内蒙古商品房买卖合同

《内蒙古商品房买卖合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内蒙古商品房买卖合同（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、商品房买卖合同内蒙古自治区建设厅监制内蒙古自治区工商行政管理局商品房买卖合同说明1、本合同文本为示范文本，也可作为签约使用文本。签约之前，买受人应当仔 细阅读本合同内容， 对合同条款及专业用词理解不一致的， 可向当地房地产开发主管 部门咨询。2、本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋。3、为体现合同双方的自愿原则，本合同文本中相关条款后都有空白行，供双方 自行约定或补充约定。 双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、 增补或删减。 合 同签订生效后，未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。4、本合同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。5、对合同文本【 】中选择内容、

2、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容， 双方应当协商确定。【】中选择内容，以划V方式选定；对于实际情况未发生或买卖双方不作约定时，应在空格部位打X,以示删除。6、在签订合同前，出卖人应当向买受人出示应当由出卖人提供的有关证书、证 明文件。7、本合同条款由中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局负责解释。商品房买卖合同（合同编号：2011-0002759 ）合同双方当事人：出卖人：注册地址：营业执照注册号：企业资质证书号：法定代表人:联系电话： 邮政编码：委托代理人： 联系电话： 身份证号码：地址：邮编：委托代理机构：注册地址：营业执照注册号：法定代表人： 联系电话： 邮政编码：买受人：本人/

3、法定代表人】姓名： 国籍身份证（护照）营业执照号码】：地址：邮政编码： 联系电话： 委托代理人】 姓名： 国籍身份证件号码：地址：由E政编码： 电话： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法 及其他有 关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品 房达成如下协议： 第一条项目建设依据。出卖人以出让方式取得位于 编号为的地块的土地使用权。【土地使用权出让合同号】为号0该地块土地面积为 平方米，规划用途为 ，土地使用年限自旦至0出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，【暂定名】 建设工程规划许可证号为 ，施工许可证号为 0第二条商品房销售依据。买受人购

4、买的商品房为【 预售商品房】。商品房预售许可证号为 0第三条买受人所购商品房的基本情况。买受人购买的商品房（以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一，房号 以附件一上表示为准）为本合同第一条规定的项目中的：第【幢/座】【单元/层】号房。该商品房的用途为 ,属 混合结构 结构,层高为 米，建筑层数地上 六层，地下层。该商品房阳台是【无】0该商品房【合同约定】建筑面积共 平方米，其中，套内建筑面积127.05 平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积 平方米（有关公共部位与公用房屋 分摊建筑面积构成说明见附件二）。第四条计价方式与价款。出卖人与买受人约定按建筑面积计算该商品房价款，每平方米价格为

5、 元（币种：人民币）价款为 （计大写：）第五条面积确认及面积差异处理。根据当事人选择的计价方式，本条规定以【 建筑面积】（本条款中均简称面积） 为依据进行面积确认及面积差异处理。当事人选择按套计价的，不适用本条约定。合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按下列方式进 行处理：1. 面积误差比绝对值在3鸠内（含3%的，据实结算房价款。2. 面积误差比绝对值超出 3%寸，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人，并按中国人民银行同期公布的存款利率付给利息。买受人不退房的，

6、产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%以内（含3%）部分的房价款由买受人补足；超出3%部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时，面积误差比绝对值在3%以内（含3%）部分的房价款由出卖人返还买受人；绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。面积误差比=（产权登记面积合同约定面积）/合同约定面积X 100%因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。第六条付款方式及期限。买受人按下列第 2种方式按期付款：1、一次性付款2、分期付款合同成立首付30%，剩余部分房屋交付使用时一次付清3、其他方式第七条买受人逾期付款的违约责任。买受人如未按

7、本合同规定的时间付款，按下列方式处理：1. 按逾期时间，分别处理（不作累加）（1）逾期在 但日之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止， 买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之1的违约金,合同继续履行；（2）逾期超过 理日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受 人按累计应付款的 15%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经 出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止， 买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之15 （该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金。本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付

8、款与该期实际已 付款的差额；采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差 额确定。第八条交付期限。出卖人应当在2012年12月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定， 将具备下列第L种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：1 该商品房经验收合格。2 该商品房经综合验收合格。3 该商品房经分期综合验收合格。4 该商品房取得商品住宅交付使用批准文件。但如遇不可抗力，不能履行合同，双方同意按下列第1种方式处理1、变更合同2、解除合同3、第九条出卖人逾期交房的违约责任。除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该 商品房交付买受人使用，按下列方式处理：按逾期

9、时间，分别处理（不作累加）1. 逾期不超过30日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之1_的违约金，合同继续履行；2. 逾期超过90日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起15天内退还全部已付款， 并按买受人累计已付款的15%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履 行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖 人按日向买受人支付已交付房价款万分之25 （该比率应不小于第1项中的比率）的违约金。第十条规划、设计变更的约定。经规划部门批准的规划变更、

10、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买 受人所购商品房质量或使用功能的，出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内，书面通知买受人：（1）该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向；（2）（3）（4）（5）（6）（7）买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的，视同接受变更。出卖人未在规定时限 内通知买受人的，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人须在买受人提出退房要求之日起15天内将买受人已付款退还给买受人 ，并按中国人民银行同期公布的存款利率付给利息。 买受人不 退房的，应当与出卖人另行签订补充协议。第一条交接。商品房达到交付使用条件后

11、，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供住宅质量保证书和住宅使用说明书。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权 拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。第十二条出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因，造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承 担全部责任。第十三条出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任。出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定（附件三）的标准。达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人按照下述第1

12、种方式处理：1. 出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。2. 第十四条出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺。出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑 按以下日期达到使用条件：1. 水、电、暖、交付使用后 15日内2 . 3. 4. 5. 如果在规定日期内未达到使用条件，双方同意按以下方式处理：1. 退房2. 3. 第十五条关于产权登记的约定。出卖人应当在商品房交付使用后【30日内】，将 办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限 内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第1项处理：1. 买受人退房，出卖人在买受人提出退房

13、要求之日起15日内将买受人已付房价款退还给买受人，并按已付房价款的15%赔偿买受人损失。2. 买受人不退房，出卖人按已付房价款的上 向买受人支付违约金。 第十六条保修责任。买受人购买的商品房为商品住宅的，住宅质量保证书作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起，按照住宅质量保证书承诺的内容承担相应的保修责任买受人购买的商品房为非商品住宅的，双方应当以合同附件的形式详细约 定保修范围、保修期限和保修责任等内容。在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题，出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏，出卖人不承担责任，但可协助维修， 维修费用由购买人承担。第十七条双方可以就下列

14、事项约定：1、 该商品房所在楼宇的屋面使用权属于买受人；2、 该商品房所在楼宇的外墙面使用权 属于买受人3、 该商品房所在楼宇的命名权开发商；4、 该商品房所在小区的命名权开发商。第十八条买受人的房屋仅作商住使用，买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定 者外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共 部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。第十九条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商 不成的，按下述第 1种方式解决：1. 提交仲裁委员会仲裁。2. 依法向人民法院起诉。第二十条 本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议（附件四）。第二十一条 合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内，空 格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。第二十二条本合同连同附件共13页，一式三 份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：出卖人 1 份,买受人 1 份, 份，房管所丄份。第二十三条 本合同自双方签订之日起生效。第二十四条 商品房预售的，自本合同生效之日起 30天内，由出卖人向 当地房地产主管部门 申请登记备案。合同签名页（此页无正文）