《2022年电力承包合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年电力承包合同（35页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2022年电力承包合同 2022年电力承包合同1（1273字）甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)按照中华人民共和国合同法和电力安装工程承包合同条例的原则,结合本工程具体情况,为明确双方经济责任,保质、保量、保工期、安全顺利完成工程任务,甲、乙双方经相互协商,特签定以下合同,以便共同遵守执行。一、工程名称：_X小区配电工程及居民用电二、工程地点：_X三、承包范围：设计以甲方图纸为准，施工方案以_X为准。四、开竣工时间：X年8月1日至9月10日五、配电工程总造价为人民币_X万元整，经甲方双方协商，甲方提供该工程所有材料计人民币_X万元整，乙方的承包方式为包干制，施工费为人民币_X万元整。
2、六、工程款支付方式：施工完毕验收合格后付全部工程款。七、技术资料：凡是乙方施工承担工程，必须做到资料齐全，手续完备，特别是保证项目资料必须齐全。保证资料不全的，视不合格论处，进而视单位工程不合格不予验收，技术资料必须装订成册为一式四套。八、损失责任：工程开工后，乙方严格按图施工，工程项目变更影响结构的必须凭甲方下发的设计部门的变更通知，一般项目的变更必须凭甲方下发的建设部门的变更通知，乙方无权变更任何工程项目，凡擅自变更项目或质量事故不合格项目均由乙方承担全部经济损失。九、安全生产：工程开工前，乙方必须接受甲方的安全教育并做好队、组二级安全教育。施工中做好每道工序的安全交底工作，乙方必须严格实
3、行安全操作规程，安全岗、安全帽、安全标牌、警牌、安全施工日记等不许齐。本工程的安全事故均由乙方承担，包含国家强制规范要求、人身伤害保险费用，甲方概不负责。十、违约责任：按电力工程施工合同示范文本通用条款的有关规定执行。十一、保修条款：以国家电力部门出台的保修周期一年为准，因施工质量造成的一切损失均由乙方承担，不可抗拒的因素除外。十二、合同以双方签字之日起生效。本合同一式肆份，甲、乙双方各执俩份，自双方签字盖章之日起生效，工程验收决算完毕一年后失效。合同签订日期：年月日甲方(盖章)：代表：乙方(盖章)：代表：2022年电力承包合同2（1196字）甲方：_乙方：_工程有限公司一、工程名称：_项目二
4、、工程地点：_三、工程内容：_线路施工及配电箱安装四、工程造价：_伍万伍仟捌佰玖拾贰元(55892元)五、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责;做好施工质量监督及隐蔽工程验收。4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。5、施工设备及材
5、料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。六、双方一致同意于工程委托合同签订之日起，乙方应日内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及工等损失，由乙方负责。七、乙方需文明施工，在施工过程中发生的一切责任事故由乙方承担。八、付款方式：_在工程竣工后经甲方.监理、乙方三方共同验收合格后七天内付到合同价格的95%其余5%待质保期(一年)满后一个月内付清。九、争议的处理：_1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：_(1)提交仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。十、本协议一
6、式四份，甲方执二份，乙方执一份，监理一份，每份具有同等效用。甲方(签章)：_乙方(签章)：_委托代表：_委托代表：_签订时间：_年_月_日签订时间：_年_月_日2022年电力承包合同3（1318字）工程名称：安装工程 发包人： 承包人： 合同编号：签订时间：签订地点：发包人（全称）：_承包人（全称）：_ _ _ _依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程地点：厂内_工程内容：_配电柜安装工程_资金_自筹_ _二、工程承包范围承包范围：_包工包料_三、合同工期：合同工
7、期总日历天数_15_天四、质量标准工程质量标准：_合格_五、合同价款（构成见附表）金额（大写）：壹万圆整 （人民币）￥：_10000.00_元六、合同约定其它内容1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的有关规定、并按规定办理厂区进出相关手续。2、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未交接前由承包人保护并承担费用，交接后由发包人保护及承担费用。3、安全文明施工：施工安全、文明施工等由乙方负责，因乙方原因发生事故由乙方负责处理并负担其所有费用和责任。4、工程结算支付方式：工程竣工验收合格后一个月内，一次性付清。5、延期工程的违约责任：承包人未按本合同约定日期竣工，
8、延误工期的，每天支付违约金100元，因雨天或其他原因不能施工的工期顺延。6、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。7、发包人向承包人承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。8、工程竣工结算支付工程款时，承包人需提正式发票。七、合同份数：肆份，发包人、承包人各两份。八、合同生效：合同双方约定：双方代表签字并加盖公章后生效。九、补充条款1、承包人须与发包人积极配合，服从发包方的安排指挥，不配合发包方管理的，发包方有权撤销及更换，更不得以任何理由停工或降低施工标准，否则有承包人承担全部责任。2、承包方收到款项时首先提供同等额数的发票。3、承包方做到现场安全、文明施工，确保工程质量
9、，所发生的一切安全、质量事故全部有承包人承担所有损失及责任。4、其他未尽事宜，双方另行协商。发包人:（公章）承包人：（公章）法定代表人：法定代表人：委托人： 委托人：年 月 日 年 月 日2022年电力承包合同4（972字）甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）按照中华人民共和国合同法和电力安装工程承包 合同条例的原则，结合本工程具体情况,为明确双方经济责任,保质、保量、保工期、安全顺利完成工程任务,甲、乙双方经相互协商,特签定以下合同,以便共同遵守执行。一、 工程名称：二、 工程地点：三、 承包范围： 设计以甲方图纸为准，甲方配电工程线路架设施工（ 米）。四、开竣工时间： 年 月 日
10、至年 月 日。五、配电工程线路架设总造价为人民币 元整（￥元），经甲、乙方双方协商，本工程承包方式为包干制，乙方负责本工程所需材料及施工。六、工程款支付方式：甲方于 年 月 日一次性支付乙方前期施工材料款：￥ 元，乙方收到款后，日内组织施工，施工完毕验收合格后付全部工程款。七、技术资料：凡是乙方施工承担工程，必须做到资料齐全，手续完备。八、损失责任：工程开工后，乙方严格按图施工，工程项目变更影响结构的必须经甲方同意，凡擅自变更项目或质量事故不合格项目均由乙方承担全部经济损失。九、安全生产：工程开工前，乙方必须接受甲方的安全教育并做好队、组二级安全教育。施工中做好每道工序的安全交底工作，乙方必须
11、严格实行安全操作规程，安全岗、安全帽、安全标牌、警牌、安全施工日记等不许齐。本工程的安全事故均由乙方承担，包含国家强制规范要求、人身伤害保险费用，甲方不负责。十、违约责任：按电力工程施工合同示范文本通用条款的.有关规定执行。十一、保修条款：以国家电力部门出台的保修周期一年为准，因施工质量造成的一切损失均由乙方承担，不可抗拒的因素除外。 十二、合同以双方签字之日起生效。本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效，工程验收决算完毕一年后失效。合同签订日期：年 月甲方（签章）：乙方（签章）： 代表： 代表： 电话： 电话：2022年电力承包合同5（663字）甲方：_x有限公司签约地
12、点：_乙方：_签约时间：_年_月_日经甲乙双方友好协商就“_X”项目事项达成如下协议：一、项目名称：“_X”项目电力安装子项目二、数量：以该项目实际工程量为准备。三、施工要求：按施工设计图要求施工。四、质量标准：按设计图的质量要求。五、检测方式：经质量监督部门验收合格为准。六、付款方式：预付货款64万，差额按最后工程量结算金额为准，多退少补。以转账结算（_X：工行6222_X）七、价格：350元/平方米确定八、安全责任问题：施工安全由甲方负责九、其他约定事项：1、本合同一式两份，双方各执一份均具法律效力。2、供需双方签字本合同生效。3、凡因本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决，协
13、商不成时，通过合同签订所在地人民法院提起诉讼解决。甲方：_x有限公司乙方：_联系电话：_联系电话：_委托代表人：_委托代表人：_2022年电力承包合同6（554字）甲方：集团电力建设有限公司签约地点：乙方：签约时间：_年_月_日经甲乙双方友好协商就“”项目事项达成如下协议：一、项目名称：“”项目电力安装子项目二、数量：以该项目实际工程量为准备。三、施工要求：按施工设计图要求施工。四、质量标准：按设计图的质量要求。五、检测方式：经质量监督部门验收合格为准。六、付款方式：预付货款64万，差额按最后工程量结算金额为准，多退少补，以转账结算。七、价格：350元/平方米确定八、安全责任问题：施工安全由甲方负责九、其他约定事项：1、本合同一式两份，双方各执一份均具法律效力。2、供需双方签字本合同生效。3、凡因本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方应协商
