《房屋转让协议-5套》由会员分享，可在线阅读，更多相关《房屋转让协议-5套（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、房屋转让协议 甲方(转让方)： 乙方(受让方)： 甲方自愿将其申请获批的xx市 xx路 xx号经济适用住房一套(含附属物，按甲方预开发商签订的购房合同约定为准)转让给乙方，为明确双方的权利和义务，经双方平等协商，双方就具体转让事宜达成以下协议条款，供双方遵守、执行：一、所转让房屋的基本情况甲方获批的经济适用房为南宁市 小区 栋 单元 号房，房屋户型为三室两厅一卫，该房屋建筑面积约为为 (最终以房产证为准)，房屋结构、方位、内部装修、设计及交房时间、办理产权证时间等以甲方与开发商签订的购房合同约定为准。二、转让价款1.甲方所购房屋单价为 元/，总价为 元整，甲方同意按照此单价和总价转让给乙方。该
2、房应缴纳的超标面积差价款 元由乙方承担。2.为证明双方诚意，乙方向甲方支付该购房指标转让费 元整(此款不在购房款内)。此款在甲方向乙方办理完房产证过户手续当日支付。3.该房应缴纳的购房款和相关税费由乙方全部承担，甲方在接到付款要求时，及时通知乙方，乙方接到甲方通知后，及时将款项支付甲方，由甲方及时支付。4. 因甲方为名义购房人，乙方为房屋实际所有人，甲方有义务办理好房屋买卖中的所有手续。甲方取得的购房合同、交纳房款的收据和发票、交纳税费的票据、产权证及与购房有关文件，应在取得当日将上述原件交付乙方。三、房产交付。甲方接到开发商交付通知后，应通知乙方一起验房，并按开发商与甲方签订的购房合同标准验
3、收，如验收不合格的，甲方应责令开发商整改，直至符合合同约定后才能收房。甲方收房后，应将该房交付乙方，由乙方占有和使用，同时乙方获得该房的所有权并享有一切权益。甲方应协助乙方办理装修及物业管理方面的一切手续。四、办理过户手续约定。甲方应按购房合同的约定办理房产证，并承诺自取得房屋所有权证之日起5年内将产权证过户到乙方名下。如政策允许提前办理过户手续的，甲方在接到乙方通知后10日内与乙方一起办理过户手续。过户费用及政府收取的土地收益金等费用由乙方承担。五、特别约定1、甲方保证在办理产权证时，产权证上只能是甲方名字，不能将其他人列为共有人，并保证能按照本协议约定办理产权过户手续。2、未经乙方同意，甲
4、方不得将房产证挂失及将房产转让、抵押或因甲方原因被查封等，保证该房产无权利瑕疵(银行按揭贷款设定的抵押除外)。3、如在协议约定期限内不能办理房产过户手续的，乙方有权要求甲方将房产抵押给乙方，甲方应予办理。4、房产交付时有质量问题或不符合原购房合同及本协议约定的，甲方须与开发商协调解决或自行解决。5、房产过户给乙方后三年内，乙方再向外转让该房产的，同等条件下，甲方有优先购买权。6、甲方取得房产证后，应乙方要求，甲方同意办理公证委托，委托乙方或乙方指定的第三方办理房产过户手续，公正费用由乙方承担。六、违约责任。1.本协议签订后，如甲方拒绝履行该协议或解除本协议的，甲方应向乙方退回交纳的所有款项(包
5、括已支付甲方的和已支付银行的贷款本息、转让指标费、税费等，下同)和房屋市场价与本协议房屋价款的差价，以及乙方全部装修费用，并向乙方支付违约金 万元。2. 如因甲方拒绝交房或办理产权证过户手续的，每逾期一日，按照房屋总价款每日千分之一向乙方支付违约金，超过约定期限达60日仍未履行的，乙方有权解除本协议，甲方应向乙方退回交纳的所有款项和房屋市场价与本协议房屋价款的差价，以及乙方全部装修费用，并向乙方支付违约金 万元。3、如甲方擅自将房屋转让或赠与给其他人，造成乙方不能获得房屋产权，或有第三人主张该房屋产权而形成诉讼的，视为甲方违约，按本条第二款赔偿乙方。4、如因乙方不按本协议约定时间向银行支付按揭
6、贷款本息所造成的后果由乙方自身承担。5、本协议签订后，未经乙方同意甲方不得与开发商或银行就本协议涉及的购房合同和借款合同等做任何条款修改，否则视为甲方违约，如因此而影响乙方权益的，乙方有权终止本协议，甲方按本条第二款赔偿乙方。6、乙方不能按照本协议约定支付甲方指标转让费的，每逾期一日，按照房屋总价款每日千分之一向甲方支付违约金，超过约定期限达60日仍未履行的，甲方有权解除本协议，没收乙方所交款项。7、双方应诚信履行本协议，任何一方违反本协议约定，经指出不能及时纠正，导致另一方权益受到侵害的，应向守约方支付违约金20万元。七、其他约定。1、本协议双方签字之日起生效。2、本协议一式二份，甲乙双方各
7、执一份。甲方： 乙方： 二OO 年 月 日房屋使用权转让协议甲方：_乙方：_甲、乙双方因经营上的债务关系，经双方友好协商，乙方同意将位于_市_大厦_楼_房屋（以下简称该房屋），共计建筑面积_平方米的房屋使用权抵给甲方所有。现就此达成如下协议：一、由于该房屋是于_年_月_日，由_公司牵头集资兴建，目前房屋的产权证做在_公司名下。乙方对该房屋拥有永久性使用权，乙方保证该房屋无其它任何明示或隐性的债务。二、乙方同意自本协议生效后，将该房屋的使用权让渡给甲方，并确保甲方能独立完整地使用。鉴于该房屋的土地因系划拨土地，无土地使用权证，现该房屋所在的_大厦被_公司抵押给了_。今后如遇产权登记、使用管理及抵
8、押责任等方面的问题，由甲方与_公司协商处理，如需乙方配合的，乙方应无条件予以配合。三、鉴于该房屋产权证做在_公司名下，本转让协议需经_公司确认方可有效。四、该房屋使用权转让后，原乙方享有的权利和本协议生效后涉及该房屋应履行的义务均由甲方享有和承担。凡本协议生效前因该房屋使用过程中所涉及的任何债务或责任等均由乙方承担，与甲方无关。五、该房屋使用权转让后，原房屋已出租的，由乙方通知承租户。出租房屋未到租赁期的房屋租金，自本协议生效后由甲方收取；若乙方已收取了租赁期内全部租金的，乙方将未到租期期间的租金付给甲方。六、本协议经双方签章并符合本协议第三条条件后生效。本协议一式八份，甲方、乙方、_公司、房
9、屋所在地房产管理部门各执贰份。甲方：_代表：_乙方：_代表：_年_月_日房屋转让协议 8 / 14甲方（转让方）： 住址： 乙方（受让方）： 住址： 兹有甲方拥有位于 自建房用地，建有 房屋。甲方将自己合法拥有的在建房用地及房屋转让给乙方，乙方同意受让。根据国家相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，在见证人的见证下，为了明确甲乙双方的权利义务，就村民自建房用地及房屋转让有关事宜达成以下条款：一、转让建房用地以及房屋情况1、位置：位于 ，建有 自建房，建筑面积是 平方米的毛坯房，现转让 合法拥有的房屋。2、甲方保证该房屋产权不存在任何产权纠纷，且该产权完全归甲方所有，乙方的亲属均
10、无权对该产权提出任何争议。二、转让价格及付款方式 甲乙双方协商确定，本协议第一条所建房按照现状转让，转让总价款为人民币 元（大写： 元整）。1. 乙方应于合同签订后第 天内支付甲方定金人民币 元（大写： 元整）。2. 乙方于 年 月 日支付第一期房款人民币 元（大写： 元整）。3. 乙方于 年 月 日支付第二期房款人民币 元（大写： 元整）。4. 乙方于 年 月 日支付第三期房款人民币 元（大写： 元整）。三、房屋交接双方同意于 年 月 日由甲方将该房屋房产交付给乙方使用。四、双方权利1、甲乙保证上述房屋没有产权纠纷或其它权利限制，若发生买卖交易前即已存在任何的纠纷或权利限制的，概由甲方负责解
11、决，并承担相对应的法律责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿。2、甲方保证上述用地自建房无任何争议可以使用，全部产权在转让后归乙方所有，乙方今后拥有全部使用权和处置权，如遇征收或办理任何证件时，甲方应配合乙方办理任何手续。3、双方确定后，签定本协议书后，该房子的将来升值部位与甲方及甲方的直属亲属没有任何关系，不得有异议，转让后，甲方及甲方的直属亲属有一切债务纠纷与该房子无关。4、乙方声明保证按照本协议约定付款，乙方所购转让建房用地及房屋为永久所有。五、协议争议的解决方法本协议履行过程中，如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成，提交协议签订所在地仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。六、
12、本协议一式贰份，甲乙双方各存壹份，在见证人见证下签署后生效。甲方（签名按手印）： 日期： 年 月 日乙方（签名按手印）： 日期： 年 月 日见证人（签名按手印）：日期： 年 月 日房 屋 转 让 协 议甲方（出让方）： 证件号： 乙方（买受方）： 证件号： 协调说话人： 证件号： 甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方房产转让于乙方事宜达成如下协议，共同履行。第一条 房屋基本情况：甲方房屋坐落在 ，经济适用房转让给乙方。房屋建筑面积为 平方米，公共部分及公用分摊面积为 平方米，该房屋土地使用期限为 年（自 年 月 日起至 年 月 日止）。甲方出售房屋已征得房屋共有人的同意，并为此承担相应的法律责任；乙方对上述房屋已经充分了解，同意购买上述房屋。第二条 房屋转让价格：甲方同意以 元/建筑平方米将房产转让于乙方，乙方认可现有建筑面积，当测绘面积与现有建筑面积有误差时，甲乙双方不再追究，转让金总额为人民币 元（大写 圆整）。第三条 因该房产关系为“经济适用房”， 在该房产未过户前，乙方交付甲方房屋使用权转让金的同时，甲方应将该房交于乙方使用，并且购房合同、国有土地使用证、房屋所有权证由甲方交于乙方保管；该房产已满足过户条件（包括并不限于购买时间超过5年以上），甲方应按
