《泥工工程承包合同范本（三篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《泥工工程承包合同范本（三篇）.doc（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、泥工工程承包合同范本承包单位：_建设单位：_（以下简称甲方）施工单位：_（以下简称乙方）为了明确双方责任，分工协作，互相配合，根据国家有关规定，钢结构工程承包具体情况，经双方协商一致，签订本合同。第一条：_ 工程名称：_第二条：_ 工程地点：_第_条：_工程范围：_第四条：_ 承包方式：_1、包工包料。2、工程造价按_元/m2,面积暂定m2总造价人民币_元（大写）。如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平方计算。第五条：_工程承包范围包括：_制作、安装、配件、运输、油漆，屋面上采用、墙面采用、钢梁、檀条等采用甲方提供的施工图纸。第六条：_工程期限：_乙方收到甲方通知后天内必须
2、进场，进场后施工期限为天，在施工过程中，由于不可抗力或设计变更、甲方等原因延迟施工的，顺延期限。第七条：_工程结算1、本合同订立生效后_日内，甲方支付乙方备料款_%，计_万元。2、钢构件材料进场开始吊装前，付总价的_%，计_万元。3、钢构件框架安装完毕，盖屋面板前付总价的_%，计_万元。4、竣工验收合格一星期内，付工程款的_%，计_万元。5、因甲方拖欠预付款和进度款，而影响施工进度，造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外，还应由甲方承担相应的经济损失。6、所有工程款必须汇入乙方指定账户，并由乙方财务部门出具收款收据证明，否则乙方不予承认。第八条：_工程质量验收1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和
3、相关规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补并承担一切费用，凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题，由乙方无偿保修一_年（本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准）。2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在五_日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。（竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格）。第九条：_施工准备：_施工前甲方应尽力协助乙方施工安装，并做好场地通一平、施工图纸会审及相关事宜。开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及
4、施工许可证等手续，施工图纸由甲方提供。第十条：_补充条款第十一条：_合同生效及分数1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。2、本合同正本贰份，双方各执一份;副本贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本合同所属的方案图、施工图、履行本合同过程中双方指派的现场代表签署联系单、指令单、会议纪要、签收单等都属本合同附件，并与本合同一并具有法律效力。第十二条：附则1、本工程甲方指派同志，乙方指派同志，为现场施工附则协调解决施工中有关事宜。双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力。2、贯彻国家安全生产的有关规定，确保安全施工，如施工中发生工伤事故及经济损
5、失，由乙方负责。3、一方擅自中止合同，须按民法典规办理或向任何乙方所在地人民法院起诉。建设单位（盖章）施工单位（盖章）代表（签字）：_ 代表（签字）：_甲方负责人_乙方负责人_电话_电话_年_月_日 _年_月_日泥工工程承包合同范本（二）甲方：_乙方：_经双方协商，（以下称甲方）将新建停车场工程交乙方施工。一、工程项目：_二、工程地点：_三、施工范围及质量要求：_1、场地平整;2、碾压夯实;3、停车场外围道沿;4、150mm厚砼地面;5、养护及沉降缝切割;6、车位标线油漆;7、质量要求：_停车场地面无积水，保证雨水进入地下管网，地面厚度按150mm施工，乙方保证_月_日前完成砼施工。四、工程费
6、用及施工期限：_1、本工程承包方式为工程总承包，单位总造价为元/（含工程税票），验收合格后按实际面积计算工程费用。2、本工程自_年_月_日开始至_年_月_日结束。五、双方责任：_1、该项目所有施工内容必须严格按甲方要求进行施工，乙方保证工程质量达到国家相关质量检验标准。2、乙方注意保护现场环境，杜绝占道施工，并对道路污染及时清理，不能影响家属区住户的日常生活。3、对现场施工人员的管理协调由乙方自行负责，并承担施工人员安全等全部责任，对由此发生的各项费用乙方无条件全部承担，甲方概不负责。六、本合同一式四份，双方各二份，双方签字盖章生效，工程竣工合同终止。甲方：_ （签章）日期：_乙方：_ （签章
7、）日期：_泥工工程承包合同范本（三）甲方（全称）：_乙方（全称）：_依据中华人民共和国民法典、建设部建筑安装工程总分包实施办法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程内容：_4、分包工程范围：_5、分包工程期限：开工日期_年_月竣工日期_年_月合同工期总日历天数_天二、双方共同遵守的基本原则甲方承建的土丹路改建工程（B）合同段，按上述条款中第一条中第3、4、5款的内容，现委托乙方采取包工、机械、设备、工程质量、安全施工及安全设施和防护等大包干方式进行施工。在施工过程中至竣工投产
8、、保修期满为止，双方必须遵守以下原则：1.本合同中尚未涉及的条款内容按与建设单位签订的建设工程施工合同中的相应条款执行。2.工程预付款、工程进度款、质量保修金的支付均按与建设单位签订的建设工程施工合同中相应条款执行。3.乙方进驻施工现场的管理人员、技术人员、作业人员必须服从建设单位及监理单位相关人员的意见和安排，处理好施工单位与建设单位及监理单位的工作关系，做到让用户满意、监理放心、建设单位认可的合格工程。4.乙方在施工过程中要对质量管理、安全管理常抓不懈，避免一切质量事故和安全事故的发生，特别是伤人、亡人事故。三、双方一般权利与义务1.甲方管理人员：姓名：_ 职务：_姓名：_ 职务：_乙方管
9、理人员：姓名：_ 职务：_姓名：_ 职务：_2.甲方权利与义务（1）负责对施工现场的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度的协调、监督与管理。（2）负责监督本工程的周、月进度计划、并对已完工质量进行审核、申报预结算、预算外经济签证办理、申请拨付工程进度款等工作。（3）负责监督乙方对工人工资和农民工工资及时发放等工作。（4）负责监督施工中存在的工程质量、安全隐患、进场材料、设备的质量达标等诸多问题。（5）负责及时发现与协调施工过程中，各专业施工人员、材料、机械设备的不足现象、并要求乙方及时解决，以满足正常施工需要。3.乙方权利与义务（1）必须服从建设单位、监理单位和甲方的统一指挥、调配、指导及管
10、理，遵守发包人现场的各项管理及规章制度，做到文明施工，安全施工。（2）必须确保进场施工人员的技术素质，特殊工种要持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍及项目管理人员和主要工种的作业人员，更不得转包或分包本工程项目，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。否则，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍施工，所完成工程量为零。（3）必须安排有职称的各专业管理人员，负责对本工程项目的施工管理，人员及机械设备和材料调配，技术安全，工程质量等工作。并对特殊施工工序和关键部位严格管理，做到严细认真，满足设计要求，达到质量标准。（5）严格按照施工图纸与设计变更施工，严格执行国家现行
11、施工技术验收规范。尊重和服从建设单位、业主、监理单位及甲方管理人员的监督与协调，对工程质量全面负责并达到优良标准。（6）必须强化进场施工人员的安全生产教育，施工前必须进行安全教育，建立健全安全管理组织机构，设置专职安全员，施工中要有防护措施，对施工中造成的安全事故及人员伤亡由乙方自行负责。严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。在施工过程中，乙方引违反消防条例和法规造成的火灾及其他安全事故，由乙方承担全部责任。（7）乙方必须保证充足的施工人员及技术力量和机械设备，做到人员稳定，工作效率高，否则因此而造成的延误工期，工程质量
12、不合格等问题，均由乙方承担。乙方及其施工人员必须严格遵守、执行建设单位及监理单位和甲方制度的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重影响发包人声誉的，甲方可责令承包人退出施工现场，甲方可另行安排施工队伍，剩余工程款将不再支付。同时乙方应对此给甲方造成的损失予以赔偿，由此产生的一切法律后果均由乙方自行承担。（8）本工程竣工并移交业主投产使用，保修期满前，乙方应保证甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生的一切责任。保证甲方不承担任何属于乙方及其施工人员和供应商引起之诉讼、控告、索赔责任及发生之相关费用。（9）违约责任：乙方不按上述约定，造成的一切损失由承包人自行承担。四、工程价款的支付与工程结算1.本工程中标价格_元（_元）。2.工程价款结算的要求和时间：执行建设单位所规定的结算时间。每月_日按工程已完形象进度，乙方向建设单位及甲方提供已完工程量结算书，工程竣工后三十天内乙方提供完整的工程结算书。3、工程取费标准：甲方收取管理费为工程中标价的_%，在业主拨款时甲方派一名财务人员到达通辽负责办理相应手续，乙方应提供前1_2天通知甲方作出相应的准备，财务人员工资按_元月，期限为乙方正式开工后至工程竣工（如不能按月开支，甲方有权在工程款中扣除），差旅费由乙方负责。
