《2023年广场建设施工合同（3份范本）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年广场建设施工合同（3份范本）（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023年广场建设施工合同（3份范本） 书目 第1篇文化广场建设项目施工合同 第2篇广场建设工程施工承包合同 第3篇广场建设工程施工合同 文化广场建设项目施工合同 甲方：_ 乙方：_ 依照中华人民共和国民法典及其它有关法律、法规，遵循同等自愿、公允诚信的原则，甲乙双方就本工程承包各项协商一样，签定本合同。 一、甲方为活跃党群文化生活，变更村容村貌，在垃圾壕改造建成村文化广场及老年活动中心。 二、建设内容 1、该广场面积为1000m2，基础清理外运垃圾400m3，外购黄土600方，3：7灰土，200m3。 2、铺设广场地面1320m2，厚0.15m。 3、四周花墙长115m，高0.80m。 4、
2、房屋长13.5m，宽4.2m(4间)。 三、质量与责任 1、广场清基、垃圾外运、整平、压实及灰土的外购由乙方负责实施。 2、广场地面为c25混凝土标准施工。 3、房屋圈梁0.24_0.30，上下两道，c25混凝土浇柱。 四、合同价款 1、本合同实施总价承包工程量据实结算，广场地面1320m2，厚0.15m，每平米_元。 2、花墙长115m，高0.80m，每米_元。 3、房屋4间(长13.5m，高3.6m，宽4.2m)，每平方米_元，地面为地板砖，内墙面水泥压光后刷白，外墙三面水泥压光后刷白，屋顶防水处理，门2盒，窗4盒。 4、垃圾外运，黄土外购，3：7灰土共1214m3，夯压每立方米_元，合同
3、总价款大写：_元整。 五、完工后，经村干部、群众代表、监理及有关部门验收合格后一次性付清工程款。 六、工期要求： 1、开工日期：_ 2、竣工日期：_ 3、乙方必需按期完成施工任务，如遇特别状况工期顺延。 七、甲、乙双方职责及义务 1、乙方在进入工地后首先清理垃圾、整平、压实地基，达标后，在实施正式施工。 2、甲方协调解决乙方施工人员的住宿、生活用水、用电及机械停放场所，为乙方协调解决施工所需的土场、工程用水地点等问题。施工人员生活及用电、用水费用由乙方自负。 3、乙方在施工期间的一切平安事故由乙方自负，甲方不担当任何责任。 4、如按时完不成任务的扣合同总价款_%。 八、未尽事宜双方协商解决。
4、九、本合同自签订之日起生效。 十、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。 甲方(代表)签字：_ 乙方(代表)签字：_ 监督单位(签字盖章)：_ _年_月_日 广场建设工程施工承包合同 2023广场建设工程施工承包甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、合同工期：开工日年月日，竣工日年月日，该工期包括法定节假日、交叉施工、协作施工的等待时间。因天气或其它因素影响施工，经甲方确认同意后乙方可以适当延长工期。 二、工程服务形式包工、包料、包工期、包质量。 三、工程总价暂定为人民币万元(最终以甲、乙双方确认的修理清单为准)。 四、结算方式工程完工
5、验收合格后付清全部工程款。 五、保修 1、自乙方修理工程完工后，乙方须对全部工程担当保修责任，保修期为年，自工程竣工验收合格并交付甲方之日起计算。 2、在保修期内，乙方应定期对施工工程进行巡访，做好回访记录，并对存在隐患的质量问题，予以刚好解决。乙方现预留保修负责人的书面通信地址和电话，以便通知乙方进行修理。 六、违约责任 1、乙方逾期开工、逾期竣工或逾期履行其他义务的，每逾期一日，均应当向甲方担当暂定工程总造价的违约金，任何一项逾期达七日或累计出现三次以上(含三次)拖延履行的，甲方有权解除合同，乙方应当担当因此而造成的甲方的一切损失(包括甲方因此向第三方支付的赔偿金、违约金)。 2、乙方未经
6、甲方许可停工达两日(含两日)以上的，甲方有权解除合同，乙方并应当无条件于两日内退场，双方于乙方退场后结算。 3、乙方违反本合同其他任何一项义务，经甲方通知其限期改正，期满后仍未改正的，甲方有权解除本合同，乙方应当担当因此而造成的甲方的一切损失。 4、对乙方有意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范及环保要求引起的工程质量问题，或与合同约定不符的，无论工程是否已验收合格、交付运用以及是否超过保修期，均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。 5、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人，否则，甲方有权解除合同。 6、乙方修理过的部位所出现的工程质量问题在未解决前
7、，甲方有权拒绝支付任何款项。 7、凡因乙方缘由导致本合同解除的，乙方应担当合同暂定价款10%的违约赔偿金，如该违约赔偿金不足以弥补甲方所受到的损失的(包括甲方因此向第三方支付的赔偿金、违约金)，乙方还应赔偿甲方所受到的损失。 七、平安施工乙方按有关规定实行严格的施工平安措施，担当由于自身平安措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果，乙方施工人员的人身平安由乙方负责。乙方应为施工人员购买人身意外损害险及与工程施工有关的一切保险。凡在施工过程中发生平安责任事故或其他责任事故，均由乙方担当责任。 八、施工责任 1、甲方在乙方施工中为乙方供应水、电等便利，并负责同住户及下属有关部门协调。乙方按施工
8、工艺要求施工。 2、乙方在施工中要爱护好单位的方砖步道、花草树木，不能损坏。 3、工程竣工验收合格且交付运用前乙方负责对现场的一切设施和工程成品、半成品进行爱护并担当费用。 4、乙方修理时必需每天将垃圾集中在甲方的指定地点，保持施工现场的清洁，并在甲方要求的时间内清除，竣工前做好卫生清扫和处理工作，否则，甲方有权托付他人清理，所发生的费用由甲方在应付给乙方的工程款中扣除。 5、在施工中随时接受甲方代表及其委派人员的质量检查、检验及监督，为检查、检验、监督供应便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，担当因自身缘由导致返工、修改的费用。 6、本合同约定的修理工程必需由乙方自行完成，未经
9、甲方同意，乙方不得将该工程擅自分包、转包或交由其他任何第三人完成，否则，甲方有权解除本合同。 九、其它 1、本合同壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。 2、未尽事宜或合同执行中发生纠纷，双方应友好协商解决。协商不了，由该修理工程所在地人民法院解决。 甲方(签字)：乙方(签字)： 广场建设工程施工合同 2023广场建设工程施工甲方：_ 乙方：_ 为高起点、高质量、高标准快速推动新农村示范化建设，经甲乙双方协商确定将文化广场建设工程交由乙方施工，现就有关事项达成如下一样看法：_ 一、工程建设内容及工程单价 1、挖土方。必需挖到硬底经甲方验收后进行砂石换填，碾平整
10、并进行夯实，工程单价为挖土方30元/m3，换填100元/m3。 2、广场硬化。必需按c25混泥土标准实施并刻印，工程单价为380元/m3。 3、其他工程以现场确认为准。如贴砖、栏杆、桌凳、下水道等。 以上工程量均以验收为准。 二、工程质量要求 1、乙方必需指派特地的现场技术负责人特地负责工程质量管理，并主动接受甲方监督。 2、甲方负责组织专人全程监管工程质量，凡发觉工程质量问题，甲方责令乙方限期整改至整改合格，否则甲方概不支付乙方工程款。 三、平安责任 甲方有权随时对乙方工地进行平安检查，制止违章作业，对违反平安规定的行为有权责令乙方停工整顿，乙方必需根据工程平安管理规定组织施工，凡施工中造成的一切平安事故，概由乙方负责。 四、工程期限 2023年8月底前全面完成文化广场建设。如乙方施工不能达到甲方既定的进度要求，甲方有权选择其他工程队进行突击。 五、付款方式 甲方按施工进度和区拨款进度分阶段支付乙方工程款，全部工程完工后，甲方将邀请区农委、区规划建设局等相关部门共同组织验收，对合格工程，除扣留5%的质量保证金外，其余工程款将刚好支付，质保期限两年，若两年内工程未出现质量问题，甲方将全额支付质量保证金。 六、其他未尽事宜，由甲乙双方协商解决。 七、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，报农委备案一份。 甲方：_(签章)甲方代表：_(签字)
