《装饰工程设计合同模板(七篇)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《装饰工程设计合同模板(七篇)(27页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、装饰工程设计合同模板委托方(甲方):设计方(乙方):甲乙双方经友好协商,甲方委托乙方进行室内装饰工程设计。为保证工作顺利进行,双方特签订本合同供共同遵守执行。第一条工程概况1、工程地点:2、设计内容:3、设计面积:4、设计规格:第二条价格、计价和支付方式、时间1、本工程设计费为人民币(大写)_元。2、本工程设计费按:每平方米设计费_元。建筑面积_平方米_元/平方米=_元。3、付款方式:a.合同一经签订,甲方3天内应付首期款合同总额_%,计_元。b.乙方提交设计方案,甲方3天内应付款合同总额_%,计_元。c.设计图纸完成提交后,甲方3天内付清设计余款合同总额_%,计_元。d.如有增加设计项目,设
2、计费另计。第三条违约责任1、合同经双方签字生效后,任何一方需变更合同内容,应经双方协商一致后重新补订协议。2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提供资料作较大修改以致造成乙方设计需返工时,双方须另行协商,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。3、甲方应按本合同第二条规定的金额和时间向乙方支付费用,甲方如果逾期付费超过10天以上,乙方有权暂停履行下阶段工作并通知甲方,直至终止合同。合同终止后乙方收取的设计费不予返还甲方。4、合同生效后,在合同履行期间,乙方逾期完成委托任务,应向甲方支付违约金合同总额的_%。5、甲方擅自解除合同,乙方收取的设计费不予返还甲方。乙方擅自解除合
3、同,乙方应付还甲方双倍设计费。第四条争议解议1、合同履行期间如发生争议,双方协商友好解决。2、协商不成,可以按照本合同约定向_人民法院提起诉讼。第五条乙方权力未经乙方同意,甲方不得将乙方提供的设计图纸,方案文件向第三方复制或转让。如发生以上侵权行为,乙方有权索赔。第六条合同生效1、本合同由甲、乙双方盖章、签字后生效。2、补充合同与本合同具有同等法律效力。3、本合同签订后不得转包。甲方:_ 乙方:_日期:_ 日期:_装饰工程设计合同模板(二)委任单位:_施工单位:_就_装饰工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下:一、工程名称:_二、工程地点:_三、工程项目内容:_四、工程期限本工
4、程自_年_月_日至_年_月_日完工。五、工程造价为人民币:_六、付款方式1.合同签订后甲方材料到场,开工两天,甲方交付乙方工程总额预付款。2.开工后,甲方按工程进度至完工,分期支付乙方工程总额预付款,余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准,以实际工程量结算)七、材料设备:本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。八、工程施工1.乙方必须严格按设计图纸进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返工,所造成的损失由乙方负责。2.乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细,双方认可后
5、,该资料作为本合同不可分割的一部份,由于设计缺陷造成追加投资,及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。3.施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议,提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。4.乙方应了解遵守物业管理处有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏,由施工方负责。5.如因乙方不遵守物业管理处有关规定,造成罚款的由乙方负责。九、工程质量1.本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。2.由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担。3.由于乙方原因造成的无法返工的质量事故,一切后果由
6、乙方负责。4.装饰工程质量保修一年。十、工程验收由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。十一、违约责任任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿给守约方。十二、备注本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲.乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。十三、本合同报价表一式
7、四份,甲、乙方双方各执两份,经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力。甲方单位(盖章):_代表人:_乙方单位(盖章):_代表人:_日期:_签订合同地点:_装饰工程设计合同模板(三)委托单位:(以下简称甲方)设计单位:(以下简称乙方)为了明确责任,分工协作,共同完成该建设项目的装修设计任务,根据国家设计合同条款的有关规定,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。一、工程名称,规模,投资额,建设地点甲方委托乙方承担项目的设计,建筑面积为平方米,计划投资约元整建设地点在。二、甲方的义务1、甲方应在规定的时间内向乙方提交装饰设计必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。甲方在乙方出施
8、工图设计前,应确认平面配置图、天花吊顶图文件和能满足施工设计要求的资料,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证准确,不得随意变更。2、甲方及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。3、在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与施工方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。4、甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不转让给第三方重复使用。三、乙方的义务1、乙方必须按照甲方要求及时按进度提供施工方所需要的施工图纸。乙方必须向甲方提交完整的所有设计文件一式3份。2、乙方必须根据设计委托书,设
9、计标准,技术规范,规程,定额等进行设计,提交符合质量的设计文件。3、初步设计经甲方审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。4、乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计修改,参加竣工验收。四、设计的修改和停止1、原定委托书如有重大变更而重作或修改设计时,需经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按下条办法计算。2、甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,同时按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。五、设计费的数量和交付办法1.经双方协商,如本工程由乙方施工设计费为陆万元,如不由乙方施工,
10、设计费为捌万元。2.设计基本布局确定后,甲方先付给乙方30%的设计费,施工图完成后,甲方六、违约责任1、甲方不按照合同规定的时间向乙方支付相关费用,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金,同时设计交付日期顺延。设计文件交付时间贰个星期。2、由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误1天,乙方应向甲方偿付相相当于设计费的0.5的违约金(甲方可在设计费中扣除)。3、因施工方施工质量低劣引起返工,或随意变更图纸或更改材料而达不到设计的预期效果,责任由甲方自己承担。七、其它本合同支付定金之日即生效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本
11、合同内容抵触。在本合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。本合同正本及附件一式二份,甲乙双方各执一份。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日装饰工程设计合同模板(四)委托方(甲方):_设计方(乙方):_甲乙双方经友好协商,甲方委托乙方进行室内装饰工程设计。为保证工作顺利进行,双方特签订本合同供共同遵守执行。第一条工程概况一、工程地点:_二、设计内容:_三、设计面积:_四、设计规格文件名称张数内容要求提交时间第二条价格、计价和支付方式、时间一、本工程设计费
12、为人民币(大写)_元。二、本工程设计费按:每平方米设计费_元。建筑面积平方米_元/平方米=_元。三、付款方式1.合同一经签订,甲方3天内应付首期款合同总额_%,计_元。2.乙方提交设计方案,甲方3天内应付款合同总额_%,计_元。3.设计图纸完成提交后,甲方3天内付清设计余款合同总额_%,计_元。4.如有增加设计项目,设计费另计。第三条违约责任1.合同经双方签字生效后,任何一方需变更合同内容,应经双方协商一致后重新补订协议。2.甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提供资料作较大修改以致造成乙方设计需返工时,双方须另行协商,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。3.甲方应按本
13、合同第二条规定的金额和时间向乙方支付费用,甲方如果逾期付费超过10天以上,乙方有权暂停履行下阶段工作并通知甲方,直至终止合同。合同终止后乙方收取的设计费不予返还甲方。4.合同生效后,在合同履行期间,乙方逾期完成委托任务,应向甲方支付违约金合同总额的_%。5.甲方擅自解除合同,乙方收取的设计费不予返还甲方。乙方擅自解除合同,乙方应付还甲方双倍设计费。第四条争议解议1.合同履行期间如发生争议,双方协商友好解决。2.协商不成,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。第五条未经乙方同意,甲方不得将乙方提供的设计图纸,方案文件向第三方复制或转让。如发生以上侵权行为,乙方有权索赔第六条合同生效1.本合同由甲、乙双方盖章、签字后生效。2.补充合同与本合同具有同等法律效力。3.本合同签订后不得转包。甲方(盖章):_ 乙方(盖章):_代表(签字):_ 代表(签字):_年_月_日 _年_月_日装饰工程设计合同模板(五)委托方(以下简称甲方):设计方(以下简称乙方):根据中华人民共和国经济合同法、全国室内装饰设计收费办法、工程勘察设计收费标准和有关法律、法规规定,结合本工程项目的具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,经甲乙双方协商一致,就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议