《智能化施工合同范本》由会员分享,可在线阅读,更多相关《智能化施工合同范本(15页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、智能化施工合同范本【篇一:简单弱电承包合同】弱弱 电电 系系 统统 承承 包包发包方:发包方:承包方:承包方:时时 间:间:协协 议议 书书 年年发包方简称甲方:发包方简称甲方:_承包方简称乙方:承包方简称乙方:_根据中华人民共和国合同法以及其他有关法律法规规定的原则,根据中华人民共和国合同法以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本弱电工程的具体情况,双方达成如为保护双方的合法权益,结合本弱电工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。下协议,共同遵守。一、工程概况一、工程概况 1 1、工程名称:、工程名称: 2 2、工程地址:、工程地址: 3 3、工程概况:详见附件、工程
2、概况:详见附件 1 1,工程方案清单,工程方案清单二、工程款结算方式二、工程款结算方式签定本合同后,甲方预付给乙方合同总额的签定本合同后,甲方预付给乙方合同总额的%,计:元整;所有设,计:元整;所有设备布线完成后,甲方向乙方支付合同总额备布线完成后,甲方向乙方支付合同总额_%_%,计:元整;工程验,计:元整;工程验收合格后三日内付清合同总额收合格后三日内付清合同总额 % %,计:,计: 元整。元整。三、关于工程质量及验收的约定三、关于工程质量及验收的约定 1. 1.本工程执行本工程执行 建筑与综合布线系统工程施工及验收标准和智能建筑建筑与综合布线系统工程施工及验收标准和智能建筑设计标准的其它同
3、类标准、质量评定验收标准。设计标准的其它同类标准、质量评定验收标准。2.2.本工程由乙方设计,施工方案。本工程由乙方设计,施工方案。 3. 3.甲方提出的工程变更等而影响工程质量,其返工费由甲方承担,甲方提出的工程变更等而影响工程质量,其返工费由甲方承担,工期顺延。工期顺延。 4. 4.由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。 5. 5.在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订工程项目变更单后,方能进行该项目的施与乙方联系,在签订
4、工程项目变更单后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期,甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定工,由此影响竣工日期,甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。甲方应予赔偿。 6. 6.工程验收:甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与工程验收:甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,假设甲方要求复验,乙方应按要求行验收
5、,甲方应予承认。事后,假设甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。假设复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也办理复验。假设复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。予顺延。 7. 7.工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续工程质量验收单。如甲方日内组织验收,并办理验收移交手续工程质量验收单。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其过竣工验收
6、,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。他相关费用。四,有关安全生产的约定四,有关安全生产的约定甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、高空作业、水和其它管道畅通、合格。要求,主要包括电气线路、高空作业、水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及企企业办公人员的安全,防止企业办公设备的毁坏等事故发生。如遇上业办公人员的安全,防止企业办公设备的毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲
7、方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。乙方负责修复和赔偿。五、甲方义务五、甲方义务 1 1、甲方应在开工前、甲方应在开工前_天,向乙方提供经物业管理部门认可天,向乙方提供经物业管理部门认可或上级主管弱电部门的施工图纸或做法说明或上级主管弱电部门的施工图纸或做法说明_份,并向乙方进行份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空施工现场,清除影响施工的障碍物。现场交底。全部腾空或部分腾空施工现场,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的施工现场中所滞留的设备、物件等应采取保护措对只能部分腾空的施工现场中所滞留的设备、物
8、件等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的电,钥匙等必备条件,并说明使用注意施。向乙方提供施工需用的电,钥匙等必备条件,并说明使用注意事项。事项。 2 2、做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生其他工作人员关系、做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生其他工作人员关系等的协调工作。等的协调工作。 3 3、如确实需要拆改原建筑物结构或设计管线,负责到所在地房管部、如确实需要拆改原建筑物结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担有关费用。门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担有关费用。六、乙方义务六、乙方义务 1 1、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。、
9、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。 2 2、指派、指派_为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时书面通知甲宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。方。 3 3、未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改、未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改各种共用设备管线及原有建筑承重结构。各种共用设备管线及原有建筑承重结构。七、违约责任七
10、、违约责任 1 1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方_元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_%_%_支付违约金。支付违约金。 2 2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_ %_ %向甲方支付违约金。向甲方支付违约金。 3 3、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有共用
11、设备管线及建、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有共用设备管线及建筑承重结构,由此发生的损失或事故包括罚款由甲方负责并承筑承重结构,由此发生的损失或事故包括罚款由甲方负责并承担责任。担责任。 4 4、乙方擅自拆改共用设备管线或原有建筑承重结构,由此发生的损、乙方擅自拆改共用设备管线或原有建筑承重结构,由此发生的损失或事故包括罚款,由乙方负责并承担责任。失或事故包括罚款,由乙方负责并承担责任。八、纠纷处理方式八、纠纷处理方式因工程质量双方发生争议时,双方协商解决。当事人不愿通过协商、因工程质量双方发生争议时,双方协商解决。当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约
12、定向市仲调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁或当地人民法院提起诉讼。裁委员会申请仲裁或当地人民法院提起诉讼。九、合同的变更和解除九、合同的变更和解除合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款_%_%支付违支付违约金,并办理终止合同手续。约金,并办理终止合同手续。施工过程中任何一方
13、提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。【篇二:弱电系统合同样本】 xxxxxx xxxxxx弱电工程安装承包合同弱电工程安装承包合同建设单位:湖南建设单位:湖南 xxxxxxxxxxxx以下简称甲方以下简称甲方施工单位:施工单位:xxxxxxxxxx 以下简称乙方以下简称乙方甲方和甲方和 乙方根据中华人民共和国合同法以及其它有关乙方根据中华人民共和国合同法以及其它有关法律、法规有关规定,遵照平等、自愿、公平和老实信用
14、的原则,法律、法规有关规定,遵照平等、自愿、公平和老实信用的原则,经友好协商,就经友好协商,就“xxxxxx“xxxxxx 弱电工程弱电工程” ”特订立本合同。甲、乙双方须共特订立本合同。甲、乙双方须共同遵守,严格履行。同遵守,严格履行。一、工程概况一、工程概况 1 1、工程名称:、工程名称:xxxxxxxxxx 弱电工程弱电工程 2 2、工程地点:、工程地点:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx二、工程范围二、工程范围本合同工程承包范围:乙方承包甲方所属本合同工程承包范围:乙方承包甲方所属 xxxxxxxxxxxx 弱电工程工程弱电工程工程内容包括监控系统、网络系统、程控内容包括监控
15、系统、网络系统、程控系统、电视流媒体系统、排队系统、电视流媒体系统、排队叫号系统、背景音乐广播系统、会议室多媒体影音系统、综合布线叫号系统、背景音乐广播系统、会议室多媒体影音系统、综合布线系统等,详见工程清单附件。系统等,详见工程清单附件。三、工程承包方式及工程造价与工艺承诺三、工程承包方式及工程造价与工艺承诺 1 1、乙方总包干承接本项目,包施工、包材料、包设备、包安装、包、乙方总包干承接本项目,包施工、包材料、包设备、包安装、包调试、包质量、包工期、包售后服务、包培训等。调试、包质量、包工期、包售后服务、包培训等。 2 2、乙方保证所承接的工程不得以任何形式转包;如有转包,甲方有、乙方保证
16、所承接的工程不得以任何形式转包;如有转包,甲方有权终止合同。权终止合同。 3 3、甲、乙双方商定工程总造价为人民币、甲、乙双方商定工程总造价为人民币 xxxxxxx xxxxxxx 元整小写:元整小写:¥ xxxxxx xxxxxx 元,如有变更根据现场签证进行增减;因变更增加费元,如有变更根据现场签证进行增减;因变更增加费用在用在 xxxxxxxxxxxxxx 元以内由乙方承担,以外由甲、乙双方协商确认解决。元以内由乙方承担,以外由甲、乙双方协商确认解决。 4 4、税费、发票方面约定:、税费、发票方面约定: 由施工单位提供足额正规税务发票给建由施工单位提供足额正规税务发票给建设单位,并由施工
17、单位全额承担发票税费。设单位,并由施工单位全额承担发票税费。四、工程工期四、工程工期 1 1、本合同签订后三日内,乙方应进场施工。整个工程自进场之日起,、本合同签订后三日内,乙方应进场施工。整个工程自进场之日起,根据甲方施工进度要求,在规定期限内完工。如影响工程总施工进根据甲方施工进度要求,在规定期限内完工。如影响工程总施工进度,视情况轻重处以度,视情况轻重处以 xxxxxxxx 元至元至 xxxxxxxxxxxx 元每天的处罚。元每天的处罚。 2 2、乙方须委派专业施工队伍按本项目施工进度计划进行施工,并确、乙方须委派专业施工队伍按本项目施工进度计划进行施工,并确保总施工工期。保总施工工期。
18、 3 3、在施工过程中,如遇以下情况工期顺延:、在施工过程中,如遇以下情况工期顺延: a a 由人力不可抗拒的自然灾害。由人力不可抗拒的自然灾害。 b b 因业主重大设计变更。因业主重大设计变更。c c 因停电超过因停电超过 8 8 小时以上。小时以上。五、双方工程项目现场代表五、双方工程项目现场代表现场代表签署的任何文件即视为甲、乙双方的真实意思。现场代表签署的任何文件即视为甲、乙双方的真实意思。 1 1、甲方委派、甲方委派 xxxxx xxxxx 为现场代表,联系为现场代表,联系: xxxxx xxxxx 2 2、乙方委派、乙方委派 xxxx xxxx 为现场代表,联系为现场代表,联系:
19、xxxxx xxxxx六、双方责任六、双方责任甲方责任:甲方责任: 1 1、甲方向乙方提供工程设计所需的图纸、资料及对系统的要求等,、甲方向乙方提供工程设计所需的图纸、资料及对系统的要求等,并给予乙方现场勘察的方便。并给予乙方现场勘察的方便。 2 2、在工程施工中,甲方应积极配合,为乙方顺利完成施工任务给予、在工程施工中,甲方应积极配合,为乙方顺利完成施工任务给予支持和方便。支持和方便。 3 3、乙方设备到达甲方施工现场,甲方提供存放场地,设备安全由乙、乙方设备到达甲方施工现场,甲方提供存放场地,设备安全由乙方自行负责。方自行负责。 4 4、在施工中,甲方如提出更改设计施工方案,甲方应书面通知
20、乙方,、在施工中,甲方如提出更改设计施工方案,甲方应书面通知乙方,乙方调整后实施,设备及材料费用的增减双方另行协商。乙方调整后实施,设备及材料费用的增减双方另行协商。 5 5、甲方对现场的施工安全守则或其他特殊的现场工程注意事项书面、甲方对现场的施工安全守则或其他特殊的现场工程注意事项书面告知乙方。告知乙方。 6 6、甲方逾期支付乙方工程款,甲方按每日万分之五向乙方支付滞纳、甲方逾期支付乙方工程款,甲方按每日万分之五向乙方支付滞纳金。金。乙方责任:乙方责任: 1 1、乙方在施工过程中不得影响耽误其他项目施工工期。如耽误一天、乙方在施工过程中不得影响耽误其他项目施工工期。如耽误一天按每天按每天
21、500500 元处罚。元处罚。 2 2、乙方所提供的产品、辅材及施工工艺需严格按合同附件品牌、型、乙方所提供的产品、辅材及施工工艺需严格按合同附件品牌、型号规定提供及工艺承诺实施并经甲方审核后使用,否则甲方有权要号规定提供及工艺承诺实施并经甲方审核后使用,否则甲方有权要求返工或更换产品、辅材。求返工或更换产品、辅材。 3 3、乙方施工人员必须保护好甲方财产,如发生人为的损坏,乙方照、乙方施工人员必须保护好甲方财产,如发生人为的损坏,乙方照价赔偿。价赔偿。 4 4、乙方在工程施工中,遇到意外或不可抗拒的因素,造成施工困难、乙方在工程施工中,遇到意外或不可抗拒的因素,造成施工困难需对工程及进度进行
22、调整,必须书面向甲方提出,双方协商解决。需对工程及进度进行调整,必须书面向甲方提出,双方协商解决。 5 5、乙方施工人员在施工中造成的人员、设备、器材损伤,全部由乙、乙方施工人员在施工中造成的人员、设备、器材损伤,全部由乙方自行负责。方自行负责。 6 6、乙方所提供的产品如同一产品在半年内连续出现三次故障,、乙方所提供的产品如同一产品在半年内连续出现三次故障,乙方必须无条件更换。乙方必须无条件更换。 7 7、乙方的项目设计如未到达设计要求,乙方要承担整改、升级的责、乙方的项目设计如未到达设计要求,乙方要承担整改、升级的责任。任。七、工程付款方式七、工程付款方式工程款采用银行转账的方式支付。合同
23、签订且生效后,支付合同总工程款采用银行转账的方式支付。合同签订且生效后,支付合同总价的价的 xxxx % xxxx %即人民币即人民币 xxxxxx xxxxxx 元预付款;基本布线完成后支付合同元预付款;基本布线完成后支付合同总价的总价的 xxxx % xxxx %即人民币即人民币 xxxxxxxxx xxxxxxxxx 元预付款,工程验收合格后元预付款,工程验收合格后支付合同总价的支付合同总价的 xxxxx %xxxxx %即人民币即人民币 xxxxxxxxxxxxxxxx 元,留取元,留取 xxxxxx% xxxxxx%即即人民币人民币 xxxxxx xxxxxx 元作为质保金,元作为质
24、保金, xxxxx xxxxx 年期满付清。年期满付清。八、竣工验收八、竣工验收 1 1、本工程以现行国家施工标准、标准和技术图纸要求进行验收,按、本工程以现行国家施工标准、标准和技术图纸要求进行验收,按技术协议中的设备配臵、系统功能、技术标准及安装布臵进行验收。技术协议中的设备配臵、系统功能、技术标准及安装布臵进行验收。 2 2、弱电系统竣工后乙方必须向甲方提供详细的技术手册包括设备、弱电系统竣工后乙方必须向甲方提供详细的技术手册包括设备操作说明书、保修卡、合格证明、设备安装线路图等存档;未提操作说明书、保修卡、合格证明、设备安装线路图等存档;未提供则不予验收。供则不予验收。九、工程保养维护
25、:九、工程保养维护:、工程验收合格之日起,乙方实行贰年内免费保修,部分产品质、工程验收合格之日起,乙方实行贰年内免费保修,部分产品质保三年乙方要在设备清单上注明。贰年质保期满后签订维保合保三年乙方要在设备清单上注明。贰年质保期满后签订维保合同提供有偿维修服务。由于人为、雷电和不可抗力造成损坏,乙方同提供有偿维修服务。由于人为、雷电和不可抗力造成损坏,乙方只收取材料费。只收取材料费。、甲方如要求工程改造、扩展,乙方积极支持配合,具体事宜另、甲方如要求工程改造、扩展,乙方积极支持配合,具体事宜另补充合同。补充合同。 、乙方负责甲方操作人员的培训,但甲方必须有专人、乙方负责甲方操作人员的培训,但甲方
26、必须有专人负责系统操作使用,如甲方非操作人员使用系统发生的故障、事故,负责系统操作使用,如甲方非操作人员使用系统发生的故障、事故,乙方负责维修,并收取工本费。乙方负责维修,并收取工本费。、如设备在使用过程中出现故障、如设备在使用过程中出现故障, , 乙方在乙方在 8 8 小时内派人到现场,小时内派人到现场,2424 小时内予以解决,假设乙方在收到通知后不及时派员维修,甲方小时内予以解决,假设乙方在收到通知后不及时派员维修,甲方可另请人员修理,费用在质保金中扣除,如质保金不足以支付的,可另请人员修理,费用在质保金中扣除,如质保金不足以支付的,甲方有权向乙方追偿。甲方有权向乙方追偿。 5 5、如保
27、修期内由于弱电设备引起问题,乙方仅承担弱电设备引起的、如保修期内由于弱电设备引起问题,乙方仅承担弱电设备引起的直接损失,不承担除弱电设备与工程以外的间接损失如营业损失、直接损失,不承担除弱电设备与工程以外的间接损失如营业损失、精神损失等精神损失等十、争议解决十、争议解决在执行本合同中发生的与本合同有关的争议,双方应友好协商解决。在执行本合同中发生的与本合同有关的争议,双方应友好协商解决。经协商不能达一致的,任何一方有权提交有管辖权的人民法院申请经协商不能达一致的,任何一方有权提交有管辖权的人民法院申请裁决。裁决。十一、生效十一、生效本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,本合同自双方签字盖章之本合
28、同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,本合同自双方签字盖章之日起生效。日起生效。 2012 2012 年年 2 2 月月 15 15 日日【篇三:建筑智能化施工合同】建筑智能化工程施工合同建筑智能化工程施工合同建设单位:上海铭邦奉贤置业建设单位:上海铭邦奉贤置业 以下简称甲方以下简称甲方承包单位:上海索程安保工程承包单位:上海索程安保工程 以下简称乙方以下简称乙方根据中华人民共和国合同法及有关法律、行政法规,甲方通过根据中华人民共和国合同法及有关法律、行政法规,甲方通过邀请招标方式,确定乙方为奉贤邀请招标方式,确定乙方为奉贤“ “汇贤铭邸汇贤铭邸” ”住宅项目建筑智能化工住宅项目建筑智能化工程施工承
29、包人。遵循平等、自愿、公平和老实守信的原则,双方就程施工承包人。遵循平等、自愿、公平和老实守信的原则,双方就本施工项目协商一致本施工项目协商一致 ,订立本合同。,订立本合同。一、工程概况一、工程概况工程名称:奉贤工程名称:奉贤“ “汇贤铭邸汇贤铭邸” ”住宅项目建筑智能化工程住宅项目建筑智能化工程工程地点:上海工程地点:上海 奉贤奉贤 南桥南桥承包工程内容:承包工程内容: 本项目施工图范围内的工作内容不包括室内预埋本项目施工图范围内的工作内容不包括室内预埋管。单元进户门扇、地下自行车出入口门扇和地下车库与楼层通道管。单元进户门扇、地下自行车出入口门扇和地下车库与楼层通道口门扇由甲方另行分包制作
30、安装,同等条件乙方优先。口门扇由甲方另行分包制作安装,同等条件乙方优先。二、合同工期:二、合同工期: 1 1、开工日期:甲方通知之日、开工日期:甲方通知之日 ,乙方配合土建工程及时跟进,确保,乙方配合土建工程及时跟进,确保在土建单体完工时同时完工。在土建单体完工时同时完工。 2 2、乙方根据甲方要求和土建形象进度,安排专业人员及时与土建单、乙方根据甲方要求和土建形象进度,安排专业人员及时与土建单位沟通,指导预埋管件的安装施工。位沟通,指导预埋管件的安装施工。 3 3、由于甲方及土建总包单位的原因影响工程进度,经甲方签证工期、由于甲方及土建总包单位的原因影响工程进度,经甲方签证工期可按实顺延。可
31、按实顺延。三、质量标准三、质量标准 1 1、工程质量标准:乙方施工的预埋及安装工程应到达投标书承诺的、工程质量标准:乙方施工的预埋及安装工程应到达投标书承诺的质量要求、图纸技术要求和国家、地方验收标准标准,并到达一次质量要求、图纸技术要求和国家、地方验收标准标准,并到达一次性通过甲方和当地政府部门验收合格的标准。性通过甲方和当地政府部门验收合格的标准。 2 2、检查和返工。乙方应认真按照协议约定的标准、标准和设计要求、检查和返工。乙方应认真按照协议约定的标准、标准和设计要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及其委以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员
32、的检验,为检验提供便利条件。经检查工程质量达不到约定派人员的检验,为检验提供便利条件。经检查工程质量达不到约定标准的,甲方应要求乙方拆除和重新施工,直到符合约定标准的,甲方应要求乙方拆除和重新施工,直到符合约定标准,并由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。标准,并由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。因乙方原因发生施工或工程质量事故的,重新施工的责任和费用由因乙方原因发生施工或工程质量事故的,重新施工的责任和费用由乙方承担,工期不予顺延。乙方承担,工期不予顺延。 3 3、工程质量等级。技防工程质量应到达当地有关部门的质量检验评、工程质量等级。技防工程质量应到达当地有关部门的质量
33、检验评定标准的合格条件。定标准的合格条件。四、合同价款四、合同价款本工程合同采用固定总价本工程合同采用固定总价 1210000.001210000.00 元大写:壹佰贰拾壹万元元大写:壹佰贰拾壹万元整闭口包干,除甲方要求或经甲方认可的设计变更调整外,其他整闭口包干,除甲方要求或经甲方认可的设计变更调整外,其他一律不作调整。一律不作调整。五、甲方责任五、甲方责任 2 2、及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务。、及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务。 3 3、组织相关单位进行图纸会审和设计交底。、组织相关单位进行图纸会审和设计交底。 4 4、协调解决乙方施工中需
34、其他相关施工单位配合的事宜。、协调解决乙方施工中需其他相关施工单位配合的事宜。六、乙方责任六、乙方责任 1 1、乙方驻工地代表。乙方任命驻工地负责人,、乙方驻工地代表。乙方任命驻工地负责人,: 。按要求行使。按要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责。合同约定的权利,履行合同约定的职责。 2 2、按设计要求和国家现行的相关标准进行施工,做好自检工作,确、按设计要求和国家现行的相关标准进行施工,做好自检工作,确保工程质量和安全文明施工。由于乙方在施工过程中违反有关安全保工程质量和安全文明施工。由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全及火灾事故,乙方应承担由此操作规程、消
35、防条例,导致发生安全及火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失。产生的一切经济损失。 3 3、遵守国家、地方相关标准及有关规定,做好文明施工工作,不得、遵守国家、地方相关标准及有关规定,做好文明施工工作,不得损坏其他单位的成品,假设有损坏须负责赔偿一切损失。保持现场损坏其他单位的成品,假设有损坏须负责赔偿一切损失。保持现场清洁、道路畅通、器材堆放整齐,及时清除垃圾和不用的临时设施,清洁、道路畅通、器材堆放整齐,及时清除垃圾和不用的临时设施,采取有效措施,确保安全无事故,否则由此引起的责任和经济损失采取有效措施,确保安全无事故,否则由此引起的责任和经济损失均由乙方负责。均由乙方负责。 4 4、
36、乙方应根据总包实际进度,主动、及时配合指导土建总包方进行、乙方应根据总包实际进度,主动、及时配合指导土建总包方进行相关的预埋工作,假设产生预埋遗漏、错埋等质量问题,应承担责相关的预埋工作,假设产生预埋遗漏、错埋等质量问题,应承担责任。任。 5 5、已竣工的工程未交付甲方之前,乙方负责已完工程的成品保护工、已竣工的工程未交付甲方之前,乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。甲方提前使用后发生作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。甲方提前使用后发生损坏的修理费用,由甲方承担。损坏的修理费用,由甲方承担。6 6、乙方负责本工程的设备安装调试及甲方人员的培训工作。、乙方负
37、责本工程的设备安装调试及甲方人员的培训工作。 7 7、乙方须按甲方代表批准的施工组织设计、施工图纸、乙方须按甲方代表批准的施工组织设计、施工图纸( (或施工方案或施工方案) )和依据合同发出的指令、要求组织施工。并编制施工方案,施工计和依据合同发出的指令、要求组织施工。并编制施工方案,施工计划、工程造价预决算书及竣工图、竣工资料,在甲方规定的时间内划、工程造价预决算书及竣工图、竣工资料,在甲方规定的时间内将资料送报甲方。任何设计变更都必须得到甲方同意。将资料送报甲方。任何设计变更都必须得到甲方同意。 8 8、自开工之日起,至竣工验收合格并可以启用时止,承担并完成本、自开工之日起,至竣工验收合格
38、并可以启用时止,承担并完成本合同工程范围内的全部相关审批手续,包括根据甲方的使用环境要合同工程范围内的全部相关审批手续,包括根据甲方的使用环境要求和设计变更而需要办理的报批手续。且不将此责任推给甲方。求和设计变更而需要办理的报批手续。且不将此责任推给甲方。 9 9、提供完善的售后服务、提供完善的售后服务 9.1 9.1 服务相应时间:在接到用户故障请求可以是服务相应时间:在接到用户故障请求可以是方式后方式后 2 2 小时小时内到达现场解决问题,否则,每延期一小时,由乙方赔偿甲方或内到达现场解决问题,否则,每延期一小时,由乙方赔偿甲方或业主业主500500 元,并由乙方赔偿甲方或业主由此而受到的
39、全部直接元,并由乙方赔偿甲方或业主由此而受到的全部直接利益和预期可得利益的损失。乙方不及时履行保修义务的,甲方利益和预期可得利益的损失。乙方不及时履行保修义务的,甲方或业主有权雇请其他专业单位代为保修,由此而发生的全部费或业主有权雇请其他专业单位代为保修,由此而发生的全部费用由乙方承担。因乙方原因造成返修的费用,甲方在保修金内扣除,用由乙方承担。因乙方原因造成返修的费用,甲方在保修金内扣除,不足部分,由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的经济支出,由不足部分,由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的经济支出,由责任方承担。如不能即时解决的设备故障,则由乙方无偿提供备用责任方承担。如不能即时解决的设备
40、故障,则由乙方无偿提供备用设备。设备。 9.2 9.2 保修期:负责在双方移交日起保修期:负责在双方移交日起 2 2 年内免费保修服务使用不当原年内免费保修服务使用不当原因造成的损坏,设备材料费成本价由使用方自负。因造成的损坏,设备材料费成本价由使用方自负。 9.3 9.3 免费服务期满后,提供终身售后服务及升级维保服务,服务费用免费服务期满后,提供终身售后服务及升级维保服务,服务费用按成本价收取。按成本价收取。 9.4 9.4 在质保期内安装的任何零配件,必须是原生产厂家的产品,特殊在质保期内安装的任何零配件,必须是原生产厂家的产品,特殊情况必须更换品牌的,应为同档次品牌并经甲方或业主认可。
41、情况必须更换品牌的,应为同档次品牌并经甲方或业主认可。 10 10、乙方的投标保证金、乙方的投标保证金 5 5 万元转作本合同的履约保证金,待工程验万元转作本合同的履约保证金,待工程验收合格后无息退还。收合格后无息退还。七、隐蔽工程验收七、隐蔽工程验收工程具备隐蔽条件,乙方在做好工程质量自评自验的基础上,隐蔽工程具备隐蔽条件,乙方在做好工程质量自评自验的基础上,隐蔽工程的验收应在工程的验收应在 2424 小时前通知监理公司、甲方,经甲方和监理公司小时前通知监理公司、甲方,经甲方和监理公司代表签证后,方可进行下道工序的施工;任何未经甲方和监理公司代表签证后,方可进行下道工序的施工;任何未经甲方和
42、监理公司签证同意的隐蔽工程,乙方不得进入下道工序的施工。监理公司或签证同意的隐蔽工程,乙方不得进入下道工序的施工。监理公司或甲方必须在接到乙方通知后甲方必须在接到乙方通知后 2424 小时内为乙方办理有关签证手续。验小时内为乙方办理有关签证手续。验收不合格,乙方须在甲方代表限定的时间内修改完毕并通知甲方重收不合格,乙方须在甲方代表限定的时间内修改完毕并通知甲方重新验收,并工期不顺延。新验收,并工期不顺延。八、承包式及合同价款的调整八、承包式及合同价款的调整本工程为包工包料,按图施工,闭口包干。除甲方要求或设计变更本工程为包工包料,按图施工,闭口包干。除甲方要求或设计变更外,甲方不再支付其他任何
43、费用。在合同期内发生甲方要求或设计外,甲方不再支付其他任何费用。在合同期内发生甲方要求或设计变更,由甲方及监理工程师同时签证后凭甲方批文可以调整。调整变更,由甲方及监理工程师同时签证后凭甲方批文可以调整。调整的价格,投标清单中有的项目,按照投标单价和实际中标价格同比的价格,投标清单中有的项目,按照投标单价和实际中标价格同比列计算的单价调整,投标清单中没有的项目,按照市场价经甲方签列计算的单价调整,投标清单中没有的项目,按照市场价经甲方签证的单价计算调整。乙方应把变更内容清单报甲方和监理单位审核。证的单价计算调整。乙方应把变更内容清单报甲方和监理单位审核。甲方也可以自行采购工程材料,由此导致合同
44、总价的减少,按照该甲方也可以自行采购工程材料,由此导致合同总价的减少,按照该材料投标单价和实际中标价格同比例计算须减少的工程款。材料投标单价和实际中标价格同比例计算须减少的工程款。假设因乙方采购和使用的材料设备不符合验收要求而导致的变更费假设因乙方采购和使用的材料设备不符合验收要求而导致的变更费用由乙方承担。用由乙方承担。九、工程款支付九、工程款支付工程款的支付方式为工程款的支付方式为 1 1、在工程进度满足甲方要求的前提下,室内穿线工作完成七天内,、在工程进度满足甲方要求的前提下,室内穿线工作完成七天内,经监理工程师、甲方确认,由甲方凭有效发票向乙方支付合同总价经监理工程师、甲方确认,由甲方
45、凭有效发票向乙方支付合同总价的的 30%30%工程款。工程款。 2 2、所有设备安装完成并调试完毕后,经监理工程师、甲方验收确认、所有设备安装完成并调试完毕后,经监理工程师、甲方验收确认合格后,甲方凭有效发票向乙方支付合同总价的合格后,甲方凭有效发票向乙方支付合同总价的 50%50% 工程款。工程款。 3 3、乙方在系统试运行、乙方在系统试运行 3030 天后,向政府有关部门提请验收。整个工天后,向政府有关部门提请验收。整个工程验收合格后进行工程结算,双方确认结算后七个工作日内,甲方程验收合格后进行工程结算,双方确认结算后七个工作日内,甲方凭政府相关部门的验收合格证书和有效发票向乙方支付剩余合
46、同总凭政府相关部门的验收合格证书和有效发票向乙方支付剩余合同总价的价的 15%15%,尾款,尾款 5%5%作为工程保修金,待二年保修期满后的十五个工作为工程保修金,待二年保修期满后的十五个工作日内对保修金进行结算,并在结算后七天内无息结清余款。作日内对保修金进行结算,并在结算后七天内无息结清余款。十、设备材料供给十、设备材料供给 2 2、主要关键设备及涉及到外观、永久使用的设备材料,甲方有权实、主要关键设备及涉及到外观、永久使用的设备材料,甲方有权实行甲定乙供或甲供。行甲定乙供或甲供。产生的价款变动,按本合同第八条规定进行调整。产生的价款变动,按本合同第八条规定进行调整。十一、十一、 验收验收
47、 1 1、工程竣工后,乙方应书面通知甲方和上海市技防办验收,甲方和、工程竣工后,乙方应书面通知甲方和上海市技防办验收,甲方和技防办自接到验收通知技防办自接到验收通知_15_15 日日_ _内组织验收,经甲方和技防办共同内组织验收,经甲方和技防办共同验收合格的,方视为工程通过验收,并双方办理验收、移交手续。验收合格的,方视为工程通过验收,并双方办理验收、移交手续。如甲方或技防办在规定时间内未能组织验收,甲方需及时通知乙方,如甲方或技防办在规定时间内未能组织验收,甲方需及时通知乙方,另定验收日期。另定验收日期。 2 2、验收标准:本工程以乙方投标书所承诺的质量要求、施工图纸、验收标准:本工程以乙方
48、投标书所承诺的质量要求、施工图纸、工程材料清单,时间计划表,招标文件、投标书、中标通知书和有工程材料清单,时间计划表,招标文件、投标书、中标通知书和有关国家和地方制订的施工及验收标准为质量评定验收标准。关国家和地方制订的施工及验收标准为质量评定验收标准。 3 3、乙方对提供的设备材料和工程成果的质量负责,如在甲方或技防、乙方对提供的设备材料和工程成果的质量负责,如在甲方或技防办的验收过程中因乙方的施工设计方案或施工质量存在问题而导致办的验收过程中因乙方的施工设计方案或施工质量存在问题而导致验收不能通过,则乙方须负责承担全部费用予以返工修改直至通过验收不能通过,则乙方须负责承担全部费用予以返工修
49、改直至通过验收认可,并对由此给甲方造成的损坏或损失负责修复或赔偿。验收认可,并对由此给甲方造成的损坏或损失负责修复或赔偿。十二、违约责任十二、违约责任甲、乙双方如构成违约,应承担相应的违约责任,受损方可以根据甲、乙双方如构成违约,应承担相应的违约责任,受损方可以根据有关法律、法规、惯例等要求违约方赔偿。有关法律、法规、惯例等要求违约方赔偿。 1 1、甲方的违约责任如下:、甲方的违约责任如下:1 1 未按约定及时支付工程款的,应每天按应付未付款部分的同未按约定及时支付工程款的,应每天按应付未付款部分的同期银行存款利率计算向期银行存款利率计算向乙方支付违约金。乙方支付违约金。2 2 如甲方要求对隐
50、蔽工程进行重复验收且经验收合格的,应承如甲方要求对隐蔽工程进行重复验收且经验收合格的,应承担由此产生的费用。担由此产生的费用。 2 2、乙方具体的违约责任如下:、乙方具体的违约责任如下:1 1工期延误,赔偿标准工期延误,赔偿标准 1000 1000 元元/ /天;天;2 2工程质量未到达投标承诺或竣工验收后二年内发生质量问题,工程质量未到达投标承诺或竣工验收后二年内发生质量问题,乙方应当在收到甲方通知后三日内无条件予以返修或重新施工,直乙方应当在收到甲方通知后三日内无条件予以返修或重新施工,直至质量符合约定标准,由此导致工程延误的,乙方应承担工期延误至质量符合约定标准,由此导致工程延误的,乙方应承担工期延误的违约金,并赔偿因此而给甲方造成的全部直接损失和预期可得利的违约金,并赔偿因此而给甲方造成的全部直接损失和预期可得利益的损失。益的损失。