《空间设计合同范本》由会员分享,可在线阅读,更多相关《空间设计合同范本(35页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、空间设计合同范本 空间设计合同 1 甲方(委托方): 代 理 人: 联系方式: 乙方(受托方): 设 计 师: 职业资格证书: 联系方式: 根据中华人民共和国合同法以及其他有关法律、法规的规定,经甲、乙双方友好协商,达成如下协议。 第一条 设计项目概况 1、甲方委托设计项目地点: 区(县) 路 弄 楼 室,近 路口,小区名称 。 2、房屋建筑物类别: 别墅 公寓 花园洋房 办公室 商铺 会所 酒店。 3、房型: 4、建筑面积: 平方米,使用面积: 平方米。 5、预计装饰造价(人民币)_元。 第二条 设计程序及要求 1、室内装饰的设计程序: (1)设计准备阶段为_个工作日,自_年_月_日至_年_
2、月_日。乙方至现场进行勘测,并与甲方充分沟通。 (2)方案设计阶段为_个工作日,自_年_月_日至_年_月_日。乙方分析各空间的相互功能关系,提供平面设计,显示出功能单元位置、功能单元关系及家具安排布局,并提供 个主要空间视角的效果图。乙方介绍并说明设计方案,进行方案调整,并由甲方签字确认。 (3)施工图绘制阶段为_个工作日,自_年_月_日至_年_月_日。乙方按甲方确认的设计方案,进行全套装饰施工图的设计与绘制。乙方根据甲方的修改意见,设计并绘制成完整的施工图。 (4)工程施工阶段,自工程开工之日起到装饰工程施工完成止。乙方要进行施工前的设计交底,参加现场协调,进行必要的现场指导;竣工时,协助做
3、好总体验收工作。 2、设计图纸资料基本要求: (1)提供的设计图应符合 的规定,一式 份,并交甲方 份。 (2)设计图具体要求: A、每页设计图须由制图、校对、审核三者签字。 B、每页设计图须由甲方签字认可。 C、设计图如需修改或变更,必须由甲、乙双方签字认可。 3、提供设计图文资料内容: (1)图纸封面、封底、设计图纸、图列表; (2)设计图纸目录和设计与施工说明; (3)原始建筑平面测量图(含所有墙体内部尺寸、门窗洞尺寸、房梁、上下水、燃气、地漏、污水管、空调洞、排风口、配电箱、弱电箱、多媒体箱等标注); (4)墙体改动图(拆建承重结构由甲方向物业或有关部门申请书面批准); (5)设计平面
4、布置图; (6)设计顶面布置图; (7)设计地面布置图; (8)强、弱电及多媒体、智能化插座定位分布图; (9)开关控制线路示意图; (10)冷、热水管排放走向示意图; (11)厨、卫墙面设施布置图; (12)主要部位立面、剖面、节点详图; (13)局部透视图; (14)主要装潢(饰)材料用材表; (15)其它 。 第三条 设计费用 本项目设计费用:使用面积_平方米,单价_元,总计_元,人民币(大写)_元。 第四条 支付方式 1、乙方设计师上门勘测前_日内,甲方向乙方支付设计费总额的_%作为预付款,计人民币_元,乙方出具收款凭证。 2、甲方确认平面设计图纸_日后,甲方向乙方支付设计费用的总额_
5、%,计人民币_元。 3、余款支付 。 第五条 双方权利和义务 1、甲方应根据设计需要,提供物业管理部门或者相关单位的联系人,该项目的建筑、结构、设备、管道等竣工图,以及大楼装修规定。 2、甲方应填写完整的设计任务书。 3、甲方对已确认的设计图进行修改,重新设计的部分,费用由双方另行协商确定。 4、乙方设计时不得擅自改变建筑物的承重结构。 5、乙方应根据甲方所填写的设计任务书及装饰要求进行设计工作。 6、施工过程中,乙方指派设计师现场进行施工交底, 设计师到现场指导施工及整体竣工验收应不少于三次。 7、乙方在中途需更换所指派的设计师,应事先征得甲方同意。 8、乙方必须将整套图纸交给甲方,并办理确
6、认手续。 第六条 违约责任 1、甲方逾期支付设计费用的,每逾期一天,应按未支付部分设计费用的 %向乙方支付违约金。逾期超过 天的,乙方有权解除本合同。 2、乙方延期完成设计图的,每延期一天,应按设计费用总额的 %向甲方支付违约金。延期超过 天的,甲方有权解除本合同。 3、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改和补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故或甲方损失的,乙方除负责采取补救措施外,应免收损失部分的设计费,并根据损失程度向甲方偿付赔偿金。 4、双方订立设计合同后,任何一方不再履行本合同的,应赔偿守约方相应的损失。 第七条 争议解决方式 双方发生争议的,可协商解决,也可向有关部门申请调解,也
7、可选择以下第 种方式解决。 1、向上海仲裁委员会申请仲裁。 2、依法向人民法院提起诉讼。 第八条 附则 1、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等的法律效力。 2、本合同经双方签字或盖章之日起生效。 3、本合同一式两份,双方各执一份。 4、本合同附件及补充协议: 甲方(委托方): 乙方(受托方): 身份证号码: 地 址: 委托代理人: 法定代表人: 住 所: 委托代表人: 签订日期:_年_月_日 空间设计合同 2 工程名称:_ 工程地点:_ 设计证书等级:_ 发包人:_ 设计人:_ 签订日期:_年_月_日 发包人委托设计人承担装修室内工程设计,经双方协商一致,签订本协议。
8、 第一条本合同依据下列文件签订:_ 1.1中华人民共和国民法典建设工程勘察设计市场管理规定。 1.2国家地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 1.本设计不包括园林、厨房和智能化设计。 2.本设计不负责建报图和竣工图。 第二条本合同设计工程的内容:_名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。 第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:_ 第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件 第五条本合同设计收费为_万人民币。设计费支付进度详见下表。 1、设计费支付进度按提交设计文时间及工程进度所决定。 2、上述设计费包干价,在本合同项下工程范围内,今后不随涉及内容及设计周期的
9、改变而调整。设计费按双方签订合同约定数,按规定向发包人按比例收取。 第六条双方责任 6.1发包人责任 6.1.1发包人按合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限_天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限_天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。 6.1.2发包人变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议或另订合同、重新明确有关条款外,发包人应
10、按设计人所耗工作时向设计人增付设计费。 6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。 6.1.4发包人应为设计工作人员,提供必要的工作(电脑,办公桌、打印机)生活(住宿)及必要的交通等方便条件。 6.1.5设计人提交的设计成果的知识产权归发包人所有。 6.2设计人责任:_ 6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。 6.2.2设计人采用的主要技术标准是:_国家有关技术规范及当地技术标准。 6.2.3设计
11、合理使用年限为_年。 6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。 6.2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充,设计人按合同规定时限交付设计资料及文件。工程开始施工,如须向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收,则设计费或工资另行商议。 6.2.6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。 第七条违约责任:_ 7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除
12、合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。 7.2发包人应按合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,逾期_天支付,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。 7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方协商解决。 7.4由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条
13、规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误_天,应减收该工程应收设计费的千分之_。 7.5合同生效后,单方要求终止或解除合同,应赔偿对方的经济损失。 第八条其他 8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。 8.2设计人为本合同工程所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。 8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。 8.4发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务
14、,另行支付费用。 8.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。 8.6本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列种方式解决:_ (一)提交仲裁委员会仲裁:_ (二)依法向人民法院起诉。 8.7本合同一式_份,发包人_份,设计人_份。 8.8本合同经双方签章第一天起生效。 8.9本合同生效后,双方认为必要时,到工程所在地_管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。 8.10本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。 8.11其他约定事项:_(也可另签补充协议) 发包人名称: