务关系。法律关系的产生、变更和终止是指由于出现了某些法律事实，当事人之间的权利和义务得以发生、变化或消灭。民事法律关系是平等主体的公民之间、法人

14、之间以及他们相互之间的财产关系或人身关系。掌握民法的基本原理、框架和范围 财产所有关系（如：所有权） 财产关系 财产流转关系（如：债权）民事法律关系 人格关系（如姓名、名称、名誉等） 人身关系 身份关系（如收养、监护等）1818 自然人 主体 法人 其他组织（非法人组织）二、法律关系构成要素 客体 民事权利 内容 民事义务一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1919民事权利能力一般权利能力出生死亡（如：继承）特殊权利能力如：婚姻民事行为能力无民事行为能力 10周岁，或完全不能辨认自己行为的限制民事行为能力10周岁18周岁，或不能完全辨认自己行为的完全民事行为能力 18周岁，例

15、外例外: :16周岁18周岁自食其力的要点：（一）自然人民事权利能力：是自然人依法参加民事法律关系，享有民事权利，承担民事义务的资格。民事行为能力：是自然人通过自己的行为，取得民事权利，承担民事义务的资格。民事权利能力是民事行为能力的前提。自然人的民事权利能力始于出生终于死亡，而民事行为能力则取决于年龄和精神健康状况。 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识2020（二）法人掌握法人的定义。掌握法人成立的四个条件，注意“能独立承担责任”是使得法人组织与非法人组织区分开来的核心特征。注意法人行为能力与何者相关？补充知识点，以加深对相关概念的理解： 法人的民事权利能力和民事行为能力

16、与自然人有三个不同：（1）法人的民事权利能力和民事行为能力均同时始于成立终于消灭。（2）自然人的行为能力与年龄和精神状况有关；法人的行为能力受到其成立宗旨、经营范围、资质等级限制。（3）自然人超越行为能力的民事行为属于效力待定；法人超越行为能力的民事行为一般有效，但违反特许经营、限制经营、禁止经营的除外（无效）,详见P165（一）。 一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识2121支配权支配权对权利标的直接进行支配而不受他人非法干涉的权利物权、知识产权、人身权请求权请求权请求他人为或不为一定行为的权利债权形成权形成权依自己的行为，使自己与他人之间的法律关系发生变动的权利撤消权、解除

17、权、追认权抗辩权抗辩权依法对抗他人请求权的权利。同时履行抗辩权、先履行抗辩权、不安抗辩权、先诉抗辩权等一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识（三）“客体”既不是权利也不是义务，而是权利义务共同指向的那个东西，是权利义务得以发生的基础、标的、纽带。（四）民事法律关系内容 补充关于民事权利的分类的四个概念，以加深对民事权利的理解： 22221民事法律关系是由( )等要素构成的。A.主体、客体、内容 B.财、物、行为、非物质财富C.自然人、法人或其他组织 D.民事权利、民事义务2. 下列选项中（ ）是法人应具备的条件。A. 依法成立 B. 具有民事权利能力和民事行为能力C. 有必要的

18、财产或经费 D. 有自己的名称、组织机构和场所 E. 能独立承担民事责任3. 关于自然人和法人的权利能力、行为能力，说法正确的是（ ）A. 自然人和法人都具有权利能力和行为能力B. 自然人和法人的行为能力都是有限的C. 自然人的行为能力受到年龄和精神状况的限制D. 法人的行为能力不受限制一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识A、ACDE、C23234. 经过招标投标，建设单位甲与施工单位乙签订某办公楼工程承包合同，由乙委派注册建造师丙担任项目经理。以下关于法律关系主体、客体、内容，说法正确的是（ ）A甲、乙是主体，丙是客体B甲、乙是主体，委派丙担任项目经理是内容 C甲、乙、丙是

19、主体，委派丙担任项目经理是客体D甲、乙、丙是主体，办公楼和工程款是内容一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识B2424一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1Z301032 民事法律行为一、民事行为与民事法律行为民事行为：意图设立、变更、终止民事法律关系的行为。分为民事法律行为和民事违法行为。民事法律行为：意图设立、变更、终止民事法律关系的合法行为。如：张三委托李四加工毒品，每克加工费20元。是民事行为，但不是民事法律行为。二、民事法律行为成立的要件 ： 主体资格（相应的民事权利能力和行为能力） 意思表示真实（效果意思与表示意思相一致） 不违反法律或社会公德（形

20、式合法、内容合法、目的合法）2525一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识三、民事法律行为的要件（P18）为什么和有效合同的要件（P165）完全一致？因为合同行为就是最主要最普遍的民事法律行为。四、注意建筑业法人挂靠、或超越资质等级承包项目是无效的民事行为，是因为其（1）不具有相应的民事行为能力且（2）违反法律五、准确掌握“意思表示一致”和“意思表示真实”的区别。2626一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1.一方作出意思表示，不需要经过对方同意就可以发生法律效力的是（ ）A. 单方法律行为 B. 双方法律行为C. 要式法律行为 D. 不要式法律行为2. 以下

21、不属于民事法律行为成立的要件的是（ ）。A行为人具有完全民事行为能力B行为人意思表示真实C行为内容合法，并不违反社会公共利益D行为符合法定的形式要件A；A2727一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识3. 民事活动中，当事人意思表示真实是指行为人（ ）A. 言行要有法律根据 B. 作出承诺C. 语言规范 D. 效果意思与表示意思相一致4. 民事法律行为形式应合法是指行为人（ ）A. 作出承诺的形式应符合法律规定 B. 作出意思表示的形式应符合法律规定C. 效果意思与表示意思应当一致 D. 行为不符合法定形式即无效D；B2828一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知

22、识1Z301033 代理一、代理的基本结构 被代理人 内部授权委托 或法律规定 代理人 外部行为 第三人二、本质特征：以被代理人的名义实施； 行为的法律后果归于被代理人三、委托代理、法定代理和指定代理的关键区别是依据不同。2929一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识四、准确掌握无权代理的三种形式及其后果（不是无效而是效力待定）。五、表见代理：无权代理，但善意相对人有理由相信行为人有代理权的，该行为有效（被代理人无拒绝权）。 即:表见代理是一种无权代理,但发生类似于有权代理的效果。六、代理过错责任（是学习代理制度的核心目的，必考）（1）授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责

23、任，代理人负连带责任。（2）代理人不履行职责而给被代理人造成损害的，应当承担民事责任。（3）代理人和第三人串通、损害被代理人的利益的，由代理人和第三人负连带责任。（4）第三人知道行为人无权代理还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任。七、千万记得:授权不明是有权代理，超越代理权是无权代理。3030八、本代理和复代理。注意:转托他人代理仅在两种情况下合法有效 （1）被代理人（事前/事后）同意的； （2）情况紧急，为被代理人利益而转托的。九、代理终止，其要点在于被代理人（自然人）死亡不必然导致委托代理的终止，但必定导致法定代理、指定代理的终止。关键是弄清楚三者概念的区别。

24、 被代理人 代理人 （复）代理人 相对人一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识31311代理的种类不包括（ ）。A委托代理 B法定代理 C. 表见代理 D指定代理2. 以下不属于无权代理的是（ ）。A. 没有代理权进行活动 B超越代理权进行活动 C. 代理权终止后进行活动 D滥用代理权进行活动 E. 代理权限约定不明确3. 以下构成代理关系的是（ ）。A. 建设单位与监理单位 B. 招标人与评标委员会C. 总包与分包 D. 联合体牵头人与联合体成员一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识C；DE；A(根据书上相关内容编制本题，但注意A本身是否构成代理关系在理论上是

25、有争议的)32324.由于不具备编写招标文件和组织评标的能力，甲房地产公司依照招标投标法有关规定，与乙招标代理公司签订了一份合同，指定由乙公司负责某住宅小区工程的公开招标工作。请问，甲乙之间的这种法律关系属于（ ）。A.法定代理 B.指定代理 C.委托代理 D.表见代理 5. 某建筑公司委托某物资公司去采购一批水泥，但是却没有说明采购水泥的标号。于是某物资公司就代表某建筑公司与水泥厂签订了一批早强水泥。但早强水泥不适合目前要修建的工程，于是建筑公司拒绝接受，则下面说法正确的是（ ）。A. 水泥厂只能要求某物资公司承担赔偿责任B. 水泥厂只能要求某建筑公司承担赔偿责任C. 水泥厂既可以要求某物资

26、公司承担赔偿责任，也可以要求某建筑公司承担赔偿责任D. 水泥厂不可以要求赔偿一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识C；C33336. 某施工单位法定代表人委托业务员张某到设备促销展会上购买建筑设备，由于委托书中未写明具体规格，买到的设备不符合要求，而此时款还未付。正确的处理方法是（ ）A. 施工单位的法定代表人承担全部责任B. 由施工单位、张某承担连带责任 C.由施工单位承担主要责任D. 由张某承担主要责任7. （无权代理）某项目施工中，建设单位将对建设单位代表的授权范围以书面形式通知了施工单位。项目经理在建设单位代表权限范围外提出了一项认可要求，建设单位代表给予了签字认可。这

27、一认可的法律后果应由（ ）承担。A. 建设单位与施工单位 B. 建设单位与项目经理C. 建设单位代表与施工单位 D. 施工单位与项目经理一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识B（考核授权不明时代理责任的承担，注意此类题目出的很不高明，实际上合法的职务行为应在劳动法框架下解决，不能往民事代理上乱套）；C（考核代理人与第三人串通，损害被代理人利益；06真题，出于与上题同样理由，问题很大）34348. 张某原是甲建筑公司的采购员，辞职后与王某合办了一家建筑设备租赁公司。张某现在以甲公司的名义与其长期负责的大客户乙公司签订3000吨钢材购销合同，乙公司对张某辞职并不知情。请问，对该合同

28、承担付款义务的是（ ） A. 甲建筑公司 B. 建筑设备租赁公司 C. 张某 D. 张某、王某与建筑设备租赁公司9王某委托李某去购买一台运送混凝土的手推车，则下面不必然导致委托代理权终止的是（ ）A. 李某买回来了手推车，且完全符合王某的要求B. 王某在李某出发之前取消了委托C. 王某在等待期间死亡D. 李某在去购买手推车期间死亡一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识A；C3535一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1Z301034 债权 一、债是特定的当事人之间，请求他人为一定给付（作为或不作为）的特定的权利和义务关系，是法律关系的一种。 人身关系（婚姻、继

29、承、扶养、监护） 合同之债民事法律关系 债权 损害赔偿之债 不当得利之债（平等主体） 财产关系 物权 无因管理之债 知识产权二、不当得利和无因管理的区别与联系： 相同点表现方式法律后果不当得利无合同依据；也无法律根据损人利己返还无因管理损己利人管理费用+直接损失3636一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识三、债的6种消灭方式（P191）是考核重点，要求精确掌握抵消和提存。四、按债的一方主体是一人还是多人，债可以分为单一之债与多数人之债。多数人之债进一步又可分为按份之债和连带之债。连带之债的四个特点（P23）必考，务必准确掌握其含义。 单一之债 债 按份之债 多数人之债 连带之

30、债3737一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识抵消： 法定抵消*：当事人互负到期债务，该债务的标的物种类、品质相同的，任何一方可以将自己的债务与对方的债务抵销，但依照法律规定或者按照合同性质不得抵销的除外。当事人主张抵销的，应当通知对方。通知到达对方时生效。 合意抵消：当事人互负债务，标的物种类、品质不相同的，经双方协商一致，也可以抵销。提存： 有下列情形之一，难以履行债务的，债务人可以将标的物经公证机关公证或法院裁决，予以提存：（一）债权人无正当理由拒绝受领；（二）债权人下落不明；（三）债权人无法确定。 提存属于债务履行方式。标的物自提存之日起，所有权转归债权人。毁损、灭失的

31、风险由债权人承担，标的物的孳息归债权人所有。提存费用由债权人负担。债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭。3838一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1.以下关于债的发生根据的表述中，正确的有（ ）。A. 合同 B. 志愿服务C. 侵权行为D不当得利 E. 无因管理 2. 下列行为中，一般不能引起债的法律关系产生的是()。A. 某建设单位向若干施工企业发出招标公告B. 某企业在银行取款时，由于工作人员疏忽，多支付其2万元C. 某施工企业塔式起重机倒塌将附近一超市砸毁D. 建设单位将施工企业遗留的施工设备代为保管3. 承包商有责任在没有竣工验收之前保护好工程，这

32、是基于（ ）之债A. 合同 B. 无因管理 C. 侵权行为 D. 不当得利 4*. 承包商伪造资质证书承接工程，但工程竣工验收合格，业主仍应参照该无效合同的约定给付工程款，这是基于（ ）之债. A. 合同 B. 无因管理 C. 侵权行为 D. 不当得利 ACDE；A（招标公告是要约邀请，一般不直接引起债的发生）；A；D39395. 不当得利一旦发生，不当得利人负有（ ）的义务。A履行 B赔偿 C停止侵害 D返还6*. 某采石场将本应发给建筑公司的200吨碎石错发给了某路桥公司。采石场向路桥公司要求无偿返还，路桥公司却要求采石场支付保管费用。针对这一法律事实，下列说法正确的是（ ）A. 路桥公司

33、与采石场之间没有债务关系，不用返还B. 路桥公司负有不当得利之债，应当返还石料，并且无权要求支付保管费用C. 路桥公司的无因管理使建筑公司受益，应当由建筑公司支付保管费用D. 基于不当得利和无因管理，路桥公司应当返还石料并有权要求采石场支付保管费用一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识D；D（经典题型，注意掌握。C错在无因管理之债发生在管理人与物权人之间，该物权并未实现交付转移，所以建筑公司不是该批石料的物权人）40407. 甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙，乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少价

34、款1万元。下列关于本案中债的性质的说法，正确的有（ ） A. 甲错发设备给丙属于无因管理之债 B. 丙向甲返还设备属于不当得利之债 C. 乙向甲支付设备款属于合同之债 D. 甲向乙少收1万元货款属于侵权之债 E. 丙擅自使用该设备对乙应承担侵权之债8. 甲向乙购进10吨钢材。由于此前乙曾向甲借款5万元未还，于是甲书面通知乙不再支付此项钢材款并将欠条归还乙，乙表示同意。此种债的消灭基于( )事实。 A清偿 B混同 C抗辩 D抵消一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识BC（07年一级真题，难度很大,仅供课堂讨论）;D41419. 债的抵消条件中不包括( )。A必须是货币之债 B必须

35、是对等之债 C必须是同一种类给付之债 D必须是都已到履行期限之债10、甲单位负有向乙单位支付50万元工程款的义务，乙单位负有向甲单位交付50万元建材的义务，则下列关于双方债务抵销的说法，正确的是（ ）A. 双方的债务法定抵销 B. 双方债务基于一方主张而抵销C. 双方债务性质不同不得抵销 D. 双方债务只有约定方可抵销11. 以下（ ）情形不适用提存。A债权人无正当理由拒绝接受履行 B债权人下落不明 C数人就同一债权主张权利 D债务人无法确定一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识A；D；D424212. 2005年7月，用人单位甲空调公司与其销售总监乙在劳动合同中约定有竞业禁止条

36、款：乙离职后两年内不得从事与公司业务有竞争的工作，否则应赔偿甲公司违约金5万元；在此竞业禁止期间，甲公司每月支付乙1500元作为补偿金。2008年3月，乙辞职后不知去向。甲公司欲为乙在A银行开立专门账户，并将该补偿金按月提存。则该债务合法的提存机关应是（ ） AA银行 B. 甲公司 C. 公证处 D. 人民法院 E.劳动争议仲裁委员会13、两个订有合同的企业合并，则相应的合同之债将产生（ ）的法律效果。 A履行 B. 抵消 C. 混同 D. 免除一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识CD; C4343一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1Z301034 物权

37、所有权（自物权）包括占有、使用、收益、处分四项权能。 自物权 土地承包经营权 建设用地使用权物权 用益物权 宅基地使用权 地役权 他物权 居住权 抵押权 担保物权 质权 留置权 掌握动产物权以占有作为权利公示方法；不动产物权以登记作为权利公示方法。4444一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识一、掌握他物权、用益物权、担保物权的概念。例如：甲（房东）将房产出租给乙，并为借贷将房产抵押给银行丙。则：甲是所有权人（自物权人），乙是用益物权人，丙是担保物权人。二、掌握物权的保护方法、适用场合；尤其掌握物权确权。三、物权的保护方法中不可能存在“违约赔偿”，因为无“约”可违。对物权的侵犯

38、构成的是侵权责任（侵权之债）。四、三大担保物权的比较： 相同点相同点 不同点不同点用用益物权益物权他物权不动产占有、使用、收益看重物的使用价值担保物权担保物权不动产、动产、权利担保债的履行看重物的交换价值抵押权抵押权不动产、动产债务人或第三人不转移占有质押权质押权动产、权利债务人或第三人转移占有留置权留置权动产债务人转移占有4545一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1. 民法上，动产一般以( )作为权利公示方法。A占有 B流转 C宣告 D登记2. 用益物权不包含 （ ）权能。A占有 B使用 C收益 D处分3. 下列各项中，属于用益物权的是（ ）A. 某甲将自己的汽车租给了某

39、乙，某甲对汽车的物权B. 某甲将自己的汽车租给了某乙，某乙对汽车的物权C. 某甲将自己的汽车抵押给了某丙，某丙对汽车的物权D. 农民对土地的使用权 E. 集体对土地的所有权4. 施工单位对在建工程所拥有的权利是（）A. 所有权 B. 用益物权C. 担保物权D. 以上说法都不正确A；D；BD; D(难题,请对照定义逐个分析清楚)46465. 合同法规定：“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优

40、先受偿”。承包人的建设工程价款优先受偿权在本质上来源于承包人因承建该建设工程而拥有了（）A债权B用益物权C担保物权D留置权6. 施工单位因建设单位拖欠工程款而出售其完成的工程项目，该行为被认定违法是基于施工单位不具有该项目的（ ） A. 占有权 B. 共有权 C. 质押权 D. 处分权 E. 所有权7. 担保人用房产抵押，抵押权人不享有（ ）A. 他物权 B. 用益物权 C. 担保物权 D. 不动产物权一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识A（课堂讨论）；DE(真题,题意含糊不清)；B47478. 某施工单位在某工程施工过程中，由于所采取的保护措施不当，致使与该工程毗邻的若干民

41、宅开裂和倾斜，且一民居的围墙倒塌，造成部分居民出行不便。对此，受影响的居民可向该施工单位请求（ ）A. 确认物权B. 排除妨碍 C. 恢复原状 D. 返还原物 E. 赔偿损失9.甲公司将在乙公司办公楼附近实施基坑爆破。爆破前乙公司有权采取的物权保护方法是（ ）A. 请求确认权利 B. 请求恢复原状C. 请求消除危险 D. 请求损害赔偿10.施工单位甲想借用工厂的道路通行。双方约定，甲向乙支付一定的费用，乙允许甲的人员通行。这时甲取得了（ ）A. 相邻权 B. 临时用地使用权 C. 地役权 D.留置权 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识BCE；C; C484811. 某公司在

42、拆迁时，误将规划外吴某的一处民房拆除。吴某起诉到法院，则（1）拆迁人与吴某之间，债产生的原因是（ ） A合同 B侵权行为 C无因管理 D不当得利（2）吴某可以优先采取的物权保护方法是（ ） A. 请求排除障碍 B. 请求恢复原状 C. 请求返还原物 D. 请求赔偿损失（3）吴某的诉讼时效是（ ） A. 1年 B. 2年 C. 6个月 D. 20年 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识B；B；B4949一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1Z301034 知识产权一、重点掌握知识产权的种类。 主体：著作权人 著作权 客体：具有独创性并能有形复制的作品 有效期：

43、财产权、发表权至作者死后50年；其余永久保护。 （注意起算时间：作品完成之日） 主体：专利权人知识产权 专利权 客体：发明、实用新型、外观设计（要求记忆） 有效期：发明20年；实用新型、外观设计10年 （注意起算时间：申请日） 主体：商标注册人 商标权 客体：注册商标（切记！） 有效期：10年 （注意起算时间：核准日）50501. 我 国 承 认 并 以 法 律 形 式 加 以 保 护 的 主 要 知 识 产 权 有 （ ） 等 。 A. 著作权 B. 专利权 C商标权 D. 商业秘密 E. 肖像权 2*.工程师张某获得了一个发明专利，则下面说法正确的是（ ）A. 任何时候，未经张某允许，其他

44、人都不可以使用这项技术B. 其专利权在任何地点都会受到保护C. 张某不可能永远通过转让这项专利获得收益D. 这项专利必须以张某的名字命名 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识ABCD；C （真题，很难，同时考核知识产权的时间性、地域性，与专利申请人，需要细心体会每个选项）；51513. 设计单位甲公司为建设单位乙公司的项目承担了建筑方案设计工作，设计合同明确约定由乙公司享有相关知识产权。后甲公司在丙公司委托的另一项目中又采用了同一方案。则乙公司有权追究甲公司对其（ ）的侵权行为。A. 著作权 B.专利权 C.商标权 D.商业秘密4甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图纸，但未

45、约定该设计著作权归属。乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计，则该工程设计图纸许可使用权归( )享有。A. 甲建设单位 B. 乙设计单位 C. 注册建筑师王某 D. 甲、乙两单位共同一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识A；B5252一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识5. 王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2001年3月5月委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2003年2月13日授予王某专利权。该专利权届满的期限是（ ） A. 2021年3月5日 B. 2021年3月15日 C.

46、2021年5月15日 D. 2023年2月13日6. 商标权的客体是( )。 A商业商标 B注册商标 C驰名商标 D文字商标B; B5353一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1Z301035 诉讼时效 一、诉讼时效 是指由于权利人在法定期间内怠于行使其债权，法律规定消灭其胜诉权。 四个要点：（1）起诉权不消灭（法院仍应开庭审理，查明是否存在时效中止、中断的情形。请同时注意联系P243起诉的4个条件） ；（2）实体权利不消灭，超过时效后债务人自愿履行的不得反悔； （3）诉讼时效只与请求权（债权）有关，与支配权、形成权、抗辩权无关；（4）诉讼时效直接法定，当事人无权自行约定。二

47、、诉讼时效的种类、起算、时效中止和时效中断都属于必考内容。三、如何区分时效中止和中断？中止的两种情形是由于“客观”情况不能行使请求权；而中断的三种情形是“主观”上不存在怠于行使。54541*. 2005年5月3日，某施工现场发生了安全生产事故，导致了一名工人骨折。由于在劳动合同中有这样一条约定：“如果工人在施工过程中发生人身伤害，由工人责任自负，施工单位不予赔偿”，所以，在十五个月的疗养期间里，该工人没有向施工单位提出赔偿要求，则下面说法正确的是（ ）A.由于有合同的约定，任何时候该工人都无权要求赔偿B.由于合同约定无效，该工人依然可以获得赔偿C.由于疗养期间时效中止，该工人依然可以获得赔偿D

48、.由于已经超过了诉讼时效，该工人已经丧失了胜诉权，无法通过诉讼途径获得赔偿。2.甲施工单位在担任一项工程的总承包期间，遭遇多起法律纠纷。则以下纠纷中适用2年诉讼时效的是（ ）A.甲向乙租赁的10吨钢管租金未付B.丙分包堆放在甲料场中的材料因失火而毁损C.丁在甲工地上不慎从脚手架上跌落D.戊在供应钢材给甲时，由于疏忽，多发了2吨一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识D（本题有一定难度，BC干扰性很强，请细心研究） ；D;5555一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识3.路人王某不慎掉入沿街的一个正在施工的井口受伤。一年零五个月后出院到法院起诉，要求施工单位赔偿其损

49、失。对此案，法院（ ）。A.不予受理，因为已过了诉讼时效B在甲补充了有关时效中止或中断的证据后才可以受理C应当受理D不应当受理，因为本案过错难以分清 4.甲公司将在乙公司办公楼附近实施基坑爆破。爆破后3年，乙公司才发现玻璃幕墙的铝框发生损伤，向法院起诉要求赔偿，则本案（ ）A已经超过诉讼时效，法院不予受理B已经超过诉讼时效，法院应驳回诉讼请求C诉讼时效中止D未超过诉讼时效 C; D;56565. 某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2003年4月1日。由于建设单位逾期末予支付，故施工单位于2003年8月1日至函建设单位要求付款，但未得到任何答复。施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届

50、满的时间为（ ）A. 2003年4月1日 B. 2003年8月1日 C. 2005年4月1日 D. 2005年8月1日6. 某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（ ）。A2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产B2007年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产C2007年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉一级建造师执业资

51、格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 D; B;57577、某合同的诉讼时效进行到16个月时发生持续时间为5个月的中止事由，则该事由消除后，诉讼时效还有（）。A. 8个月 B. 6个月 C. 3个月 D. 1个月8、2002年5月8日，王某骑车回家经过一个工地时，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于同年6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿，两单位相互推委。次日，王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列说法正确的是（ ）。A本案诉讼时效于2003年5月29日届满B本案诉讼时效于2003年6月10日届满 C王某6月11

52、日的行为适用诉讼时效中止D王某6月11日的行为适用诉讼时效中断一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识B;B（两题均为经典题型，务必要吃透）58589. 下列情况能导致诉讼时效中断的有（ ）A. 债权人向仲裁机构申请仲裁 B. 债权人向债务人保证人提出要求C. 在诉讼时效期间内发生不可抗力 D. 债务人同意分期履行债务 E. 债务人保证年底付款 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识ABDE5959一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1Z301040 建筑法1Z301041 施工许可一、注意城市规划区才领规划许可证，而施工许可证范围不同。二、掌握

53、不领施工许可证的两种情形（1）限额以下；（2）开工报告三、掌握建设资金落实的标准及其证明。四、领取施工许可证后或批准开工报告后的不同管理方式是考核重点。千万注意因故不能按期开工的法律后果是“自行废止”或“重新办理”，没有“责令改正”“处以罚款”，后者是无证施工的法律后果五、了解一下无证施工的法律责任（P35）施工许可证施工许可证 3个月内开工可以延期两次停工满1年，重新核验开工报告开工报告 6个月内开工不予延期停工的，要报告6060一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1*. 某建设单位去申请领取施工许可证，经建设行政主管部门审查发现存在下面几种情况：（1）此时正处于施工招标过

54、程的评标阶段；（2）建设工期15个月，工程合同价为800万人民币，目前到位资金250万元人民币；（3）尚未签订委托监理合同；（4）没有拆迁完毕 上述情况中，肯定属于不能颁发许可证的有（ ）种情况。 A. 1 B. 2 C.3 D. 42. 申请领取施工许可证要求建设资金已经落实。建设工期不足1年和超过1年的，到位资金原则上分别不得少于工程合同价的（ ）。 A30%，50% B40%，60% C70%，50% D50%，30%A（注意情况3，该工程未必属于“必须委托监理的项目”）；D6161一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识3. 以下不需要办理施工许可证的项目是（ ）A.总投

55、资20万，建筑面积500平方米的 装修工程B.总监理工程师批准开工报告的建筑工程C.抗洪设施 D.工地食堂 E.军事机关用房4. 建设单位最迟应当自领取施工许可证之日起()内申请延期。A.15日 B.30日C. 1个月D. 3个月5. 某建设单位于2006年3月1日领取了施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照建筑法的规定向发证机关多次办理了申请延期手续，该工程最迟应当在（ ）开工。A. 2006年5月1日 B. 2006年6月1日C. 2006年9月1日 D. 2006年12月1日6建设单位申领建筑施工许可证后，既不开工又不申请延期，或者超过延期时限的( )。A施工许可证自行

56、废止 B由发证机关收回施工许可证C由建设行政主管机关处以罚款 D取消该建设项目ACDE（注意B为什么错）；D；D；A6262一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识7. 某机场扩建工程6月1日因故中止施工，建设单位最迟应当在（ ）前，向施工许可证发证机关报告。A. 7月1日 B. 8月1日 C. 9月1日 D. 10月1日8. 2006年7月，某医院将住院部大楼及其裙楼发包给总承包商甲，工程开工后不久即因分包商乙发生严重安全事故而导致在建大楼被勒令停工整改，直到2007年6月方达到复工条件。则恢复施工前，（ ）A. 医院应当向施工许可证发证机关报告,需要核验施工许可证 B. 医院

57、应当向施工许可证发证机关报告,不需要核验施工许可证C. 总承包商甲应当向施工许可证发证机关报告,需要核验施工许可证 D. 分包商乙应当向施工许可证发证机关报告,不需要核验施工许可证A；B63639*. 某建设单位于2005年5月1日领取了施工许可证。但是由于施工地区发生了洪水，使得该工程无法开工。2005年8月10日始具备开工条件，则下面说法正确的是（ ）A. 建设单位必须在2005年8月10日起三个月内开工，否则施工许可证自行废止B. 2005年8月10日开始施工时，建设单位除获得延期批准外，还需报发证机关核验施工许可证C. 只要建设单位在2006年2月1日前开工，则施工许可证自行有效D.

58、如果建设单位没有申请延期，施工许可证已经于2005年8月1日废止一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识D（注意B的陷阱，只有开工后停工满一年的工程才需要核验施工许可证）6464一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识10. 某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照建筑法的规定，对此，正确的处理方式是（ ）。 A责令改正，并处以罚款 B. 责令改正，可以处以罚款C责令停止施工，并处以罚款D. 责令停止施工，可以处以罚款11. 某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照施工许可办法的规定，对此，正确的处理方

59、式是（ ）。 A责令改正，并处以罚款B. 责令改正，可以处以罚款C责令停止施工，并处以罚款D. 责令停止施工，可以处以罚款D；C6565一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1Z30104243资质、资格许可 一、要求掌握建筑业企业资质序列、类别和等级。 总承包 （4个等级）施工资质 专业承包 劳务分包 综合资质（只设甲级）勘察资质 专业资质 劳务资质 综合资质（只设甲级）设计资质 行业资质 专项资质6666一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1. 从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的（ ） A. 注册资本、专业技术人员和技术装备 B. 流动资

60、金、专业技术人员和突出业绩 C. 注册资本、专业管理人员并依法设立 D. 流动资金、专业管理人员和资格证书 2取得（ ）资质的设计企业，其承接工程设计业务范围不受限制。 A.工程设计综合资质 B. 工程设计行业资质 C.工程设计专项资质 D. 工程设计专业资质A；A6767一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识3.（ ）监理企业可以监理经核定的工程类别中的二、三等工程，但不能监理一等工程。A. 甲级 B. 乙级 C. 丙级 D. 丁级4一级注册建造师，可以在（ ）范围内从事建筑活动 。A. 注册机关认可的 B. 公司资质证书规定的C. 公司营业执照规定的 D. 执业资格证书许可

61、的B；D6868一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 1Z301044 工程发包1.建筑工程直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给（ ）的承包单位。A. 报价最低 B. 具有相应资质等级C.资质等级最高 D.具有同类工程经验2.建筑法第24条规定，提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。肢解发包的弊端中，不包括（ ）。A. 可能导致发包人变相规避招标B. 发包人节约了发包成本，但增加了管理成本C. 不利于投资控制和安全管理D. 不利于进度目标的控制B；B6969一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 3*. 承包合同约定由承包商采购屋面防水卷材，发

62、包商指定了某品牌，并确定了最高采购价格。则依据建筑法有关规定（ ）A. 这属于违约行为，但只要符合强制性标准，就不是违法行为B. 只要监理工程师同意，承包单位就无权拒绝C. 如果该品牌屋面防水材料不符合强制性标准，则承包人应当承担过错责任D. 这既是违约行为，也是违法行为，承包商有权拒绝。D（请结合相关段落仔细研究。如果D改成“承包商仍应承担保修责任但不承担保修费用”，则考点横跨到保修范围，也是对的）7070一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 1Z301045 工程承包1分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、项目核算负

63、责人、质量管理人员、安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同（ ）A肢解发包 B劳务分包C再分包 D允许他人以本企业名义承揽工程 2( )建筑工程，可以接受联合体承包。A大中型 B结构特别的 C结构复杂的 D涉及专利技术的3.两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照( )的业务许可范围承揽工程。A联合体牵头人 B资质等级低的单位C建设行政主管部门认定 D评标委员会认定D；C；B7171一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 4*. 甲施工单位与乙施工单位联合承包某市政工程，双方约定甲承担基础施工，乙承担路面施工，并要求各方对自己施工的工程质量承担全部责任。现甲

64、的工作任务已通过验收并已退场，在后续施工过程中，乙公司发生质量事故给建设单位造成50万元损失，建设单位竟要求甲公司承担全部损失。本案中，正确的表述是（ ）。A. 由于基础工程已通过验收，甲有权拒绝建设单位的无理要求B. 建设单位应首先要求乙赔偿，不足部分才可以要求甲承担连带赔偿责任C. 甲有权申请事故鉴定，然后按责任比例承担损失D. 甲应向建设单位先行赔付全部损失 D7272一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1Z301046 工程分包一、掌握几点：（1）无论总包合同是否事先约定，所有分包商均需要经过建设单位认可；（2）建设单位对分包商有否决权，未经建设单位认可的，是违法分包

65、行为（违反建筑法强制性规定），该分包合同是无效合同；（3）认可不等于指定，业主直接指定分包是违反国家发改委和建设部规章的行为，但注意：这并不违反法律和行政法规的强制性规定；（4）因为（3），依据合同法原理， 业主直接指定分包的合同虽然可能遭受建设主管部门处罚，但本身是有效合同。小结：未经业主认可的分包合同是无效合同；业主直接指定分包合同是有效合同。二、总分包连带责任必考。7373二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识三、工地上常见的合同关系图。建设单位监理单位 设计单位总包单位分包1分包2供应商1专业承包甲供1甲供27474一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识

66、1.甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包、分包的说法中，正确的有（ ）A. 乙可以将专业工程分包给丙B. 丙可以将劳务作业分包给丁C. 乙可以将劳务作业分包给丁D. 甲可以将专业工程发包给丙E. 甲可以将劳务作业分包给丁ABCD7575一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识2假设甲施工单位中标后发生有关如下事件：（1）总承包合同约定，可将水电暖通安装工程分包，分包施工单位为具备相应资质的A公司。（2）总承包合同生效后，甲公司又把基础土石工程分给了一家具备相应资质的B公司。（3）后业主

67、得知此事，提出如若分包土石方工程，必须包给资质条件更优的C公司。上述做法中违法违规的是（ ）A.（1） B.（2）C.（3） D.（2）和（3）3下列行为不属于违法分包的是（ ）。A. 承包单位将其承包工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包B. 总承包单位将主体结构中的混凝土浇筑任务分包给某公司C. 分包单位将部分工程分包给某公司D. 分包商不具备相应资质条件而以他人名义承接分包工程D; B7676一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识4. 甲大学与乙公司签订建设工程施工合同，由乙为甲承建新教学楼。经甲同意，乙将主体结构工程的施工分包给丙公司。开工后不久，因为丙公司出现安全

68、事故，三死二伤。工程被建设行政主管部门勒令停工长达10个月。本案中，就停工引起的工期责任，说法错误的是（ ）A甲大学可以要求乙公司承担违约责任B甲大学可以要求丙公司承担侵权责任C. 甲大学可以同时要求乙公司、丙公司承担违约责任D. 甲大学可以同时要求乙公司、丙公司承担侵权责任5、某安装公司在担任某项目设备安装分包时，由于总包擅自修改施工组织设计而导致该分包工程不合格，建设单位就该分包工程拒付任何款项。则安装公司应当按照（ ）追究总包责任。 A. 总包合同约定比例 B.总监理工程师确定的比例 C.分包合同约定比例 D.严格责任原则 E.各自过错大小C；CE7777一级建造师执业资格考试考前串讲

69、建设工程法规及相关知识6. 某施工企业甲公司的资质等级为二级，而发包方东方集团公司的工程项目需要一级资质的建筑商承建，于是甲公司就借用了另一大型建筑企业乙公司的资质等级证书，承揽了东方集团公司的工程，后来因该项工程不符合规定的质量标准而给东方集团造成了损失。那么，赔偿责任应当由（ ）承担。 A. 甲公司 B. 乙公司 C. 甲公司和乙公司连带 D. 甲公司和乙公司按约定比例C（挂靠、转包的连带责任，超纲，要求了解）78781Z301047 建设工程监理一、注意记忆强制监理的范围：（1）国家重点项目；（2）大中型公用事业工程；（3）成片开发的住宅小区；（4）外国政府、外国组织贷款或援助项目；（5

70、）其他二、建设工程监理企业不得与两类单位有隶属关系或者其他利害关系：被监理工程的承包单位以及供应单位。其他单位则不要求；即使与承包单位和供应单位有利害关系也不是一概禁止，只要不是在本项目上。其他禁止存在隶属关系和利害关系的知识点归纳如下，请比较记忆：监理企业P44被监理的承包单位、供应单位招标代理机构P62行政机关或其他国家机关工程质量检测机构P90行政机关、公共事务职能组织、设计、施工、监理一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识7979三、掌握工程监理的四项依据。注意与安全监理、政府质量监督依据有何不同？四、 掌握：违反强制性标准，既违法又违约；违反合同约定的推荐性标准，违约

71、但不违法。 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识80801. 监理合同属于（ ）。A. 双务不要式合同 B. 建设工程合同 C. 有偿委托合同 D. 格式合同2. 在某施工合同履行中，由于监理工程师指令错误给施工单位造成5万元损失，该损失由（ ）承担。A. 监理工程师 B. 总监理工程师 C. 监理单位 D. 建设单位3. 施工单位在施工期间，监理单位对相关工程索赔/反索赔的处理，（ ）A. 对建设单位和施工单位均有约束力B. 对建设单位和施工单位均无约束力C. 对建设单位有约束力，对施工单位无约束力D. 对建设单位无约束力，对施工单位有约束力一级建造师执业资格考试总复习 建

72、设工程法规及相关知识C；D（工地上的合同关系图务必掌握，法规至少会考两个题，实务也会考）； C8181一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识4总投资额在3000万元以下，不必须委托监理的项目是（ ）A. 学校 B. 医院C. 影剧院 D. 体育场5施工期间，工程建设各方就某一推荐性技术标准T的适用问题产生争议。施工单位认为，T属于推荐性技术标准，且在合同中未作明确约定，故对自己没有约束力。监理单位认为，虽然T属于推荐性技术标准，但执行该标准更有利于保障工程某些特殊部位的施工质量。设计单位则建议在验收中同时参照该标准和有关强制标准。建设单位认为，在合同约定不明时，应采用有利于实现

73、合同目的的特定标准，施工单位应当执行监理工程师的决定，否则将终止合同。在此争议中观点正确的是（ ）A. 施工单位 B. 监理单位C. 建设单位 D. 设计单位B；A82826.监理工程师李某在对某工程施工的监理过程中，发现该工程设计图纸存在一处明显的设计错误，则李某（ ）。A要求施工单位直接更正B应当报告建设单位要求施工单位修改设计C应当报告建设单位要求设计单位修改设计D应当要求设计单位修改设计 7.施工单位在对大底板基础施工缝作处理后打算浇筑混凝土。监理单位王某发现施工单位在原设计的止水片上增加了一道橡胶条，施工单位项目经理周某表示这样更能保证将来防水的质量，并且增加的成本将由施工单位自行承

74、担.则王某应当（ ）A. 作好旁站记录后允许施工单位继续施工B. 要求设计单位修改设计C. 报告建设单位通知设计单位修改设计D. 直接要求施工单位改正 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识C; D（注意细心比较这两个题）83838.（概述题）某工程为国家大型公用事业项目，下列关于该工程监理的说法，正确的有（ ）A. 该工程必须实行监理B. 可直接邀请具有相应资质的监理单位实行监理C. 监理单位保证承担全部责任的，可由其他监理单位代为监理D. 监理单位不得与设备供应单位有隶属关系E. 监理单位应选派具有相应资格的监理工程师进驻现场9*.某建设单位正在进行监理单位资格预审，按照我

75、国建筑法规定，肯定不能担任本项目监理业务的是（ ）A. 甲监理公司是建设单位下属单位B. 乙监理公司尚欠某电梯供应商3万元货款,该电梯已被本工程选用C. 丙监理公司新投资了一家钢结构公司D. 丁监理公司与本工程设计单位存在纠纷,案件尚未审结一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识AE；B848410*.某竣工项目屋面出现大面积渗漏。经查该处防水层偷工减料严重，质量完全达不到标准，当时主管的监理工程师李某因请病假未到现场，便同意施工单位继续施工，李某回现场后在隐蔽验收单上补签。针对本案，说法错误的是（ ）A. 建设单位可以要求施工单位赔偿损失B. 建设单位可以要求监理单位赔偿损失C.

76、 建设单位只能要求施工单位和监理单位各自承担赔偿责任D. 建设单位可以要求施工单位和监理单位承担连带赔偿责任一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识D8585一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1Z301050 招标投标法1Z301051 招投标活动原则1、招投标活动应当遵循（ ）的原则。 A.平等、自愿、公平、诚实信用 B.自愿、平等、等价有偿、诚实信用 C.公开、公平、公正、诚实信用 D. 实事求是、尊重科学2. 以下不符合招标活动公开原则的是（ ） A.公开招标信息 B.公开开标过程 C.公开评标过程 D. 公开中标结果C；C（注意招投标有几个不公开：标底不

77、公开；评标委员会成员名单不公开；评标过程不公开（ 详见P58；但评标标准和程序要公开）86863. 某项目招标文件中规定为促进落后地区发展，凡老、少、边、穷地区参加该项目的投标人，可以在评标中加5分。根据招标投标法，这个规定违反了（ ）原则。 A. 公开 B. 公平 C. 公正 D. 诚实信用 4. 招标投标法规定，“投标文件生效后，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。”这体现了招标投标活动的（ ）原则。A. 公开 B. 公平 C. 公正 D. 诚实信用 5依法必须进行招标项目的招标公告，

78、必须通过国家指定报刊、信息网络或其他公共媒介发布，这体现了招标活动的( ) 。 A公开原则 B公平原则 C公正原则 D诚实信用原则一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识B；C；A8787一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1Z301051 招标范围和规模标准招标范围：（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益公众安全项目；（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。规模标准： (一) 施工单项合同估算价在200万元人民币以上的； (二) 货物采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的； (三)

79、 服务采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的； (四) 项目总投资额在3000万元人民币以上的。 以下三类项目必须公开招标*：（1）国家重点项目；（2）省级重点项目；（3）全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的项目。8888一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 直接发包建设项目发包方式 公开招标 自行招标 需备案 招标发包 （国资或重点） （编标书+组织评标能力） （范围+规模） 邀请招标 委托招标89891.甲设计单位自行研发的异型特征结构设计技术获得国家专利，乙建设单位投资700万元建设某一必须使用该专利技术的旅游项目。则对该项目设计任务的发包方式表

80、述正确的是（ ）.A. 因施工合同估算价超过200万元，故必须公开招标B.特定的专利技术，经有关主管部门批准后可以直接发包C.关系社会公共利益的项目，即使采用特定的专利技术也不能直接发包D.若其设计费超过50万元必须公开招标 2某项目的总投资额为2800万元，该项目建设单位对下列内容未进行招标，其中违反招标投标法规定的是（ ）。A. 合同价为180万元的施工合同 B. 合同价为90万元的材料采购合同C. 设计费为60万元的设计合同D. 监理费为40万元的监理合同一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识B; C90903.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，下面说法正确的是:A

81、.如果单项合同估算价低于标准，可以对该单项合同项目不进行招标B.重要设备、材料等货物的采购，只要合同估算价在100万元人民币以上的就必须招标C.属于必须招标的项目范围，监理合同估算价在50万元人民币以上的就必须招标D.是否对设计项目进行招标由招标人根据工程实际需要自行决定 4抢险救灾紧急工程应采用()方式选择实施单位。 A.公开招标 B.邀请招标 C. 议标 D.直接委托一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识C（注意A、B为什么错）； D（注意题目里提到了“紧急”，已经暗示了不适宜招标） 91915.甲、乙两家公司联合投标某一高速公路某标段的施工项目，施工合同估算价约2亿元。就该

82、项目的勘察、设计、监理等事宜，招标人（ ）A. 全部应当招标B. 如果单项合同估算价低于50万元，则可以不招标C. 如果该项目地质条件复杂，则可以不招标D. 该项目不属于实行强制监理的范围，监理业务可以直接发包 6应当招标的施工项目，有以下（ ）情形，经批准可以不招标 A. 涉及国家安全、国家秘密或抢险救灾的 B. 受自然地域限制的 C.以工代赈的 D. 项目技术复杂，只有少量投标人可供选择的 E.项目主要技术采用专利的一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识A ；CE（注意A为什么错）9292一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1Z301052 招标程序一、招标

83、前的基本条件（5项）要求熟记；二、公开招标的3项范围（国家重点+地方重点+国资主导或控股）要求熟记；三、公开招标项目依法经批准转邀请招标的5项情形，随时注意与应当招标经批准转直接发包的6项情形进行比较；四、资格预审是投标前，资格后审是开标后（评标过程中）五、招标文件、投标文件内容是易混淆知识点，要求比较记忆；六、P5152三个走程序的时间要求掌握，并熟悉相应题型。9393一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识招标 直接发包公开招标 邀请招标1、涉及国家秘密、国家安全、抢险救灾而不适宜招标的；2、以工代赈的；3、施工主要技术采用专利或专有技术的；4、施工企业自建自用的；5、在建项

84、目追加的附属小型工程或主体加层工程；6、其他1、涉及国家秘密、国家安全、抢险救灾，适宜招标而不适宜公开招标的；2、受自然地域环境限制的；3、项目技术复杂或有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择的；4、拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；5、其他9494一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识招标文件投标文件1、投标邀请书；2、投标人须知；3、合同主要条款；4、投标文件格式；5、工程量清单；6、技术条款；7、设计图纸；8、评标标准和方法；9、投标辅助材料1、投标函；2、投标报价；3、施工组织设计；4、商务和技术偏差表七、何为投标有效期？何为投标保证金有效期？两者关系如何？八

85、、招标人延长投标有效期的有关程序（P53）要求掌握95951.从世界银行贷款的某水电站工程，必须通过招标的方式选择施工单位，则其进行施工招标前必须具备的条件有（ ）A. 招标人已经依法成立B. 初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准C.招标范围、招标方式和招标组织形式应当履行核准手续，已经核准 D. 工程建设资金已经全部到位E. 有招标所需要的设计图纸及技术资料2招标投标法规定的招标方式是（ ）。A公开招标、邀请招标和议标 B公开招标和议标C邀请招标和议标 D公开招标和邀请招标3公开招标和邀请招标在招标程序上的差异为()。A.是否进行资格预审 B.是否组织现场踏勘C.是否应在招标行政监督部

86、门备案D.是否公开开标一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识ABCE; D；A96964以下不属于招标文件内容的是（ ）。A工程量清单 B.合同主要条款 C. 评标标准和方法D.商务和技术偏差表 E施工组织设计5.某招标文件规定的投标截止时间是6月30日，招标文件已于5月25日全部售出。5月31日招标人发现招标文件中有一重要数据打印错误，需要修改，则该修改通知至迟应当在（ ）前送达给各投标文件收受人。（P52）A6月10日 B6月15日C7月15日 D7月20日 6. 某项目招标文件中规定的开标时间是6月20日，则招标文件最迟应当于（ ）前发出。A. 5月20日 B. 5月31

87、日 C.6月5日 D.6月10日一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识DE；B；B97977.某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交招标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为 A3月20日 B.3月30日C4月25日 D.4月30日 8. 某钢结构招标项目在投标有效期即将结束时，发生不可抗力，招标人书面要求所有投标人延长投标有效期一个月。则以下符合法律规定的是（ ）A. 甲投标人同意延长，但因为近期钢材价格上涨过快，要求 修改报价B. 乙投标人表示只要能按原招标文件规定时间收回投标保证金，就

88、同意延长C.丙投标人拒绝延长，并要求收回投标保证金D.丁投标人同意延长，但要求对因延长有效期造成的损失给予适当补偿一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识C; C9898一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1Z301053 投标一、自行招标的招标人要求两种能力（编标书+组织评标），而投标人只要求一种能力：具备承担招标项目的能力；二、招标人只在两种情形下有权没收投标保证金:（1）投标人在投标有效期撤回投标文件；（2）投标人中标后不提交履约保证金或签订合同。三、投标保证金的形式、额度要求了解。四、注意比较投标保证金和履约保证金的根本不同。提交人提交人防范防范有效期有

89、效期额度额度投标保证金所有投标人不审慎投标开标决标后30日 2%或 80万履约保证金中标人不履行合同开工竣工合同价10%15%9999二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识五、投标有效期与投标保证金有效期。确定中标人 投标截止时间(开标)确定中标人 发出中标通知签订合同评标投标 30日投标有效期投标保证金有效期+30日1001001投标人应当具备（ ）的能力。 A. 编制标底 B组织评标 C承担招标项目 D融资2.某招标文件要求投标人提交投标保证金，招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有（ ）A、投标人在投标有效期内撤回投标文件 B、投标人在开标前撤回投标文件C、中标人拒

90、绝提交履约保证金 D、投标人拒绝招标人延长投标有效期要求E、中标人拒绝签订合同 3.投标人在投标过程出现（ ）时，招标人可以没收投标保证金。 A. 投标报价低于成本 B. 投标保证金形式不符合招标文件要求 C. 在投标有效期内撤回其投标文件 D. 拒绝签字确认评标委员会对标书中错误的修正一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识C; （06年9月二级真题，无正确答案）;ACE; C（注意AB的后果是废标）1011014. 某招标文件中确定的开标时间是7月1日，投标有效期是3个月，某投标人于6月15日提交投标书和投标保证金。问：该投标保证金的有效期应设定为（ ）。A. 6月15日9月

91、30日 B7月1日9月30日C6月15日10月30日 D7月1日10月30日5投标人在投标有效期内（ ）投标文件的，其投标保证金将被没收。 A. 补充 B修改 C替代 D撤回6. 某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当时没有异议。这份修改投标报价的函件应视为（ ）。A有效 B无效 C. 经澄清说明后有效 D. 在招标人同意接受的情况下有效 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识D；D（注意P38（三），修改、补充、替代是“不予接受”）; A102102一级建造师执业资格考试考前串

92、讲 建设工程法规及相关知识1Z301054 联合体投标一、联合体资质属于直接法定，任何单位包括评标委员会无权对其进行指定，也无须认定。二、共同投标协议的性质是合同性质，共同投标协议的内容是拟承担的工作和责任。为什么不是权利和义务？三、联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同。1Z301055 投标禁止行为一、投标的禁止性规定只考各种行为属于何种性质，因此要求熟悉教材给出的各种例子。注意（4）“低于成本竞标”是命题热点：“成本”的含义； 该行为既违反招标投标法，又违反反不正当竞争法103103一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1. 联合体中标的， （ ）与招标人签订合同

93、。 A联合体 B联合体各方共同 C联合体各方分别 D联合体牵头人代表各成员方2东方公司和海虹公司组成的联合体，在大型项目俊逸大厦中中标。中标结果确定后，海虹公司因债务纠纷法定代表人出逃，决定放弃中标项目。建设单位钧逸公司没收了联合体的投标保证金，并起诉东方公司要求赔偿全部损失。关于本案，以下说法正确的是（ ）。A.钧逸公司没收投标保证金行为属于追究联合体的缔约过失责任；B.因为存在不可抗力，东方公司有权拒绝钧逸公司的诉讼请求；C.建设单位应当将东方公司和海虹公司列为共同被告；D.法院应当支持钧逸公司赔偿全部损失的诉讼请求；E.东方公司败诉后，有权向海虹公司追偿其应当承担的债务比例。B；AE（C

94、错，不是“应当”是“可以”，D超纲，要求了解是“超出投标保证金部分的损失”）104104一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识3. 甲、乙两家公司联合投标某一高速公路某标段的施工项目，双方签订了共同投标协议，参加资格预审并获通过，并于4月25日将投标文件提交给招标人。招标文件规定的投标截止时间是4月30日，投标有效期是3个月。则甲、乙双方的共同投标协议应当在（ ）提交给招标人。A. 通过资格预审时 B. 提交投标文件时C. 投标截止时 D. 与招标人签订合同时4. （接上题）甲公司由于自身原因没有履行共同投标协议中应承担的义务，其违约责任的承担方式是（ ）。A. 甲公司向乙公司

95、承担违约责任 B. 甲乙两家公司共同承担违约责任C. 乙公司承担一部分连带责任 D. 甲公司与乙公司协商承担违约责任5. （接上题）在提交投标文件截止之日前，甲公司拟承担另一项目而退出该联合体，并推荐具有相同能力和资格条件的丙公司与乙公司重新组成联合体。该联合体的投标被招标人拒绝，理由是（ ）。A. 变化后的联合体消弱了竞争 B. 丙公司事先未经过资格预审C. 新联合体组成的时间过晚 D. 新联合体的资质低于规定的最低标准 B(P55);B; B1051056. 下列各项，属于投标人之间串通投标的行为有（ ）。 A. 投标者之间相互约定，一致抬高或者压低投标价B. 投标者之间相互约定，在招标项

96、目中轮流以低价位中标C. 两个以上的投标者签订共同投标协议，以一个投标人的身份共同投标D. 投标者借用其他企业的资质证书参加投标E. 投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后参加投标7. 某投标人通过行贿的手段中了标，后来经过其他投标人投诉，有关行政主管部门着手进行调查。则对这个事件的后果判断正确的是（ ）A. 中标有效 ，但是当事人要受到处分 B. 如果投标人在不行贿的情况下可以中标，该中标是有效的C.中标无效，同时有关责任人和单位要承担法律责任 D.中标无效，重新招标一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识ABE；C1061068. *甲乙双方订立共同投标协议，共同承包了某大

97、型建筑工程。其中，甲公司为施工总承包特级资质，乙公司为施工总承包一级，甲是牵头人。下面关于该承包行为的说法错误的有（ ）A. 该行为属于肢解工程发包的违法行为B.甲公司就工程质量和安全对建设单位承担主要责任C.乙公司按照共同投标协议的约定对建设单位承担责任D.建设单位必须与甲乙分别签订承包合同E.双方应按照施工总承包一级的业务许可范围承揽工程9. 甲单位是一级企业，乙单位是二级企业，它们计划联合投标，则A.它们可以联合投标，依据招标投标法，该联合体的资质确定为二级B.它们可以组成联合体，以一个投标人的身份投标C.联合体中标后应当向招标人提交共同投标协议D.甲单位与乙单位对招标人承担连带责任一级

98、建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识ABCD(关键是掌握C为什么错？);B（对于A，招标投标法强调两者是同一专业才能按照资质较低的确定资质。对于C，必须是投标时而不是中标后提交协议。对于D，二者仅就中标项目承担连带责任） 107107一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识10.假设某项目招标人在估算时根据有关定额套算出的成本是20000万元人民币，标底是19500万元，联合体投标成员甲单位根据本企业定额算得成本是19200万元人民币，成员乙单位根据本企业定额算得成本是18700万元人民币，则根据招标投标法中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该联合体投标时报价

99、不得低于（ ）（A）20000万元 （B）19500万元 （C）19200万元 （D）18700万元 C1081081Z30105658 开标、评标、中标程序的几个要点1、掌握有权检查投标文件的密封情况的三种人：投标人、投标人代表、公证人员；2、投标文件“不予受理”（2项，P57）和“废标”（6项，P58）的区别；尤其是废标要求精确掌握。3、掌握评标由评标委员会负责；资格审查由招标人负责。4、评标委员会成员的回避书上未提及，但要求掌握。 注意：评标委员会成员不能与投标人有利害关系，但可以与招标人有利害关系。5、对比记忆投标文件、招标文件澄清或说明；（P59、52）6、依法重新招标的情形要求总结

100、。一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识109109 1、标书 3； 依法重新招标 2、有效标3，评标委员会以竞争不足为由否 决所有投标； (流标) 3、有效标3，评标委员会以每一份投标均不符 合要求为由拒绝所有投标。二级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1101101. 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（ ）进行。 A同一天公开 B同一天不公开 C同一时间公开 D同一时间不公开2. 开标会议上，无权检查投标文件密封情况的是（ ） A 投标人 B 投标人推选的代表 C 招标人委托的公证机构 D 评标委员会主任3. 招标投标法规定，投标文件有（）情形

101、，招标人不予受理。 A. 逾期送达的 B. 未送达指定地点的 C. 未按规定格式填写的 D. 无单位盖章并无法定代表人或其授权的代理人签字或盖章的 E. 未按招标文件要求密封的 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识C；D；ABE1111114. 某招标人委托某招标代理机构办理招标事宜，并委托公证机构对开标进行公证，招标文件规定2006年6月6日14时为投标截止时间。甲、乙、丙、丁四家承包商参加投标，并均于6月5日17时前提交了投标文件，但6月6日14时前，丙公司又提交了一份补充文件，而丁公司则由于某种原因书面提出撤回已提交的投标文件。对此，下列情况中，正确的是（ ）。A. 开

102、标会由该招标代理机构主持B. 由于某评标专家迟到1小时，开标会推迟到2006年6月6日15时进行C. 开标时，由公证机构检查投标文件的密封情况D. 丙公司的投标文件有效，但其补充投标文件在评标时将不予考虑E. 丁公司的投标文件在当众拆封、宣读后即宣布为无效投标文件一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识AC1121125.某建设项目招标，评标委员会由二位招标人代表和三名技术、经济等方面的专家组成，这一组成不符合招标投标法的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中，正确的有（ ）A.减少一名招标人代表，专家不再增加B.减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家C.不减少招标人代

103、表，再从专家库中抽取一名专家D.不减少招标人代表，再从专家库中抽取二名专家E.不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家 6.招标人组建的评标委员会名单组成如下：招标人代表2名，建设行政监督部门代表2名，技术、经济方面专家4人，招标人直接指定的技术专家1人。下列关于评标委员会人员组成的说法正确的是（ ）。A. 不应该包括建设行政监督部门代表 B. 不应包括招标人代表C. 技术、经济方面的专家所占比例偏低 D. 招标人代表比例偏低E. 招标人可以直接指定专家 一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识BD; AC113113一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识7*.在

104、某工程项目评标过程中，下列做法违反法定程序的有（ ）。A.招标人向评标委员会推荐了中标侯选人B.招标人授权评标委员会直接确定中标人C.招标人代表参加了评标委员会D.评标委员会通知某投标人到场对其投标文件中部分内容口头作澄清说明E.招标人否决评标委员会提出的所有中标侯选人，重新招标ADE1141148.甲、乙联合投标，评标委员会发现联合体的投标文件中有甲单位盖章但其法人代表未签字，乙单位有法人代表签字但却未加盖公章，则该投标文件（ ）A. 有效 B. 无效 C. 经投标人澄清后有效 D. 经招标人接受后有效9*、在评标过程中评标委员会发现，某投标文件投标书填写的报价为8380万元，但大写的数字为

105、人民币八千三百万元。经验算，各项单价与工程量的乘积累计相加为8480万元，对此，评标委员会正确的处理方式为（ ）。A 认定该投标报价为8300万元 B 认定该投标报价为8380万元 C 认定该投标报价为8480万元 D 认定该投标为废标 一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识A;C11511510. （ ），招标人应当依法重新招标。 A投标人少于三个的 B中标人放弃中标的 C有效投标少于三个的D所有投标报价均远高于标底的11.评标委员会经评审认为所有投标都不符合招标文件要求的（ ）。 A、可以否决所有投标 B、可以选择一家投标人进行谈判 C、可以将公开招标方式改为邀请招标方式重新

106、招标 D、应当赔偿投标人的投标损失 12. *某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理是否重新发包，下列说法中，正确的是（ ） （P59第一段）A、评标委员会可以否决全部投标，招标人应当重新招标B、评价委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包C、评价委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标D、评价委员会必须否决全部投标，招认人可以直接发包一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识A；A；A11611613. 第一中标候选人（ ），招标人可以确定第二中标候选人为中标人。 A被取消投标资格的B放弃中标的 C以行贿手段谋取中标

107、的 D因不可抗力提出不能履行合同的 E未在规定期间提交履约保证金或签署合同的14. 某招标人根据评标委员会推荐的中标候选人于2006年7月5日确定了中标人，次日向主管部门提交了招标投标情况的书面报告，于2006年7月15日向中标人发出中标通知书。由于该中标人为外地企业，该中标人于2006年7月18日收到中标通知书。根据招标投标法规定，招标人和投标人应当在（ ）前订立书面合同。A. 2006年8月5日 B. 2006年8月14日C. 2006年8月15日 D. 2006年8月16日一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识BD(详见P60倒数第3段)；B11711715. 某投标人于

108、2006年5月3日收到中标通知书。但是在2006年5月10日却又收到了招标人改变中标结果的通知。则下面说法正确的是（）A招标人有权改变中标结果，不需要为此承担任何法律责任B 招标人应当为擅自改变中标结果承担缔约过失责任C招标人应当为擅自改变中标结果承担违约责任D招标人由于在投标有效期前发出通知，因此不需要承担任何责任16.某政府投资的项目向社会公开招标，最终于2007年3月1日确定甲为中标人，并于3月2日向甲发出中标通知书，3月4日甲收到中标通知书，则下列说法正确的是（ ）A.中标通知书就是合同 B.合同的生效时间是2007年3月4日C.中标通知书的法律性质属于承诺 D.双方应在2007年3月

109、31日前订立书面合同E.招标人应在2007年3月31日前向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识B；CD（E不选，应当在3月16日前报告）1181181Z301059 招标组织形式和招标代理一、掌握自行招标和委托招标。熟记自行招标要求具备的两种能力；二、了解招标代理机构的组织性质、3项条件；不得与谁存在隶属或利害关系？三、 招标代理机构与招标人是代理关系。从这一考点出题，一定是考授权不明、超越代理权、与投标人串通损害招标人利益、代理违法事项等的代理责任承担问题。（不另编题，详见民事代理有关规定P19-20）四、招标代理机构能做什么，不能做什么

110、？“协助”定标、“草拟”合同一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识119119一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1. 招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守招标投标法关于（ ）的规定。A招标人 B投标人 C评标人 D招标人和投标人2招标代理机构与( ) 不得存在隶属关系或其他利益关系。 A招标人 B评标人 C建设单位 D行政机关 3、根据招标投标法，以下关于招标代理的表述正确的有（ ） A. 招标代理机构是建设行政主管部门所属的专门负责招标投标代理工作的机构 B. 招标代理机构是社会中介组织 C. 招标代理机构必须要有相应专业力量 D. 建

111、设行政主管部门有权为招标人指定招标代理机构 E. 所有的招标都必须要委托招标代理机构进行A；D; BC120120一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识5、甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙的下列行为不符合法律规定的有（ ）A. 乙以甲的名义的媒体上发布招标公告B. 乙依法定权利根据评标报告和推荐的中标侯选人确定某投标人中标C. 为保持公平、公正，乙将招标事宜转委托给另一招标代理机构D. 乙接受委托后，指派工作人员张某具体操办该招标事宜E. 乙接受某一投标人委托，指派王某编制该工程投标书BCE121121一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相

112、关知识1Z301060 安全生产法1Z301061 生产经营单位的安全生产保证一、掌握法定应当设置安全生产管理机构或者专职安全员的四类单位：A.矿山企业 ；B.建筑施工企业； C.危险品生产、储存、经营单位；D. 从业人员超过300人的其他生产经营单位； （前三类其主要负责人和专职安全员还需考核合格后任职）二、掌握矿山、危险品生产、危险品储存三类项目的特殊管制程序。 安全条件论证 安全评价 安全设施设计审查 安全设施验收122122三、掌握生产经营项目发包，场所、设备出租的管理程序（P64末段、P65第一段）四、掌握涉及生命安全、危险性较大特种设备的管理；重大危险源的管理；员工宿舍的管理；在同

113、一作业面作业管理程序。五、掌握安全生产资金投入责任人。一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识123123一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1我国安全生产法规定，从业人员在300人以下，可以通过委托具有国家规定的相关专业技术人员提供安全生产管理服务的企业有（ ） A甲炼油厂 B. 乙施工单位 C. 丙工程劳务公司 D. 丁搅拌站 2.我国安全生产法规定，炼油厂项目竣工投入使用的前提条件是（ ）。（P64第一段） A. 安全设施验收合格 B. 取得安全使用证 C. 经监理检验合格 D. 设置安全标志 3生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须按照

114、国家有关规定，由专业生产单位生产，（ ），方可投入使用。 A. 专业检测机构检测合格，取得安全标志 B. 专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准 C专业检验机构检验合格，申请安全使用证 D健立专门安全管理制度，定期检测评估D; A ； A 124124一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识5以下不需要进行安全条件论证和安全评价的项目是（ ） A煤矿 B.烟花厂 C.加油站 D.住宅小区6.某工厂有闲置用房，现准备对外出租给一个钢结构施工企业，根据安全生产法规定，下列表述正确的是（ ）A. 工厂应核查该企业是否有资质证书，无资质证书的，必须订立安全生产管理协议B. 工厂

115、无权查看企业的资质证书，但应当与该企业订立安全生产管理协议C. 是否核查资质证书由工厂决定，但应当与该企业订立安全生产管理协议D. 工厂应核查该企业是否有资质证书，并与该企业订立安全生产管理协议D; D125125一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识7.某建筑构件公司由于安全资金投入不足造成两人受伤，（ ）应当对此承担责任。 A.该公司法定代表人 B. 该公司经理 C. 该公司投资人 D.该公司的安全管理人员 E. 该公司的工会负责人8.施工单位对施工现场存在的易发生安全事故的薄弱环节和重点部位，应当（ ）。 A. 登记建档 B. 不定期检测、评估、监控 C. 制订应急预案

116、D. 告知施工人员紧急情况下的应急措施 E. 将重大危险源及相应的应急预案、应急措施报送监理单位备案 AB(想一想:C为何不是?); ACDE(B错在应定期)126126一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识9. 施工期间，某劳务公司存放乙炔瓶的仓库，（ ）A. 为防盗起见，将仓管员王亮安排在仓库中住宿值夜B. 应当与现场办公用房保持一定距离 C. 为便于管理，视需要封闭若干出口 D. 因特殊需要使用明火作业的，应当事先办理审批手续 10. 某工程两劳务分包单位签订了安全生产管理协议，该协议应明确的内容有（ ）A. 各自应负责的安全生产管理范围 B. 各自应尽的安全生产管理职责

117、C. 各自应采取的安全措施 D. 指定兼职安全生产管理人员进行磋商E. 双方的安全责任由总承包单位确定 D; BC127127一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识11. 甲公司工人在工地现场检修塔吊，乙公司工人在塔吊下绑扎钢筋，则甲公司与乙公司应当履行如下法定义务（ ）A由单位负责人召开安全生产协调会B签订安全生产管理协议C共同调配劳动防护用品D指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调E各自采取的安全措施应当报送备案BD1281281Z301062 安全生产从业人员的权利和义务一、掌握知情权的三项内容；掌握拒绝权、紧急避险权的概念。二、掌握危险报告义务：注意报告的对象必须是

118、：现场安全生产管理人员或本单位负责人，而不能是其他人。1.在安全生产法对安全生产从业人员的权利的规定，安全生产从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施即为( )。 A知情权 B拒绝权 C紧急避险权 D建议权2.某煤矿是一个年产10万吨煤炭的大型煤矿，但是，该煤矿的管理人员经常违章指挥，强令矿工冒险作业。对于这种情况，该煤矿的职工有权（ ） A. 要求增加工资 B. 延长休息时间 C. 要求减少工作强度 D. 拒绝执行一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识A;D129129一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识3.王亮在办理工伤社

119、会保险后，在一次事故中受伤，经鉴定为七级伤残，则其（ ）A.只能向工伤保险机构提出赔偿请求B.应向本公司提出赔偿请求，本公司作出赔偿后向工伤保险机构追偿C.应首先向本公司提出赔偿请求，不足部分由工伤保险机构赔偿D. 应首先向工伤保险机构提出赔偿请求，不足部分由本公司赔偿4.劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向（ ）报告。 A兼职安全巡查员 B.专业监理工程师 C发包人代表 D.建设工程安全生产监督站D； A130130一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识5.某施工现场出现安全隐患，现场的三位工人发现了这个隐患，则下面属于这三位工人的法定义

120、务的是（ ）A. 立即停止作业或在采取可能的措施后立即撤离B. 迅速通知所有从业人员撤离C. 迅速向本单位负责人报告D. 迅速记录事故发生经过6*下面行为中没有违反安全生产法的是（ ）A. 某甲是班组长，发现安全事故隐患后，立即通知了本班组工人，但由于急着要去看病，因此没有来得及向项目经理报告B. 某乙发现脚手架即将倒塌，在没有采取任何措施的情况下迅速逃离现场C. 某丙患有“恐高症”，经班组长耐心说服教育后进行高空作业D. 某丁没有按照本单位的规定在施工现场戴安全帽C;B131131一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识7王亮在某施工单位担任乙炔仓库管理员，则属于其法定义务的是

121、（ ）A. 掌握其工作场所存在的危险因素及事故应急措施，增强事故预防和应急处理能力B. 对仓库的安全管理工作提出合理建议C在发生危险时，采取必要应急措施后才可以离开现场D. 发现事故隐患时，立即向安全生产监督管理部门报告A132132一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1Z301063 生产安全事故1建筑施工单位应当建立（ ），生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定（ ）的应急救援人员。 A应急救援组织，专职 B应急救援体系，兼职 C应急救援体系，专职或兼职 D. 应急救援组织，兼职2某二级总承包施工企业，根据安全生产法规定，下述做法正确的是（ ） A. 应当

122、建立应急救援组织 B. 可不建立应急救援组织，但应指定专职应急救援人员 C. 可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员 D. 可不建立应急救援组织，但应当配备必要的应急救援器材D；A133133一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识3安全生产监督部门对某大型施工单位进行应急求援工作情况检查时，提出了以下要求，其中符合有关规定的是（ ）A. 应建立应急救援资金专款专用制度B. 可以不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员C. 应对应急救援器材进行经常性维护保养D. 各级负责人应兼任应急救援人员4. 甲是建设单位，乙是总包单位，丙是劳务分包，丁是监理单位。在施工现场由于升

123、降机失控，造成丙公司多名工人伤亡。根据建设工程安全生产管理条例规定，该事故应由（ ）向有关政府部门上报。A.甲建设单位 B. 乙总包单位 C丙劳务公司 D. 丁监理单位 C；B134134一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识5. 某工地上发生了安全生产事故，造成了2人死亡。则下面的行为中，违反了安全生产法的是（ ）A. 企业主要负责人在上报的安全生产事故报告中称只有一人死亡B. 现场操作人员向项目经理报告时说有一人死亡C. 在事故发生时，工人甲没有顾及施工机具的安全，迅速逃到了安全地带D. 工人乙事先发现了安全事故的隐患，但是没有向安全生产管理人员报告E. 工人丙发现了安全事

124、故的隐患后拒绝进入这个危险区域施工AD1351351Z301064 安全生产的监督管理1根据安全生产法，关于建设行政主管部门安全生产监督管理职责，说法正确的是（ ）A. 建设行政主管部门可以将施工现场的监督检查委托给建设工程监理机构具体实施B. 对未取得安全生产许可证的施工单位擅自从事施工活动的，建设行政主管部门发现后应当责令整顿，予以通报批评C. 建设行政主管部门在审核发放施工许可证后，应当对建设工程是否有安全措施进行审查D. 建设行政主管部门对不符合安全标准的设施、设备、器材有权当场予以查封、扣押一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识D136136一级建造师执业资格考试考前

125、串讲 建设工程法规及相关知识 1Z301070 安全生产管理条例一、所谓责任制就是责任落实到人的制度。注意责任制与责任追究制完全不同。责任制体现了预防为主方针。二、建设单位安全生产管理的主要责任和义务重点掌握：（5）报送安全措施的主体和时限；（6）报送拆除工程的资料及其时限。三、监理单位审查施工组织设计责任、安全隐患报告责任及安全监理依据可考性极强。其中施工组织设计的内容要求记忆。安全事故隐患 要求施工单位整改 拒不整改 报告主管部门 严重事故隐患 要求暂时停工 拒不停工 +报告建设单位注意：施工单位是安全事故报告义务；监理单位是安全事故隐患报告义务。137137一级建造师执业资格考试考前串讲

126、 建设工程法规及相关知识 四、安全生产管理机构和专职安全员配备是新增知识点，要求熟悉：施工单位总公司、分公司、区域公司要各自独立设置安全生产管理机构。五、总分包安全责任的划分必考。六、施工单位安全生产基本保障措施：1）安全生产费用，施工单位的义务是专款专用，业主的义务才是保证投入；2）施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全员。 易混淆点：建筑施工单位生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职应急救援人员。3）七项危险性较大的分部分项工程和意外伤害险必考。另注意相关程序。138138一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 1. 安全施工措施费用应当由建设单

127、位在( )阶段落实。 A可行性研究 B初步设计 C工程概算 D竣工验收2某施工合同于2003年6月5日签订，该工程的开工报告于2003年6月15日批准工程于2003年7月10日正式开工。则( )最迟应当于( )前，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。 A . 建设单位, 2003年5月31日 B建设单位,2003年6月30日 C 施工单位,2003年5月31日 D施工单位,2003年6月30日C；B139139一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 3建设工程安全生产管理条例规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的

128、是（ ）。A. 编制安全技术措施及专项施工方案 B审查安全技术措施及专项施工方案C报告安全生产事故隐患D承担建设工程安全生产监理责任4.监理单位在实施监理过程中，发现施工现场管理混乱，存在多处严重安全事故隐患，其应当（ ）。A. 要求施工单位整改，并及时报告建设单位B. 要求施工单位整改，并及时报告主管部门C. 要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位D. 要求施工单位暂时停止施工，并及时报告主管部门 A；C140140一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 5.根据的规定，属于施工单位安全责任的是（ ）A提供相邻构筑物的有关资料 B编制安全技术措施及专项施工方案C办理施工

129、许可证时报送安全施工措施D提供安全施工措施费用6.施工单位（ ）依法对本单位的安全生产全面负责。A法定代表人 B主要负责人 C安全生产管理机构 D专职安全生产管理人员 7.根据建设工程安全生产管理条例，施工项目经理的安全职责有（ ）A. 应当制定安全生产规章制度 B. 落实安全生产责任制C. 确保安全生产费用的有效使用 D. 保证安全生产条件所需资金的投入E. 及时、如实报告生产安全事故 B; B;BCE141141一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 8.乙分公司是甲建工集团在华北设置的大型区域公司，该分公司最近承接了丙项目。则关于甲、乙、丙设置安全生产管理机构情况，说法正

130、确的是（ ）。A甲建工集团应当设置，乙分公司和丙项目部可以不再独立设置B甲建工集团应当设置，乙分公司可以不再设置，丙项目部必须设置C甲建工集团和乙分公司应当各自独立设置，丙项目部可以不再设置D甲建工集团和乙分公司应当各自独立设置，丙项目部必须设置9.某专业承包公司承接了某机电设备安装项目，建筑面积53000平方米，合同造价为8000万元，则该公司至少应在该项目配备（ ）名专职安全生产管理人员。A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 D; B142142一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 10.总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安

131、全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有（ ）A. 总承包单位对施工现场的安全生产负总责B. 专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理C. 总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任D. 专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任E. 分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务 11. 下列关于施工单位安全生产责任制度的说法，正确的是（ ）A施工单位主要负责人是指施工单位法定代表人B专职安全生产管理人员对项目的安全施工负责C专职安全生产管理人员应常驻现场对

132、安全生产进行监督检查D装修工程应按工程总造价配备相应数量专职安全生产管理人员ABDE;C143143一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 12. 某建筑公司雇佣5名工人，具体情况如下表：依据安全生产管理条例，上述人员必须持证上岗的有（ ） A. 赵某 B. 钱某 C. 孙某 D. 李某 E. 周某ADE姓名性别年龄身体状况工作性质赵某男25良好爆破工钱某男20良好钢筋工孙某男21良好混凝土工李某女27良好起重信号工周某男28良好安装拆卸工144144一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 13. 起重吊装工程是一个危险性工程。以下说法不正确的是（ ） A. 施

133、工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施 B. 需要编制专项施工方案，并附安全验算结果 C. 专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施 D. 由专职安全管理人员进行现场监督14. 根据安全生产管理条例要求，施工单位在其施工组织设计中对某项目的脚手架搭建编制了专项施工方案，在编制和实施该专项施工方案时应当（ ） A. 附具安全验算结果 B. 经项目技术负责人签字 C. 经总监理工程师签字 D. 由专职安全员现场监督 E. 组织专家论证C；ACD145145一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 15. 建设工程施工前，（ ）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做

134、出详细说明，并由双方签字确认。A. 设计负责人 B. 施工单位技术负责人C. 项目经理 D. 施工单位负责项目管理的技术人员16. 因监理工程师错误指令导致施工现场暂时停工的，如果合同中没有单独约定，则（ ）A. 由建设单位做好现场保护，建设单位承担所需费用B. 由施工单位做好现场保护，施工单位承担所需费用C. 由建设单位做好现场保护，施工单位承担所需费用D. 由施工单位做好现场保护，建设单位承担所需费用D;D146146一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 17、某商业广场项目，建设单位甲房地产开发公司应租户乙超市要求对底层平面作重大调整，同时发现该层平面也出现多处设计错误

135、，甲公司遂通知设计单位丙设计事务所尽快完成施工图修改，并通知总承包商丁公司在施工现场暂时停止施工，丁公司指定其土建分包商戊公司做好现场防护。关于现场防护费用，各方的协议中均无明确约定，因此发生纠纷。本案中，戊公司应向（ ）主张。 A甲公司 B乙超市 C丙设计事务所 D丁公司D147147一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 课堂讨论（1）员工宿舍应合理设置在（ ）。（2）作业中产生的固体垃圾应堆放在（ ）。（3）（ ）应设置警示牌。 （4）厕所可以设置在（ ）。在建生活区 办公区 仓库 作业区 进口生活水源、河148148一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识

136、 18建设工程安全生产管理条例规定，施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须（ ）。 A由专人管理 B. 堆放在特定位置 C. 定期检查、维修和保养 D. 建立相应的资料档案E. 按照国家规定及时报废19.甲公司将实施基坑爆破。为避免对红线外一处煤气管线造成损害，则，甲公司应事先采取（ ） A安全技术措施 B专项施工方案 C专项防护措施 D安全技术交底 ACDE; C; 149149一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 20. 建设工程使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（ ）共同进行验收。 A.建设单位 B.施工总承包 C.分包单位 D.监理单位 E.设计单

137、位 F.出租单位 G.安装单位21.施工现场从事危险作业人员的意外伤害险，（ ）。 A由建设单位办理，由施工单位支付保险费 B由施工单位办理，由施工单位支付保险费 C由施工单位办理，由建设单位支付保险费 D由建设单位办理，由建设单位支付保险费BCFG; B150150一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 22.某施工单位在施工现场（含生活区）员工，情况列表如下： 则依据安全生产管理条例，施工单位应当办理意外伤害险的是（ ） A.赵某 B.钱某 C.孙某 D.李某 E.周某姓名性别年龄身体状况岗位赵某女17良好档案员钱某女27怀孕3个月厨师孙某男29良好项目工程师李某女19有职

138、业病预算员周某男28良好起重信号工CE151151一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 23.某施工合同于2003年6月5日生效，该工程于2003年6月15日开工施工单位为现场从事危险作业的工人办理了意外伤害保险。该保险合同于2003年6月10日生效，被保险工人于2003年7月20日进场施工。该意外伤害保险期限自（ ）起至该工程竣工验收合格日止。 A. 2003年6月5日 B . 2003年6月10日 C. 2003年6月15日 D. 2003年7月20日24. 根据建设工程安全生产管理条例，施工单位的安全生产费用不应该用于（ ）。A. 购买安全帽 B. 更新防护网C. 购买

139、先进施工机械 D. 工人安全培训 25. 某项目落实的安全生产措施费用为100万元，年终时施工单位将其中20万元用于奖励为安全生产作出突出贡献的专职安全管理人员，则施工单位可能面临（ ）的罚款。 A. 20万元以上，50万元以下 B . 10万元以上，50万元以下 C. 4万元以上，10万元以下 D. 4万元以上，20万元以下C; C（老考点，新教材已删除，应当了解）；C(挪用部分的20%-50%)152152一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 26.某施工单位拟租赁一家设备公司的塔吊，依照建设工程安全生产管理条例，设备公司应当出具塔吊的（ ） A. 中文说明书 B. 原始

140、合同 C. 检测合格证明 D. 生产许可证 E. 产品合格证27.施工单位升降机安装后，不属于安装单位义务的是（ ）A. 编制拆、装方案 B. 出具自检合格证明C. 办理验收手续并签字 D. 定期检测 CDE; D153153一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 28原南第二建筑公司是原南友谊酒店扩建项目的总承包商，大政公司、大发公司是部分工程的分包商。原南第二建筑公司的董事长是张三，负责该项目的项目经理叫李四，王五是原南第二建筑公司的安全生产部门经理。（1）（ ）对原南第二建筑公司的安全生产负责 A 张三 B 李四 C王五 D张三和王五（2）施工现场安全由（ ）负责 A大政

141、公司 B大发公司 C原南友谊酒店 D原南第二建筑公司（3）（ ）必须为现场从事危险作业的职工办理意外伤害保险。 A 大政公司 B大发公司 C原南友谊酒店 D职工所在单位 （4）根据条例，上述意外伤害险保险费应由（ ）支付。 A大政公司 B大发公司 C原南友谊酒店 D原南第二建筑公司A；D；D；D1541541Z301080 安全生产许可证条例一、掌握实行安全生产许可制度的五类企业“矿山企业、建筑施工企业、危险化学品生产企业、烟花爆竹生产企业、民用爆破器材生产企业” 。二、管理机关发现取得安全生产许可证企业不具备规定的安全生产条件时，应当暂扣或者吊销安全生产许可证。三、安全生产许可证有效期延期的

142、条件及程序应当精确理解。四、证书管理的第（1）项是重要的新增考点。一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 1551551. 企业在安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，安全生产许可证届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，（ ）A. 不再审查，有效期延长3年 B. 必须再次审查，有效期增加2年C. 不再审查，有效期直至发生死亡事故D. 必须再次审查，重新办理2. 下列不属于安全许可证取得条件的是（） A. 建立、健全安全生产责任制 B. 保证本单位安全生产条件所需要资金投入 C. 参加工伤保险 D. 施工单位必须为工程质量投保 E. 施工单位应具备相应资质等级一级建造师

143、执业资格考试串讲讲义 建设工程法规及相关知识 A；DE（注意：上课强调过不要求“具备相应资质等级”）1561563. 下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是 （ ）A原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序B原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证C施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废D未取得施工许可证的，不能颁发安全生产许可证一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 B157157一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 1Z301090 建设工程质量管理条例1Z301091-94 各单位

144、的质量责任和义务一、注意质量管理条例中规定的质量责任主体共4类：建设单位、施工单位、监理单位、勘察设计单位。没有供应单位。注意建设工程质量责任主体与安全责任主体不一致。二、本节的重要题型之一是：将各单位质量责任和义务混在一起，要求准确区分。三、法定进场检验的对象：建筑材料、构配件、设备、商品混凝土； 法定现场取样的对象：涉及结构安全的试件、试块、有关材料四、注意掌握质量监理依据与安全监理的依据不同（多了设计文件和承包合同）。1581581.为了向国庆“献礼”，建设单位要求施工单位调整进度计划，必须在9月28日之前竣工。施工单位表示如不采取赶工措施，将无法在9月28日之前竣工。但是，建设单位强调

145、这个竣工日期是不可更改的。为了给施工单位提供方便，建设单位单方面提出了以下几点计划如下，在建设单位提出的计划中违法的有（ ）A. 如果施工单位能在9月28日之前竣工并保证工程质量，建设单位给予施工单位一次性奖励100万元B. 施工单位可以免去对材料进行试验的过程，只需要查验厂家提供的出厂检验证明，证明属于合格产品就可以直接用于工程C. 监理单位要及时对已完工程进行质量的确认，不因此影响施工单位的施工D. 如果施工单位的技术力量不足，允许其将主体结构施工分包出去，以保证施工进度E.如果施工单位不能在9月28日前竣工，则建设单位将不支付给施工单位已完工程的进度款一级建造师执业资格考试考前串讲 建设

146、工程法规及相关知识 BDE1591592下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法所禁止的是（ ）A. 明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标B. 明示施工单位在施工中应优化工期C. 暗示施工单位不采用建设工程施工合同（示范文本）签定合同D. 暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥3. 某工程完成了设计图纸和合同规定的施工任务，建设单位欲组织竣工验收，此时已具备建设工程质量管理条例规定的工程竣工验收的必备条件不包括（ ）A. 有完整的技术档案和施工管理资料B. 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报告C. 有勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文

147、件（备：该项工程量不超过工程总量的5%）D. 有施工单位签署的工程保修书一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 D;C160160一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 4. 2005年7月7日，某建设工程进行竣工验收，但是经过试验证明工程质量不符合要求。双方约定在施工单位修补缺陷的前提下，拟于2005年8月7日重新验收。后来，由于市场情况发生了变化，建设单位处于占领市场的需要，要求承包商将已经修补完缺陷的工程于2005年7月20日交付使用。于是施工单位在建设单位的要求下将尚未重新验收的工程交付给了建设单位。对此，下面说法正确的是（ ）A. 交付行为是双方达成的

148、一致意见，属于合法行为B. 由于事实上已经完成了缺陷的修补，可以在20日交付使用C. 建设单位的行为属于违法行为，建设工程只有在验收合格的前提下才可以交付使用D. 如果在使用后经检验证明工程质量合格，建设单位的行为就是合法行为，否则就是违法行为C161161一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 5. 以下（ ）属于建设单位质量责任和义务。 A不得转包或者违法分包工程 B涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，要有设计方案 C对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测 D. 除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线外，不得

149、指定生产厂、供应商B162162一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 6. 总承包特级资质的甲企业与建设单位签订了某工程的施工总承包合同后，经建设单位同意将其中的吊装工程分包给具有相应资质的乙企业。按照建设工程质量管理条例的规定，甲企业应当确定该工程项目的（ ）。A. 项目经理、技术负责人和施工管理负责人B. 项目经理、技术负责人和分包方项目经理C. 项目经理、技术负责人和分包方安全生产负责人D. 项目经理、分包方项目经理和技术负责人7.建设工程质量管理条例要求施工单位在施工过程中，必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得（ ）。 A. 偷工减料 B. 变更施工工艺 C.

150、 改变施工方法 D. 改变混凝土设计配合比参数 E. 擅自修改设计 A；AE1631638. 某施工现场正在打钻孔桩，监理单位的试验人员对打钻孔桩的混凝土进行检验。合同中约定此混凝土的塌落度为18-20cm，经试验，证实目前浇筑的混凝土的塌落度为21cm。于是，监理工程师要求不得使用该混凝土。但是，施工单位的技术负责人拿出来一本施工技术规范，说规范上面写明用于浇筑钻孔桩的混凝土的塌落度可以是18-22cm，因此，目前使用的混凝土属于合格的材料。对此，下面说法正确的是（ ）A. 该混凝土属于合格材料，因为符合规范的要求B. 该混凝土属于不合格材料，因为不符合合同的要求C. 该混凝土是否合格由监理

151、工程师决定D.该混凝土属于合格材料，因为合同中约定的内容与规范不符 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 B164164一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 9.设计单位在设计某厂房项目时就其生产流水线标明了供应商甲，则可能是（ ）A. 该供应商已经由建设单位指定B. 该供应商工艺成熟先进，质量有保证C. 该供应商报价最低D. 厂房建设单位对流水线有特殊要求 10.工程开工前，设计单位要到施工现场给施工单位进行设计交底，按建设工程质量管理条例的要求，此时用于交底的图纸应是（ ）A. 经建设单位认可的 B.经设计院总工审查合格的C. 经施工图审图单位审查合格的

152、D. 经注册建筑师、结构工程师签字，设计院盖章的 D ; C; 165165一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 11.某施工单位于2002年5月20日签订施工合同，承建工程为六层砖混结构，七度抗震设防，施工图通过审批。工程与2002年10月10日开工建设。施工中技术人员发现图纸中有一处抗震设计差错，此时该施工企业应（ ） A. 按原图纸继续施工 B. 及时提出意见和建议 C. 自行修改正确后施工，向建设单位提出增加费用 D. 和监理工程师协商一致后，继续施工12.某竣工工程屋面在保修期内出现大面积渗漏，经质量事故调查分析，是由于建设单位采购的商品混凝土质量不合格导致，于是施

153、工单位拒绝保修，设计单位也拒绝出具技术处理方案。则A. 施工单位违法，设计单位不违法B. 施工单位不违法，设计单位违法C. 施工单位和设计单位都违法D. 施工单位和设计单位都不违法 B; A166166一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 13. 某公路工程进行涵侧填土施工活动。施工图上注明涵侧填土所使用的材料是6%石灰土，但是，项目经理张某认为，这种材料的质量性能不如6%水泥稳定砂砾。为了保证工程质量，张某在没有征得监理工程师同意的情况下，采用水泥稳定砂砾进行了施工。后来，监理工程师发现了这件事对张某进行询问，张某说：“没关系，这样质量会更好，多发生的费用由我自己承担。”对

154、此，下面的说法正确的是( )A. 由于质量得到了提高，而且施工单位自己愿意承担因此发生的费用，所以，施工单位的行为是合法的B. 施工单位属于擅自修改图纸，属于违法行为，应该受到法律的制裁。但是，却不属于违约行为，不用承担违约责任C. 施工单位的行为属于违约行为，应当承担违约责任。但是，并不违法，不会受到法律制裁D. 施工单位属于擅自修改图纸，属于违法行为，应该受到法律的制裁。同时，也属于违约行为，需要承担违约责任D167167一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 14. 施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对（ ）进行检验，未经检验或检验不合格的不得使用。A

155、. 建筑材料 B周转材料 C. 建筑构配件D. 设备 E商品混凝土15. 某钢筋混凝土工程的施工合同中规定，工程所需用的所有商品混凝土由建设单位负责供应，其余材料由施工单位负责采购，则（ ）。A. 商品混凝土由建设单位负责检验，其他材料由施工单位负责检验B. 商品混凝土由监理单位负责检验，其他材料由施工单位负责检验C. 商品混凝土和其他材料均由施工单位负责检验 D. 商品混凝土和其他材料均由建设单位负责检验ACDE; C168168一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 16.下列关于建筑材料检验的说法，正确的是（ ）A. 对于建设单位提供的建筑材料，施工单位不必进行检验B.

156、检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用C. 施工单位应当按合同约定对建筑材料进行检查D. 设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验 17. 某工程地下室底板钢筋绑扎完成，准备浇筑混凝土时，按照建设工程质量管理条例的规定，施工单位应当通知（ ）。A. 建设单位和监理单位 B. 建设单位和质量监督机构C. 监理单位和质量监督机构 D. 质量监督机构和安全生产监督机构C; B(没有监理单位,示范文本有)16916918.在某施工现场，即将进行混凝土浇筑，在取样过程中发生了下列行为：（1）施工人员周某在出料口取样（2）施工质量员刘某和监理人员李某旁站监督，但未通知建设单位代表（3）李某在

157、取样完成后立即返回办公室填写旁站纪录和监理日志，周某在刘某监督下将试样送交本单位试验室进行养护检测（4）该试验室具有相应资质，试验人员具有相应资格，已经过监理单位审查和建设单位委托检测。则其中符合建设工程质量管理条例的是（ ） A. （1） B. （1）、（2） C. （1）、（3） D. （2）、（3）、（4） 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 B(注意检测机构不得与哪些单位有利害关系)170170一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 19. 在某工地第一次会议上，甲方代表王某提出，本工程的见证取样试件，应当依据建设工程质量管理条理要求送到（ ）质量检

158、测单位进行检测，其他检测单位的报告，一律不能为质量验收的依据。 A. 具有相应资质等级的 B. 建设行政主管部门认可的 C. 当地技术监督局认可的 D. 质量监督站指定的20. 未经总监理工程师签字，（ ）。A. 建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装B. 施工单位不得进行下一步工序施工C. 不得进行隐蔽验收 D. 建设单位不拨付进度款 21. 建设工程质量管理条例规定：施工单位对实施中出现的质量问题或竣工验收不合格的建设工程，应当负责（ ） A. 赔偿损失 B. 返工重作 C. 局部处理 D. 返修A；D ; D171171一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 22.

159、 施工过程中，监理工程师以施工质量不符合合同约定为由要求施工单位返工，但是施工单位认为施工合同是建设单位与施工单位签订的，监理单位不是合同当事人，不属于监理单位监理的依据，对此，正确的说法是（ ）A. 施工单位的观点是正确的B. 监理工程师应该根据国家或者部颁标准监理，而不能以合同约定为准C. 施工合同是监理工程师的法定监理依据D. 施工合同是否是监理依据，要根据建设单位的授权C172172一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 1Z301095 建设工程质量保修1承包单位在（ ）,应当向建设单位出具质量保修书。 A办理竣工结算时 B.提交竣工验收报告时 C竣工验收合格后 D取

160、得规划、消防、环保部门的认可文件或准用文件后2. 以下属于保修范围的是（ ）等原因造成的质量缺陷。 A勘察图纸错误 B.设计缺陷 C.施工拙劣 D.不合格的甲供材料 E. 不当使用 F.不可抗力 G.第三方责任3.建设工程质量保修制度是指建设工程在办理竣工验收手续后，在规定的保修期限内，因勘察、设计、施工、材料等原因造成的质量缺陷，应当由施工承包单位负责( )，由责任单位负责赔偿损失。A加固 B维修 C返工 D重建 E更换B；ABCD；BCE（老考点，新教材删去，但注意了解）173173一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 4.建设工程质量管理条例规定，建设工程质量保修期限应

161、当由（ ）。A法律直接规定 B发包人与承包人自主决定C法律规定和发承包人双方约定 D发包人规定5.（ ）的最低保修期限是设计文件规定的该工程合理使用年限。A基础设施 B.地基基础 C.主体结构 D. 屋面防水 E.幕墙工程C；ABC174174一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 6. 某高层住宅工程结构设计合理使用年限50年，屋面防水为一级、设计使用年限15年。该工程于2004年12月15日竣工验收合格并交付使用。该工程所在地区的采暖期从每年11月15日起到次年3月15日止。施工单位出具的工程质量保修书中对保修期限的规定有下列内容，其中符合法律法规要求的有（ ）。A. 地基

162、基础工程和主体结构工程：50年B. 屋面防水工程：15年C. 有防水要求的卫生间、厨房：5年D. 电气管线、给排水管道、装修工程：1年E. 供热系统：自2004年12月15日起到2006年3月15日止ABC1751757. 某装修工程公司承揽了某宾馆的装饰装修工程，双方在合同中约定，对于有防水要求的卫生间的保修期限是3年。该工程于2001年5月3日竣工验收合格。2005年7月2日，该宾馆的卫生间发生大面积的漏水现象，则下面说法正确的是（ ）A. 由于已经超过了合同约定的保修期限，某装修工程公司不必履行保修义务B. 由于尚处于法律规定的最低保修期内，某装修工程公司要履行保修义务C. 该合同中保修

163、的期限与建设工程质量管理条例中规定的期限不符，应按合同约定确定保修期限D. 某装修工程公司在履行保修义务的同时也必须要承担保修费用 B一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 1761768. 根据建设工程质量管理条例及相关规定，以下关于建设工程的质量保修的表述正确的是（ ）A. 不管什么原因，都要由施工单位履行保修义务B. 保修费用由施工单位承担C. 建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算D. 装修工程的保修期为2年E. 因不可抗力造成的质量缺陷，不属于法律规定的保修范围9. 某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂.经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂

164、原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由( ) A. 建设单位维修并承担维修费用 B. 施工单位维修并承担维修费用 C. 施工单位维修，设计单位承担维修费用 D. 施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 CE（注：对于D选项，2年只是建设工程质量管理条例针对装修工程而规定的最低保修期限，当事人可以约定超过2年的保修期。如D“保修期2年”改为“最低保修期2年”，则完全正确）；B17717710*. 由于建设工程的设计单位的设计原因造成了该工程的损坏，则由（ ）负责维修A. 该工程的施工单位 B. 该工程的设计单位C.

165、 该工程的建设单位 D. 该工程的物业管理机构11*. 某综合楼工程由A企业总承包，其中消防工程由B企业分包。B企业于自检合格后，于2006年5月1日向A企业申请竣工验收，消防分部工程于经2006年5月5日由当地公安消防机构进行了验收，A企业于5月8日向建设单位提出竣工验收申请，建设单位于5月15日组织了竣工验收，验收合格，工程交付使用。则该消防工程的保修期始于（ ）。A. 2006年5月1日 B. 2006年5月5日C. 2006年5月8日 D. 2006年5月15日一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 A；D（保修期从竣工验收合格日起算，是保修最重要的点之一，写书时稀里糊

166、涂漏掉了，但仍要注意掌握这个题）17817812. 某项目的设备安装工程于2005年3月15日有建设单位组织有关各方对工程进行竣工验收，结论为合格。3月31日当地建筑工程质量监督机构为该工程办理了竣工验收备案手续。4月15日交付使用.按照建设工程质量管理条理规定，该管道工程的最低保修期限截止日期是（ ）A. 2007年3月15日 B. 2007年 3月31日C. 2007年4月15日 D. 2010年3月31日13. 某工程公司承包施工的项目，在竣工交付后的第4年由于屋面防水工程施工质量缺陷，导致工程的直接损失15万元，维修恢复费用20万元。按照建设工程质量管理条例的规定，该工程公司应当( )

167、。A. 不承担任何费用 B. 承担直接损失费用15万元C. 承担维修恢复费用20万元D. 承担直接损失费用15万元及维修恢复费用20万元一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 A;D（考核的是P79倒数第4行最后一句“施工单位应对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任”）179179一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 14. 某办公楼改扩建工程由甲施工单位承建。在保修期间，乙装修单位应建设单位委托进行地板改造，不慎将地埋采暖管和防水损坏，冬季供暖时发生了跑水和渗水事故。办公楼物业管理单位立即通知甲施工单位维修。甲施工单位接到保修通知后，正确的做法是( )

168、。A. 应在保修书约定的时间内予以维修B. 不予维修C. 立即到达现场抢修 D. 让建设单位通知乙装修单位维修 15. 某医院住院大楼竣工后第3年夏天，在一场暴雨后，屋面发生大面积渗漏，经查是由于防水层设计不合理造成，则施工单位接到报修通知后（ ）A. 不予维修 B. 应当立即维修，自行承担保修费用C. 应当立即维修，要求设计单位承担保修费用 D. 应当立即维修，要求建设单位承担保修费用 D; D18018016.张某购置了一套新房，为了保证装修质量，张某经过反复考察，选择了某室内装饰公司来进行室内装修，双方签订了装修合同。2006年4月20日装饰工程竣工，2006年5月1日，张某搬进了装饰一

169、新的新房。但是好景不长，2006年8月起，楼上不断有水珠渗出，并且越来越严重，最后竟然从天棚上下起了雨。经查明，是楼上的居民卫生间的防水层做得不好所导致。张某经查阅相关法律，要求某室内装饰公司承担保修责任，其理由是我国建设工程质量管理条例中明确规定“装修工程最低保修期限是2年”。对此，下面说法正确的是（ ）A. 某室内装饰公司需要按建设工程质量管理条例规定承担保修责任，自己承担因此发生的费用B. 某室内装饰公司需要承担保修责任，楼上居民承担保修费用C. 某室内装饰公司不需要依据建设工程质量管理条例承担保修责任D. 某室内装饰公司是否承担保修责任，要根据合同中是否写明保修期限为2年来确定一级建造

170、师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 C(考核第三方责任造成的质量缺陷不属于保修范围,张某应自行追究楼上居民的侵权责任)181181一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 1Z301095 工程质量监督管理 一、下面4项要求背诵：主要目的：工程使用安全、环境质量；依据： 法律、法规、强制性标准；主要内容：地基基础、主体结构、环境质量、质量行为；主要手段：施工许可制度、竣工验收备案制度。二、*重点掌握上课讲的案例，其实质是考核政府质量监督依据。政府监督与监理不同：（1）不以设计文件（2）不以承包合同（3）不以推荐性标准作为监督依据。因此，质监站不管结算、不管进度、不管违

171、反合同约定推荐性标准的质量缺陷 三、建设单位应当在工程竣工验收合格后的15天内备案。182182一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 1政府对工程质量的监督管理主要以( )为主要手段。A发承包制度 B招投标制度C施工许可制度 D强制监理制度 E. 竣工验收备案制度 2*. 以下属于工程质量监督机构（质监站）基本职责的是（ ）。 A. 根据委托，受理工程建设项目质量报监手续； B. 对工程地基基础、主体结构进行质量检查； C. 对相关的建筑材料、构配件、商品混凝土进行抽查； D.发现质量问题时，采取局部停工等强制性措施或作出行政处罚； E. 工程竣工后，提交工程竣工验收报告3.

172、 工程质量监督机构对竣工验收程序实施的监督包括（ ）。 A .验收程序是否合法 B施工单位质量行为是否合法 C竣工验收资料是否齐全 D实体质量是否存有严重缺陷 E竣工结算是否完成 CE；ABC; ACD （注意题干要求，B不能选）183183一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 4施工期间，质量监督站工作人员发现光华建筑公司施工进度明显落后于合同要求，且地下室防水施工质量虽然符合强制标准但未达到合同约定的推荐性标准要求，经调查光华建筑公司未建立严格的质量保证体系并落实质量责任制，于是对光华公司作出局部暂停施工决定，并处罚款2万元。关于本案，说法正确的是（ ）A. 地下室防水质

173、量只要达到强制性标准要求就不属于质量缺陷B. 工程进度不属于质量监督范围C. 质量保证体系和质量责任制的落实情况不属于质量监督范围D. 质量监督站无权直接对光华公司作出局部暂停施工决定E. 质量监督站无权直接对光华公司作出罚款决定 BE184184一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 5. 某工程3月1日，施工单位提交竣工报告，3月5日建设单位组织竣工验收，3月6日竣工验收合格，3月11日质量监督站报送质量监督报告。则建设单位至迟应当在（ ）前将竣工验收报告和消防准用文件上报公安消防机构备案。 A.3月11日 B. 3月16日 C. 3月20日 D.3月21日 6建设工程发生

174、质量事故后，有关单位应当在（ ）内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。 A2小时 B12小时 C24小时 D48小时7.建设工程发生质量（ ），有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告 A. 问题 B. 事故 C. 缺陷 D. 隐患D ; C; B185185一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识 1Z301100 建设工程勘察设计管理条例一、公开招标转邀请招标与应招标转直接发包的情况注意比较记忆；二、掌握具有乙级及以上勘察设计资质的承接方可以在全国范围承接业务，但异地承接时应当备案；三、勘察设计项目投标保证金额度（2%，10万）与施工招投标（2%，

175、80万）不同；四*、注意记忆：编制勘察设计文件的4项依据：1）项目批准文件；2）城市规划；3）强制性标准；4）文件深度要求五、注意质量管理条例和勘察设计条例有一个小小的冲突：质量条例只要求设计单位向施工单位交底，而勘察条例要求设计单位向施工单位和监理单位交底。186186一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识1根据国务院建设工程勘察设计管理条例规定,必须招标的工程建设勘察、设计项目，经批准可以直接发包的有( )。A采用特定的专利或专有技术的B建筑艺术造型有特定要求的C特殊专业的勘察设计项目D国务院批准的勘察设计项目E国务院规定的其他工程建设的勘察设计2. 建设工程勘察设计管理条例

176、规定，（ ）未经县级以上建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门审查批准的，不得使用。 A. 勘察文件 B. 方案设计文件 C. 施工图设计文件 D施工组织设计文件ABE；C187187一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识3. 甲建筑设计单位在某项工程设计招标过程中中标,起投标报价为600万,则甲单位提交的投标保证金不可能是()万元 . 6 B. 8 C. 10 D. 124. 在保证项目完整性的前提下，甲建设单位将工程的设计业务分别委托给了乙、丙两家设计单位，并选定乙设计单位为主体承接方，负责整个工程项目设计的总体协调。关于该项目的设计责任，下列说法中，正确的是（ ）A. 丙

177、设计单位直接对甲建设单位负责B. 丙设计单位仅对乙设计单位负责C. 乙设计单位就整个项目的设计任务负总责D. 乙、丙设计单位对甲建设单位承担连带责任D；A188188一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识5.某大型建筑项目进行设计招标，评标委员会依照招标文件确定的评标标准和方法，结合可行性研究报告，认真进行了方案评选，最终向招标人推荐了甲、乙、丙三个候选方案，甲为第一中标候选人。但经过反复权衡，招标人表示更倾向于另一个入围的丁方案。则招标人应当（ ） A. 直接确定丁方案中标 B. 对甲作出补偿后，确定丁方案中标 C. 对甲、乙、丙分别作出补偿后，确定丁方案中标 D. 重新招标

178、D (P98-4.确定中标人的依据)189189一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识6. 建设工程勘察单位在编制建设工程勘察文件时，不作为编制依据的是（ ） A. 项目批准文件 B. 城市规划 C. 项目投资匡算 D. 国家规定的建设工程勘察深度要求7*. 2006年3月，某住宅小区二期工程开工建设，其中5号楼套用2003年一期工程6号楼的施工图施工。施工过程中，承包技术人员发现图纸中套用的02图集现已作废，则该技术人员正确的做法是（ ） A. 应该图纸经过施工图审查合格的图纸，按图纸施工即可 B. 按现行的05图集作相应的套改后继续施工 C. 向建设单位提出 D. 向设计院提

179、出，要求其更改图纸C；C190190一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 1Z301110 标准化法1工程建设标准根据级别不同可分为( )。 A国家标准 B部门标准 C行业标准 D地方标准 E企业标准2涉及保障人体健康、人身财产安全的标准应当是（ ）。A国家标准B行业标准C强制性标准D推荐性标准 3下列不属于工程建设强制性标准的是( )。A工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准B工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准C工程建设的特殊技术术语D工程建设重要的通用的信息技术标准ACDE；C；C；191191一级建造师执业资格考

180、试考前串讲 建设工程法规及相关知识 4. 下列关于工程建设标准有关内容的理解，不正确的是（ ）。A. 推荐性标准一经采用即在当事人之间产生法律约束力B. 工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，应当由施工单位组织专题论证C. 违反工程建设强制性标准的规定即是违法行为D. 建设行政主管部门可以依据工程建设强制性条文对责任者进行处罚补充知识点： 违反强制性标准：既是违法行为又是违约行为； 达到强制性标准但未达到合同约定的推荐性标准：属于质量缺陷，属于保修范围，违约但不违法，建设行政主管部门不得据此作出处罚！B192192一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 5实施工程建设强制性

181、标准的监督机构包括（ ） 。A项目计划立项和规划审查机关 B施工图设计审查单位 C安全和质量监督机构 D工程建设标准编制部门 E. 工程监理单位6. 以下不属于工程项目执行强制性标准情况的监督检查方式是（ ） 。 A. 重点检查 B.抽查 C.专项检查 D. 定期检查BC（注意：计划立项部门不参与强制性标准实施监督；D错在“编制”）；D193193一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 1Z301120 环境影响评价法一、掌握环评文件的种类二、掌握环评文件批准之日起5年内有效，5年后才开工要重新审核。三、掌握行政许可的基本原理：谁审批谁验收。掌握环设验收的时间四、掌握谁污染谁付

182、费原则。掌握排污费与超标准排污费是一种经济责任，不属于行政处罚。掌握排污费专款专用原则：例如，将水污染排污费用于大气污染防治，就是违法挪用行为。环境影响程度环境影响程度环评文件类型环评文件类型评价类型评价类型重大报告书全面评价轻度报告表分析或专项评价很小登记表不需要194194一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1可能造成（ ）环境影响的，应当编制环境影响（ ），对产生的环境影响进行分析或专项评价。 A. 重大，报告书 B. 较大，报告表 C. 轻度，报告表 D. 轻度，登记表2. 某大型项目由于未进行配套环境保护措施的技术论证，其环境影响评价文件未获批准，该项目的立项和开工

183、,下列说法正确的是（ ） A. 可以先批准立项，但建设单位不得开工 B. 不得批准立项，建设单位不得开工 C. 不得批准立项，但建设单位可以先开工 D. 可以先批准立项，建设单位可以先开工C ；B195195一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 3环境影响评价法规定，建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过（ ），方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。A.2年 B3年C4年 D5年4. 在项目建设、运行中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，建设单位应当组织环境影响的（ ），采取改进措施，并报原环境影响评价文件部门和建设项目审批部门备案。

184、A.全面评价 B.专项评价 C.后评价 D.跟踪评价5. 建设项目的（ ）阶段，应当落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施的投资概算。A可行性研究 B初步设计 C施工图设计 D施工准备D；C（千万注意：后评价的组织者不是环保部门）；B（注意落实概算是在环评报告批准之后）196196一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 6. （ ）中，应当有建设项目所在地单位和居民的意见。 A. 环境影响报告书 B.环境影响报告表 C.环境影响登记表 D.环境影响监测报告7.所谓“三同时”制度，是指建设项目需要配套建设的环境保护，又须与主体工程( )。 A同时立项、同时审批、同时验收

185、 B同时设计、同时施工、同时投产使用 C同时开工、同时施工、同时使用 D同时发包、同时施工、同时竣工8环境保护设施验收，应当与主体工程竣工验收（ ）进行。 A分别B同时C交叉D顺序 A; B；B197197一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 9*.某市政府拟上马一轻轨项目，则该项目应当（ ）A. 编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行专项评价B. 未经批准立项，环境影响报告书不予审查批准，项目不得开工C. 初步设计阶段，应当落实防治环境污染的措施和环境保护设施投资概算D. 施工阶段，途经噪声敏感建筑物集中区域，应当设置声屏障E. 试通车阶段，环境保护设施应同时投入试运行E

186、.（替代项）、使用阶段，发现噪声超过环境影响报告书控制值的，应当组织后评价，采取改进措施并备案 CDE198198一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 10.某项目在试运行过程中产生的噪声远远超过原批准的环境影响评价报告书的控制值，则环境保护部门受理举报后，应（ ） A. 责成建设单位重新报批环境影响评价文件 B. 重新审核环境影响评价文件 C. 责成建设单位组织后评价，采取改进措施并备案 D. 不予验收该项目 11.国家投资的某工程项目2004年12月31日竣工验收合格,2005年3月1日开始试运行。建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为（ ）。

187、A2004年12月31日 B2005年3月1日 C2005年6月1日 D2005年9月1日 C; C199199一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识12.根据水污染防治法关于地表水污染的规定，在一些特定水体的保护区内，不得新建排污口。下列选项中，不属于特定水体的是（ ） A. 生活饮用水源地 B. 工业生产用水源地 C. 风景名胜区水体 D.重要渔业水体13.根据水污染防治法的规定，向水体排放（ ）时，应当采取相应措施。 A. 工业废渣 B. 城市垃圾 C. 含热废水 D.剧毒废液14. 根据大气污染防治法的规定，向大气排放粉尘的排污单位必须采取（ ） A. 除尘措施 B. 净

188、化措施 C. 密闭措施 D.防毒措施B；C；A200200一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识15*.根据环境噪声污染防治法的规定，污染防治设施的拆除或者（ ），必须事先经所在县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门 批准。 A. 维修 B. 检测 C. 闲置 D. 使用16环境噪声污染防治法 规定，在城市市区范围内，建筑施工过程可能产生噪声污染，（ ）须在开工15天以前向所在地县以上环境行政主管部门申报该工程采取的环境噪声污染防治情况。A. 建设单位 B施工单位 C. 设计单位 D建设单位和施工单位17、某公司准备从国外进口一批化工产品，但是在审查该产品样品时，发现其实际上

189、是一种可以用作原料的固体废物，固体废物污染环境防治法对此类物质的规定是（ ） A. 鼓励 B. 自由 C. 限制 D. 禁止C；B；C201201一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识18.在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须（ ）。 A经附近居民所在单位的同意 B在居民小区代表监督下施工 C公告附近居民 D经居民小区业主委员会同意C202202一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识19*.施工单位处置施工过程中产生的废水、废物的下列做法中，符合环境保护相关法律法规规定的是（ ）A. 工业废水处理达标后排入

190、河流B. 经当地环境部门许可，将废物用于外省工地C. 将清洗设备的废水回灌补给地下水D. 将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场20*施工单位的下列作法中，违反有关环境保护法律规定的有（ ）A. 在施工现场附近的河流中清洗油桶B. 将施工垃圾处理后倒入附近河流C. 转运施工废弃物时未对其进行掩盖D. 居民区附近的高架桥施工时未设置声屏障E. 工程抢修工作一直持续到22点A；ABCD203203一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识21*、施工单位将过期水泥倾倒在河边滩地上，违反了（ ）A.环境影响评价法B.水污染防治法C.大气污染防治法D.固体废物污染防治法E.危险

191、废物污染防治法 22.以下行为中，不违反环境保护法规定的是（ ）A. 埋置降水井点时未采取地下水污染防治措施B. 卸放粉煤灰未采取密闭措施C. 开工前，未向环保局报送噪声污染防治措施D. 夜间浇筑沉孔灌注桩时，未取得有关主管部门证明 BCD; D204204一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 1Z301130 节约能源法一、掌握民用建筑节能管理规定中的民用建筑包含：居住建筑+公共建筑。二、注意记忆“民用建筑节能”的概念（P111第四段） 。三、掌握各单位的相关义务（P111-112） 。1.固定资产投资项目的（ ），应当包括合理用能的专题论证。 A. 可行性研究 B.项目建

192、议书 C.方案设计 D.施工图设计 2. 节约能源法规定的节能责任主体包括（ ） A. 建设单位 B.设计单位 C.施工图审图机构 D.规划行政主管部门 E.施工单位 F.监理单位A；ABCEF205205一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 3*. 下列行为中，违反国家有关节能管理规定的有（ ）A. 设计单位对改建工程的设计中未考虑节能改造B. 施工图设计文件审查机构对节能设计进行了重点审查C. 项目开工后，建设单位以节约投资为由要求设计单位降低建筑节能标准D. 监理单位将建筑节能标准纳入了工程监理依据E. 施工单位为赶工期，未对其施工人员进行建筑节能标准培训4.某医院改扩

193、建中，不违反民用建筑节能管理规定的是（ ）A.建设单位以手术室有特殊要求为由，要求设计单位降低节能标准B. 在设计中对工程进行了多方面的节能改造，但仍达不到现行建筑节能标准C. 由于是改扩建项目，监理单位未将节能标准列为监理依据D. 由于是改扩建项目，施工图设计审查机构未对节能设计进行审查 ACE; B206206一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 1Z301130 消防法1.关于消防设计的审核与验收，说法正确的是（ ）。A未领取施工许可证的，消防设计图纸不予审核B未经公安消防机构核准的，消防设计不得变更C公共场所室内装修、装饰，应当使用不燃、难燃材料的，必须选 用公安消防

194、机构检验合格的材料D任何项目未进行消防设计、未经过消防验收，不得投入使用 2.需要进行消防设计的某建设项目，在建设单位申请领取施工许可证的时候，消防设计尚未审核完毕，建设行政主管部门为此不予颁发施工许可证。则下面说法中正确的是（ ）。A.应当由施工单位领取施工许可证B. 若申请施工许可证的其他条件具备，建设行政主管部门做法错误C. 没有消防设计的任何工程项目都不予颁发施工许可证D. 建设行政主管部门做法正确BD ; D207207一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 3. 某建设单位在组织对已完工程进行竣工验收时，也一并进行了消防验收，对此，下面说法正确的是（ ）A. 这种做

195、法是正确的，因为所有的验收都是由建设单位来进行B. 这种做法是错误的，消防验收应当由消防设计单位进行C. 这种做法是错误的，消防验收应当由公安消防机构进行D. 这种做法是错误的，消防验收应当由建设行政主管部门进行4.下列职责中，不属于施工单位消防安全职责的是（ ）A. 制定施工现场的消防安全制度 B. 向有关部门报审消防设计图纸C. 对施工人员进行消防宣传教育 D. 定期检修施工现场的消防器材 C; B208208一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 5. 由于现场场地狭窄，且工期紧张，有15名建筑工人住宿问题无法解决。施工单位申请在建筑材料仓库内设置一个员工集体宿舍，公安消

196、防机构收到申请后，应（ ）A.征求建设行政主管部门意见后，可以批准B. 在施工单位采取必要消防措施后，可以批准C. 在施工单位为工人办理意外伤害险后，可以批准D. 不予批准 6.消防法未作持证上岗要求的人员是（ ）。A电焊作业人员 B. 气焊作业人员C. 消防器材经销人员 D自动消防系统操作人员 D ； C209209一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 B；B(注：（1）（4）不违法，为什么 )7*施工单位的下列行为中，违反消防法规定的是（ ） A为节约资金，未购买公安消防机构指定的灭火器材 B施工人员从附近消防栓取水用于混凝土养护 C为材料周转方便，将少量水泥堆放在现场通

197、道附近 D在道路两旁施工时使用明火作业8. 某施工单位存在下列问题，其中违反了消防法的有（ ）项（1）在进行消防宣传教育时，发给职工的宣传材料是从网上下载的外省某施工单位所使用过的宣传材料（2）办公楼安全出口处没有设置消防安全疏散标志（3）没有在所使用的水泥上注明防火防爆事宜（4）某工人携带汽油进入了施工现场A.1 B. 2 C. 3 D. 4210210一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 1Z301150 档案法一、本法是新增考点。首先注意掌握各种文件的归类及程序要点1. 应当由建设单位自行收集、整理、归档的文件包括（ ） A. 规划设计条件通知书 B. 施工投标文件 C

198、.分包资质文件 D. 地基处理纪录 E. 质量保修书 2. 项目档案应在项目（ ）完成预验收，并在竣工验收后（ ）内向城建档案管理机构移交。 A. 竣工验收前，3个月内 B. 竣工验收前，6个月内 C. 竣工验收3个月前，6个月内 D.竣工验收 后，3个月内 3.某大厦系乙市政府投资建设的重大项目，预计在2007年10月1日组织竣工验收。对该项目档案验收并当在（ ）进行。 A. 2007年12月31日前 B. 2007年7月1日前 C. 2007年2月1日前 D. 2007年3月1日前ABE（P117，建设单位负责收集和整理工程准备阶段和竣工验收阶段形成的文件）；A; B211211一级建造师

199、执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 4*. 某工程实行总承包，则关于其工程文件的移交，下列做法中，符合国家有关规定的有（ ）A. 总承包单位，各分包单位将其工程文件整理，立卷后分别移交建设单位B. 各分包单位将其工程文件整理，立卷后移交总承包单位C. 总承包单位负责将各分包单位的工程文件整理，立卷后移交建设单位D. 总承包单位负责收集、汇总各分包单位的工程档案并移交建设单位E. 监理单位负责收集、汇总所有的工程档案并移交建设单位5. 以下档案管理工作，不符合档案法要求的是（ ）A.建设单位应当自行收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件B.归档的文件应为原件C.设计、施工及监理

200、单位需要向本单位归档的文件，应单独立卷归档D.工程档案一套（原件）由建设单位保管，另一套移交城建档案馆 BD ; D(原件移交城建档案馆)212212一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 1Z301160 土地管理法一、掌握出让土地使用权（有偿、有期限）和划拨土地使用权（无偿、无期限）的根本区别。注意出让和转让完全不同。二、土地使用权出让最高年限必考。三、国有土地使用权出让合同的当事人：土地局、建设单位。四、土地出让重要考点：改变合同约定的土地用途，应取得出让方（土地局）和规划局同意，变更或重签合同，并调整土地出让金。居住用地70年工业用地50年文、教、卫、体用地50年商业、

201、旅游、娱乐用地40年综合用地50年213213一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 五、可以申请划拨土地使用权的范围（4项）要求记忆。 六、建设项目应当通过国有建设用地出让或划拨途径取得。七、临时建设用地期限（2年）是重要考点。 农用地 国有建设用地 乡镇企业用地土地 建设用地 乡村建设用地 村民住宅用地（宅基地） 临时建设用地 乡村公共设施公益用地 未利用土地214214一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 1 . 某开发商拟转让某地块土地使用权，受让方欲改变原出让合同约定的土地用途，下列表达错误的有（ ）。 A必须取得出让方和规划行政主管部门的同意 B必

202、须签订土地使用权出让合同变更协议或重新签订土地使用权出让合同 C必须采取拍卖、招标方式 D相应调整土地使用权出让金2拍卖公司接受委托，组织拍卖出让某宗国有土地使用权，建设单位竞买成功后应当与（ ）签定国有土地使用权出让合同。 A省人民政府 B. 市人民政府 C市土地管理部门 D. 拍卖公司 C；C215215一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 3. 大型超市、工业厂房土地使用权出让的最高年限分别为( )年 A.50、40 B.40、70 C.40、50 D.50、70 4. 某房地产开发企业以法定最高年限取得了一宗居住用地，用3年时间建成商品住宅。若该商品住宅建成后即出售，

203、则此时买受人获得的该家土地使用权年限为（ ）。 A47年 B67年 C70年 D无限年5以划拨方式取得土地使用权的，土地使用期限为（ ）。 A40年 B50年 C70年 D没有使用期限的限制 C；B；D；216216一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 6. 下列建设用地中，不能以划拨方式取得土地使用权的是（ ） A. 国家机关用地 B. 军事用地 C. 城市基础设施用地 D. 施工临时用地7. 施工单位在城市规划区内施工,因为现场局促,打算申请一块临时用地用于堆料和搭建职工宿舍,下列表述中不正确的是（ ） A. 使用期限一般不超过两年 B. 使用期满后应当恢复原状 C.不得

204、修建永久性建筑 D.只需征得土地行政主管部门同意D; D217217一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 1Z301170 城市房屋拆迁管理条例一、城市房屋拆迁是指取得房屋拆迁许可证的拆迁人，拆除城市规划区内国有土地上的房屋及其附属物，并对被拆迁房屋的所有人进行补偿或安置的行为。 二、注意上述定义中：拆迁人是取得房屋拆迁许可证的单位（通常是建设单位），被拆迁人是房屋所有人，不包括使用人。三、申领拆迁许可证应提交的资料必须掌握： （1）建设项目批准文件； （2）建设用地规划许可证； （3）国有土地使用权批准文件； （4）拆迁计划和拆迁方案； （5）拆迁补偿安置资金证明。 注意（

205、2）：不需要提交建设工程规划许可证。218218一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 四、房屋拆迁纠纷处理程序总结如下：（1）达不成拆迁协议情况 可以不停止拆迁执行（两类情况） 30日内 60日内当事人申请 行政裁决 行政复议 行政诉讼 90日内 行政诉讼（2）达成拆迁协议情况 当事人双方申请仲裁（仲裁期间，不可以申请先予执行） 当事人一方提起民事诉讼（诉讼期间，拆迁人可以申请先予执行）注意1）、2）关键区别在于是否需要经行政裁决程序；以及诉讼性质。219219一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 五、掌握拆迁范围确定后，不得进行的3项活动。六、临时建筑是否

206、补偿的关键是看是否超过批准期限：过期的不予补偿；未过期的，按残余价值和剩余期限适当补偿； 违章建筑是否补偿的关键是看是否严重影响城市规划：严重影响、必须拆除的不予补偿；可以改正的，依法履行有关义务（如补办规划许可手续后）按合法建筑予以补偿。 违章建筑的类型最好记忆一下，违章建筑认定部门是规划主管部门！七、必须掌握两种补偿方式：货币补偿和房屋产权调换。掌握拆迁补偿的基本原则：“等价有偿”。 货币补偿的金额，按照被拆除房屋的区位、用途、建筑面积等因素，以房地产市场评估价格确定； 房屋产权调换方式，由拆迁人自己建造或购买房屋，与被拆迁房屋进行调换产权，结清差价。注意：计价基础也是市场评估价。2202

207、20一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 B；B; C1城市房屋拆迁管理条例的适用范围是在（ ）实施房屋拆迁，并需要对被拆迁人补偿、安置的。 A城市市区内 B城市规划区内国有土地上 C城市建成区内国有土地上 D城市规划区内土地上 2拆迁人是（ ）。 A房屋行政主管部门 B取得房屋拆迁许可证的单位 C规划行政主管部门 D专门从事房屋拆迁的单位3拆迁必须在（ ）规定的拆迁范围和拆迁期限内进行。 A. 建设工程规划许可证 B. 建设用地规划许可证 C. 房屋拆迁许可证 D. 施工许可证 221221一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 ABD；C；BC （本题不定

208、项选择。注：未达成协议经行政裁决后可以拆迁） 4拆迁范围确定后，拆迁范围内的单位和个人不得进行的活动有（）。 A新建、扩建、改建房屋 B改变房屋和土地用途 C买卖房屋 D租赁房屋 E装修房屋5. 实施强制拆迁的，应向（ ）办理证据保全 A. 房屋拆迁行政主管部门 B. 人民法院 C. 公证机关 D. 房屋所在地的市、县人民政府6. 如对房屋进行拆迁，下列表述中不正确的有（ ）。 A拆迁人必须申请办理房屋拆迁许可证 B必须委托专业拆迁单位实施拆迁 C必须与被拆迁人签订房屋拆迁协议后，方可拆迁 D必须经拆迁行政裁决后，才能进入强制拆迁程序222222一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相

209、关知识 BDE（每段标题）；D；ACD 7达不成房屋拆迁补偿安置协议的拆迁纠纷处理方式有（）。 A公安介入 B行政裁决 C检察介入 D依法起诉 E强制拆迁8拆迁（ ）不予补偿。 A. 代管的房屋 B. 产权有争议的房屋 C. 已抵押的房屋 D. 违章建筑9. 在城市房屋拆迁中，应依法予以补偿的有（ ） A. 简易建筑 B. 违章建筑 C. 危险房屋 D. 产权不明的房屋 E. 超过批准期限的临时建筑 223223一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 D；D10. 在城市房屋拆迁中，货币补偿的金额，按照被拆迁房屋的区位、用途、建筑面积等因素，以（ ）确定。A房屋重置价格 B房屋

210、评估价格 C房地产市场价格 D房地产市场评估价格11. 城市房屋拆迁补偿中产权调换房屋差价的结算依据是( )A.被拆迁房屋与产权调换房屋的成本价格的差价B.被拆迁房屋与产权调换房屋的重置价格的差价C.被拆迁房屋的市场评估价与产权调换房屋的成本价的差价D.被拆迁房屋的市场评估价与产权调换房屋的市场评估价的差价 224224一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 1Z301180 劳动法劳动法是独立的法律部门，有独特的游戏规则。需要掌握劳动合同、劳动仲裁等完全不同于民法部门中相关内容的特性。1Z301181 劳动合同一、重点掌握劳动合同的法定解除。二、劳动合同不是民事合同,不受合同

211、法调整. 欺诈、胁迫订立的劳动合同是无效劳动合同,不是可撤消. 同样,15周岁童工订立的劳动合同,无效而不是效力待定.三、掌握经济性裁员的法定条件与程序：濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的，应当提前30日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见，经向劳动行政部门报告后，可以裁减人员。 6个月内重新招聘员工的，应优先录用被裁人员。225225一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 试用期；随时 严重违纪；解除 严重失职； 刑事责任。 患病负伤，医疗期满；预告 不能胜任工作（需经过培训或者调整工作岗位）解除 客观情况重大变化 经济性裁员

212、职业病或工伤+丧失劳动能力；不得 患病或负伤，医疗期内；解除 孕期、产假、哺乳期； 其他226226一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 1甲建筑公司与劳动者乙以书面形式订立了一份劳动合同，那么根据劳动法的规定，下列条款中属于劳动合同的必备条款的是（） A. 劳动合同期限为2年 B. 劳动报酬为2000元/月 C. 劳动合同试用期为3个月 D. 违约金数额为5000元 E. 从事的工作是财务会计2.某施工单位发现其员工王亮在应聘时伪造了学历和工作经历，则其劳动合同（ ）A. 有效 B. 无效 C. 可撤消 D. 效力待定 ABE；B227227一级建造师执业资格考试考前串讲

213、建设工程法规及相关知识 3*. 施工单位员工王亮在一次事故中受伤，经鉴定为七级伤残，则施工单位与王亮的劳动合同（ ）A. 不得解除B. 如王亮不能从事原工作，也不能从事另行安排的工作，可以预告解除C. 如客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，可以预告解除D.如施工单位濒临破产进行法定整顿期间，可以对王亮实施经济性裁员4.某施工单位濒临破产进行法定整顿期间,拟实施经济性裁员,则以下可以列入裁员名单的是( )。A甲木工因工伤被鉴定为七级伤残B乙领导患酒精肝,刚刚出院C丙未婚同居怀孕D丁超期休产假一周,仍未上班A ; B228228一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 5王某

214、应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期三年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18日，王某拟解除劳动合同，则( )A. 必须取得用人单位同意 B. 口头通知用人单位即可C .应提前30日以书面形式通知用人单位D .应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位6王亮应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期三年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18日，由于施工单位许诺的转正工资不兑现，王亮提出辞职，则( )A .应取得用人单位同意B .随时通知用人单位即可C .应提前30日以书面形式通知用人单位D. 无须通知用人单位 C；B229229一级建造

215、师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 1Z301182 劳动保护一、掌握两类法定要求定期体检的职工（有职业危害作业劳动者+未成年工）。二、掌握女职工与未成年工劳动保护的异同（成年女职工可以从事有毒有害作业，如该作业不属于禁忌劳动）。230230一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 1安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的是（ ）。 A. 执行国家劳动安全卫生规程和标准 B为劳动者办理意外伤害保险 C对劳动者进行劳动安全卫生教育 D对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查 B231231一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 2. 某建筑

216、公司聘用了5名工人，其基本情况见下表：姓名性别年龄婚姻与家庭工作性质赵某男17未婚无职业危害钱某女23未婚无职业危害孙某男20未婚有职业危害李某女30已婚,怀孕8个月无职业危害王某女32已婚,哺乳出生8个月的婴儿无职业危害则某建筑公司需要对其定期进行健康检查的是（ ）（A）赵某（B）钱某（C）孙某（D）李某（E）王某AC 232232一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 3*. 某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合劳动法劳动保护规定的有（ ）A. 安排女工赵某在经期从事高温焊接作业B. 安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作C. 批准女工孙某只能休产假120天D. 安排1

217、7岁的李某担任矿井安检员E. 安排15岁的周某担任仓库管理员ABC233233一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 1Z301183 劳动争议劳动仲裁不适用仲裁法,而适用掌握劳动仲裁与民事仲裁的三大不同1、劳动纠纷：先裁后审；民事纠纷：或裁或审；2、劳动仲裁：法定管辖；民事仲裁：约定管辖； 1）劳动仲裁：由一方单独发动；民事仲裁；必须双方共同选定 2）劳动案件要不要仲裁、在哪里仲裁、仲裁员是谁均不存在意思自治3*、劳动仲裁时效：自发生争议起60日；民事仲裁：适用诉讼时效234234一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识1Z301190 保险法一、重点掌握P131

218、132的基本概念和分类二、建筑工程一切险和安装工程一切险的概念三、意外伤害险掌握免责范围四、后面几个题目看熟，不会的背下来2352351.保险人对保险合同中的保险责任免除条款未向投保人明确说明的，将会产生的法律后果为（ ） A. 保险合同无效 B. 该条款不产生效力 C. 对该条款作不利于保险人的解释 D. 可以减少投保人的保险费2. 王某将自己的轿车投保于保险公司。一日，某车被房东张某无意损坏，花去维修费用1000元。王某遂与张某达成协议：张某免收王某一个月的房租800元，王某不再要求张某赔偿修车费用。后来，王某将该事故报告给保险公司索赔。在此情形下，下列判断正确的是（） A. 保险公司应赔

219、偿1000元 B. 保险公司应赔偿800元 C. 保险公司应赔偿200元 D. 保险公司不再承担赔偿责任3.某建筑公司为本公司大型设备投保了财产险，保险金额为800万元，不久建筑公司发生火灾，被保险的设备全部烧毁，经有关部门勘察评估，公司大型设备总价值为600万元，于是保险公司应赔付给建筑公司的金额为（） A.800万元 B.400万元 C.600万元 D.保险金额减去残值的差额 一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识B（P134（2），按合同法格式条款原理也能做对）；D；C2362364.根据保险法第49条规定，保险人、被保险人为查明和确定保险事故的性质、原因和保险标的损失程度

220、所支付的必要的、合理的费用，应由（ ） A.被保险人承担 B.保险人承担 C.投保人承担 D 收益人承担5. 建筑工程一切险是一种综合性保险，包括（ ） A.信用保险和意外伤害保险 B.财产损失保险和责任保险 C.财产损失保险和意外伤害保险 D.健康保险和责任保险6*. 某施工单位在4月2日与保险公司签订了建筑意外伤害保险，在开工（4月20日）前10天，即4月10日施工管理人员到工地巡视设备准备情况时遭受意外伤害，试问 保险公司承担保险责任的期限的起算时间应为（ ） A. 4月2日 B. 4月10日 C.4月20日 D.发生损失之日起生效 一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识B

221、（P136（1）；B（P132（1）； C2372377. 建筑工程一切险承保各类土木建筑工程，如房屋、公路、铁路、桥梁、隧道、堤坝、电站、码头、飞机场等工程的建造过程中因（ ）所导致的损失。A. 自然灾害或意外事故 B. 自然耗损或意外事故C. 自然灾害或人为事故 D. 不可抗力或认为破坏8*.下列选项中，属于建筑意外伤害保险责任免除的情形有（ ）A. 施工单位故意伤害被保险人B. 被保险人在施工现场内酒后驾驶肇事死亡C. 被保险人在施工时由于违反机器操作规程导致截肢D. 被保险人在施工现场之外受到意外伤害E. 被保险人在施工现场与他人打斗受到重伤 一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规

222、及相关知识A; ABE238238一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1Z301200 税法1某施工单位，因近来几笔大额应收账款未到帐，因而欠缴税款较大，则税务机关有权采取（ ）措施。A自滞纳税款之日起按日加收万分之五的滞纳金B要求某单位结清税款或提供纳税担保C在某单位财务总监因私出境时，通知有关管理部门阻止出境D在某单位法定代表人因公出境时，通知有关管理部门阻止出境E在某单位处分大额资产时，不予批准2. 某建筑公司因近来几笔大额应收工程款未到账，因而欠缴税款数额较大，现准备将长期闲置的桥梁施工设备转让，根据税收征收管理法的规定，该公司应当（ ） A. 向税务机关结清营业税

223、B.向税务机关结清税款并支付滞纳金 C. 向税务机关提供担保 D.向税务机关报告AB; D 239239一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识3. 某工程总承包合同工程总价款4000万元。经建设单位同意，总承包单位将部分专业工程分包，经结算，总承包单位支付人工、材料、设备费用等共计2500万元，支付给分包单位工程价款1000万元。根据规定，总承包单位应纳税营业额是（ ）万元。 A4000 B.3000 C2500 D.15004某总包合同，项目在市区，合同额1000万元，订立3份分包合同，总计营业额800万元，总包自行购买的原材料、设备合同额100万元，发放工人工资50万元。则

224、总包应当缴纳的营业税、城镇维护建设税、教育费附加，三项总计 ( ) A1.65万元 B 6.6万元 C26万元 D33万元5. 工程总承包单位将部分工程依法分包，王某是分包单位的项目负责人，则王某工资收入应缴纳的个人所得税有（ ）A建设单位代扣代缴 B.总承包单位代扣代缴C分包单位代扣代缴 D.王某自行缴纳B; B; C 240240一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1Z301210 公司法一、掌握有限责任公司与股份有限公司的区别；股东会与董事会的职权划分。 股东会（权力机构） 董事会（业务执行机关） 监事会（监督机关） 经理二、重点掌握有限责任公司是指谁的责任有限？三、掌

225、握公司章程对哪些人有约束力？241241一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识四 、掌握公司清算后财产分配顺序。五、掌握监事会、股东对董事、高管提起诉讼的不同六*、掌握董事、高管的任职资格242242一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识1下列说法正确的是（）A.有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其注册资本对公司的债务承担责任B.有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任C.有限责任公司的股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其注册资本对公司的债务承担责任D.有限责任公司的股东以其个人资产

226、为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任B 243243一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识2.某工程公司住所地在A市，后在B市设立了一家分公司。该分公司未取得总公司书面授权,擅自以自己的名义与某建设单位签订了一份承包合同, 现由于竣工验收不合格，与建设单位发生纠纷。下列说法正确的是（ ）A. 承包合同无效，因为该分公司不具有法人资格，而且无总公司的授权依据B. 承包合同有效，总公司承担违约责任C. 承包合同有效，违约责任由该分公司独立承担D. 承包合同有效，总公司及其分公司连带承担违约责任B （P145第三段最后一句）244244一级建造师执业资格考试总复习

227、建设工程法规及相关知识3. 新近成立某建筑安装公司，其公司章程将对（ ）具有约束力 A. 公司本身 B. 股东 C. 公司的债权人 D. 监事 E. 董事4.某建筑工程有限公司股东会拟改聘监事，在下列人员中，可以做监事的应该是（ ） A. 王某，现任总经理 B. 孙某，现任公司财务总监 C. 张某，为公司职工代表 D. 赵某，现任董事会董事ABDE；C245245一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识5. 赵某是一设计公司经理，他认为是经董事会讨论通过决定聘任的，就应当对公司的重要事务拥有职权，其范围应当包括（） A. 主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议 B. 组织实

228、施公司年度经营计划和投资方案 C. 制定公司的具体规章 D. 聘任或者解聘公司副经理、财务负责人 E. 董事会授予的其他职权6.根据公司法第54条的规定，监事会行使的职权有（） A. 检查公司财务权 B. 对违反股东大会决议的董事、高级管理人员有罢免权 C. 在董事会不履行职责时召集或主持股东会议 D. 股东大会会议的提案权 E. 代表公司依法对董事、高级管理人员的起诉权BCE；ADE246246一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识7. 某工程公司董事会换届选举中，当选董事中有下列人员。根据公司法的规定，当选无效的有（ ）A. 赵某、六年前曾因犯贪污罪被判处有期徒刑两年B. 钱

229、某、两年前担任另一公司经理时，因重大决策失误致该公司破产解散C. 孙某、去年担任另一企业财务负责人，因偷漏税款而致企业被吊销营业执照D. 李某、因购买住房而按揭贷款上百万E. 周某、70岁，因患病而行动不便AB2472471Z303000 合同法1Z303010 合同法基本原则及合同分类1.合同法规定，“约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少”，这体现了合同法的（ ） A平等原则 B自愿原则 C公平原则 D诚实信用原则2.甲施工单位致函建设单位，说明工程保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的（ ）原则。 A. 公平 B.自愿 C. 诚实信用

230、 D. 维护公共利益 3.合同没有约定或约定不明确而法律又没有规定的，可以根据（ ）进行解释。 A平等原则 B自愿原则 C公平原则 D诚实信用原则 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识C；C; D2482484我国合同法调整的对象是( )。 A劳动合同 B物权合同 C债权合同 D身份合同5.下列各类协议中，适用合同法的是（ ） A. 离婚协议 B. 税款代扣合同 C. WTO协定 D. 土地使用权出让合同 6. 建设工程合同属于（ ） A不要式合同 B单务合同 C实践合同 D有名合同 E. 债权合同7. 合同依当事人之间权利义务是否存在对价关系，可以分为（ ） A要式合同与不

231、要式合同 B单务合同与双务合同 C有偿合同与无偿合同 D有名合同与无名合同 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识C；D；DE； C2492498以下关于无名合同的说法中，正确的有： （ ） A无名合同就是没有名称的合同 B无名合同一般为无效合同 C建设工程合同属于无名合同 D无名合同的订立如符合合同法总则的规定，则为有效合同 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识D250250 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1Z302030 合同的订立 合同有效（4个要件） 合同无效（5种情形）要约邀请 要约 承诺 （合同成立） 未撤消：自始有效 合同

232、可撤消（4种情形） （受损害方请求，法院/仲裁裁定） 被撤消：自始无效 被追认：自始有效 合同效力待定（3种情形） （取决于有权人是否追认） 被拒绝：自始无效251251 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识一、要约承诺规则 可撤回 可撤消 可撤回要约邀请 要约发出 要约到达 承诺发出 承诺到达 两个例外 （合同成立）要点：1.由于a. “承诺是对全部要约条款的无条件同意”， b.“承诺生效时合同成立”，可以推断出要约必定包含了合同必需的全部主要条款，这是要约区别于要约邀请的本质特征。2.要约属于合同订立过程，应对相对人承担缔约过失责任；要约邀请不属于合同订立过程，此间不对相

233、对人承担缔约过失责任，但可能被行政机关追究虚假宣传、不正当商业竞争等责任；3. 要约邀请的类型：价目表、商业广告、招标公告、招股说明书等。4. 要约与承诺的生效均采到达主义。即到达才生效。5. 撤回与撤销的区别在于：是指生效之前还是生效之后。6. 要约可以撤消，承诺不得撤消。因为承诺生效后合同已经成立。252252 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识7. 掌握要约不得撤销的两种情况。以及撤消要约必须在承诺发出之前。8. 要约失效指已经生效的要约因为出现某些法律事实而对要约人失去约束力。掌握要约失效的4种情况。9.以下属于新要约：受要约人对要约中的某些条款提出修改、补充、部分

234、同意，附有条件或者另行提出新的条件，以及迟到送达的承诺。 注意两个必考问题： 超出了要约规定期限做出的承诺的效力问题； 对要约的内容作出非实质性变化的承诺的效力问题。10. 承诺超期是主观原因而承诺延误是外界原因。承诺超期一般无效，承诺延误一般有效。11. 承诺对要约内容作出的实质性变更涉及到合同的八个一般条款；而非实质性变更则通常是建议性、说明性条款。具有实质性变更的承诺一般无效，而包含非实质性变更的承诺一般有效。2532531. 某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招投标过程中的各行为，下列说法中，正确的是（ ）A. 虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请B. 投标人购

235、买招标文件，属要约行为C. 投标人参加现场考察，属要约行为D. 评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为2、施工项目招投标过程中，某投标单位在投标截止日期前提交了投标文件和投标保证金。该投标单位中标后拒绝与业主签订施工合同，业主没收了其投标保证金，该行为说明( )。A要约不能撤回 B要约具有法律效力 C承诺不能撤销 D要约邀请具有法律效力 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识A；B2542543. 某施工单位参加一公开招标项目的投标，在递交投标文件后发现报价有较严重的失误，遂在招标文件规定的投标截止时间前，向招标人送交了一个书面通知，撤回已递交的投标文件。该行为是（ ）A. 要约

236、撤回B. 要约撤销 C. 承诺撤回D. 承诺撤销4根据合同法，下面各种文件中，可能是要约，也可能是要约邀请的是（ ）A. 拍卖公告 B. 招标公告 C. 招股说明书 D. 商业广告5*. 甲发函至乙搅拌站，欲采购某标号早强水泥10吨，500元/吨，货到付款。乙要求款到发货，则乙的意思表示属于（ ）A. 要约邀请 B. 要约 C. 承诺 D. 合同 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识A；D；B255255一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识6.某建筑公司收到一份销售建材的广告，其中有多种建材的规格、价格和销售合同的一般条款，内容具体明确，但却没有建材供应商的

237、名称、地址和联系方式。则此广告不构成要约的原因是（ ） A.无订立合同的意思表示 B.要约人无法确定 C.受要约人不特定 D.要约内容不明确7.某建筑公司分别对两个开发商的建设项目进行投标，但是，在提交标书时不慎将两个标书互相错投。则此建筑公司的两个标书均不构成要约的原因是（ ） A.无订立合同的意思表示 B.要约人不特定 C.受要约人错误 D.要约内容不明确B；C2562568. 甲以15万元出卖房屋一套，乙表示愿意以12万元买入，甲说不能低于14万元，乙表示最多出13万元，甲最终同意成交。所以 （ ）A 甲是最终的要约人 B 甲是最终的承诺人C 乙是最初的承诺人 D 乙是最终的承诺人9某施

238、工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商提供了三个电子邮箱，并且没有特别指定，则此要约的生效时间是（ ）A. 该要约进入任一电子邮箱的首次时间B. 该要约进入三个电子邮箱的最后时间C. 该供应商获悉该要约收到的时间D.该供应商理解该要约内容的时间 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识B；A25725710. 要约人5月1日发出要约，5月3日到达受要约人，5月5日受要约人作出承诺，5月7日要约人收到该承诺。则要约人在（ ）期间可以撤消该要约。A5月1日后5月7日前 B5月1日后5月3日前C5月3日后5月5日前 D5月3日后5月7日前11下列关于要约撤销的表述中，错

239、误的是( )。 A要约生效后，不得撤销 B要约人确定了承诺期限的，要约不可撤销 C要约人以其他形式明示要约不可撤销的，要约不能撤销 D受要约人从要约的条款中推测出要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作的，要约不可撤销 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识B；A25825812. 以下不属于要约失效的情形是（ ） A拒绝要约的通知到达要约人 B要约人依法撤回要约 C承诺期限届满，受要约人未作出承诺 D受要约人对要约内容作出实质性变更13.某施工单位向一建筑机械厂发出要约，欲购买一台挖掘机，则下列情形中，会导致要约失效的是（ ）。A. 建筑机械厂及时回函，对要约提出非实质

240、性变更B. 承诺期限届满，建筑机械厂未作出承诺C. 建筑机械厂发出承诺后，收到撤消该要约的通知D. 建筑机械厂发出承诺前，收到撤回该要约的通知 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识B；B25925914. 某承包公司向某水泥厂乙发出采购10吨水泥的要约，某水泥厂于5月1日寄出承诺信件，5月8日信件寄至，适逢某承包公司的总经理王某外出，5月9日王某知悉了该信内容，遂于5月10日电传告知某水泥厂收到承诺。该承诺何时生效？（ ） A.5月1日 B.5月8日 C.5月9日 D.5月10日15. 甲在电话中对乙说：我有一套祖传家具出售，价格为10万元，望你能购买。乙当时未置可否。两日后

241、，乙通过电话答复说，经过考虑，愿意接受甲的条件购买甲的家具。甲回答说，家具已于昨日以11万元的价格卖给了丙。乙指责甲不守信用，并要求甲承担法律责任。关于此案，正确的有：（ ） A 甲无须承担任何责任 B 甲应承担缔约过失责任 C 甲应承担违约责任 D 甲应承担侵权责任 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识B; A26026016. 某甲向某乙发出了承诺的通知，但是由于客观的原因导致该承诺的通知到达某乙时已经超过了某乙要求承诺返回的期限，对于此，下面说法正确的是（ ）A. 该承诺属于承诺超期，如果某乙不及时通知某甲该承诺无效，则该承诺视为有效B. 该承诺属于承诺超期，如果某乙不

242、及时通知某甲该承诺有效，则该承诺视为无效C. 该承诺属于承诺延误，如果某乙不及时通知某甲该承诺无效，则该承诺视为有效D. 该承诺属于承诺延误，如果某乙不及时通知某甲该承诺有效，则该承诺视为无效 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识C261261 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识17.某施工项目业主在招标文件中规定承包商拖期违约赔偿按5 000元/天计算，投标单位在投标文件中提出拖期违约赔偿4 000元/天计算。经过开标、评标、定标后，业主发出了中标通知书，双方在签订合同时拖期违约赔偿应为( )元/天。 A4 000 B4 500 C5 000 D9 00

243、0 18. 2006年8月1日,甲公司在某报刊登广告：“我司欲以低价处理水泥10吨，每吨售价1000元，有意购买者三日内到我司付款即可提货。”乙公司看到该广告后，于2006年8月3日携带现金支票到甲公司提货。但被告知：“水泥已售完。”下列说法正确的是A该广告属于要约邀请，甲公司不承担任何赔偿责任 B该广告属于要约，甲公司应当承担违约责任 C该广告属于要约，甲公司应当承担缔约过失责任 D该广告属于要约，但甲公司并无过错，不承担赔偿责任 A; B26226219.某汽车公司向某贸易公司发函称：我公司生产新型家用轿车。每辆10万元，数量有限（20辆）；贵公司若买，请在2001年3月20日前答复。贸易

244、公司3月5日收到来函，3月10日复函称愿买20辆，但因邮局的失误，复函到达汽车公司时已超过2天（即3月22日）。汽车公司收函后未予理睬，认为复函已过时间。恰好此时另一公司复函汽车公司称愿出价11万元买车，汽车公司便拒收贸易公司的货款。据此，贸易公司要求汽车公司承担违约责任。问：（1）汽车公司的要约能否撤消？ （2）汽车公司是否应承担违约责任？为什么？ 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识26326320. 根据合同法的有关规定，如果受要约人在承诺期限内发出了承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但由于邮递员投递错误等客观原因，使得承诺到达要约人时超过了承诺期限。这种情况下，除

245、（ ）的以外，该承诺有效。 A承诺延误致使合同目的无法实现 B承诺迟到增加了要约人的履行成本 C要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺 D承诺已对要约内容做出某些修改 21. 承诺对要约内容的非实质性变更指的是（ ）。 A受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更 B. 承诺中增加的建议性条款 C承诺中要求增加价款 D. 受要约人对合同履行方式提出独立的主张 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识C(干扰项水平高超，法律知识越丰富掉进圈套的可能性越大，说明对重要知识点死记硬背也很管用)；B264264 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识二、合

246、同条款、合同形式、合同成立的时间和地点1、务必掌握： 法律规定或当事人约定采用书面形式订立合同的，自签订合同书或合同确认书时，合同才成立；（而不是通常的“承诺生效时合同成立”）； 法律规定或当事人约定采用书面形式订立合同的，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，并且对方接受的，该合同成立。2、建设工程施工合同是一典型例子，中标通知书是承诺，但法律规定应当订立书面合同，因此承诺到达时合同并未成立，只有当 （1）合同书签订；或 （2）施工单位已经履行主要施工义务，且建设单位接受（未做拒绝表示）的情况下，合同才成立。265265 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识3. 合同

247、成立的时间、地点 第三十二条 当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。 第三十三条 当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。 第三十四条 承诺生效的地点为合同成立的地点。采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点；没有主营业地的，其经常居住地为合同成立的地点。当事人另有约定的，按照其约定。 第三十五条 当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点。 2662661. 建设工程施工合同中的履行方式条款是指（ ）。 A.施工图 B.工程量清单 C.施工组织设计 D

248、.形象进度2. 合同法规定，“法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，合同（ ）”。 A.成立 B.不成立 C.有效 D.无效3.某承包商投保建筑工程一切险，并按保险公司规定订立了保险合同。下列表述中错误的是（ ） A.该格式合同应公平合理 B.保险公司未提醒承包商注意的免赔条款，不发生效力 C.理解有争议应当按通常理解进行解释 D.存在两种以上解释的，保险公司拥有最终解释权 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识C；A；D2672674.某承包商投保建筑工程一切险，并按保险公司规定订立了保险合同。在理赔过程

249、中双方对某条款发生争议，则应当（ ） A.按照通常理解予以解释 B.按照不利于保险公司的解释 C.按照非格式条款作出解释 D.由保险公司拥有最终解释权 5.建设单位甲于2007年3月1日发出中标通知书，3月3日施工单位乙收到中标通知书，此后双方始终未订立书面合同，3月20日施工单位进场放线，4月1日业主聘请的工程师进场，9月1日工程完工。问：双方的承包合同何时成立（ ） A. 3月1日 B. 3月3日 C. 3月20日 D. 4月1日 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识A; D2682686. 根据合同法，下列关于合同的形式表述正确的是（ ）A. 只有书面形式的合同才是有效

250、的合同B. 法律规定采用书面形式而当事人未采用的合同是无效的合同C. 法律规定采用书面形式而当事人未采用的合同，如果一方已经履行了主要义务，对方接受的，该合同成立D. 法律规定采用书面形式而当事人未采用的合同，只有一方已经履行了全部义务，对方接受的，该合同成立 7. 承包商已经将材料供应商提供的水泥用于工程，但是它们之间却还没有按照约定签订书面合同，则它们之间的合同关系（ ）A. 承包商不必为水泥付款，因为它们之间合同尚未成立B. 承包商不必为水泥付款，它们之间虽然成立合同关系但并未生效C. 承包商应该为水泥付款，因为它们之间虽然没有建立有效合同关系，但构成不当得利；D. 承包商应该为水泥付款

251、，它们之间的合同关系已经成立并生效 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识C；D（注意C的陷阱）2692698.甲公司与乙公司以合同书形式订立合同。甲公司的经理邓某持甲公司的授权委托书在合同上签名并盖上了甲公司的合同专用章。乙公司董事长杨某由于疏忽，未带公章，只在合同书上签上了自己的名字，表示几天后再加盖公章。后来，杨某见市场行期有变，此合同有可能对自己不利，于是迟迟不在合同上加盖公章。当合同约定的履行期限到来时，甲公司要求乙公司履行合同，乙公司以未盖公章、合同未成立为由拒绝，甲公司因此而蒙受损失。以下说法中，正确的有： A. 乙公司应承担违约责任 B. 乙公司不应承担任何责任

252、 C. 乙公司应承担缔约过失责任 D. 乙公司应承担侵权责任 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识A270270 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识三、合同效力问题 主体资格 效力待定合同 有效合同 意思表示真实 可撤消合同 成立要件 内容/目的合法 无效合同 形式要件1、熟悉何种情形属于何种合同类型。这是必考内容。2、无效合同，自始无效；可撤消合同的效力由受损害方主张，法院/仲裁裁定；效力待定合同的效力取决于有权人是追认还是拒绝。3、可撤消合同的撤消权必考。效力待定合同中的表见代理合同必考。271271 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关

253、知识1.甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章。则该合同成立的时间为（ ） A. 甲、乙达成合意时 B. 甲签字、盖章时 C. 乙收到合同书时 D. 乙签字、盖章时 2.施工单位带资承包合同（ ） A. 有效 B. 无效 C. 效力待定 D. 可撤消 D；A272272 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 A省的施工单位甲将其工程用的剩余瓷砖（自购）、废渣、废料等卖给省的乙供应商。回答3-6题。 3.若施工单位没有销售瓷砖业务许可，则此合同（ ）。A有效 B.无效 C. 效力待定 D.可撤消 4.若施工单位对工地上的废渣、废料无处分权，

254、则此合同中的相应条款属于（ ）A有效 B.无效 C. 效力待定 D.可撤消 5.若施工单位对工地上的废渣、废料有处分权，但乙单位在订立合同时对部分废料的性能发生重大误解。则此合同中的相应条款属于（ ）A有效 B.无效 C. 效力待定 D.可撤消6.若上述合同系甲单位法定代表人李某越权订立，则该合同在（ ）的情况下无效。A施工单位拒绝 B. 李某事后撤消C. 乙单位明知李某越权 D. 经过法院宣告 A; C; D; C2732737.下列关于建设工程合同生效条件的表述中，不正确的是( )A. 双方具有订立合同的主体资格 B. 意思表示必须真实C. 经招投标管理部门备案登记 D. 不得违反法律、行

255、政法规禁止性规定8. 以下（ ）属于无效的施工合同A. 规避招标订立的合同 B转包合同 C. 超越资质等级订立的 D带资承包合同 E. 业主直接指定分包合同9. 根据合同法，下列免责条款中有效的是( )。A.造成对方人身伤害的 B. 故意造成对方财产损失的C. 重大过失造成对方财产损失的 D. 不可抗力造成对方财产损失的 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识C； ABC；D27427410.某二级建筑公司乙为了承揽超越自己资质许可范围的工程，在征得该公司主管领导同意的情况下，与某一级企业甲公司签订了一个合同。合同内容包括如下内容：“由甲公司以甲公司的名义承揽某建筑工程，由乙公

256、司实际承建，乙公司向甲公司支付管理费为合同价的10%。”根据这个合同，下面说法正确的是（ ）A. 该合同是双方当事人的真实意思表示，属于有效合同B. 该合同是否有效，取决于是否采取了书面形式并备案C. 该合同违反了法律规定，属于无效合同D. 该合同效力待定，必须征得建设单位的同意，才能生效11. 甲公司向乙公司发出要约转手一批汽车，乙公司收到信后于次日将购车款汇出，不久，执法机关发现这是一批走私汽车将其扣押。甲乙之间订立的这份合同： （ ） A. 没有成立 B. 已经成立 C. 已经成立，但是无效 D. 成立且有效 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识C；C（C比B为更恰当选

257、项）275275122000年2月，甲公司未经依法招标与乙公司签订建设工程承包合同，约定由乙公司为甲建房一栋。乙与丙签订内部承包协议，约定由丙承包建设该楼房并承担全部经济和法律责任，乙收取丙支付的工程价款5%的管理费丙实际施工至主楼封顶。2004年1月，乙向法院起诉请求甲支付拖欠的工程款并解除施工合同。以下关于乙与丙的内部承包协议效力的判断正确的是( )。 A是效力待定的从合同，取决于法院是否裁定甲乙间的主合同无效 B是无效的从合同，因为甲乙间的主合同违反法律强制性规定无效 C是有效合同，因为当事人自愿签订，符合合同法原则 D是无效的转包合同，因为违反法律的禁止性规定13. 上述案件中，法院应

258、否支持乙解除合同的诉讼请求？ A不可以解除，但法院可以裁定撤消。 B合同自始无效，应予解除。 C合同效力待定，法院确认合同有效后方可以解除 D合同自始无效，不适用解除。 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识D；D27627614. 乙建筑公司在某办公楼项目中标，中标价为19200万元，业主甲房地产公司与乙公司商议要求其调整报价为17800万元，乙公司无奈只得接受。随后甲公司与乙公司签订了合同价为19200万元的建设工程承包合同和有关乙公司同意减让1400万元工程款的补充协议。后双方在工程款结算时产生纠纷，该补充协议效力为（ ）A.胁迫签订,可撤消； B.显示公平，可撤消；C.

259、以合法形式掩盖非法目的,无效； D.违反法律禁止性规定,无效。15. 赵某是A县有名的包工头，长期挂靠当地的建筑施工企业东华公司，赵某以东华公司名义承接了某办公楼施工项目。后该项目因质量不合格未能竣工验收。则（ ） A. 办公楼承包合同有效，赵某自行承担责任； B. 办公楼承包合同有效，赵某与东华公司承担连带责任； C. 办公楼承包合同无效，赵某自行承担责任； D. 办公楼承包合同无效，赵某与东华公司承担连带责任。 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识D；D27727716. 1999年11月6日深夜，甲某因家人患急病在路上拦出租车去医院救治，某出租汽车公司司机乙某乘机抬高车

260、价10倍，甲某无奈只能接受。2000年12月15日，甲某家人出院。次日，甲某向法院起诉，要求法院撤消上述运输合同，判令乙某的所在出租汽车公司返还多收的车费。以下说法中，正确的是： （ ）A法院应驳回甲某的诉讼请求 B 法院应作出撤消判决，判令出租公司返还多收的车费 C法院应作出撤消判决，判令乙某返还多收的车费D法院应作出认定此合同为无效合同的判决，并判令出租公司返还多收的车费17. 施工单位由于重大误解，在订立买卖合同时将想购买的A型钢材误写为买B型钢材，则施工单位（ ）A. 只能按购买A型钢材履行合同B. 应按效力待定处理该合同C. 可以要求变更为按购买B型钢材履行合同D. 可以要求撤消该合

261、同 E、可以要求确认该合同无效 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识A; CD27827818. 在投标形势竞争激烈的情况下，承包人与发包人签订了将风险不合理转嫁给承包人的合同。该合同已履行完毕，承包人对此约定未提出异议，则该合同( )。 A. 属于有效合同 B. 法院应主动介入判定为无效合同 C. 仲裁机构应主动介入裁定为可撤销合同 D. 属于效力待定合同19.甲受到欺诈的情况下与乙订立了合同 ，后经甲向人民法院申请，撤消了该合同，则该合同自（ ）起不发生法律效力A. 人民法院决定撤消之日 B. 合同订立时C. 人民法院受理请求之日 D. 权利人知道可撤消事由之日 一级建造

262、师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识A； B27927920.某甲以前曾经接受某建筑公司的委托去为其购买水泥，该委托事项完成后，疏于管理，建筑公司没有收回委托书。一天，某甲经过一家水泥厂，发现水泥质量不错，他认为那个建筑公司也应该需要水泥，于是某甲在出示了没有收回的委托书后，擅自代某建筑公司签订了水泥购货合同，则( )A. 该合同有效，购买水泥的款项由建筑公司承担B. 该合同有效，购买水泥的款项由某甲承担C. 该合同无效D. 该合同是否有效需要经过建筑公司的确认 21. 某甲今年14周岁，一天在父母不在的情况下，擅自作主将自家的木材卖给了某施工单位，则该合同（ ）A. 有效 B.经过

263、法定代理人追认后就有效C. 无效 D. 如果经过了登记，就有效 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识A；B28028022. 甲某与乙某为初中同学，今年均为17岁。甲某仍在上高中，乙某则初中毕业后直接参加了工作，月收入1000元。乙某想买一台电脑，甲某向乙某表示，自己有一台九成新的电脑是以6000元购买的；如乙某愿买，自己愿以5000元出手。乙某问甲某能否做主，甲某说自己都17岁了，这点小事作不了主！于是二人以5000元成交。这一合同的后果为： （ ） A甲、乙的父母有追认权 B 乙某有催告权 C 乙某有撤消权 D乙某的父母有追认权 E 甲某有撤消权 一级建造师执业资格考试考

264、前串讲 建设工程法规及相关知识BC281281 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识23.施工单位甲公司经理王某，被解聘后又持盖有公司公章的空白合同，以原甲公司名义与供应单位乙公司订立了一份价值500万元的材料赊销合同。则该合同在（ ）情况下对施工单位不具有约束力。A. 甲公司报案并书面通知乙公司拒绝该合同 B. 王某订立合同后下落不明C. 乙公司提供的货物质量不符合合同约定D. 乙公司订立合同时已知道王某被解聘 24.甲公司经理王某，被解聘后又以原甲公司名义与乙公司订立了一份供货合同, ( 乙公司并不知道王某已被解聘一事）。但货发到以后，甲公司发现这是一批假冒伪劣产品。于是

265、便以王某无权代理该公司为由，拒收货物、拒付货款。问：1、王某与乙公司订立的供货合同是否有效？为什么？ 2、怎样解决这起合同纠纷？D28228225.工程项目施工合同中规定，如该工程获得鲁班奖，则甲在乙方获奖后给予20万元质量奖。则下列表述中，错误的是（ ）A.该合同属于附期限的合同 B. 该合同属于附条件的合同C. 工程未获鲁班奖不兑现D. 如乙方通过不正当手段获得鲁班奖也可以不兑现26*、某建筑材料采购合同被法院认定为无效合同，其法律后果有（ ）A. 返还财产 B. 赔偿损失 C. 支付违约金 D. 双倍返还定金 E. 没收财产 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识A；AB

266、283283 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识四、合同履行1、合同条款空缺的法律适用必考。2、价格制裁必考。3、代为清偿和代为受领合同，重点仍是掌握合同相对性原理。千万注意代为清偿、代为受领，与债权转让、债务转移完全不同。第三人未成为合同当事人。因此，建设工程分包属于代为清偿不属于债务转移。2842841. 下列由第三人向债权人履行债务的说法，错误的是（ ）A. 必须征得债权人同意 B. 第三人并不因此成为合同当事人C. 不得损害债权人的利益 D. 第三人应向债权人承担违约责任2甲、乙双方约定，由丙每月代乙向甲偿还债务5000元，期限2年。丙履行5个月后，以自己并不对甲负

267、有债务为由拒绝继续履行。甲遂向法院起诉，要求乙、丙承担违约责任。法院应如何处理？A. 判决乙承担违约责任 B. 判决丙承担违约责任C. 判决乙、丙连带承担违约责任 D. 判决乙、丙分担违约责任3甲供应商向同一项目中的乙、丙两家专业分包单位供应同一型号材料，两份供货合同对材料质量标准均未约定。乙主张参照其他企业标准，丙主张执行总承包单位关于该类材料的质量标准，甲提出以降低价格为条件，要求执行行业标准，乙、丙表示同意，则该材料质量标准应达到（ ） A. 国家标准 B. 行业标准 C. 总承包单位确定的标准 D. 其他企业标准 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识D; A; B28

268、52854. 甲、乙商品混凝土供应合同中，未约定运费由谁承担，协商不成，则应（ ）A. 由甲承担 B. 由乙承担 C. 甲乙各承担一半 D. 按照交易习惯承担 5根据合同法规定，建设工程施工合同生效后，如果当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充。不能达成补充协议的，按照（ ）确定。 A招标书、投标书、施工图文件、工程会议纪要等相关合同条款 B不利于施工人（要约人）的解释 C建筑工程市场的交易习惯 D总监理工程师的书面意见 E只能提交法院或仲裁机构裁决 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 D ;AC286286 一级建造师执业资格考试

269、考前串讲 建设工程法规及相关知识6. 2003年9月杭州市某厂房项目建设单位甲公司与承包单位乙公司签定建设工程承包合同，合同文件中遗漏了对厂房某型号彩钢板价格的约定（该种彩钢板不适用政府指导价），2004年7月乙公司因国内断货，应业主要求从英国进口该种彩钢板，彩钢板从上海浦东海关办理通关手续并按规定缴纳了关税。2005年11月双方在办理竣工结算时对该种彩钢板价格产生纠纷诉至合同签订地静安区法院。法院应当如何认定 ( )。 A按2003年9月杭州市该种彩钢板的价格结算 B按2005年11月杭州市该种彩钢板的价格结算 C按2004年7月进口的实际含税价格（英国原产地价格+运费+关税） D按2003

270、年9月静安区该种彩钢板的价格结算A; 2872877A市甲建筑公司向B市乙建材公司订购了100吨钢材，约定货款30万元。但双方事先未就提货和付款地点做好约定，后发生纠纷。下列表述中，正确的是( )。 A付款地点为A市 B交货地点为A市 C付款地点在B市 D交货地点在B市8.建设单位与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定，则供货商备齐钢材后（ ）。A. 应将钢材送到施工现场 B. 应将钢材送到建设单位的办公所在地C. 应将钢材送到建设单位的仓库 D. 可通知建设单位自提 9.在工程结算时，施工单位提出瓷砖用量应考虑损耗量，建设单位认为原来订立合

271、同时，报价中就应已包括损耗，要求按实际铺贴面积计算。双方对此协议不成，也不能依其他方法确定，则瓷砖损耗应（ ）A.由施工单位承担 B.由建设单位承担 C.双方各承担一半 D.根据总监理工程师意见承担 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识CD；D; A28828810.某合同执行政府指导价。签定合同时约定价格为每千克1000元，每天逾期交货和逾期付款违约金均为每千克1元。供货方按时交货，但买方逾期付款30天。付款时市场价格为每千克1200元。则买方应付货款为每千克（ ）元。 A1000B1030C1200D1230 11、承包商与某材料供应商于2004年3月1日签订了一个供货合

272、同，合同中约定材料供应商在2004年6月1日向承包商交付货物100吨。在合同中约定了违约金为标的物的5%，该商品属于政府定价商品，其价格变化见下表。如果材料供应商在2004年8月1日才交货，则下面说法正确的是（ ）。 A. 上面的事件属于材料供应商违约B. 材料供应商应该支付违约金4000元C. 材料供应商应该支付违约金4500元D. 材料供应商共可收回76000元E. 材料供应商共可收回85500元 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识D; ABD时间2004年3月1日 2004年6月1日 2004年8月1日 价格（元/吨）700800900289289 一级建造师执业资格

273、考试考前串讲 建设工程法规及相关知识五、合同保全方式 同时履行抗辩权 恢复履行抗辩权 先履行抗辩权 拒绝履行 催告 解除合同 不安抗辩权 中止履行 要求担保 恢复履行 债权人（原告） 解除合同代位权 债务人（第三人） 次债务人（被告） 债权人（原告）撤销权 债务人（被告） 受益人（第三人）290290 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1、应当先履行一方未履行债务或者履行债务不符合约定，后履行一方当事人得行使先履行抗辩权；当有确切证据证明后履行一方有丧失或者可能丧失履行债务能力的情况，先履行债务一方当事人得行使不安抗辩权。2、代位权成立的法定要件：a.债务人怠于行使其债权；

274、b.债务人怠于行使权利的行为对债权人造成危害；c.债权人有保全债权的必要。3、注意合同保全方式中的撤消权是撤消别人与别人订立的合同；而可撤消合同的撤消权是合同受损害方撤消自己与别人的合同。撤消权成立的法定情形：债务人a.放弃到期债权；b.无偿转让财产；c.以明显不合理低价转让财产且受让人知情。四、撤销权行使注意的问题：a.债权人以自己名义向法院起诉；b.诉讼请求为：请求法院撤销债务人的行为；c.撤销权的行使范围以债权人的债权为限；d.债权人行使撤销权发生的必要费用由债务人承担。2912911.光华大厦将于2005年11月底竣工，2005年5月主体封顶前，承包商建科公司突然得知大厦建设单位光彩集

275、团因资金周转不灵已被众多催债人诉请进入破产程序，建科公司遂中止施工，并发函要求光彩集团提供足额的工程款支付担保。这一行为在我国合同法理论上称为（ ） A同时履行抗辩权 B先诉抗辩权 C先履行抗辩权 D不安抗辩权2. 甲公司与乙公司于2004年4月25日订立一份钢材购销合同，约定甲公司于2004年5月12日支付预付款20万元，乙公司于5月20日之前向甲公司交付全部货物，甲公司应在6月1日前支付剩余货款100万元。在5月12日之前，发生下列那种情况，甲公司可以暂停付款，中止履行合同。A乙公司经营不善，5月份开始出现巨额亏损，资金支付发生严重困难B甲公司因为涉及较大金额的诉讼，被对方向法院申请了诉前

276、财产保全C乙公司因为涉及较大金额的诉讼，被法院查封了大部分财产D由于市场原因，钢材价格出现大幅下跌E由于可能被债权人申请破产，乙公司为逃避债务转移了一部分财产 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识D；ACE2922923. 合同法规定，先履行一方行使抗辩权的做法是（ ）。A.有权中止合同的履行B有权终止合同的履行C. 无权中止履行合同 D有权变更合同的履行 4. 某施工合同中约定了承包商带资进行工程建设，业主竣工后支付工程款，则以下表述正确的一项是（ ）A. 在任何情况下，承包商都要先履行义务，否则就要承担违约责任B. 如果承包商有确切证据证明业主将丧失支付工程款能力时，可以

277、中止履行合同C. 如果承包商有确切证据证明业主将丧失支付工程款能力时，就可以终止履行合同D. 如果承包商有确切证据证明业主丧失支付工程款能力时，承包商可以自由选择是中止履行合同还是解除合同5. 在以下各项权利中，只有（ ）是债务人行使的权利 A. 抗辩权 B. 代位权 C. 撤销权 D. 留置权 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识A；B（注意体会D错在哪里）；A2932936*. 甲施工单位向乙预制件厂订制非标购件，合同约定乙收到支票之日三日内发货，后甲顾虑乙经营状况严重恶化，遂要求其先行发货，乙表示拒绝。则乙的行为属于（ ） A. 违约行为 B. 行使同时履行抗辩权 C.

278、 行使先履行抗辩权 D. 行使不安抗辩权7.甲公司与乙公司同时签订了两个合同，其中一个是材料供应合同，合同中约定由甲公司先向乙公司提供材料，乙公司收到材料后支付材料款。第二个合同是提供劳务的合同，合同中约定由乙公司向甲公司提供劳务，甲公司支付劳务费，但是这个合同中没有约定履行的先后顺序。在甲公司没有提供材料前，乙公司（ ）A. 只能不履行在第一个合同中的支付材料款义务并要求其承担违约责任B. 既可以不履行在第一个合同中的支付材料款义务，也可以不向甲公司提供劳务C. 只能不履行向甲公司提供劳务的义务并要求其承担违约责任D. 既不可以不履行在第一个合同中的支付材料款义务，也不可以不向甲公司提供劳务

279、，但是可以要求甲公司承担违约责任 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识C; A2942948. 应当先履行债务的当事人，如果有确切证据证明对方无偿转让财产，导致可能丧失履约能力，则该当事人可以（ ） A. 中止履行 B. 请求对方提供担保 C. 解除合同 D. 请求法院撤销该行为 E. 行使先履行抗辩权9. 下列各项中，关于不安抗辩权的表述错误的是（ ）A. 不安抗辩权是后履行一方的抗辩权B. 单务合同双方当事人都有机会行使不安抗辩权C. 一方行使了不安抗辩权后则意味着合同的终止D. 当事人没有确切证据而中止合同，则要承担违约责任E.订立合同的过程中，如果一方对另一方能否按照

280、合同履约感到担心，就可以行使不安抗辩权，不去与之订立合同 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识ABCE; ABCE; 295295 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识10.甲、乙签订一份水泥买卖合同，甲为出卖人，乙为买受人。合同中约定乙将货款20万元支付给甲，5天内，甲将水泥运至乙的工地。当乙准备按合同约定支付货款时，突然得到消息，并有确切证据证明甲存在（ ）情形之一的，乙即可中止履行合同。A.经营状况严重恶化 B. 领导班子发生重大变动 C. 丧失商业信誉 D. 转移财产以逃避债务 E. 抽逃资金以逃避债务11.承包商甲承建的住宅小区一期工程，业主入住后

281、发现墙体出现大面积裂缝。业主集体向开发商提出索赔，开发商无力支付并开始转移财产。作为该项目在建的二期工程承包商乙，可以（ ）A.行使不安抗辩权 B. 行使同时履行抗辩权 C. 不通知直接解除合同 D. 要求开发商提供付款担保E. 不承担举证责任证明开发商丧失履约能力 ACDE ; AD; 29629612.关于代位权，以下表述正确的是（ ）A. 债务人怠于行使到期债权的，债权人可以代位行使B. 债权人行使代位权的范围以债务人对第三人享有的债权为限C. 债权人行使代位权的必要费用由次债务人（第三人）承担D. 以上答案都不对13*. 李某向张某借款1万元，一直无力偿还。后李某在一施工单位工作时死亡

282、，施工单位口头答应给付15万元。李某家属多次催要，施工单位却以各种借口不予支付。则下列关于张某行使代位权的说法中，错误的有（ ）A. 张某可以李某的名义对施工单位行使代位权B. 张某可以自己的名义对施工单位行使代位权C. 因李某家属已多次催要，故张某不能行使代位权D. 因该借款对张某没有造成太大伤害，故不得行使代位权E. 因该赔款的专属性，故张某不能行使代位权 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识D(想想B为什么错) ; ABCD29729714.乙是某市建材经销商，长期从甲处进实木地板，后来甲要求乙结清12万元货款，乙表示无力偿还。甲随后查明乙曾销售一批价值16万元瓷砖给丙

283、，丙一直拖欠未付货款。则甲（） A可以起诉乙但不能起诉丙 B经乙同意后，可以起诉丙 C可以直接起诉丙，要求其偿还12万元 D可以直接起诉丙，要求其偿还16万元15下列关于撤销权的表述，错误的是( )。 A债权人行使撤销权必须以自己的名义 B债权人通过请求人民法院或仲裁机构行使撤销权 C撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起1年内行使 D自债务人行为发生之日起5年内没有行使撤销权的，该撤销 权消灭 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 C ; B298298 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识16*工程竣工结算后，建设单位甲拖欠总包单位乙工程款100万元

284、，乙拖欠劳务分包丙工程款50万元。甲提出以二期工程继续发包给乙为条件，不再支付剩余工程款，乙同意。假设甲乙之间、乙丙之间约定的争议解决方式均为仲裁。则丙可以（ ）A. 通过法院行使代位权 B. 通过仲裁行使代位权C. 通过法院行使撤消权 D. 通过仲裁行使撤消权 A299299一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识六、合同的变更、转让和终止1.合同变更的成立条件共4项，挖坑挖在第3、4项：并非所有合同变更都必须双方协商一致；且要以不违反法律行政法规为前提。掌握P184的案例。2.合同变更内容约定不明确，推定为未变更。属于必考内容。结合司法解释中16条“设计变更，价格约定不明确，

285、按订立合同时当地建设行政主管部门发布的价格信息计价”（P214第2段）3.债权转让不需债务人同意，债务转移需债权人同意。注意不得转让的三种债权、债务。4.合同一方当事人分立、合并后的债权债务关系，合同解除必考。5.*注意合同权利概括转移需要经过对方同意，但企业合并、分立引起的概括转移由法律直接规定，不需要经过对方同意（是特例）。300300 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识 履行 抵消 双方协议解除 解除 约定解除（附解除条件合同）合同终止 提存 单方解除 不可抗力 免除 预期违约 混同 法定解除 迟延履行 根本违约 其他301301 课堂讨论*： 2007年3月1日建设

286、单位甲公司与承包单位乙钢结构公司订立钢结构施工合同。2007年6月1日，因为图纸变更导致用钢量大大增加。2007年10月1日纲结构完工，双方办理竣工结算。钢结构公司提出，由于2007年6、7月份期间，钢材价格发生大幅上涨，该阶段实际用钢量远远超出原合同约定，请求建设单位对该部分损失予以合理补偿，对超出的用钢量单价按6月份实际价格调整。双方发生争议。问：本案应如何处理？答案： 仍按3月1日订立合同时约定的单价计价。理由如下： （1）合同变更内容约定不明确，推定为未变更。即单价不变。 （2）结合司法解释中16条“设计变更，价格约定不明确，按订立合同时当地建设行政主管部门发布的价格信息计价”。 一级

287、建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识302302 课堂讨论*：某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人“把活儿做得更细些，到时不会少了你们的”。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由（B）承担A、发包人 B、承包人 C、监理工程师 D、承包人和发包人共同解析：考合同变更，应当经合同双方（建设单位和施工单位）协商一致。监理单位不是合同当事人，因此，施工单位单方面变更的，费用应当自行承担，选B。其次，从书上强调“监理公司是建设单位的代理人”角度答题，想到这一层会非常复杂。那样就不是单方面变更，而构成合同变更了。考核的点变成“合同变更内容约定

288、不明确的，推定为未变更”，（“活儿做的细一点，到时不会少了你们的”是典型的质量、价格约定都不明确），答案仍旧是选B。 一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识303303 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1 甲、乙签订房屋买卖合同，甲为出卖人，乙为买受人。随后甲将合同中的全部权利转让给丙，则此合同转让属于（ ）转让。A. 主体 B.标的 C.权利 D.义务 2. 某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两个法人企业。分立前由于三台挖掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任，则下列关于本案中违约责任承担的说法中，正确的有（ ）A. 买方可要求挖掘机生产

289、厂承担违约责任B. 买方可要求推土机生产厂承担违约责任C. 买方可要求推土机与挖掘机生产厂共同承担违约责任D. 如推土机与挖掘机生产厂对于该债务有约定，应按规定处理E. 如推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有约定，则各自承担一半C; ABC304304 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识3. 著名国有企业甲公司欠乙公司3000万元，后来甲公司因分拆上市，分立为丙、丁、戊三家公司，当地政府下发红头文件，明确规定由先上市的丙公司继承原甲公司的所有债权，由未上市的丁、戊公司平均承担原甲公司的所有债务，则乙公司的债权应由（ ）。A. 丙公司承担B. 丁公司和戊公司平均承担，不足部分由

290、丙公司承担C. 丁公司和戊公司平均承担，不足部分由地方政府承担保证责任D. 丙、丁、戊三家公司连带承担42008年6月，甲致函建设单位，说明屋面防水保修期满，而其因公司改制，将分立为A安装公司和B建筑公司，分立后本大楼的地基基础和主体结构将由B建筑公司负责保修，建设单位同意。则将来如B建筑公司未能及时履行保修义务，建设单位（ ）A .可以要求A公司承担违约责任 B .可以要求A公司或B公司承担违约责任C .可以同时要求A公司和B公司承担违约责任D .只能要求B公司承担违约责任 D；D 305305 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识5. 甲公司与乙公司签订了一个合同后分立为

291、两个小公司，这两个小公司在分立协议中写明对甲公司的债权债务各自承担50%，则对于甲公司和乙公司之间的权利义务说法不正确的是（ ）A. 甲公司在合同中对乙公司应当承担的债务应该由两个小公司各承担50%B. 乙公司可以直接要求某个小公司全部偿还债务，该小公司不得以分立协议为由拒绝C. 任何一个小公司都可以要求乙公司向其偿还合同中应该向甲公司承担的债务，乙公司不得以分立协议为由拒绝D. 任何一个小公司直接向乙公司追讨的债务都只能以甲公司可以向乙公司追讨债务的50%为限D306306 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识6( )一般不会发生合同解除期限的问题。 A法定解除 B法院解除

292、 C协商解除 D约定解除7. 以下（ ）法律行为，通知到达对方即生效。 A债权转让 B债务转移 C合同解除 D要约 E.承诺8*.某施工合同因发生不可抗力而解除，则合同解除后，其中的（ ）条款仍对合同双方有约束力。 A. 清理 B. 保修 C .工程款结算 D.违约责任 E. 争议解决 C；ACD（有类似特征的知识点要注意归纳）;ACE307307 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识9. 合同法规定，解除合同表述正确的有（ ）。 A. 当事人必须全部履行各自义务后才能解除合同 B. 当事人协商一致可以解除合同 C. 因不可抗力致使不能实现合同目的的可以解除 D一方当事人对解

293、除合同有异议，可以按约定的解决争议方式处理 E. 合同解除后，当事人均不再要求另一方承担任何责任10、根据合同法，以下表述正确的一项是（ ） A. 解除合同应当办理批准、登记手续 B. 合同权利义务终止，合同中结算条款的效力也将随之终止 C. 合同当事人在一定条件下可以单方面解除合同 D. 被解除的合同自始没有法律效力BCD；C308308 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识11下列情形中，属于法定解除合同条件的有( )。A当事人一方抽逃资金，转移财产，以逃避债务的B因为不可抗力使合同目的无法实现的C当事人一方经营状况严重恶化，丧失商业信誉D在合同履行期满前，一方明确表示不

294、履行主要债务的E一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍不履行的12. 根据合同法的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除合同的有（ ）A. 发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B. 由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行C. 建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保D. 施工组织不力，导致工期延误，使该项目已无投产价值E. 施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员BDE; ABD309309 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识七、缔约过失责任与违约责任 1、缔约过失责任不是合同责任而是侵权责任，因为没有合同依据。2、掌握法定的3种需要赔

295、偿的缔约过失行为。3、精确掌握严格责任原则或无过错责任原则的含义。即违约责任的追究一不要求违约方存在主观过错，二不要求相对方存在实际损失。发生阶段发生阶段产生原因产生原因构成要件构成要件承担方式承担方式缔缔约约过过失失责责任任订立合同过程中预期的合同不成立；合同无效；合同被撤消a. 合同订立过程中；b. 主观过错；c. 实际损失；d. 因果关系。赔偿损失（信赖利益损失）违违约约责责任任合同履行过程中不履行合同；履行合同不合约定 a.有违约行为；b. 无免责事由。继续履行、采取补救措施、赔偿损失（直接损失+可得利益）、违约金、定金、价格制裁3103104、先期违约责任：当事人一方明确表示或者以自

296、己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前请求其承担违约责任。5、先期违约的构成要件是：a. 必须在合同履行期限截止前发生（否则构成实际违约）；b. 必须是对根本性合同义务的违反。6、违约责任承担方式的相互适用情况。 继续实际履行；采取补救措施；赔偿损失；违约金；定金 不同时适用，不同时适用，不同时适用 与同时适用；与同时适用7、继续实际履行，包括a.金钱债务的实际履行；b.非金钱债务的实际履行。非金钱债务不适用继续实际履行的三种情况必考。8、约定的违约金低于或过分高于实际损失的处理，属于必考范畴。9、违约金/定金的竞合、侵权责任/违约责任的竞合必考。10、双方违约、因第三人违约

297、的法律规定必考。 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识3113111. 当事人在订立合同过程中有（ ）情形，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。 A不履行合同意向 B假借订立合同，恶意进行磋商 C因经营状况严重恶化而不签订合同 D故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况 E有其他违背诚实信用原则的行为2.甲公司和乙公司为生意场上的竞争对手，在得知乙公司和丙公司正在为一笔交易进行谈判时，为达到排挤乙公司的目的，以极低价格吸引丙公司放弃了与乙公司的谈判。目的得逞后，甲公司随便找了个借口终止了与丙公司的谈判，丙公司在与甲公司的谈判过程中花费了大量人力和财力。本案中，甲公

298、司应当承担合同法意义上的（ ）责任。 A违约 B侵权 C缔约过失 D不当得利 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识BDE；C(缔约过失责任是一种侵权责任，但C为最恰当选项)3123123. 合同被仲裁机构裁决撤销后，追究合同相对人应承担责任的起始时间是从（ ）之日开始。 A合同订立 B合同开始履行 C一方向仲裁机构申请撤销合同 D仲裁机构裁决撤销合同4金太阳建筑公司由于报价失误，在收到中标通知书后感到无利可图，遂决定放弃中标项目，拒绝与建设单位大地公司签订工程承包合同。大地公司决定没收金太阳公司的投标保证金，并要求金太阳公司赔偿损失。本案中，金太阳公司的缔约过失行为属于（ ）

299、 A假借订立合同，恶意磋商； B. 故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况； C. 不正当使用商业秘密； D. 其他违背诚实信用原则的行为。 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识A（本题命题水平高超，需要细心体会其考察的知识点是缔约过失）；D3133135*.下面的行为中当事人应当承担缔约过失责任的是（ ）A. 承包商没有按照合同约定的时间完成工程B. 发包人没有按照合同约定的时间支付工程款C. 承包商在投标时故意隐瞒自己资质不够的情况，借用其他企业的资质，在资格预审时没有通过审查D. 招标人在发出中标通知书后，改变了中标人 6 . 甲、乙两施工单位签订施工分包合同。

300、则下列缔约过程中的情形中，当事人应承担缔约过失责任的有（ ）A. 甲假借订立合同，恶意进行磋商B. 甲恶意进行磋商，给乙造成损失C. 乙隐瞒其资质的真实情况D. 甲提供虚假项目报批手续，给乙造成损失E. 乙未尽保密义务，给甲造成损失 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识D（C错在不符合缔约过失的构成要件”必须给对方造成信赖利益损失”）;BDE314314 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识7. 下面的行为中属于违约行为的是（ ） A. 施工图未经审查就开始施工 B. 因不可抗力导致承包商没能按时竣工 C. 中标通知书发出后招标人改变中标结果的 D. 以上答

301、案都不正确 8合同法规定，违约责任除另有规定外，实行（ ）原则。 A. 过错责任 B严格责任 C损害赔偿 D公平合理9*、某建设工程施工合同履行中，施工单位违约，则其可能承担违约责任的形式有（ ） A. 支付违约金与继续履行 B. 赔偿损失与修理、重作、更换 C. 定金与支付违约金 D. 继续实际履行与解除合同 E. 赔偿损失与继续实际履行 B；B；ABE31531510*施工合同中约定了10月1日竣工。8月1日，承包商将现场的所有设备、材料、人员调离了施工现场。8月10日，业主依据目前的状况，经专家论证证明该承包商已经不可能按期完工了，则（ ）A. 业主目前不可以要求承包商承担违约责任，需要

302、等到10月1日才可以要求其承担违约责任B. 业主目前可以要求承包商承担违约责任，但是需要承包商明确表示自己不履行合同才可以C. 业主目前可以要求承包商承担违约责任D.目前可以要求承包商承担缔约过失责任 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识C;316316 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识11当事人一方( )，对方可以在履行期限届满前，请求其承担违约责任。A因不可抗力使合同目的无法实现的B明确表示不能履行合同义务的C迟延履行主要债务经催告后在合理期限内仍未履行的D以自己的行为表示不履行合同义务的E迟延履行债务无法实现合同目的的12.施工合同一方当事人向另一

303、方提出的继续履行请求，法院应当支持的是（ ）A. 建设单位拖延支付工程款，经查实，确无能力支付后期工程款B. 施工单位资质被吊销，经查实，确无能力完成后续施工C. 施工单位大批工人流失，经查实，确无能力完成后续施工D. 施工单位拖延工期，经查实，确无可能按期完工 BD; A 31731713对于( )非金钱债务，可以要求违约方继续实际履行。 A法律上或者事实上不能履行 B质量不符合合同约定要求的 C债权人在合理期限内未要求履行的 D债务标的不适于强制履行的14. 某项目施工合同中约定，误期损害赔偿费为X元/天，合同争议的解决方式为仲裁。现工期拖延给业主造成的损失为Y元/天。若由于施工单位原因造

304、成工期拖延N天，则下列关于施工单位应承担的违约责任的表述中正确的是（ ）。A. 施工单位应赔偿业主（X+Y）*N元B. 若XY，施工单位应赔偿业主X*N元C. 若X质量评估报告 B. 承包合同（已备案登记）监理旁站记录C. 现场工程照片现场勘验笔录D. 质量监督站工作人员甲某证言总监理工程师乙某证言 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识C；C351351 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1Z303030 民事诉讼法1Z303031 诉讼管辖与回避级别管辖 一般地域管辖：原告就被告地域管辖 特殊地域管辖：重点掌握合同纠纷中的协议管辖 专属管辖：不动产纠纷（

305、不动产所在地）； 注意掌握建设工程合同纠纷适用协议管辖不适用专属管辖 移送管辖352352 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识一、注意：诉讼管辖仅指对一审案件的管辖权分工。二、重点是地域管辖中的协议管辖和专属管辖。三、一审民事案件一般由基层法院管辖，当然有例外。四、地域管辖的基础是级别管辖。五、协议管辖只适用于合同案件，并不得违反级别管辖和专属管辖。六、注意两类特殊的地域管辖。合同之诉：可以由合同双方协议选择被告所在地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地法院管辖。无约定的，由被告住所地或者合同履行地管辖。侵权之诉：侵权行为地或者被告住所地。353353 一级建

306、造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识七、管辖权异议成立的，受理法院未开庭的，裁定移交有权法院受理；已开庭的，继续审理。八、注意民事案件回避适用的范围有5类：审判人员、书记员、翻译、鉴定人、勘验人。法庭辩论终结后，不得再提出回避。3543541甲地的A公司承建乙地的B公司的位于丙地的工程，后二者发生纠纷，甲将乙诉至法院控告乙公司违约，要依据合同向乙公司索赔，此案件应该由何处法院管辖（ ）。A. 甲地基层人民法院 B. 乙地基层人民法院C. 丙地中级人民法院D. 如合同中未约定管辖法院，乙地和丙地基层法院都有管辖权2. 甲公司和乙公司对于某不动产的所有权产生了纠纷，参见下表，则甲公司可

307、以到（ ）法院诉讼。A. 北京 B. 上海 C. 南京 D. 天津3. 民事诉讼中，即使原告发现本案（ ）与被告存在利害关系，也不能要求其回避。A. 审判员 B.书记员 C.翻译员 D.证人 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识D；C; D甲公司所在地乙公司所在地 不动产所在地 合同约定管辖法院所在地北京上海南京天津355355 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1Z303032 诉讼参加人 掌握需要特别授权的代理诉讼行为的范围：（1）代为承认、放弃、变更诉讼请求；（2）进行和解；（3）提起反诉或者上诉。1.施工单位因与建设单位发生合同纠纷，委托马律师全权

308、代理诉讼，但未作具体的授权。此种情况下，马律师无权实施哪一代理行为（ ） A提出管辖权异议 B以某法官曾经担任建设单位法律顾问为由要求其回避 C承认建设单位代理人提出的某项关键证据 D对判决不服提出上诉D3563562.建设单位将其工程发包给甲总承包单位，甲依法将某专业工程分包给乙施工单位，乙又将该专业工程分包给丙个体承包人，后因该专业工程质量发生争议，建设单位诉至人民法院。下列关于建设单位起诉对象的说法，正确的有（ ）A. 仅可起诉甲 B. 不能起诉丙C. 仅可起诉乙 D. 可单独起诉乙E. 可起诉甲、乙、丙 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识E357357 一级建造师执

309、业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1Z303033 财产保全和先予执行一、掌握诉讼财产保全与诉前财产保全的关键区别是发生阶段不同。二、先予执行的适用范围（3项）和条件（2项）牢记。三、先予执行应在诉讼过程中提出，严格来说也是诉讼财产保全的一种，法院也可以责令申请人提供担保。四、诉讼财产保全可以是依申请，也可以是依职权；诉前财产保全和先予执行只能是依申请。不同点不同点相同点相同点诉前财产保全诉前财产保全诉讼发生前应当应当提供担保应当在裁定后15日内起诉48小时裁定，裁定后立即执行诉讼财产保全诉讼财产保全诉讼过程中可以责令可以责令提供担保48小时裁定，裁定后立即执行358358 一级建造师

310、执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1. 甲公司长期恶意拖欠乙公司某竣工工程的60万元尾款，协商不成，且甲公司可能随时转移其财产，乙公司决定提起诉讼，咨询律师后得到如下法律意见，其中不正确的是（ ）。 A乙公司可以立即向法院申请冻结甲公司账户中的60万元，预计申请后2日左右即可冻结，但乙应当尽快起诉甲； B乙公司应在提出冻结账户申请时，同时提交担保；还要作好准备，一旦败诉，则可能要被甲追究因账户冻结造成的损失； C为防止甲公司账户内余额不足60万元，也可以申请对甲的办公场所、办公设备进行查封或扣押；D可以在诉讼过程中，以公司购买原材料困难、严重影响生产经营为由，向法院申请先予执行。C（

311、此题是为了便于大家理解如何在工程实践中运用民事财产保全制度而精心编写，希望认真掌握ABD。C错在财产保全的范围必须是“与本案有关的财物”）359359 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识2. 某施工单位拖欠王某工资，经劳动仲裁后，王某不服，将施工单位诉至人民法院。在一审人民法院开庭审理的过程中，王某的儿子有病住院急需用钱，则关于本案中先予执行的适用，下列说法中，正确的是（ ）A. 人民法院可直接裁定先予执行B. 王某可请求一审人民法院裁定先予执行C. 因尚未审理完毕，当事人不能申请先予执行D. 若王某败诉，不须赔偿由此给施工单位造成的损失3.拖欠农民工工资案件，（ ）A.如

312、符合先予执行的条件，人民法院可以依职权适用B.如符合诉讼财产保全的条件，人民法院可以依职权适用C.如符合诉前财产保全的条件，人民法院可以在受理案件前主动采取财产保全D.如符合先予执行的条件，人民法院可以在受理案件前依申请采取先予执行E. 如符合先予执行的条件，人民法院应当在受理案件后，终审判决前依申请采取先予执行 B(考点：先予执行依申请而不能依职权发动。A不严密，“直接”应改成“自行”) ; BE360360 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1Z303034 审判程序一、注意起诉的4项条件；法院调解；上诉时效（判决15日、裁定10日）二、二审的审查范围和不同情况的处理，

313、再审程序。三、务必准确理解二审终审与再审的关系。四、再审的启动是新增考点，注意当事人提出再审的时效。1.以下起诉不予受理的是（ ） A. 原告与本案无直接利害关系 B.无明确的被告 C. 无具体的诉讼请求、事实和理由 D.证据不足 E. 超过诉讼时效ABC361361 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识2. 根据民事诉讼法及相关司法解释，建设工程合同纠纷案件适用普通程序审理。2007年3月1日，某甲建设单位起诉某乙施工单位，要求人民法院宣告承包合同无效，该案件于次日受理，3月5日法院决定立案，3月15日施工单位收到传票，4月20日法院开庭。则本案至迟将于（ ）审结。A. 2

314、007年6月1日 B. 2007年9月2日 C. 2007年9月5日 D. 2007年10月20日3. 某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以（ ） A撤消案件 B. 中止审理 C终结审理 D. 缺席判决4. 建设单位不服一审法院作出的财产保全的裁定，则它应当至迟在裁定书送达之日起（ ）内向上一级人民法院提起上诉。A. 10日 B. 15日 C. 20日 D. 30日C; D；A362362 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识5. 二审法院对上诉案件，经过审理，认为适用法律错误的，应当（ ）。 A依

315、法改判 B开庭重新审理，查明事实后改判 C驳回上诉，发回原审法院重审 D裁定撤销原判，发回原审法院重审6*. 某建设工程合同纠纷经第二审人民法院审理，裁定发回原审人民法院重审，则不可能是因为原判决（ ） A. 认定事实不清 B. 违反法定程序 C. 证据不足 D. 适用法律错误7*. 某市中级人民法院在对一起建筑施工合同纠纷的二审判决中，认定涉案施工企业不具备相应的资质等级，在判决作出后，该院院长发现该事实的认定存在重大错误。那么，他应当（ ） A. 要求法院改判 B. 作出再审决定 C. 提交审判委员会讨论决定是否再审 D. 提请上级人民法院决定A；D；C3633638.关于民事案件，人民检

316、察院抗诉，说法错误的是（ ） A只能在判决生效后启动抗诉 B应当在生效判决作出后2年内提出 C抗诉应当具备法定事由 D只能提请上级检察院抗诉 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识B(当事人提出需在二年内提出,法院和检查院无时间限制) 364364 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1Z303035 执行程序1. 某人民法院终审判决，建设单位应于2006年6月1日前付清施工单位工程款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定，施工单位申请执行的期限不得迟于（ ） A. 2006年9月1日 B. 2006年12月1日 C. 2007年3月1日 D. 2007年6月

317、1日2.如果终审判决要求建筑公司向农民工支付工资合计5万元。支付日期截止于2006年8月5日。但是，届时建筑公司却没有支付，则农民工至迟应在（ ）前申请强制执行。 A.2006年9月5日 B.2007年2月5日 C.2007年8月5日 D.2008年8月5日 B; C 365365 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1Z303040 仲裁法1Z303041 仲裁协议一、仲裁协议的范围、内容、效力必考。二、仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。例如：某转包合同中如果约定了仲裁，则该转包纠纷也排除了法院的管辖权。三、补充知识点：无效的仲裁协议a

318、.约定事项超出受理仲裁范围；b.无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立；c.一方采取胁迫手段订立；d. 对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或者约定不明确。四、有仲裁协议，一方起诉的，另一方收到传票后应在首次开庭前提出，否则视为放弃仲裁协议。366366 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识D; B1*甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法，正确的是（ ）A. 分包合同无效，则仲裁协议无效B. 分包合同有效，则仲裁

319、协议有效C. 分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定D. 分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性2*甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（ ）A驳回起诉 B. 继续审理C终止审理 D. 将案件移交合同约定的仲裁机构367367 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识D 3. 甲与乙签订的施工合同中约定采用仲裁作为处理合同纠纷的方式。在施工过程中，甲与乙对已完成的某部位工程质量是否符合合同规定产生争议。甲向仲裁委员会提请仲裁，但乙则认为当初为了承接该工程不得已而接受了此仲裁协议，故该仲裁协议无效。甲请求仲裁委员会作出决定，乙

320、则请求人民法院作出裁定。对此，应按下述方式处理：（ ）。A. 原仲裁协议有效，由仲裁委员会对工程质量争议作出裁决B. 原仲裁协议无效，由人民法院对工程质量争议作出判决C. 由仲裁委员会对该仲裁协议是否有效作出裁决D. 由人民法院对该仲裁协议是否有效作出裁定368368 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识1Z304042-44 仲裁程序一、注意随时比较、总结仲裁程序与审判程序（P243）的异同。二、本节考核重点是仲裁条件与起诉条件的区别；仲裁庭的产生；仲裁调解，仲裁裁决的作出、执行。三、注意几种法律文书的生效时间。仲裁调解书经双方签收后生效；仲裁裁决书自作出之日起生效；一审判

321、决书，如对方未上诉，则最早于送达之日起15日后才生效；如对方上诉，则无效；二审判决书，自作出之日起生效。四、注意开庭审理和公开审理不同。仲裁和诉讼均要求开庭审理。但仲裁一般不公开，除非当事人协议公开；诉讼一般应当公开。369369 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识五、重点：仲裁和解与仲裁调解（P250（二），必考） 撤回仲裁申请 和解协议 仲裁和解 请求依据和解协议 裁决书 制作裁决书 制作调解书 调解书 仲裁调解 根据调解协议 裁决书 制作裁决书六、注意仲裁裁决撤消和不予执行的区别：1、提请法院的级别不同；2、事由（4）（5）不同。 执行依据3703701.甲建设单位与

322、乙建筑企业签订了仲裁协议，约定一旦发生纠纷由甲、乙、丙三地中的任何一个仲裁机构进行裁决，当发生纠纷时，甲单位诉至法院，乙单位要求甲地仲裁机构仲裁，此时（ ）A. 仲裁协议无效，法院应受理该案件B. 仲裁协议效力待定，可由双方选择甲或乙或丙地仲裁机构仲裁C. 仲裁协议有效，由甲地仲裁机构仲裁D. 仲裁协议是否有效由法院来决定2. A市甲公司与B市乙公司在C市签订建设工程合同，合同履行地在D市。合同约定若发生争议将纠纷提交C市仲裁委员会仲裁。现甲乙公司发生纠纷，甲欲申请仲裁，发现C市没有设立仲裁委员会，而A、B、D市均设立了仲裁委员会。甲可以( )A. 向A市仲裁委员会申请仲裁B. 向B市仲裁委员

323、会申请仲裁C. 向C市法院起诉D. 向D市仲裁委员会申请仲裁 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识A；C3713713. 以下关于仲裁庭组成的表述，正确的是（ ）。A.仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的设首席仲裁员B由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员C仲裁庭由二名仲裁员组成，当事人双方各选定一名D仲裁庭由当事人各方选定，三名仲裁员组成 4*.仲裁委员会仲裁一施工合同纠纷案件，首席仲裁员甲认为应裁决合同无效，仲裁庭组成人员乙认为应裁决解除合同，丙认为应裁决继续履行合同。则仲裁庭应（ ） A. 按甲的意见作出 B. 按乙或丙的意见作出 C. 按仲裁

324、委员会主任的意见作出 D. 重新组成仲裁庭经评议后作出 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识A；A3723725.甲、乙因合同纠纷申请仲裁。甲、乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲乙共同选定。仲裁庭合议时产生了不同意见，仲裁庭应当( )作出裁决。 A按多数仲裁员的意见 B按首席仲裁员的意见 C提请仲裁委员会 D按仲裁委员会主任的意见6仲裁协议应当包括以下( )内容。 A请求仲裁的意思表示 B不向法院起诉的承诺 C仲裁事项 D仲裁裁决的终局效力 E选定的仲裁委员会 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识A; ACE373373 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设

325、工程法规及相关知识D；AB; B7. 当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以（ ）。 A请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书 B撤回仲裁申请 C对仲裁裁决不予执行，按照和解协议执行 D请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书或撤回仲裁申请8仲裁裁决一旦生效，当事人即丧失的权利有( )。 A起诉权 B再仲裁请求权 C请求人民法院强制执行权 D合同继续履行权 E合同约定的双方权利9合同一方当事人不履行仲裁裁决的，仲裁委员会（ ）。 A可以请求人民法院强制执行 B不可以强制执行 C可以授权人民法院强制执行D交检察机关强制执行374374 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识AB;A; C10.

326、 仲裁过程中，如当事人双方达成了调解协议，则仲裁庭下述作法正确的有（ ） A. 制作调解书 B. 制作仲裁书 C. 驳回申请 D. 撤消案件 E. 要求当事人撤回申请11下列关于仲裁开庭的说法，正确的是（ ） A仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭 B仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭 C仲裁不公开进行，当事人协议公开的必须公开 D仲裁公开进行，当事人可以协议不公开12甲、乙因工程质量纠纷，乙申请某仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，并作出了裁决。乙方认为仲裁庭的某仲裁员处理此案时有受贿行为，依照我国仲裁法的规定，乙方可以( )。 A拒绝执行 B向人民法院起诉 C请求法院裁定不予

327、执行 D向上级仲裁委员会申诉375375 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识D13.当事人申请撤消仲裁裁决，说法正确的是（ ） A必须由双方当事人提出 B必须向仲裁委员会提出 C必须在裁决书作出之日起6个月内提出 D必须证据充分 3763761Z303051-52 行政复议一、掌握行政复议对被申请的具体行政行为进行合法性、适当性审查 行政诉讼仅对被申请的具体行政行为进行合法性审查。二、掌握可以申请复议和不得申请复议的事项。尤其重点掌握行政机关对民事纠纷作出的调解或处理。三、掌握法定行政复议期限内不得提起行政诉讼，已经受理行政诉讼的不得申请行政复议。 具体行政行为行政复议行政

328、诉讼 行政诉讼 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识3773771. 行政复议期间，行政行为不停止执行，但有下列例外（ ）： A申请人认为需要停止执行的 B被申请人认为需要停止执行的 C复议机关认为需要停止执行的 D复议机关同意停止执行的 E法律规定应停止执行的2. 建设行政管理部门对建设工程合同争议进行调解，施工单位不服，施工单位可以采取的行为是（ ）A申请行政复议或提起行政诉讼 B. 申请仲裁或提起民事诉讼C申请行政复议后提起行政诉讼 D. 申请仲裁后提起民事诉讼3. 某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到。如

329、果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为（ ）A6月4日 B. 6月9日 C7月19日 D. 7月24日 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识BCDE;B;D378378 4. 下列关于行政复议的表述中，正确的有（ ） A. 行政处罚可以申请复议，行政处分不得申请复议 B. 行政复议过程中，申请人、被申请人不得自行收集相关证据 C. 行政复议期间行政行为暂缓执行，待复议决定作出后恢复执行 D. 被申请人不履行法定职责的，复议机关应作出确认违法决定 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识A（注意B很容易做错）3793791Z303053-54 行政诉讼一、行政诉

330、讼以审查具体行政行为的合法性为原则；以合理性审查为例外。行政诉讼与行政复议都只能针对具体行政行为。法院不是行政机关，自然作出的不是行政行为而是司法行为，所以通常情况下不可以判决变更原具体行政行为，只能要么维持它，要么撤消它；法院通常只做合法性审查，不做合理性审查。因此，如果被诉的具体行政行为合法但稍不合理时，通常原告要败诉。只当被诉的具体行政行为（仅限于行政处罚）合法但显失公平时，这时例外出现了，法院可以判决变更该具体行政行为相同点相同点不同点不同点行政复议行政复议针对具体行政行为属于行政行为合法性、合理性书面审查、可以决定变更行政诉讼行政诉讼属于司法行为合法性审查开庭审理、不可判决变更 一级

331、建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识380380二、重点掌握四类不可诉行为：国家行为；抽象行政行为；内部行政行为；终局裁定行为。三、掌握行政诉讼的举证责任倒置：被告对行政行为的合法性负举证责任。其余举证责任仍由原告承担.四、掌握行政诉讼时效。行政相对人不服复议决定的，应在收到复议决定之日起15日内起诉；行政相对人不经复议直接起诉的，应当在其知道作出具体行政行为之日起3个月内提出。五、掌握判决的种类。六、掌握判决生效后，由一审法院执行。 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识3813811依据行政诉讼法，建设行政主管部门作出的下列行政行为中，建筑施工企业不服可以提起

332、行政诉讼的有（ ）。 A甲建设行政主管部门拖延办理施工许可证 B乙建设行政主管部门劝告其不要参加某项目的投标 C丙建设行政主管部门罚款数额过大，所依据的部门规章显失公平 D丁建设行政主管部门以安全不合格为由扣押、查封其施工设备2台 E戊建设行政主管拒绝颁发安全生产许可证2.下列行为中属于不可诉讼行为的有（ ） A具体行政行为 B抽象行政行为 C内部行政行为 D 国家行为 E终局裁定行为 3根据行政诉讼法的规定，我国行政诉讼的举证责任由（ ）承担。 A原告 B被告 C原告、被告共同 D人民法院 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识BDE（注意A只能由建设单位起诉）；BCDE；C

333、3823824. 行政处罚（ ），法院可以判决变更。 A主要证据不足的； B适用法律、法规错误的 C显失公平的； D违反法定程序的5. 施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是（ ）。 A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解 B.撤销施工单位资质证书的决定 C.因工作人员违法颁发资质证书而给予的行政处分 D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识C;B3833831Z304000 民事责任、行政责任、刑事责任一、三种法律责任在于产生的基础不同（民法、行政法、刑法） 违约责任：不履行合同或履行合同不符合约定 民事责

334、任 侵权责任：侵犯他人财产权或人身权 行政处罚：针对行政相对人作出法律责任 行政责任 行政处分：针对国家工作人员作出 主刑 刑事责任 附加刑 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识384384二、民事责任重点掌握几种与工程建设密切相关的侵权责任，尤其注意各种情况下的责任承担者。其中，地面施工致人损害的责任承担者：施工人；建筑物及地上物致人损害的责任承担者：所有人或管理人。1某施工单位将工程违法分包给不具有相应资质的张某，张某的雇员李某在从事施工活动中因安全事故遭受人身损害，正确的是（ ）A. 李某损失应由张某承担，与施工单位无关B. 因张某不具有相应资质，李某损失只能由施工单位

335、承担C. 施工单位与张某构成共同侵权D. 李某可以要求施工单位承担连带责任E. 李某可以要求张某承担全部责任 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识CDE385385 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识2. 甲路过一居民楼时，三楼乙家阳台上的花盆坠落，砸在甲的头上，致其脑震荡，共花费医药费1万元。甲以乙为被告诉至法院要求赔偿，乙声称此房屋早已出租给丙，花盆系丙自行安装，自己并不知情，如今丙已下落不明，自己也无经济能力作出赔偿。本案所涉及的事实中，可以证明乙不须承担责任的是（ ）。 A此房屋早已出租给丙 B乙对丙安装花盆一事不知情 C丙下落不明 D乙无经济能力

336、作出赔偿3. 甲路过一居民楼时，三楼乙家阳台上的花盆坠落，砸在甲的头上，致其脑震荡，共花费医药费1万元。甲以乙为被告诉至法院要求赔偿，乙声称此房屋早已出租给丙，花盆系丙自行安装，自己并不知情，如今丙已下落不明，自己也无经济能力作出赔偿。本案所涉及的事实中，需由乙承担举证责任的是（ ）。 A砸中甲头的花盆是否乙家的 B甲的脑震荡是否因花盆砸中头部引起 C甲的医药费是否实际花费1万元 D乙对该花盆的坠落有无过错B（注意只有B可以证明乙对甲受伤没有过错，因此乙须对该陈述负举证责任） D（ABC由甲承担举证责任,超纲，了解即可）；3863864*、某项目在施工过程中，施工单位在抽排地下水时未采取防护措

337、施，致使邻近的甲单位印刷设备基础倾斜，甲单位因此损失18万元。甲单位（ ）。A. 既可以向建设单位也可以向施工单位要求赔偿 B. 只能要求施工单位赔偿C. 可以要求监理单位赔偿 D. 只能要求建设单位赔偿5.某桥梁发生倒塌，对张某造成损害。后查实，事故原因在于设计和施工存在缺陷。该建筑的所有人为甲，设计单位为乙，施工单位为丙，工程监理单位为丁，则正确的是（ ） A. 应由甲、乙、丙、丁工程承担连带责任 B. 应由甲承担连带责任 C. 应由甲与乙承担连带责任 D. 应由乙和丙承担连带责任 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识B；A3873876. 某施工单位在某工程项目的施工中

338、，因自身组织不当、管理不善而延误工期给建设单位造成损失的，施工单位承担责任的方式应包括（ ） A. 赔偿损失 B. 支付违约金 C. 继续履行 D. 消除影响 E. 赔礼道歉 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识ABC3883881Z304021-22 行政处罚一、行政处罚的特点：属于具体行政行为；针对违法不犯罪行为；处罚法定原则。注意掌握处罚法定原则（P261第一段）。二、行政处罚设定权重点掌握三项内容：（1）限制人身自由的处罚，只能由法律设定；（2）地方性法规不得设定（a）限制人身自由；（b）吊销营业执照。（3）部门规章和地方政府规章只可以设定（a）警告；（b）罚款。限制

339、人身自由吊销营业执照其他处罚种类罚款警告法律 行政法规地方法规规章 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识389389三、行政处罚程序掌握简易程序适用范围；四类听证前置的行政处罚。补充如下有关行政许可听证与行政处罚听证的区别： 四、掌握一个重要原理：行政相对人申请复议期间或行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。举例简要说明一下有关概念的相互联系。如：张三获得建造师资格证书是一种行政许可，因违法行为被吊销建造师资格证书是一种行政处罚。（1）这种处罚决定作出的依据只能是法律和行政法规，因为地方法规和部门规章无权设定；（2）显然，有权作出吊销决定的只能是原发证机关；（3）张三有权要求听证

340、，未经过听证程序的，吊销行为无效；（4）处罚决定一经作出，张三有权在60日内向同级政府或上一级行政机关申请行政复议，对复议结果不服，可以在复议决定作出后15日内起诉；也可以不经复议在3个月内直接向法院提起行政诉讼，但此期间不影响吊销的执行。听证事项听证事项有权要求听证人有权要求听证人行政许可行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的证照申请人、利害关系人行政处罚行政处罚责令停产停业、吊销许可证或执照、没收建筑物、较大罚款行政相对人 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识3903901.根据行政处罚法的规定，地方性法规不得设定限制人身自由和（）的行政处罚。 A吊销许可证B吊销

341、企业营业执照 C暂扣许可证D暂扣企业营业执照 2. 限制人身自由的行政处罚只能由（ ）设定。 A法律 B行政法规 C部门规章 D政府规章3. 建设工程质量管理条例设定的行政处罚包括（ ） A、罚款 B、拘役 C、行政拘留 D、责令停业整顿 E、吊销企业营业执照 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识B；A； ADE3913914. 吊销建筑施工企业营业执照的行政处罚只能由（ ）设定。 A法律 B行政法规 C地方法规 D部门规章 E. 地方政府规章5. 行政处分的方式是（ ）。 A没收非法财产 B吊销营业执照 C行政拘留 D记过、撤职、开除等 6.施工单位不执行强制性标准，建设主

342、管部门对施工单位作出降低资质处罚。则在（ ）情况下，该行政处罚不能成立。 A. 建设主管部门作出处罚时，未告知依据 B. 施工单位未进行陈述和申辩 C. 经施工单位一再要求，拒不组织听证 D. 施工单位不服，提起行政复议 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识AB；D；A3923927.（听证程序）北方建筑公司因为将工程转包，被行政机关降低资质等级，责令1年内不得参与投标活动，并处罚款20万元，没收违法所得10万元，其项目经理（注册建造师）郑某也受到停止执业6个月的处罚。则上述处罚中，当事人可以申请听证的是（ ）A.降低资质等级 B. 罚款20万元C. 没收违法所得10万元 D

343、. 责令1年内不得参与投标活动E. 停止执业6个月 8.行政机关作出上述行政处罚决定后，注册建造师郑某不服向人民法院提起诉讼。对此，行政机关应（ ）。 A. 暂停执行行政处罚 B. 请求上级行政机关处理 C. 继续执行行政处罚 D. 与法院协商处理 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识BDE; C3933931Z304030 刑事责任一、熟记刑法基本原则：罪刑法定原则；平等适用刑法原则；罪刑相适应原则。二、犯罪构成：客观要件：（1）犯罪客体；（2）犯罪的客观方面；主观要件：（3）犯罪主体；（4）犯罪的主观要件。 注意犯罪客体不是犯罪对象。三、注意了解管制、拘役、有期徒刑的时限

344、。四、注意附加刑可以单独适用。五、注意没收财产与没收违法所得的区别（1）没收财产是刑罚，只能由法院判决；没收违法所得是行政处罚，可以由行政机关决定；（2）没收财产是没收合法的财产。六、注意重大责任事故罪是自然人（职工）犯罪；而重大劳动安全事故罪和工程重大安全事故罪是单位犯罪，但不处罚单位，而是处罚直接责任人。 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识3943941.下列各项，不属于刑事责任的承担方式是（ ）。A拘役 B罚金C没收违法所得 D没收财产2.张某是甲建筑承包公司的建造师，在某厂房外墙面装饰施工项目担任项目经理期间，为节省成本违反有关规定，与建设单位乙公司总经理赵某、监理

345、单位丙公司的总监王某协商后，使用毛竹脚手架。虽然多名工人提出异议要求对脚手架进行加固，但张某反而扬言：“谁不肯做谁就来我这结帐回家，反正有的是人做”。结果施工中因大风天气，脚手架倒塌，造成多人伤亡。本案中，构成犯罪的是：（1） 张某因强令他人冒险作业，发生重大伤亡事故，构成重大责任事故罪；（2）甲公司（设施维护、管理人）、乙公司（设施提供人）因安全生产设施和安全生产条件不符合规定，发生重大伤亡事故，构成重大劳动安全事故罪；但其刑事责任由直接负责的主管人员和其他直接责任人员承担；（3） 丙公司和王某不构成这三类犯罪，因为相关要件不具备（例如工程重大安全事故罪是要求“降低工程质量标准”而不是“降低

346、工程安全标准”）。 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识C；（仅供课堂讨论）3953953.某施工单位的现场劳动安全设施不符合国家规定，监理工程师提出后，项目经理仍不采取措施。因而发生重大伤亡事故，则项目经理承担的刑事责任有（ ）。A. 拘留 B. 吊销资格证书C. 有期徒刑或者拘役 D. 有期徒刑并处拘役、罚金 4.工程重大责任事故罪，犯罪主体不包括（ ）A. 勘察单位 B. 设计单位C. 监理单位 D. 施工单位 5甲是某施工项目塔吊司机，在施工作业时违反安全操作规程，出现事故，导致另一职工死亡，对甲的行为应当( )。A. 按重大责任事故罪处理 B. 按重大劳动安全事故罪

347、处理 C. 按工程重大安全事故罪处理 D. 按交通肇事罪处理 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识C; A; A 396396 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识6.由于升降机失控，某工地劳务分包乙公司多名工人伤亡。经有关部门查实，事故发生前，总包甲施工单位已多次口头或书面要求乙公司停止使用该升降机，并已贴好封条，事故是由于乙公司现场作业人员偷偷撕去封条，擅自启用所致。该事故发生后，应以（ ）追究有关责任人员刑事责任。A. 重大责任事故罪 B. 重大劳动安全事故罪C工程重大安全事故罪 D. 按故意犯罪处理 7. 由于施工单位张某有违法行为，被法院判处管制6

348、个月，在法院判决生效前，张某被羁押了1个月，则张某在判决生效后的刑期是（ ）个月 A. 3 B. 4 C. 5 D.6A ; B 397397 一级建造师执业资格考试考前串讲 建设工程法规及相关知识8*. 某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成6000万元直接经济损失，应当认定为（ ）A串通投标罪 B.工程重大安全事故罪C重大责任事故罪 D.重大劳动安全事故罪9某施工单位降低工程质量标准，造成房屋垮塌多人伤亡，应当认定为（ ）A. 重大责任事故罪 B. 重大劳动安全事故罪C工程重大安全事故罪 D. 按故意犯罪处理 无正确答案; C39839810. 我国刑法所保护的而被犯罪所侵害的社会关系，是犯罪构成要件中的（ ） A. 犯罪对象 B. 犯罪客体 C. 犯罪的客观方面 D. 犯罪结果11*.重大责任事故罪、重大劳动安全事故罪与工程质量安全事故罪在犯罪构成要件方面的共同之处（）。 A. 犯罪的客观方面 B. 犯罪客体 C. 犯罪的主观方面 D. 犯罪主体 一级建造师执业资格考试总复习 建设工程法规及相关知识B; C(都是过失犯罪，题目很好)