《2023劳务分包合同范本（7篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023劳务分包合同范本（7篇）.doc（32页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023劳务分包合同范本精选7篇2023劳务分包合同范本精选7篇2023劳务分包合同范本1承包人：代理人： ：劳务分包人：代理人： ：根据中华人民共和国合同法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就_工程劳务作业承包事项协商一致，共同达成如下协议：一、总包工程概况1、总包工程名称：2、总包工程地点：3、总包工程立项及批准文号：二、劳务分包作业范围一分包合同范围：_；二劳务分包作业范围及内容：1、承包人负责编制施工组织设计，包括如下内容：施工方案、施工现场平面布置图、施工进度方案和保证措施、劳动力及材料供给方案、施工机械设备的选用、质量保证体系及措施、平安消费与文明施工措施
2、、环境保护与本钱控制措施等，在劳务作业过程中，施工组织设计修订的，承包人应及时通知劳务分包人。2、劳务分包人应当根据承包人要求及施工组织设计，编制及修订劳务作业方案，劳务作业方案应包括劳动力安排方案、机具、设备及材料供给方案等。三、劳务分包作业期限1、方案开场日期：_年_月_日；2、方案完工日期：_年_月_日；3、作业总日历天数为：_天。作业总日历天数与根据前述方案开场、完工日期计算的天数不一致的，以作业总日历天数为准。承包人保存随时调整总工期的权利，分包人不得以此为由要求赔偿。四、劳务作业质量标准劳务作业质量应符合_标准，并符合承包合同有关质量的约定。五、劳务分包合同价格签约合同价为：_元人
3、民币，大写：_元。六、劳务分包人资质1、资质证书编号：_；2、资质专业及等级：_。七、工程经理、施工队长及劳动力管理员1、发包人委派的担任驻工地履行本合同的工程经理为_，职务：_，工程建造师工程经理证书号_。身份证号码：_。委托权限：_。人员如有变动，应提早7日书面通知承包人。2、承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为_，职务：_，岗位证书号：_ ，身份证号码：_。委托权限：_。人员如有变动，应提早7日书面通知发包人。3、发包人现场劳动力管理员_，上岗证号_，职责为_；承包人现场劳动力管理员_，上岗证号_，职责为_。4、承包人委派的分包合同价款收取负责人为_，身份证号码：_，职务：_，联络
4、 ：_，工程所在地住址：_，家庭住址：_。八、承包方义务1、组建与工程相适应的工程管理班子，全面履行总包合同，组织施行施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；2、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目的，组织编制年、季、月施工方案、物资需用量方案表，施行对工程质量、工期、平安消费、文明施工，计量检测、实验化验的控制、监视、检查和验收；3、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的消费、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；4、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、平安设施保证施工需要；5、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。九、劳务分包方义务1、对本合同劳
5、务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的纯熟工人投入工作；未经甲方受权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联络；自觉遵守法律法规及有关规章制度；2、严格按照设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量到达约定的标准；加强平安教育，认真执行平安技术标准，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安；科学安排作业方案，投入足够的人力、物力，保证工期；加强现场管理，严格执行建立主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；3、自觉承受
6、甲方及有关部门的管理、监视和检查；承受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；4、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承当由此引起的一切经济损失及各种罚款；5、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；6、乙方应为下属职工办理职工社保、职工福利及各种社会保险，并支付费用；7、乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令；8、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的施行、完工负责，乙方应承当并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程
7、序。十、平安施工1、乙方应遵守工程建立平安消费有关管理规定，严格执行有关平安文明消费管理规定，负责对现场施工作业人员进展平安教育，负责现场施工的平安管理，严格按平安标准进展施工，并随时承受行业平安检查人员依法施行的监视检查，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患。2、甲方应为现场施工作业人员办理意外伤害保险，支付保险费用；乙方因为现场施工作业人员办理工伤保险，并支付保险费用；施工现场内需用的平安防护用品，由乙方提供使用方案，甲方负责按使用方案及时组织供给。3、甲方应对其在施工场地的工作人员进展平安教育，不得要求乙方违背平安管理的规定进展施工。如因甲方现场管理不当导致平安事故，由甲方承当相应责任及
8、发生的费用。十一、劳务报酬1、本工程采用固定劳务报酬，共计_元，大写人民币_元整。2、劳务报酬的支付：甲方收到建立单位拨付的工程款后，按劳务报酬总额占工程总造价比例向乙方支付。3、本合同劳务报酬根据现有施工图确定，结算时按实进展调整。4、甲方与乙方达成的劳务报酬支付方式，不得作为乙方向下属作业人员支付工资的根据，乙方应按有关法规及时支付下属作业人员工资。本工程假设发生拖欠工人工资等劳资纠纷，由乙方承当全部责任和费用，概与甲方无关。十二、合同文件构本钱协议书与以下文件一起构成合同文件：1、中标通知书假如有；2、投标函及其附录假如有；3、专用合同条款及其附件；4、通用合同条款；5、技术标准和要求；
9、6、图纸；7、已标价工作量清单或预算书假如有；8、其他合同文件。上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。十三、承诺1、承包人承诺按照劳务分包合同约定的期限和方式支付合同价款。2、劳务分包人承诺，按照法律规定及合同约定组织完成劳务分包工作，确保劳务作业质量和平安，不进展转包及再分包，并按时足额的向劳务作业人员发放工资。3、承包人和劳务分包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工作另行签订与合同本质性内容相背离的协议。十四、争议发包人和承包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、
10、调解或和解、调解不成的，双方约定采用以下第_种方式解决争议：1、向_仲裁委员会申请仲裁；2、向_所在地人民法院起诉。十四、附那么1、合同订立时间：_年_月_日，订立地点：_。2、本合同自_年_月_日生效。3、本合同一式_份，具有同等法律效力，承包人执_份，劳务分包人执_份。承包人：公章劳务分包人：公章日期：2023劳务分包合同范本2工程承包人甲方：负责人：劳务分包人乙方：法定代表人：营业执照号码及有效期：资质证书号码及有效期：甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原那么，就_工程施工的劳务分包事宜，达本钱合同条款如下，双方共同遵照执行。第一条 工程概况一工程名称：二工程地点：三施工面积：第二条
11、承包范围1、人工挖运土石方、回填土；2、现浇砼工程综合、支模含脚手架、钢筋制作、安装；预制构件制作、安装；3、砌砖；铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰；4、安砌青石路沿及草坪路沿；5、二布六油防水层；脚手架搭拆；梯踏步贴面砌、缸砖粘贴；建筑撤除含除渣、搭建临设；6、零星估工等除水电安装及绿化工程外的所有工程。第三条 承包金额1、合同价款为：_元人民币大写：_元2、经过招投标确定或虽未经招投标程序，由甲、乙双方协商一致，确认：1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。2定额工资单价为：瓦工_元/工日；构造木工_元/工日；装修木工_元/工日；钢筋工_元/工日；砼工_
12、元/工日；油工_元/工日；抹灰工_元/工日；架子工_元/工日；水暖工_元/工日；电工_元/工日；壮工_元/工日；_；_；_；3按建筑面积确定承包价_元/平方米；其中，地上构造：_元/平方米；地下构造：_元/平方米；初装修：_元/平方米；水电：_元/平方米；_；_；4分项工程承包：外墙面砖：_元/平方米；屋面防水：_元/平方米；水磨石地面：_元/平方米；水泥砂浆：_元/平方米；内墙普通抹灰：_元/平方米；3、定额工以外发生的零星用工单价_元/工日；以实际发生，书面签证资料为准4、因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按_标准补偿。第四条 工期三个月一开工日期：_二开工日期：_第五条 施工技术要求一每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。二乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工标准施工。先作样板，达标后再施工。三第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进展，本工序完成验收合格后，方可进展下一工序工作。第六条 双方责任及工作一甲方工作1、提供食宿
