《房屋买卖合同书（2篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《房屋买卖合同书（2篇）.doc（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、房屋买卖合同书房屋买卖合同出卖人：_身份证号：_联系电话：_买受人：_身份证号：_联系电话：_根据中华人民共和国民法典及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖房屋达成如下协议：第一条买受人所购房屋的基本情况买受人购买的房屋（以下简称该房屋，其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准）_。该房屋的用途为_，属_结构，层高为_，建筑层数地上_层。该房屋阳台是【封闭式】【非封闭式】。该房屋建筑面积共_平方米，其中，套内建筑面积_平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_平方米。第二条计价方式与价款出卖人与买受人约定按下述第种方式计算该房屋价款：1.按建筑面
2、积计算，该房屋单价为（币）每平方米_元，总金额（币）_元整。2.按套内建筑面积计算，该房屋单价为（币）每平方米_元，总金额（币）_元整。3.按套（单元）计算，该房屋总价款为（币）_元整。4.。第三条付款方式及期限买受人按下列第种方式按期付款。1.一次性付款。2.分期付款。3.其他方式。买受人逾期付款的违约责任买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第种方式处理：1.按逾期时间，分别处理（不作累加）（1）逾期在_日之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之的违约金，合同继续履行;（2）逾期超过_日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合
3、同的，买受人按累计应付款的_%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按_日向出卖人支付逾期应付款万分之的违约金。第四条交付期限出卖人应当在_年_月_日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第种条件，并符合本合同约定的房屋交付买受人使用：1.该房屋经验收合格。2.该房屋经综合验收合格。3.该房屋经分期综合验收合格。4.该房屋取得商品住宅交付使用批准文件。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1.遭遇不可抗力，且出卖人在发生之_日起_日内告知买受
4、人的;2.。出卖人逾期交房的违约责任除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该房屋交付买受人使用，按下列第种方式处理;1.按逾期时间，分别处理（不作累加）（1）逾期不超过_日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之_日止，出卖人按_日向买受人支付已交付房价款万分之的违约金，合同继续履行;（2）逾期超过_日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之_日起天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的_%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之_日止，出
5、卖人按_日向买受人支付已交付房价款万分之的违约金。2.。第五条交接房屋达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购房屋为住宅的，出卖人还需提供住宅质量保证书和住宅使用说明书。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。第六条出卖人保证销售的房屋没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因，造成该房屋不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责任。第六条产权登记出卖人应当在房屋交付使用后_日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记
6、机关备案。如因出卖的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第项处理;1.买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之_日起_日内将买受人已付房价款退还给买受人，并按已付房价款的_%赔偿买受人损失。2.买受人不退房，出卖人按已付房价款的_%向买受人支付违约金。3.。第七条买受人的房屋仅作使用，买受人使用期间不得擅自改变该房屋的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该房屋有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。出卖人不得擅自改变与该房屋有关联的公共部位和设施的使用性质。第八条本合同在
7、履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述第种方式解决：1.提交仲裁委员会仲裁。2.依法向人民法院起诉。第九条本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议（附件四）。第十条合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。第十一条本合同连同附件共页，一式份，具有同等法律效力，合同持有的情况如下：_出卖人份，买受人份，份。第二十三条本合同自双方签订之_日起生效。自本合同生效之_日起30天内，由出卖人向申请登记备案。出卖人（签章）：_ 买受人（签章）：_【法定代表人】：_ 【法定代表人】：_【委托代理人】：_ 【委托代理人】：_年_月_
8、日 _年_月_日房屋买卖合同书（二）原告：_，男，_族，_年_月_日出生，住址_，身份证号码：_。被告：_，男，_族，_年_月_日出生，住址_，身份证号码：_。诉讼请求：一、判令被告支付原告违约金_元及因被告原因导致房屋买卖（居间）合同目的不能实现，房屋溢价损失_元，返还购房款_元，合计_元。二、判令被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由原告与被告1于_年_月_日签订房屋买卖（居间）合同（以下简称为“买卖合同”），在_经纪有限公司提供中介居间服务下，原告以人民币_元的价款购买被告2与被告1共同所有的位于_区_号_区_幢_室物业（该房产证显示被告2与被告1系夫妻关系）。合同对交易定金、付款方式、递
9、件过户时间、房产产权现状、税费承担、违约责任等进行了明确约定。被告2因在外出差，故被告1当原告和居间人面与被告2电话联系，被告2同意被告1出售该房产。_年_月_日，被告1以该期限房价波动较大其夫妻没有购置合适价格新房为由，要求解除合同。原告予以拒绝，并要求被告继续履行合同。另了解，在买卖合同签订之后，该地段房价大涨，现今该交易房屋的房价已增至280万左右，比原、被告交易时价格上涨了_元。买卖合同约定的违约金已不能弥补原告的实际损失，故要求被告另行支付房屋溢价部分。原告认为：原、被告双方签订的买卖合同合法有效，双方均应按约履行。现因被告的违约行为导致合同无法继续履行，故被告应当按照合同约定承担违约责任。但是合同约定的违约金已不足以弥补原告的实际损失，根据中华人民共和国民法典第114条规定及买卖合同第六条第五款约定，要求被告支付_元的违约金，及承担交易房屋溢价部分的损失。为维护原告的合法权益，现依法诉至贵院，请求判如所请。此致_人民法院具状人：_日期：_第6页共6页
